2026年重庆市建设工程监理人员考试监理工程师综合能力测试题及答案

2026年重庆市建设工程监理人员考试(监理工程师）综合能力测试题及答案一、单选题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.2026年，随着《建设工程监理规范》及相关法规的更新，建设工程监理的行为准则更加明确。在工程建设中，监理单位应按照（）的原则，开展监理工作。A.公正、独立、自主B.公平、客观、科学C.诚信、守法、公正D.公正、独立、诚信2.某住宅小区工程在重庆市某郊区开工建设，项目总投资2亿元人民币。根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，该工程（）。A.必须实行监理B.可不实行监理C.由建设单位自行决定是否监理D.仅主体结构实行监理3.监理单位是建筑市场的主体之一，其性质属于（）。A.政府管理部门B.建设单位的附属机构C.社会中介服务机构D.质量监督机构4.在建设工程监理实施过程中，总监理工程师是监理全部工作的负责人。总监理工程师应履行的职责是（）。A.确定项目监理机构人员及其岗位职责B.主持整理工程监理资料C.进场检验D.检查进场的工程材料、构配件、设备的质量5.风险识别是风险管理的基础。在建设工程项目风险识别过程中，常用的方法不包括（）。A.专家调查法B.初始清单法C.流程图法D.敏感性分析法6.某工程项目，建设单位与施工单位在施工合同中约定，工期每提前一天奖励2万元，每拖后一天罚款2万元。这属于风险对策中的（）。A.风险回避B.风险自留C.风险转移D.风险控制7.建设工程组织管理模式中，平行承发包模式的缺点之一是（）。A.合同数量多，管理难度大B.建设周期较长C.不利于质量控制D.投资控制难度小8.监理规划应在签订建设工程监理合同及收到工程设计文件后编制，在（）报送建设单位。A.第一次工地会议前B.施工准备阶段C.施工开始前7天D.监理合同签订后7天内9.根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告（）。A.建设单位B.建设行政主管部门C.设计单位D.安全监督机构10.在施工阶段，下列工作中属于监理工程质量控制工作的是（）。A.审查施工组织设计B.审查工程概算C.协调建设单位与施工单位的关系D.编制工程量清单11.建设工程进度控制的目标是（）。A.建设工期B.合同工期C.定额工期D.最优工期12.某网络计划中，工作A有两项紧后工作B和C，最迟完成时间分别为第20天和第15天，工作A的持续时间为5天，则工作A的最迟开始时间为（）。A.10B.15C.12D.813.在建设工程投资控制中，竣工决算是由（）编制的。A.监理单位B.施工单位C.建设单位D.造价咨询机构14.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，当发包人未按约定支付工程进度款时，承包人有权（）。A.停止施工B.加速施工C.解除合同D.提起仲裁15.监理单位对工程质量进行控制的依据，不包括（）。A.法律法规及建设标准B.工程勘察设计文件C.施工合同D.监理单位的内部管理制度16.在施工准备阶段，监理工程师审查施工组织设计时，应重点审查（）。A.施工方案的先进性B.施工方案的针对性C.施工方案的经济性D.施工方案的完整性17.建设工程文件档案资料管理中，归档的文件资料必须（）。A.是原件B.是复印件C.经过监理工程师签字D.经过建设单位盖章18.某分部工程由3个施工过程组成，分为3个施工段组织流水施工，流水节拍分别为3天、3天、6天。如果采用加快成倍节拍流水施工方式，则流水施工工期为（）天。A.15B.18C.21D.2419.在进行工程质量验收时，经返工或加固处理的分项、分部工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，可按（）进行验收。A.技术处理方案和协商文件B.设计变更文件C.原验收标准D.降低一级验收标准20.监理单位发现施工单位擅自变动工程主体结构时，正确的做法是（）。A.立即报告建设单位B.立即下达工程暂停令C.等待整改后验收D.罚款处理21.2026年重庆市推行“智慧工地”建设，监理单位应利用信息化手段对施工现场进行监管。下列不属于监理信息化管理主要内容的是（）。A.视频监控系统的应用B.监理数据的实时上传C.BIM模型的协同应用D.施工单位的财务审计22.在双代号网络计划中，关键线路是（）。A.总持续时间最短的线路B.总持续时间最长的线路C.没有虚工作的线路D.所有节点均为关键节点的线路23.建设工程投资动态控制部分中，纠偏的主要对象是（）。A.业主原因B.设计原因C.施工原因D.客观原因24.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，检验批的质量验收应由（）组织。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位项目技术负责人D.施工单位项目经理25.工程监理单位与被监理工程的（）不得有隶属关系或者其他利害关系。A.建设单位B.施工单位C.勘察设计单位D.材料供应单位26.在建设工程施工过程中，因不可抗力事件导致费用增加和工期延误，下列说法正确的是（）。A.工期顺延，费用由建设单位承担B.工期不顺延，费用由施工单位承担C.工期顺延，费用由施工单位承担D.工期顺延，各自承担各自损失27.监理实施细则应根据监理规划及（）进行编制。A.施工组织设计B.工程建设标准C.专业工程特点D.监理合同28.某工程项目由于设计图纸变更，导致工程量增加。在工程计量时，该部分工程量（）。A.不予计量B.按实际完成量计量C.按合同约定单价计量D.需重新协商单价29.建设工程风险识别的结果是（）。A.风险量B.风险概率C.风险损失D.风险清单30.在施工进度控制工作中，监理工程师审批工程延期时，如果延误是由于（）造成的，应批准工期顺延。A.施工单位机械故障B.施工单位劳动力不足C.异常恶劣气候条件D.施工单位管理混乱31.建设工程监理费属于（）。A.直接费B.间接费C.建设单位管理费D.工程建设其他费用32.在质量控制中，寻找影响质量主要因素的有效方法是（）。A.排列图法B.直方图法C.控制图法D.因果分析图法33.监理工程师在收到施工单位提交的工程竣工报验单后，应（）。A.立即组织竣工验收B.审查施工单位提交的竣工资料C.签署工程竣工报验单D.编写工程质量评估报告34.某工程双代号时标网络计划中，工作M的波形线长度为3天，则说明工作M的总时差为（）天。A.0B.3C.1D.无法确定35.根据《建设工程监理规范》，项目监理机构应建立（）。A.建设单位会议制度B.监理例会制度C.施工单位汇报制度D.质量监督制度36.在建设工程投资构成中，基本预备费的计算基数是（）。A.设备及工器具购置费B.建筑安装工程费C.工程费用+工程建设其他费用D.固定资产投资37.施工图设计审查是建设工程质量控制的重要环节。施工图审查机构对施工图审查的内容不包括（）。A.结构安全性B.强制性标准执行情况C.勘察设计企业资质D.消防安全性38.在监理工作中，旁站是指（）。A.对关键部位、关键工序的施工质量进行连续性的监督检查B.对施工现场进行巡视检查C.对已完工程进行量测D.对进场材料进行抽样检测39.某工程由于建设单位供应的材料进场晚了3天，导致施工单位停工3天，且施工机械闲置。对此，施工单位可以索赔（）。A.工期和费用B.仅工期C.仅费用D.工期、费用和利润40.建设工程监理规划是开展监理工作的指导性文件，其编制完成后应经（）审批。A.监理单位技术负责人B.总监理工程师C.建设单位项目负责人D.质量监督站站长41.在工程质量事故处理中，对于需要加固补强的质量缺陷，处理程序应包括（）。A.签发工程暂停令->设计单位提出方案->实施处理->验收B.签发工程暂停令->施工单位提出方案->实施处理->验收C.签发监理通知单->设计单位提出方案->实施处理->验收D.签发监理通知单->施工单位提出方案->实施处理->验收42.在网络计划中，工作的自由时差是指（）。A.不影响紧后工作最早开始时间的机动时间B.不影响总工期的机动时间C.不影响紧前工作最迟完成时间的机动时间D.不影响关键线路的机动时间43.下列属于建设行政法规的是（）。A.《建设工程质量管理条例》B.《建设工程监理规范》C.《重庆市建筑管理条例》D.《中华人民共和国建筑法》44.监理工程师在控制工程进度时，采取的技术措施是（）。A.改进施工工艺B.及时支付工程款C.增加施工人员D.协调外部关系45.在施工过程中，监理工程师发现施工单位的施工方案存在重大安全隐患，应（）。A.下达监理通知单B.下达工程暂停令C.报告建设单位D.参加施工单位的安全会议46.建设工程竣工结算由（）编制。A.监理单位B.施工单位C.建设单位D.设计单位47.某工程合同价款为1000万元，预付款比例为20%，主要材料及构配件所占比重为60%。则预付款的起扣点为（）万元。A.200B.666.67C.600D.80048.监理资料的管理应符合（）的要求。A.建设单位B.施工单位C.当地建设行政主管部门D.城市建设档案管理部门49.在建设工程监理中，所谓的“三控”是指（）。A.质量、进度、投资控制B.质量、安全、进度控制C.质量、进度、合同管理D.质量、安全、投资控制50.施工单位在隐蔽工程隐蔽前，应通知（）进行验收。A.建设单位和监理单位B.设计单位和监理单位C.质量监督站和监理单位D.建设单位和质量监督站51.在索赔计算中，人工费索赔通常不包括（）。A.生产工人窝工费B.生产工人工资上涨费C.管理人员工资D.奖金52.建设工程监理的服务性主要体现在（）。A.维护建设单位利益B.维护社会公共利益C.满足建设单位委托需求D.协调建设单位与施工单位关系53.某工程网络计划中，工作A的持续时间为3天，最早开始时间为第2天，最早完成时间为第5天，则工作A的最迟完成时间为第7天，其总时差为（）天。A.2B.3C.4D.554.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备（）安全生产管理人员。A.专职B.兼职C.专职或兼职D.视工程规模而定55.在工程质量控制中，PDCA循环中的P是指（）。A.计划B.实施C.检查D.处理56.监理单位在监理规划中应明确监理工作制度。下列不属于监理工作制度的是（）。A.施工图纸会审制度B.施工组织设计审核制度制度C.工程款支付签审发制度D.施工单位考勤制度57.建设工程总投资一般是指（）。A.建设投资B.建设投资+铺底流动资金C.固定资产投资D.工程费用58.在施工阶段投资控制中，监理工程师处理工程变更时，应遵循的原则是（）。A.严格控制变更范围B.无论谁提出变更，均需建设单位批准C.变更后造价降低即可D.变更由设计单位全权负责59.建设工程监理单位超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为，处合同约定的监理酬金（）的罚款。A.1倍以上2倍以下B.1倍以上3倍以下C.2倍以上4倍以下D.25%以上50%以下60.在建设工程文件归档中，监理文件由（）归档。A.监理单位B.建设单位C.施工单位D.档案馆二、多选题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）61.建设工程监理的性质包括（）。A.服务性B.科学性C.独立性D.公正性E.强制性62.根据《建设工程监理规范》，项目监理机构的人员岗位职责中，属于专业监理工程师职责的有（）。A.参与编制监理规划B.编制监理实施细则C.审查施工单位提交的涉及本专业的报审文件D.组织工程竣工验收E.处理工程变更63.建设工程风险对策中的风险转移方式包括（）。A.保险转移B.非保险转移C.损失控制D.风险自留E.风险回避64.施工阶段监理工程师质量控制的主要任务包括（）。A.审查施工组织设计B.进场材料检验C.工序质量检查D.隐蔽工程验收E.竣工验收65.在网络计划中，关键工作的特点是（）。A.总时差最小B.自由时差最小C.持续时间最长D.两端节点为关键节点E.关键线路上的工作66.建设工程投资构成中的工程建设其他费用包括（）。A.土地使用费B.与项目建设有关的其他费用C.与未来生产经营有关的其他费用D.预备费E.建设期利息67.监理工程师在施工进度控制中的主要工作内容包括（）。A.编制施工进度控制工作细则B.检查实际进度情况C.处理工程延期D.下达工程开工令E.审批工程暂停令68.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，可以解除合同的情形包括（）。A.因不可抗力导致合同无法履行B.当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行C.当事人一方明确表示不履行债务D.监理工程师指令错误E.施工单位发生一般质量事故69.在施工质量控制中，现场质量检查的方法主要有（）。A.目测法B.实测法C.试验法D.分析法E.比较法70.建设工程监理规划的主要内容应包括（）。A.工程概况B.监理工作范围C.监理工作制度D.监理设施E.监理实施细则71.造成工程质量缺陷的原因包括（）。A.违背建设程序B.地质勘察失误C.设计差错D.施工与管理不到位E.材料检验不严72.监理单位在处理工程索赔时，应审查的内容包括（）。A.索赔要求的合理性B.索赔依据的有效性C.索赔计算的正确性D.索赔程序的合规性E.施工单位的信誉73.建设工程文件档案资料的特征包括（）。A.分散性和复杂性B.继承性和时效性C.全面性和真实性D.随机性E.权威性74.在施工过程中，监理工程师发现施工现场存在重大安全事故隐患时，应采取的措施有（）。A.下达工程暂停令B.要求施工单位整改C.及时报告建设单位D.及时报告有关主管部门E.组织事故调查75.关于建设工程监理酬金的计算方法，正确的有（）。A.正常监理酬金=建设工程投资额×监理费率B.正常监理酬金=人×月费用×工期C.包含附加工作酬金D.包含额外工作酬金E.不包含奖金76.工程项目在施工阶段，环境保护监理的主要内容有（）。A.审查施工组织设计中的环保措施B.监督施工现场废水、废气、噪声的处理C.检查固体废物的处置D.监督文明施工E.审批环境影响评价报告77.在建设工程质量验收中，分项工程质量验收合格的标准包括（）。A.所含检验批的质量均验收合格B.所含检验批的质量验收记录完整C.质量控制资料完整D.有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的抽样检验结果符合规定E.观感质量符合要求78.监理工程师在施工阶段投资控制中的主要工作有（）。A.工程计量B.工程款支付证书签发C.竣工结算审核D.处理费用索赔E.编制工程概算79.建设工程监理实施的原则包括（）。A.公正、独立、自主原则B.权责一致原则C.总监理工程师负责制原则D.严格监理、热情服务原则E.综合效益原则80.根据《建设工程安全生产管理条例》，对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应当（）。A.编制专项施工方案B.附具安全验算结果C.经施工单位技术负责人签字D.经总监理工程师签字E.组织专家论证三、案例分析题（共4题，每题20分）案例一：某大型商业综合体项目位于重庆市核心区域，建筑面积15万平方米，地下3层，地上48层，框架-剪力墙结构。建设单位通过公开招标委托甲监理公司承担施工阶段的监理任务，并签订了监理合同。监理合同约定，监理服务期为24个月，监理酬金为800万元。甲监理公司指派具有国家注册监理工程师资格的张某担任总监理工程师。在施工过程中，发生了如下事件：事件1：施工单位进场后，向项目监理机构报送了《施工组织设计（方案）报审表》。总监理工程师安排专业监理工程师王某直接审批。事件2：主体结构施工过程中，由于建设单位提出对建筑使用功能进行重大调整，导致设计图纸发生重大变更。施工单位据此暂停施工，并向项目监理机构提交了工程延期和费用索赔申请。事件3：在进行第5层楼板钢筋绑扎验收时，监理工程师发现钢筋间距偏差超过规范允许范围，且部分钢筋型号与图纸不符。监理工程师随即下达了监理通知单要求整改。整改完毕后，施工单位未经复检即进行下一道工序混凝土浇筑。监理发现后立即下达工程暂停令。事件4：工程竣工验收时，建设单位要求甲监理公司协助组织竣工验收。问题：1.指出事件1中的不妥之处，并说明正确做法。2.针对事件2，项目监理机构应如何处理工程延期和费用索赔申请？3.事件3中，监理工程师的做法是否正确？请说明理由。针对施工单位未经复检即进行混凝土浇筑的行为，项目监理机构应如何处理？4.事件4中，建设单位的说法是否正确？请说明理由。工程竣工验收应符合哪些规定？案例二：某实施监理的工程，建设单位与甲施工单位签订了施工合同。合同约定，工期为18个月，工程预付款为合同价款的10%，工程进度款按月结算。在施工过程中，发生了如下事件：事件1：施工单位提交的施工进度计划经监理工程师批准后实施。该计划中，工作C为工作A的紧后工作，工作A的持续时间为3天，总时差为2天，自由时差为1天。因施工机械故障，工作A实际持续时间延长了4天。事件2：由于设计变更，导致工程量增加，增加部分的工程价款为50万元。该工作属于关键工作。事件3：施工单位在基坑开挖过程中，发现地下文物，导致基坑开挖工作暂停施工1个月。事件4：工程竣工验收合格后，施工单位提交了竣工结算报告，结算金额为5000万元（含工程预付款）。已知合同价款为4800万元，主要材料及构配件所占比重为60%。问题：1.事件1中，工作A的延误对工期和后续工作有何影响？请说明理由。2.事件2中，针对工程量增加，监理工程师在工程计量时应注意什么？该部分工程款的支付是否应计取利润？3.事件3中，施工单位可以提出哪些索赔？项目监理机构应如何处理？4.请计算该工程的预付款及其起扣点（保留两位小数）。若累计完成工程价款达到3000万元时，是否应开始扣回预付款？请计算应扣回的预付款金额。（计算公式：起扣点T=P−，其中P为合同价款，M案例三：某市政道路工程，全长5km，包含路基、路面、桥梁及排水工程。建设单位委托乙监理公司进行监理，监理范围包括施工阶段的质量控制、进度控制、投资控制及安全生产管理。在施工过程中，发生如下情况：1.监理规划编制完成后，由监理单位负责人签字确认后报送建设单位。2.施工单位为了赶工期，在雨季进行路基填筑施工，未采取有效的排水和防雨措施。监理工程师巡视发现后，口头要求施工单位停止施工，但施工单位未予理睬，继续施工。随后，监理工程师下达了书面暂停令。3.桥梁桩基施工采用钻孔灌注桩。在混凝土浇筑过程中，发生导管堵塞事故，导致桩身出现断桩缺陷。4.工程完工后，施工单位提交了工程竣工报验单及相关竣工资料。项目监理机构对竣工资料进行了审查，认为符合要求，随即签署了工程竣工报验单，并向建设单位提交了工程质量评估报告。问题：1.指出情况1中的不妥之处，并说明正确做法。2.针对情况2，监理工程师的处理是否妥当？请说明理由。雨季路基施工质量控制的重点有哪些？3.针对情况3，对于断桩事故，监理工程师应如何处理？4.指出情况4中的不妥之处，并说明正确做法。工程竣工预验收应包括哪些主要内容？案例四：某监理单位承担了一幢高层办公楼的监理任务。该工程地质条件复杂，基础采用筏板基础，主体为钢结构。在监理过程中，项目监理机构重点加强了风险管理和合同管理。事件1：总监理工程师组织专业监理工程师进行了风险识别，并编制了风险清单。风险清单中包括：地质条件不确定、钢材价格波动、高空作业坠落风险、焊接质量缺陷等。事件2：建设单位与施工单位在施工合同中约定，钢材价格波动幅度超过5%时，可调整合同价款。施工期间，钢材价格上涨了8%。施工单位向建设单位提出了调整合同价款的申请。事件3：在钢结构安装过程中，监理工程师发现某焊工无证上岗，立即要求停止作业。事件4：工程进入保修期后，建设单位发现地下室出现渗漏，通知施工单位进行维修，施工单位以监理工程师验收合格为由，拒绝维修。问题：1.事件1中，针对“地质条件不确定”和“钢材价格波动”这两项风险，监理工程师可分别采取哪些风险对策？2.事件2中，施工单位的申请是否符合合同约定？请说明理由。若合同约定调整公式为：ΔP3.事件3中，监理工程师的做法是否正确？请说明理由。针对焊接质量，监理工程师应采取哪些控制措施？4.事件4.中，施工单位的说法是否正确？请说明理由。监理单位在保修期内的职责是什么？答案与解析一、单选题1.A2.A3.C4.A5.D6.C7.A8.A9.A10.A11.B12.A13.C14.A15.D16.B17.A18.C19.A20.B21.D22.B23.A24.A25.B26.D27.C28.B29.D30.C31.D32.A33.B34.B35.B36.C37.C38.A39.A40.A41.A42.A43.A44.A45.B46.B47.B48.D49.A50.A51.D52.C53.A54.A55.A56.D57.B58.B59.A60.B二、多选题61.ABCD62.ABC63.AB64.ABCDE65.AE66.ABC67.ABC68.ABC69.ABC70.ABCD71.ABCDE72.ABCD73.ABC74.AC75.ABCD76.ABCD77.AB78.ABCD79.ABCDE80.ABDE三、案例分析题案例一解析：1.不妥之处：总监理工程师安排专业监理工程师王某直接审批《施工组织设计》。正确做法：《施工组织设计（方案）报审表》应报送总监理工程师，由总监理工程师组织专业监理工程师审查，并签认。对于规模大、技术复杂的工程，总监理工程师应组织监理工程师进行审查，必要时邀请专家参加。2.处理方式：（1）对于工程延期：由于设计变更是建设单位原因导致的，且非施工单位原因造成工期延误，符合合同约定的条件，项目监理机构应在收到施工单位提交的工程延期申请表后，与建设单位、施工单位协商后，批准工程延期。（2）对于费用索赔：由于设计变更导致的费用增加是建设单位原因，施工单位有权索赔。项目监理机构应审核施工单位提出的索赔费用计算是否合理、依据是否充分，与建设单位协商后，签署费用索赔报审表，批准索赔费用。3.监理工程师下达监理通知单的做法正确，因为发现了质量问题。监理工程师下达工程暂停令的做法正确。理由：施工单位在整改完毕后，未经监理工程师复检即进行下一道工序施工，不符合规范要求，且涉及结构安全（钢筋），监理工程师有权下达工程暂停令。处理：要求施工单位进行整改，整改后自检合格，报送《报验表》，监理工程师复查合格后方可签署复工报审单，同意复工。4.建设单位的说法不正确。理由：工程竣工验收应由建设单位组织，勘察、设计、施工、监理等单位参加。监理单位协助组织竣工验收，但不是组织者。工程竣工验收应符合的规定：（1）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（2）有完整的技术档案和施工管理资料；（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（4）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；（5）有施工单位签署的工程保修书。案例二解析：1.影响：工作A的延误将使其紧后工作C的最早开始时间推迟2天，但不影响总工期。理由：工作A的总时差为2天，实际延误4天，超过总时差4−2=修正计算：A延误4天。自由时差FF=1天，对紧后工作C最早开始时间的影响：4−总时差TF=2天，对总工期的影响：4−综合回答：工作A的延误将导致紧后工作C的最早开始时间推迟3天，导致总工期延长2天。2.注意事项：监理工程师应核实工程量是否属实，是否符合设计变更文件的要求，单价是否按合同约定（如合同有适用单价，用适用单价；有类似单价，参照类似；无，由双方协商）。利润计取：如果是设计变更导致工程量增加，且该工作属于关键工作，通常属于工程变更范畴。若合同约定工程变更可以调整合同价款，且包含利润，则应计取利润。通常情况下，因设计变更引起的工程量增加，其综合单价中应包含利润。3.索赔：施工单位可以提出工期索赔和费用索赔（如机械闲置费、现场管理费等，但不含利润，因为属于不可预见的外部障碍）。处理：项目监理机构应收集相关证据（如现场签证、文物处理文件），核实索赔工期和费用的合理性，与建设单位和施工单位协商后予以批准。4.计算：预付款M=起扣点T=累计完成3000万元时，3000<应扣回金额为0。案例三解析：1.不妥之处：监理规划编制完成后，由监理单位负责人签字确认后报送建设单位。正确做法：监理规划编制完成后，必须经监理单位技术负责人审核批准，并加盖监理单位公章后，方可报送建设单位。2.监理工程师的处理存在不妥