轻质隔墙人工分包合同

PAGE轻质隔墙人工分包合同甲方（发包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：姓名：身份证号码：地址：联系方式：鉴于甲方拟进行[项目名称]的建设工程施工，需要将轻质隔墙工程的人工部分分包给乙方，经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方将轻质隔墙人工分包给乙方事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[项目名称]轻质隔墙工程2.工程地点：[具体地点]3.工程内容及要求：乙方负责完成本项目轻质隔墙的人工安装工作，包括但不限于轻质隔墙的材料搬运、安装、固定、拼接、收口等全部施工过程。轻质隔墙的安装应符合国家及地方现行的相关施工质量验收规范和标准要求，确保墙体的平整度、垂直度、牢固性等各项指标达到优良标准。乙方应按照甲方提供的施工图纸及技术要求进行施工，如施工过程中发现图纸存在问题或与实际情况不符，应及时通知甲方，经甲方确认后进行调整。4.工程规模：轻质隔墙总面积为[X]平方米。二、分包工作期限1.开始日期：本分包工程预计于[预计开工日期]开始施工，具体以甲方书面通知为准。2.结束日期：本分包工程预计于[预计竣工日期]完成施工，具体施工工期应根据工程实际进度及甲方要求进行调整。乙方应在接到甲方开工通知后的[X]天内完成轻质隔墙人工安装工作。3.工期延误：因甲方原因导致工期延误的，工期相应顺延，双方应另行协商确定新的工期计划。因乙方原因导致工期延误的，每延误一天，乙方应按照本合同总价款的[X%]向甲方支付违约金；如因乙方延误工期给甲方造成其他损失的，乙方应承担全部赔偿责任。因不可抗力或其他不可预见、不可避免的原因导致工期延误的，双方应及时协商解决，工期相应顺延。三、合同价款及支付方式1.合同价款：本合同的总价款为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。此价款为固定总价，不因任何因素调整，但因设计变更、甲方要求增加或减少工程量等原因导致合同价款发生变化的除外。2.支付方式：本合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的[X%]作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。乙方完成轻质隔墙工程量的[X%]后，经甲方验收合格，甲方向乙方支付至合同总价款的[X%]，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。乙方完成全部轻质隔墙人工安装工作，经甲方验收合格并办理完结算手续后[X]个工作日内，甲方向乙方支付至合同总价款的[X%]，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。剩余合同总价款的[X%]作为质量保证金，自工程竣工验收合格之日起满[X]个月后，如无质量问题，甲方在[X]个工作日内一次性无息支付给乙方。3.支付凭证：乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利：有权对乙方的施工过程进行监督、检查，提出意见和建议，要求乙方整改不符合要求的部分。有权根据工程实际情况及合同约定对乙方的工作进行调整和变更。有权按照合同约定的支付方式和时间向乙方支付工程款。2.义务：负责提供施工所需的图纸、技术资料等，并向乙方进行技术交底。协调施工现场各施工单位之间的关系，为乙方施工创造良好的施工条件。按照合同约定及时支付工程款。如因甲方原因导致乙方停工、窝工的，甲方应承担相应的费用。（二）乙方权利与义务1.权利：有权要求甲方按照合同约定支付工程款。有权要求甲方提供施工所需的图纸、技术资料等，并进行技术交底。有权对甲方提出的不合理要求提出异议，并协商解决。2.义务：乙方应具备相应的施工资质和安全生产许可证，并向甲方提供相关证明文件。乙方应按照国家及地方现行的相关施工质量验收规范和标准要求，以及甲方提供的施工图纸及技术要求进行施工，确保工程质量达到优良标准。乙方应自行组织施工人员、施工设备及施工材料等，确保施工顺利进行。施工人员应具备相应的技能和经验，并遵守施工现场的各项规章制度。乙方应负责施工现场的安全管理工作，制定安全管理制度，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。如因乙方原因发生安全事故，乙方应承担全部责任。乙方应按照环境保护的相关要求进行施工，减少施工过程中的环境污染。乙方应在施工过程中做好成品保护工作，如因乙方原因造成已完成工程或其他施工单位的成品损坏的，乙方应负责修复或赔偿。乙方应在工程竣工后清理施工现场，做到工完场清。乙方应积极配合甲方及其他相关部门的检查、验收工作，提供所需的资料和文件。五、工程质量及验收1.工程质量标准：本工程的质量标准应符合国家及地方现行的相关施工质量验收规范和标准要求，以及甲方提供的施工图纸及技术要求。2.验收程序：乙方完成每一道工序后，应及时通知甲方进行验收。甲方应在接到乙方通知后的[X]个工作日内进行验收，验收合格后方可进行下一道工序。乙方完成全部轻质隔墙人工安装工作后，应向甲方提交工程竣工报告，并通知甲方进行竣工验收。甲方应在接到乙方通知后的[X]个工作日内组织相关人员进行竣工验收。竣工验收合格后，双方应签署工程竣工验收报告。如验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至验收合格为止。整改费用由乙方自行承担，且整改期间不计入工期。六、违约责任1.甲方违约责任：如甲方未按照合同约定及时支付工程款的，每逾期一天，应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金。如因甲方原因导致乙方工期延误或造成乙方其他损失的，甲方应承担全部赔偿责任。2.乙方违约责任：如乙方未按照合同约定的质量标准进行施工，或未按照甲方要求进行整改，导致工程质量不合格的，乙方应负责无偿返工直至合格，由此造成的工期延误及甲方损失由乙方承担。如乙方未按照合同约定的工期完成施工任务，每延误一天，应按照本合同总价款的[X%]向甲方支付违约金；如因乙方延误工期给甲方造成其他损失的，乙方应承担全部赔偿责任。如乙方违反施工现场的安全管理规定或环境保护要求，导致发生安全事故或环境污染事件的，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。如乙方擅自将本分包工程转包或分包给第三方的，甲方有权解除本合同，并要求乙方返还已支付的工程款，同时乙方应按照本合同总价款的[X%]向甲方支付违约金。如因乙方转包或分包行为给甲方造成其他损失的，乙方应承担全部赔偿责任。如乙方未按照合同约定履行其他义务的，应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的全部损失。七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.合同变更：本合同的任何变更或补充需经双方协商一致，并签订书面协议。书面协议作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。2.合同解除：本合同在履行过程中，如一方提出解除合同，需经对方书面同意，并按照合同约定承担相应的违约责任。3.不可抗力：因不可抗力事件导致本合同无法履行或部分无法履行的，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方，并提供相关证明文件。双方应协商解决因不可抗力事件造成的损失分担问题。4.保密条款：双方应对在履行本合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。5.通知与送达：本合同履行过程中，双方的通知与送达应按照以下方式进行：甲方的通知送达地址为：，联系方式为：。乙方的通知送达地址为：，联系方式为：。任何一方变更