2026年电大《工程建设监理概论》考试题库及答案

2026年电大《工程建设监理概论》考试题库及答案一、单项选择题1.我国工程建设监理制度于哪一年开始试点推行？A.1988年B.1990年C.1992年D.1995年答案：A解析：我国工程建设监理制度于1988年开始试点推行，这是我国建设领域管理体制的一项重要改革。2.根据《建设工程监理规范》，总监理工程师代表应具有的资格是？A.注册监理工程师B.中级及以上专业技术职称C.3年以上工程实践经验D.工程类注册执业资格或中级及以上专业技术职称、3年及以上工程实践经验并经监理业务培训答案：D解析：总监理工程师代表由总监理工程师授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力，其资格要求包括执业资格或职称、实践经验及培训。3.下列哪项不属于施工阶段监理工作主要方法？A.巡视B.旁站C.平行检验D.竣工结算答案：D解析：施工阶段监理工作的主要方法包括巡视、旁站、平行检验、见证取样、指令文件等。竣工结算是工作内容之一，而非具体方法。4.监理规划编制完成后，应经谁审批后方可实施？A.监理单位技术负责人B.建设单位项目负责人C.总监理工程师D.施工单位技术负责人答案：A解析：监理规划是指导项目监理机构全面开展监理工作的纲领性文件，编制完成后需经监理单位技术负责人审核批准。5.当发生危及工程安全的紧急情况时，监理工程师应首先采取的措施是？A.报告建设单位B.下达工程暂停令C.通知施工单位整改D.报告主管部门答案：B解析：根据规定，当情况紧急时，监理工程师应果断下达工程暂停令，要求施工单位暂停施工，以防止事态扩大，确保安全，随后立即报告建设单位。6.工程变更价款确定的原则中，合同中没有适用或类似于变更工程的价格，应如何处理？A.由承包人提出，发包人确认B.由监理工程师确定一个价格C.参照类似合同价格执行D.由造价管理部门裁定答案：A解析：根据建设工程施工合同示范文本，变更价款首先采用合同中已有的或类似的价格，都没有的，由承包人提出适当的变更价格，经发包人（监理工程师）确认后执行。7.下列哪项费用属于建设工程监理费？A.建设单位管理费B.勘察设计费C.施工企业管理费D.监理人员的工资、津贴等答案：D解析：建设工程监理费是付给监理单位的报酬，其构成包括直接成本、间接成本、税金和利润。监理人员的工资、津贴等属于直接成本的一部分。8.关于监理大纲、监理规划、监理实施细则的关系，下列说法正确的是？A.监理规划在监理大纲之前编制B.监理实施细则依据监理规划编制C.监理大纲是指导监理工作的操作性文件D.监理规划是投标文件的核心答案：B解析：三者关系为：监理大纲（投标时编制）→监理规划（签订合同后，指导性文件）→监理实施细则（针对专业性较强的分部分项工程，操作性文件）。9.项目监理机构处理费用索赔的主要依据不包括？A.法律法规B.勘察设计合同C.建设工程施工合同D.工程建设标准答案：B解析：处理费用索赔的主要依据包括：法律法规、工程建设标准、建设工程施工合同文件及补充协议、索赔事件证据等。勘察设计合同通常不直接作为施工阶段费用索赔的依据。10.根据《建设工程质量管理条例》，监理工程师因过错造成质量事故的，应承担的法律责任是？A.责令停止执业1年B.吊销执业资格证书，5年内不予注册C.终身不予注册D.构成犯罪的，依法追究刑事责任答案：B解析：条例规定，监理工程师因过错造成质量事故的，责令停止执业1年；造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，5年内不予注册；情节特别恶劣的，终身不予注册。二、多项选择题1.工程建设监理的性质主要包括？A.服务性B.强制性C.独立性D.公正性E.科学性答案：A,C,D,E解析：工程建设监理具有服务性、科学性、独立性和公正性的性质。强制性不是监理自身的性质，部分工程实行强制监理是国家规定。2.下列属于项目监理机构在施工阶段造价控制工作的有？A.审核工程概算B.进行工程计量C.审核竣工结算款D.审查设计概算E.处理费用索赔答案：B,C,E解析：施工阶段造价控制工作包括：进行工程计量、审核工程款支付、处理费用索赔、审核竣工结算等。审核工程概算和审查设计概算是设计阶段或前期的工作。3.总监理工程师不得将下列哪些工作委托给总监理工程师代表？A.主持编写监理规划B.签发工程开工令、暂停令和复工令C.审核签认竣工结算D.调解建设单位与施工单位的合同争议E.组织编写监理月报答案：A,B,C,D解析：根据《建设工程监理规范》，上述A、B、C、D项工作必须由总监理工程师亲自完成，不得委托。组织编写监理月报可以委托。4.监理实施细则的编制依据包括？A.监理规划B.工程建设标准C.施工组织设计D.专项施工方案E.设计文件答案：A,B,C,D,E解析：监理实施细则的编制依据涵盖了监理规划、相关标准规范、设计文件以及施工单位编制的施工组织设计和专项施工方案等。5.项目监理机构处理工程变更的程序通常包括？A.建设单位或施工单位提出变更要求B.总监理工程师组织专业监理工程师审查C.总监理工程师签发工程变更单D.监督施工单位实施变更E.对变更费用和工期进行评估答案：A,B,D,E解析：处理工程变更的程序为：提出变更→项目监理机构审查变更→评估变更对费用和工期的影响→建设单位、施工单位协商变更费用和工期→总监理工程师签发工程变更单→监督实施。C项签发变更单是在评估协商之后。三、判断题1.工程建设监理的实施需要建设单位的委托和授权。答案：正确解析：监理单位与建设单位是委托合同关系，监理的权力来源于建设单位的授权，并在授权范围内开展工作。2.监理工程师可以同时在两个以上监理单位注册和执业。答案：错误解析：根据注册监理工程师管理规定，注册监理工程师只能受聘于一个具有建设工程监理资质的单位，不能同时在两个及以上单位执业。3.第一次工地会议应由建设单位主持，在工程正式开工前召开。答案：正确解析：第一次工地会议是建设工程尚未全面展开前，由建设单位主持召开，目的是检查开工条件，明确监理程序，属于建设单位的职责。4.对于隐蔽工程，监理工程师应在施工单位自检合格后，单独进行验收，无需通知建设单位。答案：错误解析：隐蔽工程在施工单位自检合格后，应提前通知项目监理机构（有时根据合同也需通知建设单位代表），由专业监理工程师组织验收，验收合格后方可覆盖。5.当施工进度严重滞后且影响合同工期时，监理工程师有权直接要求施工单位增加资源投入。答案：错误解析：监理工程师无权直接指令施工单位增加资源投入。应发出监理通知单要求施工单位采取调整措施，并向建设单位报告。若情况严重，可建议建设单位采取进一步措施。四、简答题1.简述项目监理机构在安全生产管理方面的监理工作内容。答案：项目监理机构应根据法律法规、工程建设强制性标准及监理合同，履行建设工程安全生产管理的监理职责。工作内容包括：（1）审查施工单位资质和安全生产许可证，核查项目经理和专职安全生产管理人员资格；（2）审查施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案；（3）检查施工现场安全生产责任制、安全检查制度的建立和落实情况；（4）核查施工起重机械、整体提升脚手架等设施的验收手续；（5）巡视检查施工现场的安全生产情况，发现安全隐患应要求施工单位整改，情况严重的应要求暂停施工并报告建设单位，施工单位拒不整改或不停止施工的，应及时向有关主管部门报告。2.简述监理规划与监理实施细则的主要区别。答案：主要区别在于：（1）编制时间不同：监理规划在签订监理合同及收到设计文件后编制，监理实施细则在相应工程开工前编制；（2）编制对象不同：监理规划针对整个工程项目，监理实施细则针对专业性较强、危险性较大的分部分项工程；（3）内容深度不同：监理规划是纲领性、指导性文件，内容全面但相对宏观；监理实施细则是操作性文件，内容具体、详细，具有可操作性；（4）审批人不同：监理规划由监理单位技术负责人审批，监理实施细则由总监理工程师审批。3.简述工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的处理程序。答案：处理程序如下：（1）发现安全事故隐患，应签发监理通知单，要求施工单位整改；（2）情况严重的，应总监理工程师签发工程暂停令，要求施工单位局部或全部暂停施工，并及时报告建设单位；（3）施工单位拒不整改或不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门（如建设行政主管部门或安全监督机构）报告。整个过程应形成书面记录。4.简述施工阶段项目监理机构进行工程质量控制的主要依据。答案：主要依据包括：（1）工程合同文件（施工合同、监理合同等）；（2）勘察设计文件（图纸、说明、变更等）；（3）法律法规及部门规章；（4）有关工程建设标准，特别是强制性条文；（5）施工单位质量管理体系文件；（6）建设单位有关质量要求的书面指令。5.总监理工程师在签发工程暂停令时，可能涉及哪些情况？答案：总监理工程师签发工程暂停令可能涉及的情况包括：（1）建设单位要求暂停施工且工程需要暂停；（2）施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理；（3）施工单位未按审查通过的工程设计文件施工；（4）施工单位未按批准的施工组织设计或专项施工方案施工且未采取措施；（5）施工存在重大质量、安全事故隐患；（6）发生必须暂停施工的紧急事件。五、案例分析题案例一：某住宅楼工程，建设单位与施工总承包单位签订了施工合同，与监理单位签订了监理合同。工程主体结构施工至第8层时，专业监理工程师巡视发现第6层某框架柱混凝土强度试块检测报告强度值未达到设计要求。经有资质的检测单位对工程实体进行检测，第6层该部位混凝土强度仍不能满足设计要求。设计单位经过核算，认为能够满足结构安全和使用功能要求，可不加固补强。问题：1.监理工程师应如何处理该质量事故？2.若经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能，应如何处理？其验收结论由谁提出？答案：1.处理该质量事故的程序如下：（1）总监理工程师应立即签发工程暂停令，停止第6层及后续相关部位的施工；（2）要求施工单位采取必要的防护措施，防止事态扩大；（3）要求施工单位在规定时间内提交质量事故调查报告；（4）组织建设单位、设计单位、施工单位等共同进行事故调查，分析原因；（5）根据调查结果，要求相关单位提出技术处理方案；（6）对技术处理方案进行审核签认；（7）监督施工单位实施技术处理方案；（8）施工单位处理完毕后，组织检查、鉴定和验收；（9）编写质量事故处理报告提交建设单位；（10）根据处理结果和合同约定，对暂停令涉及的费用和工期问题进行处理。2.若经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能，可以予以验收。因为根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，这种情况是允许的。其验收结论应由建设单位提出，并报工程质量监督机构备案。监理单位应协助建设单位组织相关单位进行验收，并在验收记录上签字。案例二：某市政桥梁工程，合同工期18个月。在施工第10个月时，因遭遇连续强降雨（气象资料显示为50年一遇），导致施工现场被淹，部分已完工程受损，施工设备损坏，工期延误1个月。施工单位就此向项目监理机构提出工程延期1个月和费用索赔的申请，索赔费用包括：修复受损工程费用、施工设备维修费、现场清理费及停工期间人工窝工费。问题：1.监理工程师应如何审理该延期申请？是否同意？理由是什么？2.监理工程师应如何审理该费用索赔申请？哪些费用索赔项目可能成立？说明理由。答案：1.监理工程师审理延期申请：（1）审查施工单位提交的工程延期申请表及相关证据材料（如气象证明、现场记录、照片等）；（2）核实延误事件是否真实、是否在关键线路上、申请是否符合合同约定程序。审理结论：应同意延期1个月。理由：连续强降雨属于异常恶劣的气候条件（50年一遇），这在合同通用条款中通常被界定为不可抗力或发包人风险，由此导致的工期延误，承包人有权要求工期顺延。2.监理工程师审理费用索赔申请：（1）审查索赔申请表、详细计算书及证明材料；（2）依据合同条款，判断索赔事件的责任归属；（3）核实索赔费用的计算是否合理、证据是否充分。可能成立的费用索赔项目：修复受损工程费用、现场清理费。理由：对于不可抗力事件，根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款，工程本身的损坏、第三方人员伤亡和财产损失由发包人承担，因此修复发包人工程（永久工程）的费用和清理现场的费用应由建设单位承担。可能不成立或部分审查的项目：施工设备维修费、停工期间人工窝工费。理由：根据通用条款，不可抗力导致承包人施工设备的损坏由承包人自行承担。停工期间承包人应发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担，但单纯的人工窝工损失通常由承包人自行承担，除非合同另有约定。监理工程师应仔细核对合同具体条款进行最终裁定。六、计算题1.某工程合同总价为2000万元，主要材料及构件费用占合同总价的比重为60%，预付款支付比例为20%。工程进度款按月支付，每月完成产值经监理工程师确认后按90%支付。已知预付款起扣点计算公式为：T=P-M试计算：（1）该工程的预付款金额；（2）预付款的起扣点（累计完成产值达到多少万元时开始扣回预付款）。答案：（1）预付款金额M=2000×20万元。（2）预付款起扣点T=P-M解析：当累计完成产值达到1333.33万元时，开始从每期的