一级建造师考试（公共课程）题库含答案(2025年嘉峪关)

一级建造师考试（公共课程）题库含答案(2025年嘉峪关)一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.关于建设工程代理法律特征的说法，正确的是（）。A.代理行为必须是法律行为B.代理行为必须由代理人独立完成C.代理人在代理权限内可以以自己的名义实施民事法律行为D.代理行为的法律后果由代理人和被代理人共同承担【答案】A【解析】代理具有以下法律特征：（1）代理人必须在代理权限范围内实施代理行为；（2）代理人以被代理人的名义实施代理行为；（3）代理行为必须是具有法律意义的行为，即能够产生法律上的权利义务关系的行为，故A正确，B错误；（4）代理行为的法律后果归属于被代理人。C错在“以自己的名义”，应以被代理人名义。D错在后果由被代理人承担。2.某建设工程施工合同约定，工程竣工验收合格后，发包人向承包人支付工程尾款。发包人收到承包人提交的竣工验收报告后，因资金周转困难迟迟未组织验收。后承包人提起诉讼。关于本案中工程款支付及利息的说法，正确的是（）。A.发包人应以竣工验收合格之日为工程款支付时间B.发包人应以承包人提交竣工验收报告之日为工程款支付时间C.发包人应以承包人提起诉讼之日为工程款支付时间D.承包人无权要求发包人支付工程款利息【答案】B【解析】根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（1）建设工程已实际交付的，为交付之日；（2）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（3）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。本题中，工程未实际交付，发包人收到承包人提交的竣工验收报告后未组织验收，视为提交竣工结算文件之日为应付款时间。3.根据《民法典》，下列合同中，属于无效合同的是（）。A.因重大误解订立的合同B.一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同C.恶意串通，损害他人合法权益的合同D.限制民事行为能力人依法不能独立订立的合同【答案】C【解析】《民法典》规定，有下列情形之一的，合同无效：（1）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；（2）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；（3）以合法形式掩盖非法目的；（4）损害社会公共利益；（5）违反法律、行政法规的强制性规定。A属于可撤销合同；B在未损害国家利益的情况下属于可撤销合同；D属于效力待定合同。4.关于建设用地使用权的说法，正确的是（）。A.建设用地使用权只能存在于国家所有的土地B.建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立C.建设用地使用权自登记时设立D.住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期【答案】D【解析】A错误，建设用地使用权只能存在于国家所有的土地，不包括集体所有的土地（但法律规定除外）；B正确，建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立；C正确，建设用地使用权自登记时设立；D正确，住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期。本题要求选出正确的，根据选项设置，D是《民法典》明确规定的重点，且A、B、C中B和C在理论上正确，但D是住宅续期的核心规定。注意：本题若为单选，且A表述绝对化（“只能”），A通常错误。B、C均为正确表述。但在考试中，D关于住宅自动续期是《民法典》物权编的重大亮点。经核对，B、C、D均符合《民法典》规定。若必须选一个最优，通常D涉及民生热点。但严格来说，B、C也是正确的。如果是多选，应选BCD。作为单选题，可能存在题目设置瑕疵，但D的社会关注度最高。修正分析：根据《民法典》第三百四十五条，建设用地使用权可以在地表、地上或地下分别设立，B正确。第三百四十九条，建设用地使用权自登记时设立，C正确。第三百五十九条，住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期，D正确。A错在“只能”，集体土地经征收可变为国有，但直接设立建设用地使用权确实只能在国有土地。若本题必须单选，D最具代表性。5.某施工企业对某市辖区住房和城乡建设局的行政处罚决定不服，欲申请行政复议。下列说法正确的是（）。A.该企业可以向该市人民政府申请行政复议B.该企业可以向该市住房和城乡建设局申请行政复议C.该企业可以向该辖区人民政府申请行政复议D.该企业只能向该辖区人民政府申请行政复议【答案】C【解析】根据《行政复议法》，对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，由申请人选择，可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请行政复议。本题中，做出处罚的是“辖区住房和城乡建设局”，其本级人民政府为“该辖区人民政府”，其上一级主管部门为“该市住房和城乡建设局”。因此，企业可以选择向该辖区人民政府或该市住房和城乡建设局申请。C选项符合其中一种情况，且D选项“只能”表述错误。6.根据《建设工程安全生产管理条例》，关于施工起重机械安装拆卸单位安全责任的说法，错误的是（）。A.应当编制安装拆卸方案及安全施工措施B.应当由专业技术人员现场监督C.安装完毕后，应当出具自检合格证明D.安装完毕后，应当向建设单位进行安全使用说明【答案】D【解析】施工起重机械安装拆卸单位责任：（1）编制拆装方案、制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督；（2）出具自检合格证明，并向施工单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字。D错在向建设单位，应向施工单位。7.某施工单位租赁了一台塔式起重机，该起重机在安装过程中发生倒塌事故，造成2人死亡。关于该事故责任承担的说法，正确的是（）。A.仅由施工总承包单位承担B.仅由安装单位承担C.由施工总承包单位和安装单位承担连带责任D.由建设单位、施工总承包单位和安装单位承担连带责任【答案】C【解析】根据《民法典》第一千二百五十二条，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、塌陷造成他人损害的，建设单位与施工单位承担连带责任，但是建设单位与施工单位能够证明不存在质量缺陷的除外。建设单位、施工单位赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。因所有人、管理人、使用人或者第三人的原因，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、塌陷造成他人损害的，由所有人、管理人、使用人或者第三人承担侵权责任。同时，根据《建设工程安全生产管理条例》，施工起重机械的安装拆卸单位对安装拆卸安全负责。但在施工总承包模式下，总承包单位对施工现场安全生产负总责。若属于分包性质的安装（通常租赁塔吊包含安装服务，视作专业分包），总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。故C选项最符合法规对总分包安全责任的规定。8.根据《招标投标法实施条例》，投标人或其他利害关系人认为招标投标活动不符合规定的，可以自知道或应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。若对资格预审文件、招标文件、开标以及对评标结果有异议的，应按照规定程序提出。下列关于异议提出时间的说法，正确的是（）。A.对资格预审文件有异议的，应在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出B.对招标文件有异议的，应在投标截止时间10日前提出C.对开标有异议的，应在开标现场提出D.对评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间提出【答案】D【解析】《招标投标法实施条例》规定：（1）对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出；A正确。（2）对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出；B正确。（3）对开标有异议的，应当在开标现场提出；C正确。（4）对中标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。D选项将“评标结果”表述为“中标候选人公示期间”，实际上对评标结果的异议即体现为对中标候选人的异议，应在中标候选人公示期间提出。故A、B、C、D均符合规定。若为单选，需看具体题目措辞细微差别。通常“对评标结果有异议”对应的是中标候选人公示期间。注：本题若为多选，选ABCD。若为单选，D最为核心。9.某建设工程项目，建设单位与甲公司签订了工程勘察合同，与乙公司签订了工程设计合同，与丙公司签订了工程施工合同。根据《民法典》，关于发包人将工程发包给多个单位的说法，正确的是（）。A.建设单位可以将应当由一个承包单位完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包单位B.建设单位可以将勘察、设计、施工分别发包给具有相应资质条件的单位C.建设单位将勘察、设计、施工分别发包的行为属于肢解发包D.建设单位将施工任务肢解发包给丙公司和丁公司的行为合法【答案】B【解析】《民法典》规定，发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。但是，勘察、设计、施工是不同的阶段，建设单位可以将勘察、设计、施工分别发包给具有相应资质条件的单位，这不属于肢解发包。肢解发包是指将应当由一个承包单位完成的工程（如主体结构施工）分解成若干部分发包。A错误；B正确；C错误，分别发包不属于肢解发包；D错误，施工任务肢解发包通常违法（除非经招标人同意且属于特殊专业工程）。10.根据《劳动合同法》，劳动者立即解除劳动合同的情形是（）。A.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护B.用人单位未及时足额支付劳动报酬C.用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动D.用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费【答案】C【解析】用人单位有下列情形之一的，劳动者可以解除劳动合同：（1）未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的；（2）未及时足额支付劳动报酬的；（3）未依法为劳动者缴纳社会保险费的；（4）用人单位的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益的；（5）因本法第二十六条第一款第一项规定的情形致使劳动合同无效的；（6）法律、行政法规规定劳动者可以解除劳动合同的其他情形。以上情形需提前30日以书面形式通知用人单位（试用期内提前3日）。用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动，或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的，劳动者可以立即解除劳动合同，不需事先告知用人单位。故C正确。11.关于建设工程质量保修期限的说法，正确的是（）。A.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限B.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为3年C.供热与供冷系统，为1个采暖期、供冷期D.电气管线、给排水管道、设备安装为2年【答案】A【解析】根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。A正确，B错在3年（应为5年），C错在1个（应为2个），D正确。若为单选，A涉及主体安全，最为关键。12.某施工企业在施工中偷工减料，降低工程质量标准，造成重大安全事故，其行为可能构成（）。A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故罪C.工程重大安全事故罪D.玩忽职守罪【答案】C【解析】工程重大安全事故罪，是指建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的行为。本题中，施工企业“偷工减料，降低工程质量标准”，符合工程重大安全事故罪的构成要件。A重大责任事故罪通常指生产作业中违反管理规定；B重大劳动安全事故罪指安全生产设施或条件不符合规定；D玩忽职守罪是国家机关工作人员的职务犯罪。13.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括（）。A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容B.有完整的技术档案和施工管理资料C.有施工单位签署的工程保修书D.有监理单位出具的工程质量评估报告【答案】D【解析】建设工程竣工验收应当具备下列条件：（1）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（2）有完整的技术档案和施工管理资料；（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（4）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件。注意：C选项“有施工单位签署的工程保修书”是《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》中要求的条件之一。D选项“监理单位出具的工程质量评估报告”是竣工验收备案时需提交的文件，也是竣工验收的实质条件之一。但在《建设工程质量管理条例》原文列举中，强调的是“分别签署的质量合格文件”。严格对照条例原文，条例第二条规定：...（四）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件。条例并未直接列出“工程质量评估报告”这一具体文件名称，而是指“质量合格文件”。而“工程保修书”是在条例第三十七条提到的。但在实际考试中，通常考察的是条例第十六条的原文。条例第十六条原文：...(四)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件。因此，D选项“工程质量评估报告”是监理单位签署质量合格文件的具体形式，通常视为包含在内。但若严格抠字眼，C选项“工程保修书”并非条例第十六条列举的竣工验收时的实体条件（它是保修期的条件），虽然在实际操作中必须有。但在法规考试中，常以条例第十六条为标准答案。然而，部分教材将保修书也列入。此处考察条例原文，条例第十六条未包含保修书。故C可能被视为“不包括”的选项。修正：根据《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》（建质[2013]171号），竣工验收条件包括：(五)施工单位已签署工程质量保修书。因此，在综合考试中，C通常属于条件。D选项“工程质量评估报告”也是必备条件。此题若为单选，可能存在争议。但根据经典真题，考察《质量管理条例》时，往往强调“质量合格文件”。若必须选一个，D选项作为评估报告，是备案资料，验收时需出具。实际上，最经典的干扰项是“有建设单位签署的工程保修书”（建设单位不签，是施工单位签）。或者“有完整的竣工决算报告”。本题中，C是施工单位签署，符合规定。D也是符合规定的。若题目问“不包括”，可能需要寻找非条例原文。*14.关于建设工程竣工消防验收的说法，正确的是（）。A.建设工程竣工后，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收B.公安机关消防机构应当自受理消防验收申请之日起20日内组织消防验收C.消防验收不合格的，建设工程经整改后可以投入使用D.建设工程消防验收实行备案抽查制度【答案】D【解析】根据《消防法》和《建设工程消防监督管理规定》，国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收。其他建设工程，建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案，公安机关消防机构应当进行抽查。因此，并非所有工程都需要申请验收，实行的是备案抽查制度。A错误，只针对特殊工程；B错误，应为10个工作日内组织消防验收，并出具消防验收意见；C错误，不合格的禁止投入使用；D正确，描述了总体制度。15.某施工企业因生产经营发生严重困难，确需裁减人员。根据《劳动合同法》，下列说法正确的是（）。A.该企业可以随时裁减人员，无需说明B.该企业裁减人员后，如6个月内需重新招用人员，应当优先招用被裁减的人员C.该企业裁减人员，应提前30日向工会或者全体职工说明情况D.该企业裁减人员方案应向劳动行政部门报告【答案】B【解析】《劳动合同法》第四十一条规定，有下列情形之一，需要裁减人员二十人以上或者裁减不足二十人但占企业职工总数百分之十以上的，用人单位提前三十日向工会或者全体职工说明情况，听取工会或者职工的意见后，裁减人员方案经向劳动行政部门报告，可以裁减人员：（1）...（2）生产经营发生严重困难的...。裁减人员后六个月内重新招用人员的，应当通知被裁减的人员，并在同等条件下优先招用被裁减的人员。A错误，需符合法定人数并履行程序；B正确，优先招用；C错误，需提前30日；D错误，需经向劳动行政部门报告，不仅仅是报告方案，且C、D都是程序要求，B是实体权利要求。本题若选最符合“关于裁减人员”说法的，B是结果性规定。16.根据《民法典》，债权人为保全债权，可以行使代位权。关于代位权的说法，错误的是（）。A.债权人需以自己的名义行使代位权B.代位权的行使范围以债权人的到期债权为限C.债务人怠于行使到期债权，影响债权人到期债权实现的，债权人可以行使代位权D.代位权行使的费用由债务人承担【答案】D【解析】《民法典》第五百三十五条：因债务人怠于行使其债权或者与该债权有关的从权利，影响债权人的到期债权实现的，债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人对相对人的权利，但是该权利专属于债务人自身的除外。代位权的行使范围以债权人的到期债权为限。债权人行使代位权的必要费用，由债务人负担。A、B、C正确。D选项将“必要费用”表述为“费用”，虽无大碍，但《民法典》强调“必要费用”。此外，代位权必须通过诉讼行使（向人民法院请求）。本题若为单选找错，D选项表述不够严谨，且通常考试中可能考察“由债务人承担”这一点的记忆。实际上，D选项在旧合同法中是正确的。在民法典中依然正确。重新审视选项：A正确；B正确；C正确；D正确。此题无错误选项。可能陷阱在于D选项未强调“必要费用”，或者考察“专属于债务人自身的权利不得代位”。17.某施工合同约定，工程质量为合格。若实际工程质量达到优良，则发包人应给予承包人优质工程奖。关于该约定的效力，正确的是（）。A.有效，属于当事人意思自治B.无效，违反了强制性标准C.可撤销，发包人显失公平D.效力待定，未经备案【答案】A【解析】合同法充分尊重当事人意思自治。只要不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗，合同约定即为有效。约定“优质优价”是合法的商业行为。A正确。18.根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列工程项目中，不需要申请施工许可证的是（）。A.某投资额为300万元的住宅工程B.某建筑面积为300平方米的公共建筑工程C.某抢险救灾工程D.某开工报告已获批准的军用房屋建筑工程【答案】C【解析】不需要申请施工许可证的工程类型：（1）限额以下的小型工程（投资额30万元以下或者建筑面积300平方米以下）；（2）抢险救灾工程；（3）临时性建筑；（4）农民自建低层住宅；（5）军用房屋建筑工程（已办理开工审批手续）。A选项300万元超过限额，需要；B选项300平方米，属于“以下”吗？通常“建筑面积300平方米以下”不包含300平方米，或者根据各地理解，一般300平米是界限。但C选项抢险救灾工程明确不需要。D选项军用房屋不需要申请施工许可证，但需办理开工审批，题目表述“开工报告已获批准”，暗示已经走完流程，不需要再申请许可证。但C是最典型的免证情形。注意：B选项“300平方米”，法规规定“300平方米以下”，故300平米需要申请。C正确。19.关于施工企业资质序列的说法，正确的是（）。A.专业承包企业可以将劳务作业分包给劳务分包企业B.劳务分包企业可以将承揽的劳务作业再分包C.专业承包企业可以承揽施工总承包工程D.劳务分包企业可以承揽专业承包工程【答案】A【解析】根据《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。取得专业承包资质的企业，可以承接施工总承包企业分包的专业工程和建设单位依法发包的专业工程。专业承包企业可以对所承接的工程全部自行施工，也可以将劳务作业分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业。A正确。取得劳务分包资质的企业，可以承接施工总承包企业或专业承包企业分包的劳务作业。劳务分包企业不得再分包。B错误。施工总承包企业可以承揽施工总承包工程，也可以将专业工程或劳务作业分包。专业承包企业通常不能承揽施工总承包工程（除非其资质等级涵盖，但一般序列不同）。C错误。劳务分包企业只能承接劳务作业，不能承揽专业承包工程。D错误。20.某工程项目，建设单位未取得施工许可证便擅自开工。对此，有关行政机关可以采取的措施是（）。A.责令停止施工，限期改正，对建设单位处工程合同价款1%以上2%以下的罚款B.吊销施工企业的资质证书C.降低施工企业的资质等级D.对直接责任人处以行政拘留【答案】A【解析】《建筑工程施工许可管理办法》规定，对于未取得施工许可证擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令停止施工，限期改正，对建设单位处工程合同价款1%以上2%以下罚款；对施工单位处3万元以下罚款。A正确。B、C通常针对发生重大质量安全事故等严重违法行为。D行政拘留不属于《建筑法》规定的针对无证施工的直接处罚手段。21.根据《环境保护法》，关于建设项目“三同时”制度的说法，正确的是（）。A.建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用B.建设项目环境保护设施竣工验收，应当与主体工程竣工验收同时进行C.环境保护设施经验收合格，该建设项目方可正式投入生产或者使用D.环境保护设施未经验收或者验收不合格，建设单位不得投入生产或者使用【答案】A【解析】“三同时”制度是指建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。A正确。关于验收，根据《建设项目环境保护管理条例》，编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目，其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。C、D正确。B选项，环保设施验收通常在主体工程验收后进行（试生产后），不是“同时进行”。但在2025年及现行法规下，企业自主验收。严格来说，B选项表述“同时进行”在传统语境下往往被视为错误，因为环保验收有其独立的程序和时限。A是“三同时”的准确定义。22.某施工企业项目经理在管理项目中，强令工人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故，其行为构成（）。A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故罪C.工程重大安全事故罪D.玩忽职守罪【答案】A【解析】重大责任事故罪，是指在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。本题中，“强令工人违章冒险作业”符合重大责任事故罪的客观要件。C工程重大安全事故罪是单位犯罪（降低工程质量标准）。B重大劳动安全事故罪是针对安全设施或条件不符合规定。故A正确。23.根据《民法典》，下列财产中，可以抵押的是（）。A.土地所有权B.宅基地C.学校的教育设施D.正在建造的建筑物【答案】D【解析】债务人或者第三人有权处分的下列财产可以抵押：（1）建筑物和其他土地附着物；（2）建设用地使用权；（3）海域使用权；（4）生产设备、原材料、半成品、产品；（5）正在建造的建筑物、船舶、航空器；（6）交通运输工具；（7）法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。不得抵押的财产：（1）土地所有权；（2）宅基地、自留地、自留山等集体所有土地的使用权，但是法律规定可以抵押的除外；（3）学校、幼儿园、医疗机构等为公益目的成立的非营利法人的教育设施、医疗卫生设施和其他公益设施；（4）所有权、使用权不明或者有争议的财产；（5）依法被查封、扣押、监管的财产。A、B、C均不得抵押。D正确。24.关于建设工程保证担保的说法，正确的是（）。A.保证人必须是具有代为清偿债务能力的法人B.保证方式没有约定的，按照连带责任保证承担保证责任C.保证期间，债权人许可债务人转让债务的，应取得保证人书面同意D.债权人与债务人协议变更主合同的，无需取得保证人同意【答案】C【解析】A错误，保证人可以是法人，也可以是其他组织或公民（具有代为清偿能力）。B正确，《民法典》规定，保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任。注意：这是《民法典》的重大修改，旧法是连带责任，新法是一般责任。故B选项若按旧法正确，按新法错误。根据2025年考试背景，应遵循《民法典》，B错误。C正确，保证期间，债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人书面同意，保证人对未经其同意转让的债务，不再承担保证责任。D错误，债权人与债务人协议变更主合同的，应当取得保证人书面同意，未经保证人书面同意的，保证人不再承担保证责任（除非减轻债务负担）。故C正确。25.某建设工程施工合同履行过程中，因发包人原因导致工程停工。后发包人要求恢复施工，承包人拒绝。关于承包人权利的说法，正确的是（）。A.承包人有权解除合同B.承包人有权要求发包人承担违约责任C.承包人有权撤销合同D.承包人有权中止履行合同【答案】B【解析】发包人原因导致停工，后发包人要求恢复，承包人拒绝。此时承包人构成违约（除非有正当理由，如发包人未提供复工条件等）。如果发包人仅是“要求恢复”，但未解决停工原因（如未付款），则承包人有权行使抗辩权（中止履行或解除合同）。但题目表述“因发包人原因导致停工...发包人要求恢复，承包人拒绝”，若发包人已消除原因，承包人拒绝则违约。若发包人未消除原因，承包人拒绝是行使先履行抗辩权或不安抗辩权。但根据题目通常逻辑，考察“发包人违约导致停工”的后果。承包人可以要求工期顺延、停工损失（违约责任）。如果停工时间过长致使合同目的不能实现，承包人可以解除合同。本题选项中，B“要求发包人承担违约责任”是最稳妥的。A需满足致使合同目的不能实现；C撤销需欺诈胁迫；D中止履行需对方经营状况严重恶化或未履行债务等。B正确。26.根据《建设工程质量管理条例》，施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在（）监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。A.建设单位或工程监理单位B.施工单位项目技术负责人C.工程质量监督机构D.施工单位质量管理人员【答案】A【解析】施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。A正确。27.某建筑材料买卖合同，约定买方在收到货物后10日内付款。卖方按时发货，买方收到货物后，因资金紧张未按时付款。关于逾期付款违约金的说法，正确的是（）。A.合同未约定违约金，卖方不得主张违约金B.合同未约定违约金，卖方可以主张法定违约金C.合同未约定违约金，卖方可以要求买方赔偿损失D.合同约定违约金过分高于造成的损失的，人民法院应当予以适当减少【答案】C【解析】《民法典》规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。D正确。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。如果合同未约定违约金，也不等于不能主张赔偿。守约方可以要求违约方赔偿因违约造成的损失（包括实际损失和可得利益损失）。C正确。A、B错误，没有“法定违约金”一说，但可以主张赔偿损失。D也是正确的。若为单选，C是根本救济，D是调整规则。题目问“关于逾期付款违约金”，若未约定，则不存在“违约金”的计算，而是“赔偿损失”。故C更准确。28.根据《民法典》，定金合同从（）时生效。A.双方当事人签字B.定金实际交付C.主合同生效D.主合同履行【答案】B【解析】定金合同从实际交付定金之日起生效。B正确。29.某施工企业员工王某在下班途中，受到非本人主要责任的交通事故伤害。关于王某工伤认定的说法，正确的是（）。A.应当认定为工伤B.视同工伤C.不予认定工伤D.由企业决定是否认定为工伤【答案】A【解析】《工伤保险条例》规定，职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：（1）在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；（2）工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；（3）在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；（4）患职业病的；（5）因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；（6）在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的。A正确。B视同工伤通常指“在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的”等情形。30.关于建设工程合同纠纷解决途径的说法，正确的是（）。A.和解达成的协议不具有法律强制力B.调解达成的协议具有法律强制力C.仲裁实行一裁终局制度D.诉讼实行两审终审制度【答案】C【解析】A错误，和解协议本质上是合同，具有法律约束力（合同法上的强制力），但不具有直接申请法院执行的强制力（需经过司法确认）。B错误，一般调解（人民调解、行政调解）达成的协议具有民事合同性质，不具有直接强制执行力（除非经过法院司法确认制作调解书）。仲裁调解和诉讼调解制作的调解书具有强制执行力。C正确，仲裁实行一裁终局制度。D正确，诉讼实行两审终审制度。C和D均正确。若为单选，C是仲裁的核心特征，D是诉讼的特征。通常考察仲裁的“一裁终局”以区别于诉讼。31.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当（）。A.用于施工安全防护用具的采购B.用于安全生产条件的改善C.用于安全施工措施的落实D.专款专用，不得挪作他用【答案】D【解析】施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。A、B、C均是用途，D是管理要求，也是法规的核心措辞“专款专用，不得挪作他用”。D正确。32.某施工企业因串通投标被行政处罚。关于该行政处罚公开的说法，正确的是（）。A.行政处罚决定应当依法公开B.涉及国家秘密的，可以不予公开C.涉及商业秘密的，应当公开D.涉及个人隐私的，应当公开【答案】A【解析】《行政处罚法》规定，行政处罚决定应当依法公开。除涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私外，应当公开。A正确。B错在“可以”，应是“依法”或“原则上...除...外”。C、D错误，涉及商业秘密和个人隐私的，不得公开（或依申请公开，不主动公开）。33.根据《民法典》，关于租赁合同的说法，错误的是（）。A.租赁期限不得超过二十年B.租赁期限六个月以上的，应当采用书面形式C.承租人经出租人同意，可以将租赁物转租给第三人D.承租人未经出租人同意转租的，出租人可以解除合同【答案】B【解析】A正确，租赁期限不得超过二十年。超过二十年的，超过部分无效。B错误，租赁期限六个月以上的，应当采用书面形式。当事人未采用书面形式，无法确定租赁期限的，视为不定期租赁。即“应当”采用，但未采用的后果是视为不定期租赁，而非直接无效。但在单选题中，B表述本身符合法律规定，是正确的要求。题目要求选错误的。A、C、D均正确。B也是法律规定的正确义务。此题无错误选项。可能陷阱：B选项表述过于绝对？不，法律确实规定“应当”。可能是考察“未采用书面形式的后果”。如果题目问“说法错误”，且B是法条原文，则B不是错误。可能A、C、D中某项有误？D正确，民法典规定承租人未经同意转租，出租人可以解除合同。C正确。A正确。此题可能存在选项设置问题，或者将B视为错误，因为不定期租赁也是一种有效的租赁状态，B选项暗示不采用书面形式就不行？不，法律用语就是“应当”。34.关于绿色施工的说法，正确的是（）。A.绿色施工只涉及施工过程中的环境保护B.绿色施工是指节材、节水、节能、节地C.绿色施工必须建立项目部管理体系D.绿色施工应尽量减少对环境的破坏【答案】D【解析】绿色施工是指工程建设中，在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动，涉及四节一环保（节能、节地、节水、节材和环境保护）。A错误，不只是环保，还包括节约资源；B错误，不只是四节，还包括环保；C错误，应建立公司层面的管理架构和项目部层面的管理体系，但“必须建立项目部管理体系”不是核心定义；D正确，最大限度减少对环境负面影响是核心目标。35.某建设工程合同约定，工程竣工结算后，发包人应支付工程款。发包人收到结算文件后56天内未予答复。关于承包人权利的说法，正确的是（）。A.承包人可以请求人民法院将该结算文件作为结算依据B.承包人可以再次催告发包人C.承包人可以解除合同D.承包人可以留置工程【答案】A【解析】《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持。若未约定“视为认可”，则不能直接认定。但通常考试中，若题目未提“约定视为认可”，则不能直接选A。然而，根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》，发包人未在规定时间内答复的，视为认可。但司法解释更严格，要求有约定。若题目未提及“有约定”，则A可能不成立。B再次催告是权利，但非最佳法律救济。D留置权不适用于建设工程（法定优先权/抵押权性质不同）。假设题目隐含了司法解释的适用场景，或者考察旧版办法。在一建考试中，通常强调“必须有约定”。若无约定，A不选。此时B是实际操作，C需达到解除条件。此题可能考察“逾期未答复视为认可”的特殊规定（若基于部门规章）。若基于司法解释，需有约定。鉴于2025年考试，通常以司法解释为准。此题选项可能存在争议。若必须选，A是司法解释的考点，虽然缺条件，但往往是考察该条款本身。36.根据《民法典》，建设工程合同无效，但建设工程经验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，人民法院（）。A.应予支持B.不予支持C.视情况决定D.予以驳回【答案】A【解析】《民法典》第七百九十三条规定，建设工程施工合同无效，但是建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。司法解释进一步明确，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。A正确。37.某施工企业因施工安全事故隐患被责令停工整改。整改完成后，该企业应（）。A.自行恢复施工B.向建设行政主管部门申请恢复施工C.向安全监督机构申请复查D.向发令机关申请复查【答案】D【解析】《安全生产法》规定，生产经营单位做出整改决定后，应当通知负有安全生产监督管理职责的部门。整改完成后，应当向做出责令停产停业决定的部门申请复查。D正确。38.关于建设单位工程质量责任的说法，正确的是（）。A.建设单位不得任意压缩合理工期B.建设单位不得暗示施工单位使用不合格材料C.建设单位应当对施工质量负责D.建设单位应当将施工图设计文件报审【答案】A【解析】A正确，建设单位不得任意压缩合理工期，不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量。B错误，建设单位不得明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备。C错误，施工单位对施工质量负责。D错误，建设单位应当将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查。但题目表述“报审”较为笼统，A是核心禁止性规定。39.根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）。A.5日B.7日C.10日D.20日【答案】D【解析】依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。D正确。40.某施工总承包单位将部分工程分包给无资质的施工队。关于该分包行为效力的说法，正确的是（）。A.有效B.无效C.效力待定D.可撤销【答案】B【解析】《民法典》规定，承包人不得将工程分包给不具备相应资质条件的单位。违反法律、行政法规强制性规定的民事法律行为无效。故分包给无资质队伍无效。B正确。41.关于民事诉讼证据的说法，正确的是（）。A.当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，人民法院应当调查收集B.证据应当在法庭上出示，并由当事人互相质证C.书证应当提交原件，提交原件有困难的，可以提交复制品D.涉及国家秘密的证据，不得公开质证【答案】B【解析】A错误，应当是“可以”调查收集，而非“应当”（除法定情形外）。B正确，证据应当在法庭上出示，并由当事人互相质证。未经质证的证据，不能作为认定案件事实的根据。C错误，提交原件有困难的，可以提交复制品、照片、副本、节录本，但必须经法院核对无误。D正确，涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私或者法律规定的其他应当保密的证据，不得公开质证。B和D均正确。B是基本原则，D是例外。B选项涵盖了证据规则的核心。42.某建设工程施工合同履行中，发包人拖欠工程进度款。承包人停工并要求支付。根据《民法典》，承包人行使的是（）。A.同时履行抗辩权B.先履行抗辩权C.不安抗辩权D.撤销权【答案】B【解析】《民法典》规定，当事人互负债务，有先后履行顺序，应当先履行债务一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。这是先履行抗辩权。施工合同中，承包人施工（或完成进度）与发包人付款通常有先后顺序，或者按月结算。若发包人未按进度付款（未先履行或履行不符），承包人有权拒绝后续施工。B正确。同时履行抗辩权适用于无先后顺序。不安抗辩权适用于先履行方证明后履行方丧失履行能力。43.根据《建设工程安全生产管理条例》，关于意外伤害保险的说法，正确的是（）。A.意外伤害保险由施工单位办理B.意外伤害保险由建设单位办理C.意外伤害保险是法定强制性保险D.意外伤害保险费由建设单位支付【答案】A【解析】《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。A正确。B错误。C错误，目前的工伤保险是法定强制险，意外伤害险在法规层面曾规定为鼓励或作为工伤保险的补充，但在《建筑法》及《安全生产管理条例》语境下，施工单位必须为从事危险作业的人员办理，具有强制性。D错误，由施工单位支付。44.某建筑材料买卖合同，卖方交付的货物数量多于合同约定。买方（）。A.应当全部接收B.可以拒绝接收多交部分C.应当拒绝接收全部货物D.可以拒绝接收全部货物【答案】B【解析】《民法典》规定，出卖人多交标的物的，买受人可以接收或者拒绝接收多交的部分。买受人接收多交部分的，应当按照合同约定的价格支付价款；买受人拒绝接收多交部分的，应当及时通知出卖人。B正确。45.关于建设工程竣工验收备案的说法，正确的是（）。A.建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，办理备案手续B.建设单位办理备案时，应提交工程竣工验收报告C.备案机关发现建设单位在竣工验收中弄虚作假的，应责令停止使用D.备案机关是工程质量监督机构【答案】B【解析】A错误，应当是15日内。B正确，办理备案时应提交工程竣工验收报告等文件。C错误，备案机关发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，责令停止使用，重新组织竣工验收。若只是弄虚作假，也是责令停止使用。C也正确。D错误，备案机关通常是建设行政主管部门或其他有关部门，不是质监机构（质监机构是委托的具体实施单位）。A、B、C均涉及。B是备案的核心内容。46.根据《劳动合同法》，劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过（）。A.一个月B.二个月C.三个月D.六个月【答案】B【解析】劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月；劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月；三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月。B正确。47.某施工企业项目经理部对外签订保证合同，约定为建设单位欠付的工程款提供担保。关于该保证合同效力的说法，正确的是（）。A.有效B.无效C.效力待定D.可撤销【答案】B【解析】企业法人的职能部门（如项目经理部）不得担任保证人。项目经理部不具有法人资格，是施工企业的内设机构，无权对外提供担保。除非有施工企业的明确授权（书面授权）。题目未提及授权，故无效。B正确。48.根据《民法典》，下列合同中，属于诺成合同的是（）。A.保管合同B.定金合同C.自然人之间的借款合同D.建设工程合同【答案】D【解析】诺成合同是指当事人双方意思表示一致即可成立的合同。实践合同是指除双方意思表示一致外，还需交付标的物才能成立的合同。保管合同通常是实践合同（另有约定除外）；定金合同是实践合同（需交付定金）；自然人之间的借款合同是实践合同（需提供借款）。建设工程合同是诺成合同。D正确。49.某施工企业A将工程转包给B，B又将工程转包给C。关于工程款支付和质量责任的说法，正确的是（）。A.A对建设单位承担全部责任B.B对建设单位承担连带责任C.C对建设单位承担直接责任D.A、B、C对建设单位承担连带责任【答案】A【解析】《建筑法》规定，承包单位将承包的工程转包的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。承包单位对因转包工程不符合规定的质量标准造成的损失，与接受转包的单位承担连带赔偿责任。本题中，A转包给B，B转包给C。A是承包人。A应对建设单位承担责任。B与A承担连带赔偿责任。C是实际施工人，但在法律关系上，A是合同相对方。对于质量责任，A和B连带。A是首要责任人。A选项“承担全部责任”在合同相对性上是正确的，但在连带责任背景下，A和B连带。D选项“承担连带责任”通常指转包人与接受转包人之间。A、B、C三者之间，A对发包人负责，B对A负责。若工程质量出问题，发包人可找A，A赔偿后找B。B赔偿后找C。A、B、C三者不直接对发包人连带。故A最符合合同相对性原则。50.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对（）承担赔偿责任。A.建设单位B.造成的损失C.质量缺陷D.保修费用【答案】B【解析】建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。B正确。51.关于仲裁协议效力的说法，正确的是（）。A.仲裁协议独立存在，合同变更、解除、终止或无效，不影响仲裁协议的效力B.仲裁协议采用书面形式的，必须是合同中的仲裁条款C.仲裁协议可以排除法院的管辖权D.当事人对仲裁协议效力有异议的，只能请求仲裁委员会作出决定【答案】A【解析】A正确，仲裁协议独立性。B错误，可以是合同中的条款，也可以是其他书面方式（补充协议等）。C正确，有效的仲裁协议排除法院管辖（或裁或审）。D错误，当事人对仲裁协议效力有异议的，可以请求仲裁委员会作出决定或者请求人民法院作出裁定。一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定。A和C均正确。A是仲裁协议的核心特性。52.某施工企业在施工中产生噪声污染，扰民严重。根据《环境噪声污染防治法》，下列说法正确的是（）。A.该企业必须在夜间施工，并公告附近居民B.该企业夜间施工必须取得县级以上建设行政主管部门的证明C.该企业夜间施工必须取得县级以上生态环境主管部门的证明D.该企业夜间施工必须取得县级以上人民政府或其有关主管部门的证明【答案】D【解析】《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。前款规定的夜间作业，必须公告附近居民。D正确。53.根据《民法典》，债权人领取提存物的权利，自提存之日起（）年内不行使而消灭。A.1B.2C.3D.5【答案】D【解析】债权人领取提存物的权利，自提存之日起5年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。D正确。54.某施工企业员工李某在工作中发现重大安全事故隐患，立即向本单位负责人报告。但单位负责人未及时采取措施。关于李某权利的说法，正确的是（）。A.李某有权向主管的负有安全生产监督管理职责的部门报告B.李某有权拒绝执行作业指令C.李某有权立即撤离作业场所D.李某有权要求降低工资【答案】A【解析】《安全生产法》规定，从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权在采取可能的应急措施后撤离作业场所。本题中，李某报告后，单位负责人未采取措施。李某有权向监管部门报告。A正确。B错在“拒绝执行作业指令”，题目未提违章指挥；C错在“立即撤离”，未提直接危及人身安全的紧急情况（只是隐患）；D无法律依据。55.关于建设工程施工合同索赔程序的说法，正确的是（）。A.索赔事件发生后28天内，承包人应向工程师发出索赔意向通知B.工程师收到索赔报告后28天内未予答复，视为拒绝索赔C.承包人应在发出索赔意向通知后28天内提交详细索赔报告D.索赔意向通知应简明说明索赔理由【答案】A【解析】A正确，索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知。B错误，未予答复视为认可索赔（按99版FIDIC或示范文本，通常视为认可）。C正确，发出意向通知后28天内提交详细报告。D正确，意向通知应简明扼要说明索赔理由。A、C、D均正确。A是时间起点，最为关键。56.根据《招标投标法实施条例》，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当（）。A.邀请招标B.公开招标C.由招标人自行决定招标方式D.由行政监督部门决定招标方式【答案】B【解析】国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标；但有下列情形之一的，可以邀请招标：（1）技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；（2）采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。B正确。57.某施工企业因未履行安全生产职责，被安全生产监督管理部门处以罚款。关于该行政处罚的说法，正确的是（）。A.罚款必须全部上缴国库B.罚款可以部分返还企业用于改善安全生产条件C.罚款由执法人员当场收缴D.罚款由决定机关与收缴机构按比例分成【答案】A【解析】行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。罚款、没收违法所得或者没收非法财物拍卖的款项，必须全部上缴国库，任何行政机关或者个人不得以任何形式截留、私分或者变相私分。A正确。58.根据《民法典》，下列合同中，不属于无效合同的是（）。A.恶意串通，损害第三人利益的合同B.以合法形式掩盖非法目的的合同C.违反法律、行政法规的强制性规定的合同D.因重大误解订立的合同【答案】D【解析】A、B、C均属于无效合同情形。D属于可撤销合同。D正确。59.某建设工程项目，施工单位与材料供应商签订了买卖合同。约定材料供应商于2024年8月1日交付材料。因供应商工厂火灾，未能按时交付。关于违约责任的说法，正确的是（）。A.供应商应承担违约责任B.供应商因不可抗力免除违约责任C.供应商应承担缔约过失责任D.施工单位应自行承担损失【答案】B【解析】因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。工厂火灾通常属于不可抗力（若非供应商自身过错）。因此，供应商免除违约责任。B正确。A错误；C缔约过失责任适用于合同订立阶段；D错误，虽然免除违约责任，但通常需及时通知以减少损失，若未及时通知导致扩大的损失需赔偿。但总体上，因不可抗力免责。60.根据《建设工程质量管理条例》，施工单位在施工中偷工减料的，责令改正，处工程合同价款（）的罚款。A.1%以上2%以下B.2%以上4%以下C.4%以上6%以下D.5%以上10%以下【答案】B【解析】施工单位在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，责令改正，处工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款；造成建设工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书。B正确。61.关于建设工程返修的说法，正确的是（）。A.返修仅限于施工过程中出现质量问题的工程B.返修的费用由责任方承担C.施工单位仅对施工质量负责，不负责返修D.返修必须由原施工单位进行【答案】B【解析】《民法典》规定，因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。返修不仅限于施工过程中，保修期内也需返修。A错误。B正确，返修费用由责任方承担。C错误，施工单位对施工质量负责，包括返修。D错误，返修可以由原单位，也可以由其他有资质单位进行（若原单位拒绝或无能力）。62.根据《劳动合同法》，用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付（）的工资。A.一倍B.二倍C.三倍D.四倍【答案】B【解析】用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付二倍的工资。B正确。63.某施工企业A将其资质证书借给B使用，B以A的名义承揽工程。关于该行为责任承担的说法，正确的是（）。A.A与B承担连带责任B.仅由A承担责任C.仅由B承担责任D.由A承担责任，B承担连带责任【答案】A【解析】《建筑法》规定，建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。A正确。64.根据《招标投标法》，招标人应当自确定中标人之日起（）日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。A.7B.10C.15D.20【答案】C【解析】招标人应当自确定中标人之日起15日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。C正确。65.关于建设工程施工合同解除的说法，正确的是（）。A.发包人未按约定支付工程款，承包人可以立即解除合同B.承包人将承包的工程全部转包，发包人有权解除合同C.合同解除后，尚未履行的义务继续履行D.合同解除后，已履行的义务应当恢复原状【答案】B【解析】A错误，发包人未支付工程款，承包人应催告，经催告后在合理期限内仍未支付的，方可解除合同。B正确，承包人将承包的工程全部转包，属于根本违约，发包人有权解除合同。C错误，合同解除后，尚未履行的，终止履行。D错误，已履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。并非“应当恢复原状”（如建设工程合同无法恢复原状）。66.根据《安全生产法》，生产经营单位的主要负责人未履行安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门给予（）处分。A.罚款B.撤职C.开除D.拘留【答案】B【解析】生产经营单位的主要负责人未履行安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（1）...；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。给予撤职处分是国有企业或事业单位内部或监察机关的处理，或者由政府给予。《安全生产法》规定：生产经营单位的主要负责人未履行安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门给予撤职处分...故B正确。67.某施工企业A与B签订了劳务分包合同。关于劳务分包的说法，正确的是（）。A.劳务分包企业可以承接总承包商或专业承包商的劳务作业B.劳务分包企业可以将劳务作业再分包C.劳务分包企业必须自行完成劳务作业D.劳务分包合同属于建设工程合同【答案】A【解析】A正确，劳务分包企业可以承接施工总承包企业或专业承包企业分包的劳务作业。B错误，劳务分包企业不得再分包。C正确，劳务分包企业应当自行完成劳务作业。D错误，劳务分包合同在《民法典》中属于建设工程合同的特殊形式，但通常归类为承揽合同或建设工程合同。在《建筑法》体系下，属于工程分包的一种。A、C均正确。A是业务来源，C是义务。68.根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位与建设单位或者施工单位串通