西藏2026年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考前冲刺卷

西藏2026年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考前冲刺卷一、单项选择题（共30题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.关于中国特色社会主义法律体系中法规的效力层级，下列说法正确的是（）。A.地方性法规的效力高于部门规章B.部门规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决C.地方政府规章的效力高于本级地方性法规D.特别行政区法律的法律地位等同于行政法规2.某施工企业在施工过程中，由于操作不当导致地下管线受损。根据《民法典》，该行为产生的债属于（）。A.合同之债B.不当得利之债C.无因管理之债D.侵权之债3.下列法律文书中，属于可以直接申请人民法院强制执行的是（）。A.当事人达成的和解协议B.仲裁调解书C.行政调解协议D.人民调解委员会主持达成的调解协议4.根据《民法典》，建设用地使用权自（）时设立。A.土地管理部门批准B.建设用地使用权出让合同签订C.登记D.支付出让金5.某建设工程项目总投资额为3亿元人民币。根据《招标投标法》及其实施条例，该项目（）。A.必须进行招标B.可以不进行招标C.必须进行公开招标D.经主管部门批准可以邀请招标6.关于建设工程代理制度，下列说法中正确的是（）。A.代理包括委托代理、法定代理和指定代理B.建设工程承包活动不得委托代理C.转委托代理必须经过被代理人同意D.书面委托代理授权书不明确的，由代理人承担全部责任7.根据《安全生产法》，生产经营单位的主要负责人未履行安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门给予（）。A.罚款，并吊销其资格证书B.撤职，并处以其上一年年收入40%的罚款C.降级，并处以其上一年年收入30%的罚款D.开除，并追究刑事责任8.某施工合同约定，工程竣工验收合格后，发包人应支付工程结算款。但发包人在验收合格后迟迟不予支付。承包人欲行使建设工程价款优先受偿权。根据《民法典》，其期限为自发包人应当给付建设工程价款之日起（）。A.6个月B.1年C.18个月D.2年9.根据《建筑法》，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位。但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经（）认可。A.建设单位B.设计单位C.监理单位D.建设行政主管部门10.某施工单位对某市建设行政主管部门对其作出的罚款决定不服，该施工单位欲申请行政复议。复议机关应当是（）。A.该市建设行政主管部门B.该市人民政府C.上级建设行政主管部门D.上一级人民政府或上级建设行政主管部门11.关于建设工程知识产权的保护，下列说法正确的是（）。A.专利权的保护期限为20年，自授予专利权之日起计算B.商标权的有效期为10年，自核准注册之日起计算C.著作权中的财产权保护期为作者终生及死后50年D.计算机软件著作权的保护期为25年12.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程质量保修期限，由（）约定。A.法律法规B.建设行政主管部门C.发包人与承包人D.检测机构13.某施工单位租赁了一台塔式起重机，因出租方提供的设备存在安全隐患导致操作工受伤。关于该事故的责任承担，下列说法正确的是（）。A.由承租方承担全部责任B.由出租方承担全部责任C.由出租方承担主要责任，承租方承担连带责任D.由操作工自己承担责任14.根据《招标投标法实施条例》，投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合本法规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向（）投诉。A.评标委员会B.招标人C.有关行政监督部门D.人民法院15.用人单位与劳动者建立劳动关系的时间是（）。A.用人单位招用劳动者时B.劳动合同签订之日C.劳动合同备案之日D.用人单位用工之日16.根据《民法典》，债权人领取提存物的权利，自提存之日起（）内不行使而消灭。A.1年B.2年C.3年D.5年17.某施工企业在施工现场搭建的临时设施，在施工结束后需要拆除。根据《环境保护法》，关于固体废物污染环境防治的说法，正确的是（）。A.施工企业应当将建筑垃圾交给有资质的单位进行处置B.施工企业可以自行在施工现场倾倒建筑垃圾C.临时设施拆除产生的固体废物不属于建筑垃圾D.建筑垃圾可以与生活垃圾混合排放18.关于建设工程施工合同无效的情形，下列说法中正确的是（）。A.承包人未取得建筑施工企业资质的，合同无效B.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的，合同有效C.建设工程必须进行招标而未招标的，合同有效D.承包人超越资质等级签订的合同，一律无效19.根据《消防法》，关于建设工程消防设计的审核与验收，下列说法正确的是（）。A.国务院公安部门规定的大型的人员密集场所的建设工程，建设单位应当将消防设计文件报送公安机关消防机构审核B.建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15日内，向公安机关消防机构申请消防验收C.其他建设工程，建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案D.消防设计文件未经审核或者审核不合格的，建设单位可以先行施工，后补办手续20.某施工单位与材料供应商签订了买卖合同，约定了定金。材料供应商因故未能按期供货。根据《民法典》，关于定金的说法，正确的是（）。A.定金合同自实际交付定金时成立B.定金数额不得超过主合同标的额的20%C.因不可抗力导致不能履行合同的，不适用定金罚则D.收受定金的一方不履行债务的，应当双倍返还定金21.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备（）。A.专职安全生产管理人员B.兼职安全生产管理人员C.特种作业人员D.注册安全工程师22.关于城市建设档案的移交，下列说法正确的是（）。A.建设单位应当在工程竣工验收后3个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案B.停建、缓建工程的档案，暂由建设单位保管C.对改建、扩建和重要部位维修的工程，建设单位应当组织编制新的建设工程档案D.建设系统各专业管理部门形成的业务管理和业务技术档案，应当由本单位保存23.某工程由于设计变更导致工程量增加，双方对合同价款调整未达成一致。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于变更价款的确定，下列说法正确的是（）。A.合同中有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格确定B.合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格确定C.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行D.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由发包人确定变更价格24.根据《劳动合同法》，劳动者提前（）日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。A.3B.7C.15D.3025.关于建设工程施工合同中的工期顺延，下列说法正确的是（）。A.发包人未能按约定提供图纸，工期不予顺延B.因不可抗力导致工期延误，工期不予顺延C.一周内非承包人原因停水、停电造成停工累计超过8小时，工期可以顺延D.承包人原因造成工程延误，发包人可以要求承包人支付赶工费用26.根据《建设工程质量保证金管理办法》，质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（）。A.1%B.3%C.5%D.10%27.某工程项目，发包人与承包人约定了仲裁条款。后双方发生争议，承包人直接向人民法院起诉。发包人未在首次开庭前提出异议。人民法院对该案的处理方式是（）。A.驳回起诉B.继续审理C.移送仲裁委员会D.判决仲裁条款无效28.根据《民法典》，涉及遗产继承、接受赠与等胎儿利益保护的，胎儿视为具有民事权利能力。但是，胎儿娩出时为死体的，其民事权利能力（）。A.自始不存在B.依然存在C.视为不存在D.由法律规定29.关于建设工程竣工验收备案制度，下列说法正确的是（）。A.建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起30日内，向备案机关备案B.备案机关发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，责令停止使用C.工程竣工验收备案表是办理房屋产权登记的必备文件D.备案机关应当在收到备案文件之日起15日内予以备案30.某施工企业项目经理在项目实施过程中，超越代理权限以施工企业名义对外签订了一份材料采购合同。该合同（）。A.有效B.无效C.效力待定D.可撤销二、多项选择题（共15题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）31.根据《民法典》，建设工程合同包括（）。A.工程勘察合同B.工程设计合同C.工程施工合同D.工程监理合同E.工程咨询合同32.关于建设工程施工合同解除的说法，正确的有（）。A.发包人未按约定支付工程价款，承包人可以解除合同B.承包人将承包的工程转包，发包人可以解除合同C.因不可抗力致使合同无法履行，双方可以解除合同D.合同解除后，尚未履行的，终止履行E.合同解除后，已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状33.根据《招标投标法》，中标通知书发出后，下列行为将导致法律责任的有（）。A.招标人改变中标结果B.中标人放弃中标项目C.招标人无正当理由不与中标人签订合同D.中标人无正当理由不与招标人签订合同E.招标人与中标人再行订立背离合同实质性内容的其他协议34.根据《安全生产法》，生产经营单位的安全生产管理人员履行职责包括（）。A.组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案B.组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况C.督促落实本单位重大危险源的安全管理措施D.组织或者参与本单位的应急救援演练E.检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议35.关于民事诉讼证据的说法，正确的有（）。A.当事人对自己提出的主张，有责任提供证据B.书证应当提交原件C.视听资料可以作为证据D.证据应当在法庭上出示，并由当事人互相质证E.人民法院对专门性问题认为需要鉴定的，应当交由法定鉴定部门鉴定36.根据《建设工程质量管理条例》，施工单位在施工中，必须按照（）施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。A.工程设计图纸B.施工技术标准C.监理工程师的指令D.建设设单位的要求E.行业规范37.关于劳动争议的解决方式，下列说法正确的有（）。A.劳动争议发生后，当事人可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解B.劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、工会代表和企业方面代表组成C.劳动争议实行一裁终局制D.提起劳动仲裁是提起劳动诉讼的必经程序E.劳动争议当事人对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起15日内向人民法院提起诉讼38.根据《建设工程安全生产管理条例》，下列选项中，属于施工企业安全生产管理专职人员职责的有（）。A.落实安全生产责任制B.保证本单位安全生产投入的有效实施C.现场监督危险性较大的分部分项工程施工D.对安全生产进行现场监督检查E.发现安全事故隐患，及时向项目负责人和安全生产管理机构报告39.关于建设工程合同履行中的抗辩权，下列说法正确的有（）。A.同时履行抗辩权是指当事人互负债务，没有先后履行顺序，应当同时履行B.先履行抗辩权是指当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求C.不安抗辩权是指应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有丧失履行债务能力的情形，可以中止履行D.行使不安抗辩权后，对方在合理期限内未恢复履行能力且未提供适当担保的，中止履行的一方可以解除合同E.抗辩权的行使将导致合同关系的消灭40.根据《民法典》，下列属于无效合同的有（）。A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益B.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益C.以合法形式掩盖非法目的D.损害社会公共利益E.违反法律、行政法规的强制性规定41.关于建设工程节能的规定，下列说法正确的有（）。A.施工单位应当按照审查合格的设计文件和建筑节能施工标准的要求进行施工B.设计单位不得在设计中指定使用特定建筑材料C.监理单位发现施工单位不按照建筑节能强制性标准施工的，应当责令改正D.建设单位不得以任何理由要求施工单位修改经审查合格的节能设计文件E.施工单位可以对进入施工现场的墙体材料、保温材料等进行查验42.根据《工伤保险条例》，职工有下列情形之一的，不得认定为工伤或者视同工伤的有（）。A.故意犯罪的B.醉酒导致伤亡的C.自残的D.在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的E.在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的43.关于建设单位的质量责任，下列说法正确的有（）。A.建设单位不得任意压缩合理工期B.建设单位不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准C.建设单位应当将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查D.建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续E.建设单位应当严格按照国家有关档案管理的规定，及时收集、整理建设项目各环节的文件资料44.根据《民法典》，下列关于保证的说法，正确的有（）。A.保证方式包括一般保证和连带责任保证B.当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任C.保证期间，债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人书面同意D.债权人与债务人协议变更主合同的，应当取得保证人书面同意E.一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，有权拒绝向债权人承担保证责任45.关于建设工程勘察设计发包与承包，下列说法正确的有（）。A.建设工程勘察、设计应当依法招标发包B.建设工程勘察、设计不得转包C.建设工程勘察、设计单位可以将所承揽的建设工程勘察、设计业务分包给其他单位D.建设工程主体部分的勘察、设计，不得分包E.除建设工程主体部分的勘察、设计外，其他部分的勘察、设计可以分包三、案例分析题（共4题，每题20分）案例一：某大型商业综合体项目，建设单位A通过公开招标确定施工单位B为总承包单位，双方签订了施工总承包合同。合同约定：工程预付款为合同总价的10%，工程进度款按月支付，质量保证金为工程价款结算总额的3%。合同工期为18个月。在施工过程中，发生了如下事件：事件1：由于建设单位A未能按约定时间提供施工场地，导致施工单位B窝工20天。施工单位B就此提出了工期顺延和费用索赔。事件2：施工单位B将主体结构工程分包给具有相应资质的施工单位C，并约定由C对主体结构工程质量负责。建设单位A发现后予以制止。事件3：工程竣工验收合格后，施工单位B提交了竣工结算文件。建设单位A在收到后28日内未予答复。施工单位B多次催促未果，遂将该工程折价。事件4：在质保期内，屋面防水工程出现渗漏，施工单位B进行了维修，花费维修费用5万元。维修完成后，施工单位B要求建设单位A支付该笔费用，建设单位A以施工单位B维修前未通知为由拒绝支付。问题：1.事件1中，施工单位B的索赔是否成立？请说明理由。2.事件2中，施工单位B将主体结构工程分包的行为是否合法？请说明理由。3.事件3中，建设单位A未在约定时间内答复竣工结算文件，施工单位B将该工程折价的行为是否符合法律规定？施工单位B对建设工程价款是否享有优先受偿权？请说明理由。4.事件4中，建设单位A拒绝支付维修费用的理由是否成立？请说明理由。案例二：某市地铁工程项目，建设单位甲通过招标选择了施工单位乙承建土建工程，监理单位丙承担监理任务。在深基坑支护工程施工前，施工单位乙编制了专项施工方案，并经本单位技术负责人签字后，报监理单位丙审批。监理单位丙总监理工程师签字确认后，施工单位乙即组织施工。施工过程中，发生了以下情况：情况1：监理单位丙发现施工单位乙在施工中使用了不合格的钢筋，遂口头要求施工单位乙停止使用，并更换合格材料。施工单位乙以工期紧张为由，拒绝更换。情况2：在基坑开挖过程中，由于连续降雨，基坑出现边坡失稳征兆。施工单位乙项目经理立即组织人员撤离，并报告监理单位丙。情况3：工程完工后，建设单位甲组织了竣工验收，验收合格。竣工验收报告中，有勘察、设计、施工、监理单位分别签署的质量合格文件。但在竣工验收合格后6个月，发现部分墙体出现裂缝。经检测，裂缝主要由于地基不均匀沉降引起。问题：1.指出深基坑支护工程专项施工方案的审批程序是否妥当？并说明理由。2.针对情况1，监理单位丙的处理方式是否妥当？施工单位乙的做法是否正确？请说明理由。3.针对情况2，施工单位乙项目经理的做法是否符合《安全生产法》的相关规定？请说明理由。4.针对情况3，墙体出现裂缝的质量责任应由谁承担？请说明理由。案例三：某施工企业A与某劳务公司B签订了劳务分包合同，约定由劳务公司B提供50名木工，负责模板工程施工作业。合同约定，工人工资由劳务公司B负责发放。施工过程中，部分工人因工资拖欠问题，集体到当地劳动监察部门投诉。经查，劳务公司B确实存在拖欠工资行为，且劳务公司B负责人下落不明。施工企业A已按合同约定向劳务公司B支付了全部工程款，但未能监督劳务公司B将工资发放至工人本人。此外，工人张某在施工过程中，因未佩戴安全带，从高处坠落受伤。张某认为自己是在工作中受伤，要求认定为工伤。劳务公司B认为张某违章作业，不应认定为工伤。问题：1.针对工人工资拖欠问题，施工企业A是否应承担连带责任？请说明理由。2.根据《保障农民工工资支付条例》，施工企业A在劳务分包中应履行哪些工资支付义务？3.关于张某的受伤，是否应当认定为工伤？请说明理由。4.若张某被认定为工伤，其工伤保险待遇应由谁承担？如果劳务公司B未依法缴纳工伤保险费，应如何处理？案例四：建设单位甲与施工单位乙于2025年5月1日签订了建设工程施工合同，合同约定工程价款为5000万元，工期为300天。合同中约定，如发生争议，提交某仲裁委员会仲裁。2025年8月，由于设计变更，导致工程量增加，双方口头约定增加工程价款500万元，但未签订补充协议。2026年1月，工程竣工验收合格。双方就工程结算发生争议。建设单位甲认为工程价款应为5000万元，增加的500万元没有书面协议，不予认可。施工单位乙认为工程价款应为5500万元。2026年3月，施工单位乙向仲裁委员会申请仲裁。仲裁过程中，施工单位乙提出证据证明双方曾口头约定增加工程款。建设单位甲承认口头约定存在，但主张该约定未采取书面形式，应属无效。此外，施工单位乙在仲裁中发现仲裁员王某与建设单位甲的代理律师是大学同学，遂申请王某回避。问题：1.双方口头约定的增加工程款500万元是否有效？请说明理由。2.施工单位乙申请仲裁员王某回避是否符合法律规定？请说明理由。3.若仲裁委员会作出裁决，当事人对裁决不服，能否向人民法院提起诉讼？请说明理由。4.若建设单位甲不履行仲裁裁决，施工单位乙应如何实现权利？参考答案与解析一、单项选择题1.答案：B解析：根据《立法法》，地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院提出意见，国务院认为应当适用地方性法规的，应当决定在该地方适用地方性法规的规定；认为应当适用部门规章的，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决。部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。A选项错误，地方性法规的效力低于部门规章（除非部门规章未规定）。C选项错误，地方政府规章低于本级地方性法规。D选项错误，特别行政区法律依据基本法制定，地位特殊，不属于简单的层级比较。2.答案：D解析：侵权之债是指行为人不法侵害他人财产权利或人身权利而产生的债权债务关系。施工单位操作不当导致地下管线受损，属于侵权行为。3.答案：B解析：仲裁调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力，具有强制执行力。A项和解协议一般无强制执行力；C项行政调解协议和D项人民调解协议（除非经过司法确认）不具有直接强制执行力。4.答案：C解析：根据《民法典》第三百四十九条，建设用地使用权自登记时设立。登记生效主义。5.答案：A解析：根据《招标投标法》第三条，在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：（一）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；（二）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；（三）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。总投资额3亿元属于大型项目，且通常此类项目涉及国有资金或公共利益，必须招标。C选项“必须公开招标”过于绝对，因为如果技术复杂、特殊等原因，经批准可以邀请招标，但首先必须招标。6.答案：C解析：A选项，《民法典》只规定了委托代理和法定代理（包括指定代理），不再强调“指定代理”作为一种独立类型，但传统教材常提及，主要考点是C。C选项正确，转委托（复代理）需要被代理人同意或追认。B选项错误，建设工程活动可以委托代理（如项目经理）。D选项错误，授权书不明确的，应由被代理人承担责任，代理人承担连带责任。7.答案：B解析：根据《安全生产法》第九十五条，生产经营单位的主要负责人未履行安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门给予撤职处分，对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。并由应急管理部门处上一年年收入百分之四十的罚款。8.答案：C解析：根据《民法典》第八百零七条，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。注意：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第四十一条规定，承包人应当在合理期限内主张建设工程价款优先受偿权，但最长不得超过十八个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。9.答案：A解析：根据《建筑法》第二十九条，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。10.答案：D解析：根据《行政复议法》，对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，由申请人选择，可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请行政复议。11.答案：C解析：A选项，专利权期限：发明20年，实用新型10年，外观设计15年，均自申请日起算。B选项，商标权有效期10年，自核准注册之日起算。C选项正确，著作权财产权保护期为作者终生及死后50年。D选项，计算机软件著作权保护期为自然人终生及其死亡后50年，法人或者其他组织的软件著作权，保护期为50年（首次发表后）。12.答案：C解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设工程质量保修期限由发包人和承包人约定，但不得低于法定的最低保修期限。13.答案：B解析：根据《民法典》第七百五十一条，承租人占有租赁物期间，租赁物造成第三人人身损害或者财产损害的，出租人不承担责任。但是，本题是因出租方提供的设备存在安全隐患导致操作工受伤（承租方自己的员工受伤）。根据《安全生产法》及侵权责任，出租方作为设备提供方，提供的设备不合格存在过错，应承担相应责任。如果是致害第三人，出租人不担责；致害承租人自己，出租人因设备瑕疵需担责。通常此类题目中，出租方提供不合格设备应承担责任。14.答案：C解析：根据《招标投标法实施条例》第六十条，投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合本法规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。15.答案：D解析：根据《劳动合同法》第七条，用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。16.答案：D解析：根据《民法典》第五百七十四条，债权人领取提存物的权利，自提存之日起五年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。17.答案：A解析：根据《固体废物污染环境防治法》，工程施工单位应当对建筑垃圾进行综合利用；不具备综合利用条件的，应当委托具备条件的单位进行综合利用或者无害化处置。A选项正确。B、D错误。C选项，临时设施拆除产生的固体废物属于建筑垃圾。18.答案：A解析：最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第一条规定，承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的，合同无效。但注意：建设工程竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的，不予支持（即有效）。D选项过于绝对。B选项错误，借用资质无效。C选项错误，必须招标而未招标无效。19.答案：A解析：根据《消防法》和《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》，特殊建设工程（如大型人员密集场所）的消防设计需申请审查。A选项表述符合旧法精神，但在新规下，特殊建设工程需向住房和城乡建设主管部门申请消防设计审查。B选项错误，验收应在后。C选项正确，其他建设工程实行备案抽查制度。D选项错误，未经审核或审核不合格的，不得施工。注意：题目考察点主要是特殊建设工程需审查，其他需备案。在选项对比中，A、C涉及核心流程。根据现行法规，国务院住建部门规定的大型人员密集场所等，建设单位应当向住建部门申请消防设计审查。20.答案：A解析：A选项正确，定金合同从实际交付定金之日起生效。B选项错误，不得超过20%，超过部分无效。C选项正确。D选项正确。题目问“正确的是”，通常单选。A是定金成立的核心特征。D是定金罚则的核心。若多选可选AD。此处若单选，A更为基础。但仔细看题，这是一建法规单选，往往考察罚则或成立。根据《民法典》第五百八十六条，定金合同自实际交付定金时成立。第五百八十七条，收受定金的一方不履行债务的，应当双倍返还定金。若只能选一个，A关于“成立”的考点非常常见。21.答案：A解析：根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。22.答案：B解析：《城市建设档案管理规定》第八条，列入城建档案接收范围的工程，建设单位在工程竣工验收后3个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。A选项正确（但题目问正确的是，可能有多个）。B选项，停建、缓建工程的档案，暂由建设单位保管。C选项，改建、扩建和重要部位维修的工程，建设单位应当组织补充测绘，并编制新档案。D选项，建设系统各专业管理部门形成的业务管理和业务技术档案，凡具有永久、长期保存价值的，在本单位保管使用1至3年后，按本规定全部向城建档案馆移交。B选项也是正确的。通常一建多选题会考这些点。如果是单选，需审题。本题暂按单选出题思路，考察A或B。A是时间，B是保管。B选项“暂由建设单位保管”是法规原文。23.答案：A解析：《建设工程施工合同（示范文本）》关于变更估价原则：1.已有价格，按已有；2.类似价格，参照类似；3.无适用或类似，由承包人提出，发包人确认。A、B、C均符合。若为单选，通常考察第一顺位或流程。若为多选，选ABC。此处按单选模式，考察最直接的“有适用”情况。24.答案：D解析：《劳动合同法》第三十七条，劳动者提前三十日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。劳动者在试用期内提前三日通知用人单位，可以解除劳动合同。25.答案：C解析：A选项，发包人原因，应顺延。B选项，不可抗力，应顺延。C选项正确，非承包人原因停水停电超过8小时，可顺延。D选项，承包人原因延误，发包人可以要求赶工，但需支付赶工费（如果合同约定或发包人要求）。通常C是合同通用条款中的标准顺延条款。26.答案：B解析：根据《建设工程质量保证金管理办法》，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。27.答案：B解析：根据《仲裁法》第二十六条，当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，人民法院受理后，另一方在首次开庭前未对人民法院受理该案提出异议的，视为放弃仲裁协议，人民法院应当继续审理。28.答案：A解析：《民法典》第十六条，涉及遗产继承、接受赠与等胎儿利益保护的，胎儿视为具有民事权利能力。但是，胎儿娩出时为死体的，其民事权利能力自始不存在。29.答案：C解析：A选项，应当自验收合格之日起15日内备案。B选项，备案机关发现违规行为，责令停止使用，重新组织竣工验收。C选项正确，备案是办理产权登记的要件之一。D选项，备案机关收到文件后，应当在15日内予以备案（或不予备案通知）。30.答案：C解析：行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后，仍然实施代理行为，相对人有理由相信行为人有代理权的，代理行为有效（表见代理）。本题中未提及“相对人有理由相信”，故属于无权代理，效力待定。二、多项选择题31.答案：ABC解析：《民法典》第七百八十八条，建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。工程监理、咨询属于委托合同范畴。32.答案：ABCD解析：《民法典》第八百零六条，承包人将建设工程转包、违法分包的，发包人可以解除合同（B）。发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准或者不履行协助义务，致使承包人无法施工，经催告后在合理期限内仍未履行相应义务的，承包人可以解除合同（A，未付款属于不履行协助义务）。因不可抗力致使不能实现合同目的，可以解除合同（C）。合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施，并有权请求赔偿损失（D、E）。E选项中“恢复原状”在建设工程合同中通常不适用（恢复原状成本过高，通常折价补偿），但法律条文表述是“可以要求恢复原状”。严格按法条选，ABCD。但建设工程合同解除后，通常不能恢复原状，而是结算付款。若按司法解释理解，E可能不选。通常教材答案为ABCD。33.答案：ABCD解析：中标通知书发出后，招标人改变中标结果或中标人放弃中标，应承担法律责任（缔约过失责任，赔偿损失）。招标人无正当理由不签订合同，中标人无正当理由不签订合同，均应承担责任。E选项，再行订立背离合同实质性内容的协议，该协议无效，但并不直接导致法律责任（除非因此损害其他投标人利益，导致中标无效等）。主要法律责任体现在A、B、C、D。34.答案：ABDE解析：《安全生产法》第二十五条，生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：(一)组织或者参与拟订本单位的安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；(二)组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；(三)督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；(四)组织或者参与本单位的应急救援演练；(五)检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；(六)制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；(七)督促落实本单位安全生产整改措施。C选项“督促落实”是职责，但“现场监督”主要是班组长或安全员的现场行为，法律条文中并未明确写“现场监督”这四个字，而是“检查...及时排查”。不过通常教材中，专职安全员职责包括现场检查。对比选项，A、B、D、E完全对应法条。C选项“现场监督”略显模糊，但通常也视为正确。若必须严格，选ABDE。35.答案：ABCD解析：《民事诉讼法》规定，当事人对自己提出的主张，有责任提供证据（A）。书证应当提交原件（B）。视听资料属于证据（C）。证据应当在法庭上出示，并由当事人互相质证（D）。E选项，人民法院对专门性问题认为需要鉴定的，应当交由法定鉴定部门鉴定；没有法定鉴定部门的，由人民法院指定的鉴定部门鉴定。E选项表述正确。故全选。但注意：E选项中“应当交由法定鉴定部门”，如果法律没有规定法定鉴定部门，法院可以指定。表述基本正确。通常一建真题中，关于鉴定的描述也是正确的。36.答案：AB解析：《建设工程质量管理条例》第二十八条，施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。37.答案：ABDE解析：劳动争议解决：协商、调解、仲裁、诉讼。A正确。B正确，仲裁委组成。C错误，劳动仲裁非一裁终局（除小额等特定案件）。D正确，仲裁是诉讼前置程序。E正确，起诉期限为15日。38.答案：DE解析：C选项“现场监督”是职责，D、E更具体。根据《建设工程安全生产管理条例》，专职安全员职责：对安全生产进行现场监督检查；发现隐患，及时报告。A、B是主要负责人的职责。C是项目经理或技术负责人的职责（组织危大工程施工）。D、E是专职安全员职责。39.答案：ABCD解析：A、B、C为三种抗辩权的定义，正确。D选项，不安抗辩权中止履行后，对方在合理期限内未恢复履行能力且未提供适当担保的，中止履行的一方可以解除合同，正确。E错误，抗辩权是延缓抗辩，不导致合同消灭。40.答案：ABCDE解析：《民法典》规定，无效合同情形：一方以欺诈、胁迫手段损害国家利益（A）；恶意串通损害国家、集体、第三人利益（B）；以合法形式掩盖非法目的（C）；损害社会公共利益（D）；违反法律、行政法规强制性规定（E）。注意：旧《合同法》中A是无效，新《民法典》中，欺诈胁迫损害国家利益无效，损害非国家利益是可撤销。但A选项明确写了“损害国家利益”，故无效。41.答案：ACDE解析：《民用建筑节能条例》规定，施工单位应按审查合格的设计文件和标准施工（A）。设计单位不得指定材料（B正确，但注意：除非有特殊要求）。监理发现违反强制性标准的，应责令改正（C）。建设单位不得要求修改设计文件（D）。施工单位对进场材料进行查验（E）。全选。42.答案：ABC解析：《工伤保险条例》第十六条，不得认定为工伤的情形：故意犯罪（A）；醉酒或者吸毒（B）；自残或者自杀（C）。D、E属于应当认定或视同工伤的情形。43.答案：ABDE解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设单位不得任意压缩合理工期（A）；不得明示或暗示违反强制性标准（B）；应当申领施工许可证或开工报告（D）；应按要求收集整理文件资料（E）。C选项错误，施工图设计文件应当报送建设行政主管部门或其他有关部门审查，而非“县级以上”。44.答案：ACE解析：A正确。B错误，未约定或约定不明确的，按照一般保证承担保证责任（《民法典》修改了旧法“连带”的规定）。C正确，债务人转让债务需保证人同意。D错误，债权人与债务人协议变更主合同的，未经保证人书面同意的，如果减轻债务责任，保证人仍对变更后的债务承担保证责任；如果加重债务责任，保证人对加重的部分不承担保证责任。E正确，一般保证人的先诉抗辩权。45.答案：ABDE解析：勘察设计应当依法招标（A）。不得转包（B）。可以分包（C正确，但有条件）。主体部分不得分包（D）。除主体部分外，其他可以分包（E）。C选项说“可以将...业务分包”，未加限制条件，不准确。故选ABDE。三、案例分析题案例一：1.索赔成立。理由：根据《民法典》及《建设工程施工合同（示范文本）》，因发包人的原因（未能按约定提供施工场地）导致工期延误和窝工损失，发包人应当承担工期顺延和费用赔偿的责任。2.不合法。理由：根据《建设工程质量管理条例》和《民法典》，建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。总承包单位可以将非主体部分工程分包，但主体结构工程不得分包。3.符合法律规定；享有优先受偿权。理由：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，人民法院应予支持。本题中，建设单位28日内未予答复，视为认可结算文件。承包人可以据此主张权利。同时，承包人享有建设工程价款优先受偿权，可以与发包人协议将该工程折价。4.理由不成立。理由：根据《房屋建筑工程质量保修办法》，在保修期内，因房屋建筑质量缺陷造成的房屋建筑工程的质量损坏，保修单位应当承担保修责任。对于保修费用，由造成质量缺陷的责任方承担。若属于施工质量原因，施工单位应承担维修费用，但维修是施工单位的义务，维修后施工单位不能要求建设单位支付该笔费用（因为这是施工单位履行保修义务）。如果题目问的是“施工单位要求建设单位支付维修费”，通常情况下，如果是施工质量问题，施工单位自费维修，不应向建设单位要钱。如果是设计或建设单位原因，施工单位可以索赔。本题中“屋面防水工程出现渗漏”，属于施工质量缺陷，施工单位应免费维修，其要求建设单位支付费用的理由不成立。案例二：1.不妥当。理由：根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，深基坑工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，其专项施工方案应当由施工单位组织召开专家论证会。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。专项方案经专家论证后，需经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后方可实施。本题中，仅经施工单位技术负责人和总监签字，缺少专家论证环节。2.监理单位丙的处理方式不妥当；施工单位乙的做法不正确。理由：监理单位发现不合格材料，应下发《工程暂停令》并要求限期整改/退场，仅口头要求不妥。施工单位乙拒绝更换不合格材料，违反了《建设工程质量管理条