设备基础施工合同

设备基础施工合同

设备基础施工合同1

发包方（甲方）：承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同

条例》等相关法律法规，经甲乙双方协商一致，签订本合同，并

信守下列条款，共同严格执行。

第一条工程名称：武汉中和设备基础工程

第二条工程地点：黄陂区罗汉街工业园

第三条工程内容：以甲方提供的施工图纸及现场确认签单为

准。

第四条工程造价：设备基础按照元/m3建（按实际工程量结

算）。

第五条承包方式：包工包料。

第六条工期：本工程自年月日开工至年月日竣工。工

期为天。

第七条工程质量：按施工验收规范、建筑工程质量检评标准

施工及验收，本工程质量等级为合格。

第八条结算方式：以实际的工程量为结算依据，按月进度计

算。

第九条工程类别及企业等级：按有关规定执行。

第十条甲方权利：派驻工地全权代表，负责与乙方工地代表

进行工作联系。并对设计、施工技犬、经济等事宜办理相应手

续。第十一条乙方权利：

1、按承包工程设计图纸或甲方具体技术、使用要求组织施工。

2、乙方确保工程质量和工期，不偷工减料，如发现偷工减料

行为，甲方有权不付款或付部分款。

3.施工中注意安全，施工中发生一切安全事故所引起的'损

失均由乙方自负。

第十二条竣工验收与结算：

一、工程竣工后甲方按国家有关施工规范、质量检评标准、

设计图纸和甲方具体技术、使用要求及实完工程量进行验收C

二、验收合格后十日内办理竣工验收及结算手续。

第十三条付款方式：

自开工之日起每月支付实际完成工程量50%的工程款，工程

竣工验收之后支付剩余45%的工程款。预留总价款的5%作为质保

金，于工程完工一年后在未出现质量问题的情况下，予以支付。

第十四条保修：按现行建筑工程保修办法执行。竣工验收时

乙方出具保修书。保修期从甲在验收单签字之日起1年。第十五

条违约与仲裁：

一、合同在履行中如有争议双方协商解决，如协商不成，提

请黄陂区经济合同仲裁委员会申请仲裁。

二、确因乙方责任造成的工程质量不合格所引起的返修造成

的经济损失，由乙方自负。

第十六条附则：

一、本合同一式两份，甲乙双方各持一份。

二、合同有效期限：本合同经双方签章后生效，至工程竣工

验收结清尾款后失效。

第十七条其它：

甲方：乙方：

电话：电话:

签约时间：年月日设备基础施工合同2

发包方：―建材集团

承包方：—建筑安装工程有限责任公司

根据相关法律法规，经双方友好协商一致，签订本合同，并

信守下列条款，共同严格执行C

第一条工程名称：____粉磨机基础工程。

第二条工程地点：—厂区内。

第三条工程内容：以发包方提供的施工图纸及现场确认单为

准。

第四条工程造价：按实际工程计算。

第五条承包方式：包工包料。

第六条工期：本工程设备基础主体工程须于20—年4月1

日前完成。

第七条工程质量：本工程质量等级为合格。

第八条结算方式：以实际工程量为结算依据，按月进度支付

工程款。

第九条发包方权利：派驻工地全权代表，负责与乙方工地代

表进行联系，并对设计、施工技术、经济签证等事宜办理相关手

续。

第十条承包方权利：

1、按发包方提供的.图纸及具体要求组织施工；

2、确保工程质量和工期，不偷工减料；

3、施工中注意安全，如因自身原因引发安全事故造成损失的,

均自行承担。

第十一条竣工验收与结算:

1、工程竣工后，由发包方组织人员对工程进行质量评定和验

收；

2、竣工验收后十日完成工程结算。

第十二条付款方式：自工程开工之日起每月按实际工程量的

70%支付工程款，工程竣工完成结算后三日内付至95%o剩余5%作

质量保证金，于工程完工后一年后在未出现质量的情况下，予以

支付。

第十三条保修：本工程保修期为一年，自发包方在竣工验收

单签字之日算起。

第十四条附则：

一、本合同一式四份，双方各执两份;

二、合同有效期限：本合同经双方签章后生效，至工程竣工

验收结清尾款后失效。

发包方：承包方：

法人代表或代理人：法人代表或代理人：电话：电话：

签订日期：年月日设备基础施工合同3

发包人（甲方）：天津联发精密钢铁有限公司

承包人（乙方）：江苏省建工集团天津公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》

及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用

的原则，鉴于天津联发精（以下简称为“承包人”）双方就天津

联发精密钢铁有限公司一期主厂房设备基础工程事项经协商达成

一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：天津联发精密钢铁有限公司一期主厂房设备基础

工程

工程地点：天津经济技术开发区西区

工程内容：依据工程图纸内容，包括冷轧分条、冷轧裁剪、

热轧2-7mm裁

剪、热轧6T4mm裁剪、涂层分条、涂层裁剪等六条设备

基础（详见工程预算表标单）

二、承包合同价款

金额：大写：人民币柒佰肆拾陆万伍千肆佰柒拾伍元整。

小写：

三、工期

开工日期：本承包工程自本合同签定日起7天后开始计算工

期。

竣工日期：本承包工程初步定于20__年11月17日竣工；

合同工期总日历天数为：135天。

四、工程质量标准

本承包工程质量标准双方约定为：合格

五、组成承包合同的文件包括：

1、本合同协议书；

2、中标通知书（如有时）；

1密钢铁有限公司（以下简称为“发包人”）与江苏省建

工集团天津公司

3、工程预算表标单;

4、本合同专用条款；

5、合同履行过程中，发包人和承包人协商一致的其它书面

文件。

六、承包人向发包人承诺

按照合同约定的,工期和质量标准，完成本协议书第一条约

定的承包工程内容（以下简称为“工程”），并在质量保修期内承

担保修责任。

七、发包人向承包人承诺

按照合同约定的期限和方式，支付本协议书第二条约定的合

同价款（以下简称“承包合同价”），以及其他应当支付的款项。

八、承包人向发包人承诺，履行所承包工程有关的承包人的

所有义务。

九、合同的生效

合同订立时间：20_年月日

合同订立地点：天津市

本合同双方约定签字、盖章后生效。

发包人：（公置）承包人：（公章）

住所：住所：法定代表人：法定代表人:

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

传真：传真：

开户银行：开户银行:

帐号：帐号:

邮政编码：邮政编码：设备基础施工合同4

合同编号：__________________

发包单位（以下简称甲方）：

承包单位（以下简称乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》与《建筑安装工程承包合同

条例》的.有关规定，甲乙双方对广州大学城（小谷围）建设工程项

目校区二期建筑及装饰工程第七标段（大学城二期生活区）锤击高

强预应力管桩工程，按照平等自愿互利和协商一致的原则，就合

同条款达成一致意见，形成本合同，以便共同遵守执行。

第一条、工程名称：（小谷围）建设工程项

目校区二期建筑及装饰工程第七标段（大学城二期生活区）锤击高

强预应力管桩工程工程地点：（小谷围）

第二条、合同工期：年月

日开始算起至年月日，工期为天。

第三条、工程质量和合同价款：

1、本工程质量要求：按国家及行业工程

施工验收规范标准和设计图纸要求达到合格以上。

2、按设计图纸和地质勘测资料计算，乙方按甲方指定的区域

按图纸每台桩机逐栋施打.按实际完成栋号的总数量进行结算。

3、单价包干：锤击高强预应力钢筋於管

桩基础工程，?400和？500分别按不含税单价16元/米和17元/

米。

4、合同总造价暂定（大写）算量计算。

甲方（盖章）

法定代表人（签章）

乙方（签章）___________

—年月日设备基础施工合同5

合同编号：__________________

发包单位（以下简称甲方）：

承包单位（以下简称乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》与《建筑安装工程承包合同

条例》的‘有关规定，甲乙双方对广州大学城（小谷围）建设工程

项目校区二期建筑及装饰工程第七标段（大学城二期生活区）锤

击高强预应力管桩工程，按照平等自愿互利和协商一致的原贝L

就合同条款达成一致意见，形成本合同，以便共同遵守执行。

第一条、工程名称:广州大学城（小谷围）

建设工程项目校区二期建筑及装饰工程第七标段（大学城二期生

活区）锤击高强预应力管桩工程工程地点：广

州大学城（小谷围）

第二条、合同工期：年7月5日开始

算起至—年7月25日，工期为一天。

第三条、工程质量和合同价款：

1、本工程质量要求：