木模工分包合同

PAGE木模工分包合同甲方（总承包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（分包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方与业主签订了[具体工程项目名称]的总承包合同，现甲方拟将该项目中的木模工程分包给乙方。甲乙双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就木模工程分包事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[具体工程项目名称]木模工程2.工程地点：[详细工程地点]3.工程内容及规模：包括但不限于[具体木模工程范围，如建筑物各层的木模制作、安装、拆除，以及相关木模配件的加工与安装等]，具体以施工图纸及甲方要求为准。4.工程承包方式：乙方包工包料。二、工期1.开工日期：本工程预计于[预计开工日期]开工，具体开工时间以甲方书面通知为准。2.竣工日期：本工程预计于[预计竣工日期]竣工，总工期为[工期天数]日历天。乙方应按照甲方的施工进度计划要求，合理安排施工人员和施工设备，确保按时完成木模工程施工任务。3.工期延误：若因甲方原因导致工期延误，乙方应在接到甲方通知后及时调整施工计划，并采取有效措施尽量减少延误造成的损失。因工期延误给乙方造成的直接损失，甲方应根据实际情况给予合理补偿。若因乙方自身原因导致工期延误，乙方应承担由此给甲方造成的全部损失，包括但不限于业主对甲方的罚款、甲方为赶工期而增加的额外费用等。乙方每延误一天，应按照本合同总价款的[X%]向甲方支付违约金；若延误超过[X]天，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担因此给甲方造成的一切损失。三、质量标准1.乙方应严格按照国家现行的木模工程施工质量验收规范及标准、施工图纸以及甲方的要求进行施工，确保工程质量达到合格标准。2.乙方在施工过程中应接受甲方及业主、监理单位的监督检查。如发现质量问题，乙方应立即整改，直至达到质量要求。因乙方施工质量问题导致的返工、修复等费用，均由乙方自行承担。3.工程竣工后，乙方应按照相关规定提交工程质量验收报告及竣工资料。经甲方、业主及监理单位验收合格后，方可视为本木模工程质量符合要求。四、合同价款及支付方式1.合同价款：本木模工程的合同总价为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。此价格为固定总价，不因任何因素调整，但因设计变更、现场签证等甲方书面确认的原因导致的工程量增减除外。2.支付方式：预付款：合同签订后[X]个工作日内，甲方支付合同总价的[X%]作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。进度款：乙方每月[X]日前向甲方提交当月已完工程量报告，经甲方审核确认后，在次月的[X]个工作日内支付当月已完工程量价款的[X%]。工程竣工验收合格后[X]个工作日内，甲方支付至合同总价的[X%]。工程竣工结算完成后[X]个工作日内，甲方支付至结算总价的[X%]。剩余结算总价的[X%]作为质量保证金，质保期为[质保期时长]。质保期满后，如无质量问题，甲方在[X]个工作日内无息返还质量保证金。五、双方权利义务（一）甲方权利义务1.甲方有权对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督检查，并提出整改意见。2.甲方应按照本合同约定及时支付工程款。3.甲方应协调乙方与其他施工单位之间的关系，为乙方施工创造有利条件。4.甲方应向乙方提供施工图纸、施工场地及相关技术资料，并对乙方进行技术交底。5.因甲方原因导致乙方窝工、停工的，甲方应承担相应的费用和责任。（二）乙方权利义务1.乙方有权要求甲方按照本合同约定支付工程款。2.乙方应按照本合同约定的工期、质量标准完成木模工程施工任务，并承担因自身原因导致的工期延误、质量问题等责任。3.乙方应遵守国家法律法规及施工现场的各项规章制度，服从甲方及业主、监理单位的管理。4.乙方应自行组织施工人员和施工设备，确保施工安全。在施工过程中发生的一切安全事故，均由乙方承担全部责任，与甲方无关。5.乙方应妥善保管甲方提供的施工图纸、技术资料等，不得擅自复制、转让或泄露给第三方。工程竣工后，乙方应将上述资料完整返还给甲方。6.乙方应按照国家有关规定及甲方要求，及时足额支付其施工人员的工资、材料款等费用，不得拖欠。如因乙方原因导致出现农民工讨薪等纠纷，乙方应承担全部责任，与甲方无关。7.乙方应在施工现场设置明显的安全警示标志，并采取必要的安全防护措施，确保施工安全。8.乙方应积极配合甲方及业主、监理单位的检查、验收工作，按照要求提供相关资料和文件。六、材料设备供应1.本工程所需的木模及相关材料由乙方负责采购。乙方应确保所采购的材料符合国家质量标准及设计要求，并提供材料的质量证明文件。2.乙方采购的材料设备进场时，应通知甲方及业主、监理单位进行检验。经检验合格后方可使用；如发现质量问题，乙方应及时更换，由此造成的损失由乙方承担。3.甲方有权对乙方采购的材料设备进行抽查，如发现乙方采购的材料设备不符合要求，甲方有权要求乙方立即整改或更换，乙方应无条件服从。七、工程变更1.施工过程中，如发生工程变更，甲方应提前[X]天书面通知乙方。乙方应按照甲方的变更通知要求进行施工，并及时调整施工计划和工程价款。2.因工程变更导致的工程量增减及费用变化，双方应根据实际情况协商调整合同价款，并签订补充协议。八、竣工验收1.工程竣工后，乙方应提前[X]天向甲方提交竣工验收申请报告，并提交完整的竣工资料。2.甲方应在接到乙方竣工验收申请报告后[X]天内组织业主、监理单位等进行竣工验收。如验收合格，各方应签署竣工验收报告；如验收不合格，乙方应按照要求进行整改，直至验收合格为止。整改期间的费用及工期延误责任由乙方承担。九、违约责任1.若甲方未按照本合同约定支付工程款，每逾期一天，应按照应付未付金额的[X%]向乙方支付违约金。2.若乙方未按照本合同约定的工期竣工，每延误一天，应按照本合同总价款的[X%]向甲方支付违约金；若延误超过[X]天，甲方有权解除本合同，并要求乙方返还已支付的工程款，同时乙方应按照本合同总价款的[X%]向甲方支付违约金。3.若乙方施工质量不符合要求，乙方应负责无偿返工、修复，直至达到质量标准。如因乙方质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。4.若乙方擅自转包或分包本木模工程，甲方有权解除本合同，并要求乙方返还已支付的工程款，同时乙方应按照本合同总价款的[X%]向甲方支付违约金。5.任何一方违反本合同约定的其他条款，应承担因此给对方造成的全部损失，并按照本合同总价款的[X%]向对方支付违约金。十、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十一、其他条款1.本合同自