外包安装施工合同

外包安装施工合同

随着人们法律意识的建立，人们运用到合同的场合不断增多，合同是对双方的

保障又是一种约束。那么一份详细的合同要怎么写呢？下面是小编为大家整理的外

包安装施工合同范本，仅供参考，欢迎大家阅读。

外包安装施工合同1

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

为了本次安装工程能做到规范施工，确保质量。经甲、乙双方协商同意，将其

安装相关事宜订立如下合同，以资共同信守。

1、工程概况及工程范围

1）工程名称：

2）工程地点：_________________

3）承包范围：供水管道材料、配件、土方开挖、安装工

程。

2、工程合同造价

合同价款含材料、配件、安装、税金等合计人民币：元整（¥

元），详见工料清单。

3、合同工期

本工程自______年______月______日至年______月日，共计—

天。

4、质量要求

确保安装维修项H管道、配件、水衣不漏水，土方开依当日清理保洁，开挖恢

复按实际开挖前现状要求恢复原样，并清理好施工现场。

5、付款方式

合同签订后7日内预付60%工程款，剩余40%工程款待甲方验收合格后一次性

付清给乙方。

6、其他

_1）以上各条甲乙双方必须共同信守，如出现违约方，约定赔付对方违约金贰

万元人民币。

2）本合同自甲乙双方签字盖章后生效。

3）本合同一式肆份，甲、乙双方各执两份。

甲方：（盖章）乙方：（盖章）

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

日期：年______月日日期：年月______日

外包安装施JL合同2

总承包方：（以下简称甲方）

分包方：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、行

政法规的规定，确认总承包人鉴定的杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程的建

设工程施工合同，工程召标文件、招标答疑等条款的前提下，结合本工程具体情

况，经双方协商，就杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程的水电、消防、暖通

等的所有设备安装工程的分包施工，达成如下协议。

第一条工程概况

一、工程名称：________________

二、工程地点：________________

三、分包工程内容及范围：水电、消防、暖通等的所有设备安装工程，招标文

件要求报价及提供的施工图范围内的水电、消防、暖通等的所有设备。

第二条安装工程方式

分包方式，包工包料、包安全文明标化，材料自行采购，招标文件要求指定产

品规定采购进入。

第三条工程施工期限

一、根据总承包合同的要求以及总承包人的工程进度计划，商定本分包工程的

施工工期与总包同步竣工，开工日期以_____年_______月______日为准。

二、涉及分包工程内容延误工期，发包人（建设单位）签证，工期相应顺延。

由于分包方自身原因，造成工期延误，一切责任由分包单位承担。

三、如总包方自身的原因造成未能按期完工，分包单位工期相应顺延，与分包

单位无关，一切责任由总包单位承担C

第四条工程质量

一、根据总包合同要求及投标书承诺，本工程质量要求必须达到合格等级，并

确保验收通过。

二、本分包工程以《建筑工程施工质量验收统一标准》以及相关应的“质量验

收范围”及评定标准和消防验收标准作为评定工程质量等级的'依据。

三、如因分包原因达不到合同要求的质量标准，分包方必须无条件返T。育至

合格，并承担由此而产生的一切费用。

四、分包方在分包工程施工过程中应严格按照现行的施工规范、消防工程施工

验收规范及建安工程质量检验、评定标准施工，安装材料必须按照招标文件要求的

材料品牌、质量等级、产地要求，确保分项质量达到设计要求。如发现违规施工，

经总包方提出后，分包方仍不整改，影响了合同要求的质量等级的评定，总包方有

权单方面终止合同。

第五条工程款支付结算

一、工程费用取费标准：按本分包工程合同价加本分包工程结算调整增加的总

价为基数，交总包方1觥的管理费，临时设施生活区及一至三级施工用电由分包单

位无偿安装，以后的施工用电及维修由总包单位自行管理。

二、工程款的支付方法：每月已完成工程量经监理单位、代建单位、建设单位

总包方审核后的70%经总包方扣除相应的费用后支付给分包方，分包方的工程款支

付方法与总包方同步进行，工程竣工符合国家验收标准并达到合同要求；整体工程

结算审定完毕后三个月内支付至本分包工程结算价的95%；余款5%作为工程保修金

（不计息）。

第六条双方职责

一、总包方职责

1、向发包人领取施工技术经济文件，及时向发包人收取工程款。

2、确认分包方编辑施工组织设计并督促实施。

3、按本合同规定及时向分包方支付工程款。

4、在接到分包方结算和交工验收资料后及时组织向发包人结算工程价款，并

按本合同规定与分包结算工程款。

二、分包方职责

1、组织协调与安装工程有关各方面关系，组织质量、环境、安全、文明标化

等各种审核，并组织有关部门的检查，直至验收合格为止。

2、本分包合同内容必须自行完成，自报月形象进度款，不得再转包分包。如

擅自转包分包，总包方有权单方面终止本合同。

3、分包方负责组织工程管理班子（分包方资质与对分包单位的管理制度施工

前必须上报总包方，班子人员名单在工程施工前另行书面报总包方，并附上岗复印

件），负责工程一切技术及管理T作，T人进场前必须将进场人员的花名册报点、包

方，特殊工种人员附上岗证复印件。

4、随时受总包方监督及指挥，外来合同工应“三证”齐全，并办理好暂住证

等手续。

违约责任：

甲方未能按承包合同内规定履行，除竣工日期顺延外，补偿乙方由此而发生的

经济损失，若因业主方原因造成工程停建、缓建或设计重大变更等，造成的停工损

失，甲方不承担赔偿，甲方配合乙方向业主方申请补偿，甲方未能按合同约定日期

支付工程款工资，甲乙双方未能达成延期付款协议，乙方可以停止施工，甲方承担

违约责任，并赔偿乙方经济损失。乙方未能按双方合同的规定履行自己的职责造成

工程质量不合格，引起的返工、返修费用，包括材料费全部由乙方承担，使甲方工

期延误造成一切经济损失由乙方承担，在施工期间，乙方盲目施工，机械操作人员

无证上齿，违反安全操作规定所发生的安全事故，由乙方负责处理并赔偿。双方在

执行合同过程中如果发生争议应协商解决，协商不成任何一方均可向浙江杭州合同

促裁委员会申请仲裁，也可向当地人民法院起诉。

本合同一式四份，总承包方持二份，分包方二份。

甲方（公章）：乙方（公章）：

法定代表人（签字）：________法定代表人（签字）：

—年月日年月日

外包安装施工合同3

发包单位：工程项目部（以下简称：甲方）

承包人：（以下简称：乙方）

为落实岗位责任，保证工程质量、工期与安全生产，双方根据《中华人民共和

国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规，遵循平

等、自愿、公平的原则双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协

议。

一、工程内容：

工程水电安装工程；

二、工程承包方式：

双包性质，包工包料、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格（确保

优良）。

三、承包范围：

1.本工程施工图纸中的全部水电安装工程。

2.所有与水电有关的穿墙洞I」、板面洞I」线管和水管、电箱和线盒的预埋和洞

口的封堵。洞口封堵必须在装饰工程施工时全部完成且达到装饰验收标准。

3.乙方必须义务配合甲方分包的其它工程的班组施工。

4.上级主管部门至工地安全文明检查的一切准备工作和隐患整改工作。

四、合同工期：

1.乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利完成。木合同约

定本工程总工期为：甲方与建设单位签订的合同工期天数提前35天完成。

2.乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要

求，随时调正作业人数和其它资源。

五、质量标准：

1.为确保工程质量和施工进度，乙方必须交于甲方保证金叁拾万圆整。（保证

金于主体封顶后无息退还，于竣工验收后无息退逐。）

2.工程质量等级验收程序：分项工程完工后，由施工班组组织自检并报项目

部，项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司，监理公司

根据项目部初评结果组织项目部、和施工班组进行现场实测验收。

3.工程质量保修期和工程质量保证金根据甲方与建设单位签订的合同要求执

行。

六、安全文明施工

L遵守甲方及业主有关文明施工、安全标化管理的有关规定，所有现场使用的

设备无条件满足业主的安全要求，材料应堆放整齐，不得破坏密目网，安排一至两

人专门从事清扫整齐工作，若因乙方安全文明施工措施不力等原因引起业主对甲方

的罚款，甲方均从乙工程款中扣除。

2.安全方面

乙方要做好施工人员的安全教育培训工作，签好安全合同，所有乙方施工人员

自费办好暂住证，带好身份证，违者不得上工地施工，严禁使用童工。不得在工地

赌博酗酒，施工中按照安全操作规程要求施工，严禁野蛮施工，进入施工现场必须

戴好安全帽，扣好帽带，违者从严罚款100元/人次，所有施工中造成的.安全事

故，一切经济损失全部由乙方负责，与甲方概不相关。

七、合同价款及结算方式：

本工程约定合同价款和结算方式为：根据甲方与建设单位签订的主合同中的合

同价款和结算方式执行。（包含税金、管理费）

八、甲、乙的权利和义务：

1.乙方在组织施工中必须根据国家颁发的施工睑收规范和质量检验标准以及设

计要求组织施工，要按图施工，不得随意变更设计。要求全部工程达到合格标准。

施工用电乙方必须安装电度计量表。当乙方拒绝执行甲方或业主（或监理）的正确

指令和发生施工质量、工期等问题经整改仍达不到要求时，甲方有权解除本分包合

同，更换分包队伍，因此而造成的经济损失由乙方承担。

2.对乙方施工人员不遵守项目部规章制度，不服从甲方管理人员的管理，对甲

方造■不良影响的，甲方有权要求乙方无条件对其进行调换。并且每次处罚人民币

2000元。

3.乙方及工作人员必须遵守甲方和业主的有关规章制度，服从甲方现场管理人

员的管理，在施工期中不得打架斗殴，凡因打架斗殴引起的后果均有乙方承担，并

对当事人处以一万元的罚款，由乙方代交，在乙方工程款中扣除。

4.乙方所有水电预留必须一次性到位，如有出现后凿的（设计变更除外），每

处罚款2000元。

5.水电安装必须与土建同步施工，乙方无任何理由延误钢筋工班组、泥工班

组、粉刷工班组的施工工期。乙方必须无条件服从甲方安排的主体结构股的每次浇

筑H期。若乙方延误甲方各部位结构和装饰施工时，甲方有权安排作业人员进场水

电安装施工，其发生的人工、材料费用甲方将以双倍的价款在乙方工程款中扣除。

并且每次处罚人民币伍阡元。

6.乙方全体员工必须树立产品保护意识（包括工地其他单位产品），对产品必

须采取相应保护措施，在工程竣工验收前，乙方承担产品保护责任。

7.乙方在施工中不得介绍其他班组进行转包或中途停工以任何理由加价，否则

甲方将有权收回施工协议，重新安排施工班组，乙方此前完成的工程量计价按50席

结算，并承担由此产生的一切损失。

九、合同生效：

1.本合同自甲己双方签字或盖章后生效，工程保修期满，双方结清工程款项后

失效。

2.本合同一式四份，甲、己双方各执二份。

3.本合同未尽事宜，双方协商解决。

甲方：_________________

乙方：_________________

日期：年月日

外包安装施工合同4

发包方（甲方）：_________________

代表人：_________________

承包方（乙方）：_________________

责任人：

按照《中华人民共和国合同法》的规定，甲乙双方就项目的

道路照明安装工程达成一致意见，结合本项目工程的具体情况，订立如下协议，双

方共同遵守。

第一条、工程概况

1、工程名称：_________________

2、工程地点：_________________

3、施工范围：_________________

4、承包方式：_________________

5、工程造价：_________________

6、工程工期：_________________

(1)从甲方通知乙方进场施工之H起计算，工期暂定为天。

(2)施工期间，如遇不可抗力，无法施工，则工期顺延。

第二条、甲方责任

1、甲方应积极配合乙方施工，给乙方施工创造有利条件，保证施工段内的场

地、通道平整畅通。

2、甲方应在乙方通知验收后三日内组织验收。

3、甲方应按照本合同的规定支付工程款。

第三条、乙方责任

1、按照国家电力工程质量标准，负担施工任务。

2、负责协调电业局，办理施工许可、竣工验收，相关资料转移及手续的办

理。

3、在施工前，由乙方申报开工报告，报告经甲方同意后，方可进行工程施

工。工程竣工后，乙方负责协调电业局做好工程竣工验收工作。

4、乙方应保证组织工作的工人具备相应资质，并保证安全文明施工，不得酒

后作业。

第四条、施工条件

1、做好施工前的线路测量定位，并进行复测；

2、基坑的回填夯实，要求夯实程度达到原状土密实度的80%及以上。

第五条、关于工期的提前与延迟

1、甲方要求比合同约定完成的工期提前竣工时，应征得乙方的同意。

2、因甲方未按约定完成工作而影响工期，工期顺延。

3、因乙方责任不能按期开工或中途无故停工同，影响工期的，工期不顺延。

第六条、工程质量与验收

1、本工程质量应达到国家质量评定合格标准，将按照《城市电力规划规范》

中的有关规定验收。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付

由此增加的费用。

2、甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时

参加隐蔽工程和中间工程验收的，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复

检时，乙方应予办理复检。若复检合格，甲方承担复检费用，由此造成的停工，工

期顺延；复检不合格，其复检及返工费用由乙方承担，工期不顺延。

3、由干乙方原因造成仟何质量事故，其返工费用及因质量事故给甲方造成的

损失均由乙方承担。

4、工程竣工后，乙方通知甲方验收。验收合格后，由乙方协调电业局及相关

部门办理验收、移交手续。

第七条、保修期

工程竣工验收后，开始计算保修期，保修年。在保修期内出现由乙方原

因引起的质量问题，乙方无条件保修。因使用不当所造成的.一切责任事故，由使

用甲方负责。

第八条、工程价款与结算

1、本工程无预付款。

2、甲方应在工程竣工验收合格，建设单位付款后30个工作日内付至工程款的

95%。剩余5%作为工程的质保金，自工程竣工验收合格之日起满一年后，一月内付

清质保金。

3、质保金在质保期满后，如不发生维修情况，由甲方返还乙方“

第九条、安全条款

1、乙方提供的施工图纸或做法说明，应符合10KV电力电缆埋地方式铺设施工

及验收规范(GB50173-92)及电力部门的有关规定。

2、由于乙方原因造成的任何安全事故，均由乙方承担一切经济损失。

3、若是第三人造成的安全事故，甲方有义务协助乙方向第三人追究责任。

第十条、争议解决

1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方

可采取协商解决或请有关部门进行调解。

2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，双方均可向工程

所在城人民法院起诉。

第十一条、附则

1、本合同未尽事宜，双方另行协商约定。

2、本合同正本一份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方：_________________

地址：_________________

联系人：_________________

联系电话：_________________

工程所在地：_________________

签订时间：弟月日

乙方：_________________

地址：_________________

联系人：_________________

联系电话：_________________

工程所在地：_________________

签订时间：隼月______日

外包安装施工合同5

发包单位：（以下简称“甲方”）

承包人：（以下简称“乙方”）

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家

工商行政管理局的《建设工程施工合同（示范文本）》及其他有关法律、法规和规

章，并结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。

一、工程概况：

1、T程名称：________________

2、工程地点：________________

3、工程内容：图纸所示全部水电安装工程：

1）强电：按水电安装要求施工完毕；

2）弱电：（不包括电视、电话、安防）从室内第一个转换箱开始施工，室内

所有施工预埋管及室内布线、开关插座安装完毕；

3）防雷：包括防雷接地，等电位联接，电源进户箱做重复接地等；

4）给水：室内按给水图施工完毕：

5）雨水：落水、阳台排水、空调排水施工至最近的雨水井，室内全部施工完

毕；

6）污水：室外施工至出墙外最近的污水井，室内全部施工完毕；

7）工地现场施工用水电的安装维护，项目部临时用电的安装维护，工程机具

线路接驳及维护，并派出两名维修电工长期负责工地现场的水电维修及管理，费用

由乙方承担。（不含材料）

4、施工现场条件：以现场实际情况为准。

二、工程承包方式、承包范围及承包内容：

1、承包方式：乙方包工包料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包结

算，包资料及签证，包安全文明施工、包验收合格（力争确保优良）。

2、承包范围：图纸所示的室内外等所有水电工程预埋与安装，调试检测工

作。

3、甲方直接的分包专业工程，乙方需全力配合，并组织完成。

三、合同工期:

1、乙方应严格按中方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同

约定本工程总工期为日历天；开工日期为：年________月

2、第一施工段为：本项目下商铺及售票厅，第二施工段

为：本项目下商铺，按土建进度跟进施工完成。

3、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要

求，随时调度作业人数和其他资源.

四、质量标准：

1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为（包括但不限于以

下）：

1）建设强制性条文；

2）《建筑工程质量检验评定标准》

3）《建筑电气工程施工质量验收规范》

4）《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》

5）《采暖与卫生施工验收规范》

6）《电气安装工程施工及验收规范》

7）《建筑电气安装工程质量检验评定标准》

8）省、巾相关部门的各种规章制度；

9）甲方制定的工程质量验收实施细则。

2、本合同约定本工程质量必须达到“合格”，力争“优良”质量标准。工程

质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”，乙方自愿承诺

负责返工直达本合同约定“合格”质量标准方可予以结算，结算单价按本合同约定

可调价执行，工程量按实际完成工作量计算；返工所需材料、人工等所有费用均由

乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误，乙方承担全部的违约责任。

3、工程质量等级验收程序：分项工程完工后，有施工班组组织自检并报项目

部，项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司，监理公司

根据项目部初评结果组织工程部、项目部和施工班组进行现场实测测量，核定该分

项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。每次违反该条款处罚

金额2000元/次。

五、文明工地、安全标化标准：

1、遵守甲方及业主有关文明施工、安全标化管理的有关规定，所有现场使用

的设备无条件满足业主的安全要求，材料堆放整齐，不得破坏密目网，安排一至两

人专门从事清扫整齐工作，若因乙方安全文明施工措施不力等原因引起业主对甲方

的罚款，甲方均从乙方工程款中扣除。

2、在施工中应做到安全施工、精心策划及实施，乙方违规操作以及为完成本

工程雇佣的人员造成他人伤害或自身受到伤害，均应有乙方承担全部责任。

六、合同价款、工程量的计量及结算方式：

1、本工程约定单价为含税可调价。

2、工程量的计量：

（1）结算工程量以图纸实际建筑面积为准，取费标准以《贵州省建筑工程计

价定额》、《贵州省安装工程计价定额》

（2）材料按地方信息价。

（3）无信息价的按与业主方认质认价。

（4）工程量的确认及申报按甲方相关制度进行。

七、工程款的结算及违约保证金的收取：

1、甲方向乙方收取管理费及利润为本工程与业主总结算款的20版建安税金

由甲方承担。

2、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、安全文明施工等各方面

的管理，特别约定：在本合同签订之H起2H内，乙方向甲方缴纳履约保证金人民

币贰拾万元整。

3、第一阶段封顶盖瓦后，于______年月日前支付已完成工程量

的60%的工程款；第二阶段全部工程经业主及相关部门验收合格后，支付已完成工

程量的80%的工程款。

4、本合同内全部工程竣工，乙方移交全部工程竣工资料（包括结算资料），

经政府相关职能部门及甲方相关部门验收合格后开始办理结算手续，甲乙双方在结

算书上签字之日起30日内，甲方付至本合同结算总价款的97%,剩余3%作为质保

金在二年后（自工程竣工之日起计）20日内甲方在扣除应由乙方承担的维修费用

后，将余款一次性无息按实支付给乙方。

5、若乙方工程质量、工期和文明安全施工未达到本合同约定标准，甲方有权

延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙

方承担，乙方对此无异议。

八、甲、乙双方权利与义务：

1、乙方在组织施工中必须坚持“百年大计，质量第一”的方针，要根据国家

颁发的.施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程达

到合格标准并更好；参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方

案和进度计划，交甲方审定。

2、在组织施工中，要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计，如设计变

更的，须办理完签证后，方可施工。

3、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工，机械二次进场等损失，均

由乙方自行负担。

4、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，必须经过验收作

出记录方能进行下一工序的施工。一般隐蔽工程由乙方自行检查验收，并办好隐蔽

验收手续。如甲方与设计•单位未届时参加，乙方可自行检查验收，并作好记录，甲

方应予承认。如甲方以后提出检查时，检查结果不符合要求者，其检查费用由乙方

负责，符合要求者，其检查费用由甲方负责。

5、乙方采购的所有材料必须满足设计质量要求，并达到国家质量标准。所选

材料的品牌及规格必须经甲方审核并批准后方可采购。

6、当乙方拒绝执行甲方或业主（监理）的正确指令和发生施工质量、工期等

问题经整改仍达不到要求是，甲方有权解除本分包合同，更换分包队伍，因此而造

成的经济损失由乙方承祖。

7、对乙方工作人员不遵守项目部规章制度，不服从甲方管理人员的管理，对

甲方造成不良影响的，甲方有权要求乙方无条件对其进行调换。

8、乙方及工作人员必须遵守甲方和业主的有关规章制度，服从甲方现场管理

人员的管理，在施工期中不得打架斗殴，凡因打架斗殴引起的所有更换，后果均由

乙方承担，并对当事人处以一万元的罚款，如当事人支付困难，则由乙方代交，在

工程款中扣除。

9、乙方所有水电预留必须一次性到位，如有出现后凿的（设计变更除外），

每处罚款500元。

10、乙方必须按照没计及施工规范要求施工，严禁偷工减料。

11、乙方必须保证人员稳定，不能随意变更人员，节假日，双抢季节未经甲方

允许，乙方人员不得擅自离岗，否则，乙方应赔偿甲方遭受的一切损失。乙方施工

人员的劳保用品由乙方负担。

12、乙方全体员工必须树立产品保护意识（包括工地其他单位产品），对产品

必须采取相应保护措施，在工程竣工验收前，乙方承担产品保护责任。

13、乙方负责所承包的设备装车、卸车及搬运和甲方工具及设备。

14、甲方负责资金的按时支付及关系协调义务.当业主资金不能及时到位时，

乙方不能擅自骚扰业主或罢工，须通过甲方进行商议后解决。

九、施工管理规范

乙方在施工期间，必须遵守国家、地方以及甲方相关管理法规，适用本合同的

管理法规和办法：

1、《施工现场临时用电安全技术规范》

2、《建筑机械适用安全技术规程》

3、《建筑施工安全检查标准》

4、《建筑施工高处作业安全技术规范》

5、《贵州省建设工程现场文明施工管理办法》

6、公司施工班组管理办法及质量、进度、安全文明施工奖罚办法（条例）

7、《贵州省治安管理处罚条例》

十、合同生效：

1、本合同自甲乙双方签字或盖章后生效，工程保修期满，双方结清工程款项

后失效；

2、本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份；

3、本合同未尽事宜，双方协商解决；

4、本合同订立时间：______年______月______日；

5、签订地点：o

甲方（公章）：乙方（公章）：

法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：—

______年______月______曰______年______月日

外包安装施工合同6

甲方：__________

乙方：__________

广告有限公司根据有关规定，中、乙双方在平等自愿、互惠互利、协商一致的

基础上，就广告代理发布事宜，达成如下协议，共同遵照执行。

一、合作目的甲方委托乙方代理发布广告。

二、广告发布的内容

1、媒体形式：纸媒、电视、网络以及户外广告等；

2、发布时间：年______月日至年______月______日

3、广告规格：以甲方要求的为准；

4、发布内容：以甲方签字认可之样稿；未经甲方同意，乙方不得擅自改动广

告样稿。

三、价格及付款方式

1、广告发布费用：¥_____万元（大写：人民币壹百玖拾捌万元整）；

2、该费用包含广告制作、发布费；除此以外，甲方不再承担其它费用。

3、付款方式：

（1）在甲乙双方磋商阶段，甲方向乙方支付定金万元

（2）甲方自本合同签订之日起7日内向乙方支付第一笔款项万元；

（3）乙方制作完成后，甲方对广告验收后无异议，甲方向乙方支付第二笔款

项万元

（4）乙方发布完所有广告后，甲方支付剩余款项____万元；

4、付款时间：上述所有款项最迟应于年月______日前全部付

清。

四、双方的权利与义务

1、乙方负责为甲方办理发布广告的审批手续。

乙方应确保本广告发布审批手续的齐全、合法，如因乙方审批手续不全而给甲

方造成的经济损失及法律责任，责任全部由乙方承担。

2、甲方对其广告发布内容的真实性、合法性负责。

如因甲方提供的广告样稿侵犯第三人权利，甲方承担由此产生的一切法律责

任。

3、甲方应在接到乙方通知之日起2日内组织验收，验收依据为甲方前期签字

确认的样稿；若甲方在2日内未对广告发布质量提出异议，则视为甲方对广告发布

质量无异议。

4、乙方确保该广告按照甲方要求正常发布。

若乙方不按约定发布完所有广告，承担由此给甲方造成的一切经济损失。

5、乙方有权审查广告内容和表现形式，对不符合法律、法规的广告内容和表

现形式，乙方应当停止发布，并立即通知甲方，同甲方共同进行修改。

6、乙方应在广告发布后及时向甲方提供广告发布的实景照片作为发布证明。

五、违约责任

1、甲方应按期向乙方支付广告发布费用。

若甲方未按时付款的，逾期一日按未付费用总额的万分之一向乙方支付违约

金Q

2、乙方应严格按照合同约定履行广告发布义务，履行不当应向甲方承担违约

责任。

非因甲方的'原因，造成甲方的广告不能如期发布或未按照甲方要求发布的，

乙方应向甲方支付万元违约金。

3、因不可抗力，或者国家法律、法规、政策的变化，造成广告不能正常发布

的，双方均不承担违约贲任；广告费按照实际发布时间计算，或由双方另行签订补

充合同。

4、一方因实现权利而支出的全部费用（包括但不限于诉讼费、律师费、鉴定

费、评估费、差旅费等等）由另一方承担。

六、保密条款

1、乙方对因本次广告发布而获知的甲方的商业机密负有保密义务，不得向有

关其他第三方泄露。

2、甲方对于本合同的价格不得泄露于第三方。

七、争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，

任何一方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

八、补充与变更本合同可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充

协议，与本合同具有同等法律效力。

九、附则

1、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2、本合同自甲乙双方签字、盖章之H起生效。

甲方：（盖章）乙方：（盖章）

法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）

签约日期：__________签约日期：

外包安装施工合同7

甲方：_________________

乙方：_________________

为配合工程需对施工区域内的供水管线临时迁移及安装。甲方委托乙方承担给

水管道改管及移装项目的实施，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和

国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原

则，双方就本管道工程安装施工事项经协商一致，订立本施工合同。经甲、乙双方

协商一致，订立本协议。

一、工程地点范围：_________________

二、工程内容：

给水管道改管及移装施工方案及项目预算所涉及的全部内容。

三、材料供应本安装工程所需的原材料，由乙方按工程预算表所列供应。乙方

所提供的安装材料须符合国家标准。

四、费用及结算方式：

根据乙方报送的工程预算，经双方协商本工程造价定为人民币（大写）：

O工程价款按预算价款一次性包干。

五、工程期限合同工期：

依据国家颁布的工期定额，商定本合同工程开工、竣工日期。双方约定自

年月日至年月日竣工。

六、付款方式：

本工程全部费用按预算价款一次性付直接支付给乙方。

七、双方权利、义务

甲方：_______________

（1）负责提供给水管道改管及移装水表工程的施工场地；

（2）负责施工现场市政主体施工单位、给水管道改管及移装工程施工单位的

协调工作；

（3）其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订

和履行本协议；

（4）本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。

乙方：_______________

（1）负责按照政府及专业管理的有关规定办理给水管道改管及移装工程施工

的相关手续；

（2）负责在本协议约定的时限内完成给水管道改管及移装工程；

（3）工程质量符合国家规定，承担工程质量的全部责任：

（4）乙方应做好施工现场的安全生产管理工化，因乙方原因发生安全责任事

故或管理不当造成的经济损失，由乙方依法承担全部责任；

（5）保证在施工过程中，本着安全第一的宗旨，如出现因乙方原因而发生的

危及自身及他人的安全事故和工伤事故，乙方承担一切费用及责任；

（6）乙方应遵照市政府的有关市政工程文明施工规定，做好施工现场的文明

施工管理工作；

（7）负责市政工程施工断面范围以外给水管道改管及移装工程施工涉及占道

挖掘、破路的城管部门协调工作；

（8）本协议自签订之日起对其构成有约束力的'义务。

八、违约责任

（1）甲方须按按合同支付各款项。若超过期限，甲方须支付—%的违约金。

并且乙方有权进行终止系统操作。

（2）因乙方原因未按合同规定的工期交付使用的，须赔偿甲方已付款项—%

的的罚款。

（3）因甲方原因致使工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失。同

时，赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压

的实际损失。

九、补充与变更本协议可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充

协议，与协议具有相同法律效力。

十、不可抗力任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履

行本协议，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一

方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟

延履行的证明。

十一、争议的解决本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议

时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经I办商未达成书面协议，则任何一方当

事人均有权向71管辖权的人民法院提起诉讼。

十二、其它

（一）本协议自双方的法定代表人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。

（二）合同一式二份，甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。

甲方：乙方：

法定代表人：法定代表人：

签订日期：__________________签订日期：

外包安装施工合同8

甲方：_______________

乙方：_______________

因防护栏安装涉及高空作业具有一定的危险性，为防止安全事故的发生，确保

人身安全，经甲乙双方充分协商，在依据国家相关法律法规和相关规定的基础上，

本着自愿平等的原则签订此协议。

第一条：工程概况

甲方安装防护栏为指定房屋内客厅窗户防护栏，和两个卧室窗户防护栏总安装

面积为：。以及安装其雨棚和空调雨棚，总安装面积为：。

第二条：承包方式及计价基数

乙方承担全部防护栏、雨棚用料以及负责防护栏安装实施，甲方指定用料为不

锈钢管，需做指定花样，厚度为0.8mm厚。定价安装每平米80元计算，总价根据

具体实施面积以及相应折扣方法计算。

第三条：安全要求

3.1乙方在施工过程中自行检查所使用高处作业的安全技术设施工具，自愿承

担工程施工过程发生的.全部安全风险。

3.2乙方在施工中对，若发现有缺陷或隐患时，必须及时解决；危及人身安全

时，必须迅速停止作业。

3.3乙方在施工过程中出现的安全事故均由乙方承担全部相应责任。

第四条：工程款支勺方式

甲方支付乙方定金_____元人民币在防护栏安装完成后一遍结清。

第五条：甲方责任

5.1根据工程的实际情况，对工程作出质量方面的检查和监督。

5.2甲方在乙方进入作业现场前，对乙方人员进行安全告知。

第六条：质量保证

6.1不锈钢护栏立柱间距不得大于12厘米。

6.2按照房屋防护栏工程验收规范及技术标准要求完成本工程。质量保证期为

50年，乙方需确保安全门窗不能在无外力或者外力小于100公斤的情况下自行掉

落，否则乙方负责因防折栏掉落导致的全部安全责任。

6.3不锈钢护栏安装好后保证不生锈。

第七条：其他

7.1本合同一式二份，双方各执一份。

7.2本合同经双方法人代表（委托人）签字后生效，质保期满后本合同自动失

效。

合同定立时间：_____年______月______日

甲方（公章）：乙方（公章）：

法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

______年______月______日______年______月______日

外包安装施工合同9

发包人全称：（以下简称甲方）

承包人全称：（以下简称乙方）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工

商行政管理局的《建设工程施工合同（示范文本）》及其他有关法律、法规和规

章，并结合一省一市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实

信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。

一、工程概况：

工程名称：___________________

工程地点：___________________

施工现场条件：以现场实际情况为准；

施工部位：本合同约定乙方施工部位为：中所有的水电安装工程包含的全部内

容。

二、工程承包方式、承包范围及承包内容:

1.承包方式：本工程甲方提供塔吊，乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所

有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。

2.承包范围：包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体、

零星构件、花架、飘板、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔、室内等所有一切给排水和

强弱电预留预埋与安装工作。

3.承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内给

排水、弱电的全部安装工程，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配

套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常安全巡查。具体如

下：

A.给排水部分：给水部分：自水泵房外墙1.5米（含接口）起至所有用水末端

的给水工程安装及系统试压。排水部分：自室内排水起端起至小区排水管网第一个

排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。

B.电气部分：从小区低压配电柜至住户的所有桥架、配管、电缆、配线等按图

施工及电器元件的安装（包括弱电的预埋、预留），以及从弱电井总箱出口后到灯

具（含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽）安装结束，避雷带，

避雷网的施工；施工图中从小区低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电

线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设；弱电（包括电视电

话、智能化、宽频三表沙送等）依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程

预埋套管、线管接口、线管底盒；乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检

验试验设备和辅助材.料；桥架、电线电缆、排污泵、；排气扇、灯具、阀门、水龙

头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装。

4.甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合。

三、合同工期：

1.乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约

定本工程总工期为—三历天；开工日期为：年月日，竣工日

期为：______年______月日。

2.乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计戈”，根据甲方的进度要

求，随时调度作业人数和其它资源。

3.若遇人力不可抗军因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延。

4.如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成，每延期一

天乙方自愿承诺向甲方支付人民币元整（元）的违约金；若累计延误

天数超过7天或连续延误天数超过5天，甲方有权单方面解除合同，由此引起甲方

的所有损失（含间接损失）及费用均由乙方承担。甲方选择解除合同时，具体操作

按本合同专用条款第九条第4、5款执行。

四、质量标准：

1.适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为（包括但不限于以

下）：

①建设强制性条文；

②《建筑工程质量检验评定标准》GB30188；

③《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-；

④《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-；

⑤《采暖与卫生施工验收规范》（GB242-82）；

⑥《电气安装工程施工及验收规范》（GB242-82）

⑦《建筑电气安装，程质量检验评定标准》（GB303-8

⑧省、市相关部门的各种规章制度；

⑨甲方制定的工程质量验收实施细则。

2.本合同约定本工程质量必须达到合格质量标准。工程质量按国家相关标准进

行验收评定。若工程质量验收为不合格，乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币

一元（元）的违约金，并负责返工直至达到本合同约定合格质量标准方

可予以结算，结算单价校本合同约定综合单价执行，工程量按实际完成工作量计

算；返工所需的材料•、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期

延误，按本合同协议书第三条第4款处理。

3.工程质量等级验收程序：分项工程完工后，由施工班组组织自检并报项目

部，项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司，监理公司

根据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工班组进行现场实测测量，核定该

分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。

五、合同价款、工程量的计量及结算方式：

1.本工程约定单价为不含税综合单价，此综合单价已包含赶工、停工费补偿和

临时停水停电引起的误工、窝工、雨季、夜间施工补偿费、施工机具进退场费（甲

供设备以外的施工机具费已隐含在清单各子目单价中，不另行计价）现场安全文明

施工费、甲方直接分包工程配合费、超高费、措施费、保管费等费用，且在现场均

不再计取二次运输费用；在本合同签署期间，甲方提供了乙方承包范围内详细的各

项经济技术指标，乙方作为专业施工队伍，完全明了本合同所约定的工作内容和所

包含的单价范围，并完全自愿以上述综合单价签署本合同。本合同执行期间，无论

材料市场价格浮动、人工费变动或政府政策变动，本合同所约定综合单价均不予调

整，工程总造价以实际结算为准。本合同约定本工程综合单价明细如下：

①综合价：______元/m;

②计时工：普工_____元工日；技术工元工日（每工日按8小时计）。

2.丁程量的计量：

（1）结算工程量以建筑面积为准（本合同约定建筑面积计算规则以《—省

建筑工程单位估价表》1999版执行，下同）。

（2）零星工程：工程量以工日为单位进行计算。

（3）工程量的确认及申报按甲方相关制度进行。

3.结算方式：按实际完成整层工程量作为每次结算单位（整层包括：本层楼

板、梁和下层林、墙，其中

①_____________及以下的.承台、地梁等作为一次结算单位；

②屋面板及以上的机房、花架、女儿墙等作为一次结算单位，下同）。每次申

报工程进度款额度按如下比率划分施工各阶段所占本合同约定综合单价比例，具体

每次工程款支付以下述比例结合工程量结算方式综合确定。各部分所占比例明细

为：

①结构预埋部分占本合同约定综合单价的35%；

②墙体预埋部分占本合同约定综合单价的25%；

③安装部分占本合同约定综合单价的40%（其中给水、排水、穿线及三箱安

装、桥架安装各占比率为10%）；

六、违约保证金的收取、支付及工程款的支付：

1.为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、安全文明施工及民工工资

发放等各方面的管理，特别约定：在本合同签订之日起—日内，乙方必须向甲方

缴纳1万元违约保证金，此违约保证金在所约定期限内到甲方帐户，本合同方为有

效，否则此合同无效。

2.按实际完成整层工程量即工程节点为单位支付工程款：每完成整层工程量之

日作为结算开始日，次三为工程量开始申报及审批日，甲方于结算开始日之日起

日内（国家法定节假日和金融机构原因顺延，下同）支付乙方本节点（即整

层）进度款。付款比例为：按照实际完成本节点（即整层）工程量结算的工程款的

80%（所有工程款必须经过甲方相关部门和领导全部审定方为有效）。

3.工程竣工，乙方移交全部工程竣工资料（包括结算资料），经政府相关职能

部门及甲方相关部门验收合格后开始办理决算手续，甲乙双方在决算书上签字值日

起—H内，甲方付至本合同结算总价款的95乐剩余5%作为质保金在两年后（自

工程竣工之日起计）一日内甲方在扣除应由乙方承担的维修费用后，将余款一次

性无息按实支付给乙方。

4.若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准，甲方有权延

期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方

承担，乙方对此无异议。

七、施工管理规范

乙方在施工期间，必须遵守国家、地方以及甲方相关管理法规，适用本合同的

管理法规和办法。

本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，未尽事宜双方协商解决，不得影响工

程质量、进度。

甲方：日期：

乙方：日期：

外包安装施工合同10

甲方：________________

乙方：________________

甲方安防监控系统顷目工程施工委托乙方负责设备安装项目，双方结合本工程

安装施工具体情况，双方经友好协商达成如下协议：

一、工程概况：

1、工程地点：

2、工程内容（详见附件：项目预算清单）：

3、承包范围：综合布线

二、工程