一级建造师考试卷

一级建造师考试卷一、单项选择题（共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.某建设工程项目的建设期为2年，第一年贷款600万元，第二年贷款800万元，贷款年利率10%，按年复利计息，则该项目建设期利息总和为（）万元。A.103B.140C.133D.2002.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于暂列金额的说法，正确的是（）。A.暂列金额应由投标人根据招标工程量清单列出的金额填写，不得变动B.暂列金额不得用于施工中可能发生的工程变更费用C.暂列金额是招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项D.暂列金额应计入承包工程的投标总价，由承包人自主使用3.某施工企业向银行借款500万元，期限为3年，年利率6%，每年年末付息，到期一次还本，企业所得税率为25%，则该笔借款的资金成本率为（）。A.4.50%B.6.00%C.9.00%D.12.00%4.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013），建筑工程质量验收的最小单元是（）。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.检验批5.下列关于钢筋混凝土梁正截面破坏形式的说法，正确的是（）。A.适筋破坏属于脆性破坏B.超筋破坏属于延性破坏C.少筋破坏属于脆性破坏D.超筋破坏的破坏弯矩高于适筋破坏6.某单层工业厂房，建筑面积10000㎡，室内最大净高为8.0m，屋面坡度为2%，未设置吊顶。该厂房中，室内消火栓系统的设计用水量应按（）确定。A.室内消火栓设计流量B.室内消火栓设计流量和自动喷水灭火系统设计流量之和C.自动喷水灭火系统设计流量D.室内消火栓设计流量或自动喷水灭火系统设计流量的较大值7.根据《建设工程安全生产管理条例》，关于意外伤害保险的说法，正确的是（）。A.意外伤害保险属于强制险，由施工单位办理，投保人是施工单位B.意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格之日止C.意外伤害保险费由建设单位支付D.意外伤害保险的被保险人是施工单位的管理人员8.某双代号网络计划中，工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第12天和第15天，其持续时间为5天。工作M有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第21天、第24天和第28天，则工作M的自由时差为（）天。A.4B.1C.3D.89.根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017），项目管理机构负责人的职责不包括（）。A.组织或参与编制项目管理规划大纲、项目管理实施规划B.对资源进行动态管理C.主持制定并落实质量、安全技术措施和专项方案D.参与组建项目管理机构10.下列关于防水混凝土施工的说法，错误的是（）。A.防水混凝土应连续浇筑，宜少留施工缝B.防水混凝土拌合物应采用机械搅拌，搅拌时间不少于2minC.防水混凝土应分层浇筑，分层厚度不宜大于500mmD.防水混凝土浇筑完毕后，应在12h内加以覆盖和浇水养护，养护时间不少于7d11.根据《招标投标法实施条例》，下列情形中，属于投标人相互串通投标的是（）。A.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制B.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜C.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标D.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人12.某施工企业拟租赁一台施工机械，已知该机械的价格为72万元，租期为7年，每年末支付租金，租金按附加率法计算，折现率为10%，附加率为4%，则每年应付租金为（）万元。A.13.44B.20.37C.12.27D.14.7913.关于装配式混凝土建筑的说法，正确的是（）。A.装配式混凝土建筑的预制构件应采用工厂化生产B.装配式混凝土建筑的现场装配施工速度慢，工期长C.装配式混凝土建筑的结构整体性优于现浇混凝土建筑D.装配式混凝土建筑的施工质量主要取决于现场浇筑质量14.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，变更工程项目单价应由（）提出。A.承包人B.监理人C.发包人D.设计人15.下列关于建设工程施工现场环境保护措施的说法，错误的是（）。A.施工现场的主要道路必须进行硬化处理B.施工现场土方作业应采取防止扬尘措施，如覆盖、固化等C.建筑物内施工垃圾的清运，必须采用相应的容器或管道运输，严禁凌空抛掷D.施工现场100人以上的临时食堂，污水排放时应设置简易有效的隔油池，定期清理16.根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011），建筑施工安全检查评定的等级不包括（）。A.优良B.合格C.基本合格D.不合格17.某建设工程项目在建设期初的建筑安装工程费、设备及工器具购置费为45000万元。按本项目实施进度计划，建设期3年，投资分年使用比例为：第一年25%，第二年55%，第三年20%，建设期内预计年平均价格总水平上涨率为5%。建设期贷款利息为1395万元，建设工程项目其他费用为3860万元，基本预备费率为10%，则该项目的建设投资为（）万元。A.59659.01B.54518.01C.52536.8D.57648.0118.下列关于钢结构焊接工程的说法，正确的是（）。A.钢结构焊接时，应先焊长焊缝，后焊短焊缝B.钢结构焊接时，应先焊收缩量较小的焊缝，后焊收缩量较大的焊缝C.钢结构焊接时，应先焊腹板与翼缘的连接焊缝，后焊腹板拼接焊缝D.钢结构焊接时，应先焊主要构件，后焊次要构件19.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），关于工程计量的说法，正确的是（）。A.承包人应在收到监理人指令后的7天内，向监理人提交已完成工程量报告B.监理人应在收到承包人提交的工程量报告后的7天内完成审核并报送发包人C.监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测D.发包人应在收到监理人报送的工程量报告后的14天内，向承包人支付工程进度款20.下列关于建设工程质量事故处理的说法，错误的是（）。A.事故发生后，事故现场有关人员应立即向本单位负责人报告B.单位负责人接到报告后，应于1小时内向事故发生地县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门及有关部门报告C.事故调查结束后，事故调查组应当提交事故调查报告，报告内容应包括事故防范和整改措施D.事故处理的验收结论应由事故调查组确认21.某施工企业生产所需甲材料，年度采购总量为200吨，每吨单价为1000元，一次订货成本为100元，每吨材料的年平均储备成本为400元，则该材料的经济采购批量为（）吨。A.6.32B.7.07C.10.00D.100.0022.根据《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB50325-2020），下列民用建筑工程中，属于Ⅰ类民用建筑工程的是（）。A.商店B.图书馆C.体育馆D.住宅23.关于建设工程合同解除的说法，正确的是（）。A.承包人将承包的工程转包，发包人有权解除合同B.发包人未按约定支付工程价款，承包人有权立即解除合同C.发包人提供的主要建筑材料不符合强制性标准，承包人有权立即解除合同D.承包人已经完成的建设工程质量不合格，发包人有权解除合同24.某双代号时标网络计划中，工作D有两项紧后工作，其两项紧后工作的总时差分别为4天和6天，工作D的自由时差为2天，则工作D的总时差为（）天。A.2B.4C.6D.825.下列关于混凝土外加剂的说法，错误的是（）。A.减水剂可以提高混凝土的强度B.早强剂可以加速混凝土的硬化和早期强度发展C.缓凝剂可以延长混凝土的凝结时间D.引气剂可以降低混凝土的抗冻性26.根据《建设工程安全生产管理条例》，下列专项施工方案中，不需要进行专家论证、审查的是（）。A.深基坑工程B.高大模板工程C.拆除、爆破工程D.地下暗挖工程27.某建设项目的现金流量为：第0年投资1000万元，第1年至第5年每年销售收入为600万元，每年经营成本为200万元，所得税税率为25%，基准收益率为10%，则该项目的净现值为（）万元。A.425.3B.564.4C.630.5D.720.728.关于砌体结构工程施工的说法，正确的是（）。A.砌体施工时，灰缝厚度应控制在10±2mmB.普通砖砌体砌筑时，砖应提前1-2天浇水湿润C.多孔砖砌体的孔洞应垂直于受压面砌筑D.砌体转角处和交接处应同时砌筑，若不能同时砌筑，应留置直槎29.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于投标报价的说法，正确的是（）。A.投标人可以根据自身情况调整暂列金额的大小B.投标人的投标报价不得低于工程成本C.投标人必须按照招标工程量清单填报价格，不得更改项目特征D.投标人可以对招标工程量清单中的措施项目进行调整，但不得增加新的措施项目30.下列关于建设工程施工现场消防管理的说法，错误的是（）。A.施工现场的消火栓应布局合理，消防干管直径应不小于100mmB.临时消防设施应与在建工程同步设置，与在建工程的防火间距不应小于10mC.施工现场动火作业前，应办理动火审批手续D.施工现场应配备足够的消防器材，设置明显的防火标志31.某施工企业的一台施工机械，原价为60万元，预计净残值率为3%，预计使用年限为5年，采用年数总和法计提折旧，则该机械第3年的折旧额为（）万元。A.11.64B.12.00C.12.36D.19.4032.根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版），下列建筑中，属于一类高层民用建筑的是（）。A.建筑高度为50m的住宅建筑B.建筑高度为25m的医疗建筑C.建筑高度为50m的办公楼D.建筑高度为25m的商店建筑33.关于建设工程索赔的说法，正确的是（）。A.承包人可以向发包人索赔，发包人不可以向承包人索赔B.索赔的成立，必须同时具备三个条件：正当的索赔理由、有效的索赔证据、在合同约定的时间内提出C.承包人提出索赔意向通知后，应在28天内提交索赔报告D.发包人应在收到索赔报告后的28天内作出答复，否则视为认可索赔报告34.某单代号网络计划中，工作H的最早开始时间为第12天，持续时间为6天。工作H有三项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第22天、第24天和第26天，则工作H的自由时差为（）天。A.4B.6C.8D.1035.下列关于模板工程施工的说法，错误的是（）。A.模板安装应按设计与施工顺序进行，现浇钢筋混凝土梁、板，当跨度大于4m时，模板应起拱B.模板拆除时，应遵循先支后拆、后支先拆的顺序C.拆除跨度较大的梁下支柱时，应先从两端开始，分别向跨中对称拆除D.模板拆除后，应及时清理、维修和保养36.根据《招标投标法》，下列关于招标的说法，错误的是（）。A.招标人可以自行办理招标事宜，也可以委托招标代理机构办理招标事宜B.招标人自行办理招标事宜的，应当具有编制招标文件和组织评标的能力C.招标人采用公开招标方式的，应当发布招标公告D.招标人采用邀请招标方式的，应当向三个以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书37.某建设项目的建设期为2年，运营期为5年，建设期内每年年初贷款分别为300万元和500万元，年利率为10%，运营期前3年每年末等额偿还贷款本息，则每年应偿还的金额为（）万元。A.409.45B.444.22C.529.97D.601.3438.关于钢结构涂装工程的说法，正确的是（）。A.钢结构涂装工程分为防腐涂装和防火涂装两类B.防腐涂装施工时，应先涂面漆，后涂底漆C.防火涂装施工时，应在防腐涂装施工前进行D.钢结构涂装工程的质量检验应在涂装前、涂装过程中及涂装后进行39.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），关于安全文明施工费的说法，正确的是（）。A.发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%B.承包人对安全文明施工费应专款专用，不得挪作他用C.安全文明施工费由承包人承担，发包人不得另行支付D.发包人逾期支付安全文明施工费超过7天的，承包人有权暂停施工40.下列关于建设工程质量控制的说法，错误的是（）。A.建设工程质量控制的目标是实现建设工程项目的使用功能和质量要求B.建设工程质量控制应强调事前控制和事中控制，减少事后控制C.建设工程质量控制的主体是施工单位D.建设工程质量控制的依据包括工程建设强制性标准41.某施工企业从银行取得一笔借款500万元，银行手续费为0.5%，借款年利率为7%，期限为2年，每年计算并支付利息，到期一次还本，企业所得税率为25%，则在财务上这笔借款的资金成本率为（）。A.5.28%B.7.00%C.5.25%D.7.04%42.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013），关于分部工程验收的说法，正确的是（）。A.分部工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术负责人等进行验收B.分部工程验收合格的条件是所含分项工程全部合格，质量控制资料完整C.分部工程验收时，勘察、设计单位项目负责人可不参加D.分部工程验收合格后，应由施工单位向建设单位提交分部工程验收报告43.关于建设工程合同纠纷的解决方式，说法正确的是（）。A.和解是解决建设工程合同纠纷的必经程序B.调解是解决建设工程合同纠纷的必经程序C.仲裁是解决建设工程合同纠纷的必经程序D.诉讼是解决建设工程合同纠纷的最终方式44.某双代号网络计划中，工作A的持续时间为7天，总时差为5天，自由时差为3天。如果工作A实际进度拖延10天，则会影响工期（）天。A.3B.5C.7D.1045.下列关于混凝土结构耐久性的说法，错误的是（）。A.混凝土结构的耐久性是指结构在规定的工作环境中，在预期的使用年限内，在正常维护条件下不需要进行大修就能完成预定功能的能力B.影响混凝土结构耐久性的因素包括内部因素和外部因素C.混凝土的碳化会导致混凝土的碱度降低，从而引起钢筋锈蚀D.混凝土的氯离子侵蚀只会影响混凝土的强度，不会引起钢筋锈蚀46.根据《建设工程安全生产管理条例》，下列关于施工单位安全生产责任的说法，错误的是（）。A.施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责B.施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责C.施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员D.施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，保险费由建设单位支付47.某建设项目的静态投资为1000万元，建设期为2年，第一年投资400万元，第二年投资600万元，建设期内平均价格上涨率为5%，则该项目的涨价预备费为（）万元。A.50.00B.51.25C.71.25D.101.2548.关于屋面防水工程施工的说法，正确的是（）。A.屋面防水工程应采用沥青防水卷材B.屋面防水工程的施工顺序应先做女儿墙、泛水，后做屋面防水层C.屋面防水工程的卷材铺贴方向应平行于屋脊铺贴D.屋面防水工程的涂膜防水层应分遍涂布，待先涂布的涂料干燥成膜后，方可涂布后一遍涂料49.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于工程变更价款调整的说法，正确的是（）。A.工程变更引起已标价工程量清单项目的工程量变化超过15%时，应调整该项目的综合单价B.工程变更引起已标价工程量清单项目的工程量变化超过15%时，该项目的综合单价应予以调高C.工程变更引起已标价工程量清单项目的工程量变化超过15%时，该项目的综合单价应予以调低D.工程变更引起已标价工程量清单项目的工程量变化超过15%时，该项目的综合单价应按原综合单价执行50.下列关于建设工程施工现场临时用电的说法，错误的是（）。A.施工现场临时用电工程必须采用TN-S系统B.施工现场临时用电工程必须编制专项施工方案C.施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者，应编制用电组织设计D.施工现场临时用电的配电系统应设置总配电箱、分配电箱、开关箱，实行三级配电51.某施工企业向银行借款100万元，年利率8%，半年复利计息一次，第三年末还本付息，则到期时企业需偿还银行（）万元。A.124.00B.125.97C.126.53D.158.6952.根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011），关于脚手架搭设的说法，正确的是（）。A.脚手架立杆基础不在同一高度上时，必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定B.脚手架立杆顶端宜高出女儿墙上皮1m，高出檐口上皮1.5mC.脚手架的剪刀撑应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设D.脚手架连墙件必须采用刚性连墙件，严禁采用柔性连墙件53.关于建设工程竣工验收的说法，正确的是（）。A.建设工程竣工验收应当由建设单位组织，监理单位、施工单位、设计单位等参加B.建设工程竣工验收合格后，建设单位应当在15日内将竣工验收报告和相关文件报建设行政主管部门备案C.建设工程竣工验收时，应当对工程质量进行全面检查，包括实体质量和资料质量D.建设工程竣工验收不合格的，施工单位应当在整改后重新申请竣工验收54.某单代号网络计划中，工作B的最早开始时间为第5天，持续时间为3天，工作B有三项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第10天、第12天和第13天，则工作B的最迟开始时间为（）天。A.7B.8C.9D.1055.下列关于建筑装饰装修工程施工的说法，错误的是（）。A.建筑装饰装修工程必须进行设计，并出具完整的施工图设计文件B.建筑装饰装修工程施工中，严禁违反设计文件擅自改动建筑主体、承重结构或主要使用功能C.建筑装饰装修工程施工中，严禁未经设计确认和有关部门批准擅自拆改水、暖、电、燃气、通讯等配套设施D.建筑装饰装修工程所用材料应符合国家有关建筑装饰装修材料有害物质限量标准的规定，施工时可以直接使用56.根据《招标投标法实施条例》，下列关于投标保证金的说法，正确的是（）。A.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%B.投标保证金有效期应当与投标有效期一致C.招标人最迟应当在书面合同签订后5日内退还投标保证金及银行同期存款利息D.投标保证金可以采用现金、支票、汇票等形式，也可以采用银行保函形式57.某建设项目的年设计生产能力为10万台，年固定成本为1200万元，产品单台销售价格为900元，单台产品可变成本为560元，单台产品营业税金及附加为120元，则该项目的盈亏平衡点产销量为（）万台。A.5.00B.6.00C.7.50D.10.0058.关于建筑节能工程施工的说法，正确的是（）。A.建筑节能工程应按照施工方案进行施工，施工过程中不得更改设计文件B.建筑节能工程的施工质量验收应在检验批、分项工程验收合格的基础上进行C.建筑节能工程的隐蔽工程验收应由监理工程师组织，施工单位相关人员参加D.建筑节能工程的检验批验收合格的条件是主控项目全部合格，一般项目合格率达到80%以上59.根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017），项目管理机构负责人的权限不包括（）。A.参与项目招标、投标和合同签订B.参与组建项目管理机构C.决定授权范围内的项目资源使用D.主持项目管理机构工作60.下列关于建设工程质量管理的说法，错误的是（）。A.建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位，不得将建设工程肢解发包B.施工单位应当建立质量责任制，确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人C.监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任D.勘察、设计单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察、设计，对其勘察、设计的质量负责，勘察、设计文件应当符合国家规定的勘察、设计深度要求，不必注明工程合理使用年限二、多项选择题（共20题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），下列费用中，属于分部分项工程费的有（）。A.人工费B.材料费C.规费D.企业管理费E.税金2.下列关于钢筋混凝土结构的说法，正确的有（）。A.钢筋混凝土结构具有较高的强度和耐久性B.钢筋混凝土结构的自重大，抗裂性能差C.钢筋混凝土结构的耐火性能好D.钢筋混凝土结构的施工周期长，工序复杂E.钢筋混凝土结构适用于大跨度、高层建筑3.根据《建设工程安全生产管理条例》，下列属于施工单位安全生产管理人员职责的有（）。A.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程B.对安全生产进行现场监督检查C.发现安全事故隐患，及时向项目负责人和安全生产管理机构报告D.确保安全生产费用的有效使用E.制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为4.下列关于建设工程项目进度控制的说法，正确的有（）。A.进度控制的目的是实现项目的进度目标B.进度控制是一个动态的管理过程C.进度控制的主要工作环节包括进度目标的分析和论证、进度计划的编制、进度计划的跟踪检查与调整D.进度控制应强调事前控制和事中控制，减少事后控制E.进度控制的主体是建设单位5.下列关于防水工程施工的说法，正确的有（）。A.地下防水工程的施工，应建立各道工序的自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度B.地下防水工程的防水层应在混凝土结构主体验收合格后施工C.屋面防水工程的施工，应先做基层处理，再做防水层D.屋面防水工程的卷材铺贴，应采用满粘法E.室内防水工程的施工，应在墙面、地面抹灰前进行6.根据《招标投标法》，下列属于招标应当具备的条件的有（）。A.招标人已经依法成立B.初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准C.招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准D.有相应资金或资金来源已经落实E.有招标所需的设计图纸及技术资料7.下列关于建设工程项目财务评价的说法，正确的有（）。A.财务评价包括盈利能力分析、偿债能力分析和财务生存能力分析B.盈利能力分析的主要指标包括财务内部收益率、财务净现值、静态投资回收期等C.偿债能力分析的主要指标包括利息备付率、偿债备付率、资产负债率等D.财务生存能力分析的主要指标包括净现金流量、累计盈余资金等E.财务评价的结论是项目决策的重要依据之一8.下列关于钢结构工程施工的说法，正确的有（）。A.钢结构工程的施工质量验收应在检验批、分项工程、分部工程验收合格的基础上进行B.钢结构工程的焊接质量检验应包括外观检验和无损检验C.钢结构工程的涂装质量检验应包括涂层厚度、附着力等D.钢结构工程的安装质量检验应包括轴线偏差、标高偏差、垂直度偏差等E.钢结构工程的施工应编制专项施工方案，对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，应组织专家论证9.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），下列属于发包人义务的有（）。A.办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续B.按合同约定向承包人提供施工现场、施工条件和基础资料C.负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作D.组织设计、施工、监理等单位进行竣工验收E.按合同约定支付合同价款10.下列关于建设工程质量事故分类的说法，正确的有（）。A.按事故造成损失的程度，可分为特别重大事故、重大事故、较大事故和一般事故B.特别重大事故是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故C.重大事故是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故D.较大事故是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故E.一般事故是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者100万元以上1000万元以下直接经济损失的事故11.下列关于工程经济分析的说法，正确的有（）。A.工程经济分析的目的是提高工程经济活动的经济效果B.工程经济分析的核心内容是经济效益的评价C.工程经济分析的方法包括静态分析方法和动态分析方法D.静态分析方法不考虑资金的时间价值，动态分析方法考虑资金的时间价值E.工程经济分析应遵循可比性原则、效益与费用计算口径一致原则等12.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013），下列属于单位工程验收合格条件的有（）。A.所含分部工程的质量均验收合格B.质量控制资料完整C.所含分部工程有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料完整D.主要使用功能的抽查结果符合相关专业验收规范的规定E.观感质量应符合要求13.下列关于建设工程合同的说法，正确的有（）。A.建设工程合同包括工程勘察合同、工程设计合同、工程施工合同B.建设工程合同应当采用书面形式C.建设工程施工合同的承包人应当具有相应的资质等级D.建设工程合同的发包人可以是法人、其他组织或者自然人E.建设工程合同的承包人可以是法人、其他组织或者自然人14.下列关于双代号网络计划的说法，正确的有（）。A.双代号网络计划中，箭线表示工作，节点表示工作的开始或结束B.双代号网络计划中，虚箭线表示虚工作，不消耗时间和资源C.双代号网络计划中，关键线路是指总持续时间最长的线路D.双代号网络计划中，工作的总时差是指在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间E.双代号网络计划中，工作的自由时差是指在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间15.下列关于混凝土工程施工的说法，正确的有（）。A.混凝土拌合物的运输应保证混凝土的均匀性，避免产生分层、离析现象B.混凝土浇筑前，应检查模板、支架、钢筋、预埋件等的位置和尺寸是否符合要求C.混凝土浇筑应连续进行，如必须间歇，其间歇时间应尽量缩短，并应在前层混凝土初凝之前，将次层混凝土浇筑完毕D.混凝土浇筑完毕后，应在12h内加以覆盖和浇水养护，养护时间不少于7dE.混凝土强度达到1.2N/mm²前，不得在其上踩踏或安装模板及支架16.根据《建设工程安全生产管理条例》，下列属于专项施工方案编制内容的有（）。A.工程概况B.编制依据C.施工计划D.施工工艺技术E.安全管理措施17.下列关于建设工程项目成本管理的说法，正确的有（）。A.成本管理的目的是在保证工期和质量满足要求的情况下，采取相应措施，把成本控制在计划范围内，并进一步寻求最大程度的成本节约B.成本管理的主要工作环节包括成本预测、成本计划、成本控制、成本核算、成本分析和成本考核C.成本控制应贯穿于项目从投标阶段开始直至竣工验收的全过程D.成本核算应以会计核算为基础，以货币为计量单位E.成本分析的方法包括比较法、因素分析法、差额计算法、比率法等18.下列关于建筑幕墙工程施工的说法，正确的有（）。A.建筑幕墙工程的施工应编制专项施工方案B.建筑幕墙工程的预埋件、后置埋件的位置、数量及防腐处理应符合设计要求C.建筑幕墙工程的框架立柱与主体结构的连接应采用柔性连接D.建筑幕墙工程的密封胶嵌缝应饱满、密实，表面应光滑、平整E.建筑幕墙工程的防雷装置应与主体结构的防雷装置可靠连接19.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），下列属于措施项目费的有（）。A.安全文明施工费B.夜间施工增加费C.二次搬运费D.已完工程及设备保护费E.规费20.下列关于建设工程施工现场管理的说法，正确的有（）。A.施工现场应实行封闭管理，设置进出口大门，制定门卫制度，严格执行外来人员进场登记制度B.施工现场的场地应平整，道路应坚实畅通，有排水措施C.施工现场的临时设施应符合安全、卫生、环保等要求D.施工现场的材料、构配件应按规定的位置堆放，堆放整齐、有序E.施工现场的消防设施应齐全、有效，设置明显的防火标志三、案例分析题（共5题，每题20分）案例一某建设工程项目，业主与施工单位签订了施工合同，合同工期为18个月。在施工过程中，发生了以下事件：事件1：在施工准备阶段，施工单位编制了施工组织设计，其中包括施工进度计划、施工方案、施工现场平面布置图等。监理工程师审查施工组织设计时，发现施工进度计划中，工作A的持续时间为3个月，而工作A的紧后工作B的最早开始时间为第4个月，工作A和工作B之间的逻辑关系为完成到开始。监理工程师认为施工进度计划存在问题，要求施工单位修改。事件2：在施工过程中，由于业主提供的设计图纸存在错误，导致工作C停工1个月。施工单位向监理工程师提出了工期索赔1个月和费用索赔50万元的申请。事件3：在施工过程中，由于不可抗力事件，导致工作D停工2个月，施工单位的施工机械损坏，损失10万元，人员伤亡损失20万元，现场清理费用5万元。施工单位向监理工程师提出了工期索赔2个月和费用索赔35万元的申请。事件4：在施工过程中，由于施工单位的施工质量问题，导致工作E返工，延误工期1个月，施工单位自行承担了返工费用10万元。事件5：在竣工验收阶段，施工单位提交了竣工验收报告，业主组织了竣工验收，验收合格。但在竣工结算时，业主认为施工单位的工程结算存在问题，要求重新审核。施工单位认为工程结算已经按照合同约定编制，不同意重新审核。问题：1.事件1中，施工进度计划存在什么问题？施工单位应如何修改？2.事件2中，监理工程师应如何处理施工单位的索赔申请？说明理由。3.事件3中，监理工程师应如何处理施工单位的索赔申请？说明理由。4.事件4中，施工单位的工期延误和费用损失应如何处理？说明理由。5.事件5中，业主和施工单位的做法是否正确？说明理由。案例二某建设工程项目，建筑面积为20000㎡，地上10层，地下2层，框架剪力墙结构。业主与施工单位签订了施工合同，合同价款为8000万元，采用单价合同，合同约定：当实际工程量超过招标工程量清单中工程量的15%时，超过部分的工程量综合单价调整为原来的0.9倍；当实际工程量少于招标工程量清单中工程量的15%时，少于部分的工程量综合单价调整为原来的1.1倍。在施工过程中，发生了以下事件：事件1：基础工程施工时，由于地质条件与勘察报告不符，导致基础工程量增加了20%。招标工程量清单中基础工程的工程量为1000m³，综合单价为500元/m³。事件2：主体结构施工时，由于设计变更，导致混凝土工程量减少了10%。招标工程量清单中混凝土工程的工程量为5000m³，综合单价为400元/m³。事件3：装饰装修工程施工时，业主提出了设计变更，导致装饰装修工程的工程量增加了10%。招标工程量清单中装饰装修工程的工程量为3000㎡，综合单价为600元/㎡。事件4：在施工过程中，施工单位采购的材料价格上涨，导致材料费用增加了50万元。施工单位向业主提出了费用索赔50万元的申请。事件5：在竣工结算时，施工单位编制的工程结算书总价为8500万元，业主审核后认为工程结算书总价应为8200万元，双方产生争议。问题：1.事件1中，基础工程的结算价款应为多少万元？说明计算过程。2.事件2中，混凝土工程的结算价款应为多少万元？说明计算过程。3.事件3中，装饰装修工程的结算价款应为多少万元？说明计算过程。4.事件4中，业主应如何处理施工单位的索赔申请？说明理由。5.事件5中，业主和施工单位应如何解决工程结算争议？说明理由。案例三某建设工程项目，业主与施工单位签订了施工合同，合同约定：工程质量标准为合格，工期为12个月，合同价款为6000万元，采用固定总价合同。在施工过程中，发生了以下事件：事件1：在施工准备阶段，施工单位编制了施工组织设计，其中包括施工进度计划、施工方案、质量保证措施等。监理工程师审查施工组织设计时，发现质量保证措施不够完善，要求施工单位修改。事件2：在施工过程中，由于施工单位的施工质量问题，导致部分工程质量不合格，监理工程师要求施工单位返工。施工单位返工后，工程质量达到了合格标准，但延误工期1个月，增加费用20万元。事件3：在施工过程中，由于业主提供的材料质量不合格，导致部分工程质量不合格，监理工程师要求施工单位返工。施工单位返工后，工程质量达到了合格标准，但延误工期2个月，增加费用30万元。施工单位向业主提出了工期索赔2个月和费用索赔30万元的申请。事件4：在施工过程中，由于不可抗力事件，导致部分工程损坏，施工单位进行了修复，修复费用为15万元，延误工期1个月。施工单位向业主提出了工期索赔1个月和费用索赔15万元的申请。事件5：在竣工验收阶段，施工单位提交了竣工验收报告，业主组织了竣工验收，验收合格。但在保修期内，部分工程出现了质量问题，业主要求施工单位进行维修。施工单位认为工程质