2026年监理工程师《建设工程监理概论》真题答案解析完整

2026年监理工程师《建设工程监理概论》真题答案解析完整一、单项选择题（共30题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据《建设工程监理规范》，关于项目监理机构组织形式的选择，下列说法正确的是（）。A.矩阵制监理组织形式的特点是集中领导、职责清楚，但职能部门与指挥部门易产生矛盾B.直线制监理组织形式适用于能划分为若干相对独立的子项目的大中型建设工程C.职能制监理组织形式发挥了职能机构的专业管理作用，但易产生多头领导D.直线职能制监理组织形式吸收了直线制和职能制的优点，指令源唯一，无任何缺陷2.建设工程监理实施的原则中，“总监理工程师负责制”的核心是（）。A.总监理工程师是工程监理的履行主体B.总监理工程师是岗位职务，并非个人C.总监理工程师拥有项目监理机构业务的指挥权和所属人员调配权D.总监理工程师对工程监理的成败承担全面责任3.在风险管理流程中，风险识别的核心工作是（）。A.评价风险事件的损失大小B.制定风险对策计划C.找出工程面临的风险因素和风险事件D.评估风险事件发生的概率4.某工程在施工过程中发生质量事故，造成直接经济损失5000万元。根据《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》，该质量事故属于（）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故5.监理工程师在审查施工单位报送的施工组织设计时，审查的重点内容不包括（）。A.施工组织设计的编审程序应符合相关规定B.质量管理、技术管理和质量保证组织机构是否健全C.施工部署及平面布置是否合理D.施工单位项目经理的个人业绩情况6.根据《建设工程安全生产管理条例》，下列工作中，不属于施工单位安全生产责任的是（）。A.对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案B.在施工现场危险部位设置明显的安全警示标志C.办理施工许可证及安全生产许可证D.对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物采取专项防护措施7.某分项工程计划工程量=5000，计划单价=20元/；实际完成工程量A.10000元B.12000元C.20000元D.32000元8.在建设工程进度控制中，监理工程师进行进度控制的通用措施不包括（）。A.组织措施B.技术措施C.经济措施D.法律措施9.根据《建设工程监理规范》，关于第一次工地会议的表述，下列选项错误的是（）。A.第一次工地会议宜在工程开工前召开B.会议由建设单位主持C.总监理工程师应在会上介绍监理规划的主要内容D.会议纪钥由施工单位负责整理起草10.在设备采购监理中，监理单位采取的设备制造质量控制方式中，“驻厂监造”主要适用于（）。A.市场上有成熟标准产品的小型设备B.价值较低、制造周期短的设备C.价值较高、制造周期长、技术复杂的关键设备D.已经定型且批量生产的通用设备11.某工程项目在保修期内发生主体结构质量问题，经鉴定系施工单位未按图施工所致。建设单位要求施工单位维修，施工单位以已竣工验收为由拒绝。监理单位正确的处理方式是（）。A.签发监理通知单要求施工单位整改，施工单位拒不变更的，报告建设单位B.认为竣工验收后监理合同终止，不再干预C.直接联系其他维修队伍进行维修，费用从施工单位质保金中扣除D.下达《工程暂停令》，强制施工单位维修12.在建设工程监理文件资料管理中，《监理通知回复单》的签发与回复流程正确的是（）。A.施工单位提出问题，总监理工程师签发回复单B.专业监理工程师提出问题，施工单位整改完毕后填写《监理通知回复单》C.建设单位提出要求，监理单位转发，施工单位整改D.监理员发现隐患，直接签发《监理通知单》13.根据相关规定，必须实行监理的工程不包括（）。A.国家重点建设工程B.大中型公用事业工程C.成片开发建设的住宅小区工程D.个人自建低层住宅工程14.关于ProjectControlling模式与建设项目管理的区别，下列说法正确的是（）。A.两者服务对象相同，均为施工单位服务B.ProjectControlling模式主要为建设单位提供信息处理服务C.ProjectControlling模式的核心是现场施工质量监督D.建设项目管理分为平面设计、过程控制和战略控制三个层面15.根据《建设工程质量管理条例》，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托（）提出设计方案。A.原设计单位或具有相应资质等级的设计单位B.施工单位技术部门C.监理单位设计部门D.建设单位内部的工程部门16.监理规划编写的依据之一是“建设工程相关法律、法规及项目审批文件”。下列属于该依据的是（）。A.建设工程监理合同B.政府主管部门批准的立项批文C.施工组织设计D.建设单位的正当要求17.在投资控制的动态控制过程中，投资目标的分解计划值与实际值比较的最早时间是（）。A.施工图预算与施工合同价比较B.投资规划与初步设计概算比较C.设计概算与施工图预算比较D.工程结算价与竣工决算比较18.在某工程网络计划中，已知工作M的紧后工作为N和L。如果N的总时差为3天，L的总时差为4天，且M与N、L之间的时间间隔分别为2天和1天，则工作M的总时差为（）。A.3天B.4天C.5天D.6天19.监理工程师在施工现场进行见证取样时，下列做法不合规的是（）。A.见证取样的实验室应具有相应资质B.见证人员应由建设单位或监理单位具备专业资格的人员担任C.见证取样的试样送检时，应有见证人员与施工单位送样人员共同送达D.见证取样完成后，施工单位直接在实验室等待结果并取回报告20.某工程基础开挖过程中发现古墓，监理单位接到报告后应首先采取的措施是（）。A.立即组织施工单位保护现场，并于24小时内报告当地文物行政部门B.继续施工，同时通知建设单位处理C.签发工程暂停令，要求施工单位停止施工并保护现场，及时报告建设单位和有关部门D.责令施工单位将古墓回填，以免影响工期21.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定（）。A.消防安全责任人B.消防设施维护人C.安全培训教育人D.施工现场安全巡查人22.关于工程变更的管理，下列程序正确的是（）。A.设计单位提出工程变更，应直接交由施工单位实施B.建设单位提出工程变更，应提交总监理工程师，由总监理工程师组织专业监理工程师审查C.施工单位提出工程变更，监理审查同意后即可实施，无需建设单位同意D.任何工程变更均需总监理工程师下达变更指令，且变更费用在任何情况下均由建设单位承担23.监理人员在巡视检查时，发现某高处作业人员未系安全带。此时监理人员应首先（）。A.立即下达工程暂停令B.要求该作业人员停止作业，并要求施工单位现场安全员进行整改C.直接对该作业人员罚款D.报告建设单位，等待指示24.在FIDIC《施工合同条件》中，关于争端裁决委员会（DAB）的表述，正确的是（）。A.DAB成员必须是工程师或律师B.DAB的裁决具有最终的法律约束力，不可诉诸仲裁C.DAB应在规定期限内作出裁决，双方在收到裁决后规定期限内未提异议，则裁决具有约束力D.DAB的裁决费用由提出方单方承担25.某工程设备安装完毕后进行单机无负荷试车，合格后进行无负荷联动试车。无负荷联动试车由（）组织。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设备供应商26.在建设工程风险对策中，通过购买工程一切险来应对风险，属于（）。A.风险回避B.风险自留C.风险转移D.损失控制27.关于监理日志的填写要求，下列选项不正确的是（）。A.监理日志应由专业监理工程师或监理员填写B.监理日志应每日填写，不得事后补记C.监理日志需详细记录天气情况、施工现场情况及监理工作情况D.监理日志只记录施工单位的工程质量问题，不记录监理自身的工作失误28.根据《建设工程质量管理条例》，隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知（）进行验收。A.建设单位和建设工程质量监督机构B.建设单位和监理单位C.监理单位和设计单位D.设计单位和勘察单位29.在价值工程的应用中，价值工程的核心是（）。A.降低工程成本B.提高工程功能C.对功能与成本进行系统分析D.延长工程寿命30.某项目监理机构在处理工程延期时，依据的是施工合同和实际进度情况。下列关于工程延期审批原则的表述，不正确的是（）。A.监理工程师审批工程延期必须符合合同约定B.导致工期延误的原因必须属于非施工单位自身原因C.只要发生工程延期，监理工程师就应批准顺延工期D.批准的工程延期必须符合实际情况，且使延误时间最小化二、多项选择题（共15题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）31.建设工程监理的性质可以概括为（）。A.服务性B.科学性C.独立性D.公平性E.商业性32.监理单位在编写监理规划时，其编制依据主要包括（）。A.建设工程的相关法律、法规及项目审批文件B.建设工程监理规范及相关行业规范C.建设工程监理合同及建设工程施工合同D.施工单位的施工组织设计E.政府建设行政主管部门的强制指令33.下列关于施工阶段质量控制要点的描述，正确的有（）。A.质量控制应坚持“预防为主”的方针B.未经总监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用C.隐蔽工程隐蔽前，施工单位应通知监理工程师进行验收D.对于重要部位的分项工程，监理员可直接签发验收单E.见证取样频率和数量应符合相关规定，一般不得低于总次数的30%34.建设工程投资控制中，监理工程师在设计阶段的投资控制任务包括（）。A.审查设计方案的经济合理性B.进行设计挖潜，组织限额设计C.编制施工图预算，控制设计不突破投资限额D.审核工程结算E.编制资金使用计划，控制施工阶段投资支出35.根据《建设工程安全生产管理条例》，下列分部分项工程中，必须编制专项施工方案并附具安全验算结果的有（）。A.基坑支护与降水工程B.土方开挖工程C.模板工程D.室内墙面抹灰工程E.起重吊装工程36.在风险管理中，常用的风险识别方法有（）。A.专家调查法B.财务报表法C.流程图法D.初始风险清单法E.敏感性分析法37.下列关于工程暂停及复工管理的表述，正确的有（）。A.施工单位未经批准擅自施工的，总监理工程师应签发工程暂停令B.施工出现质量隐患，总监理工程师认为必须暂停施工以消除隐患时，应签发工程暂停令C.建设单位要求暂停施工且工程需要暂停的，总监理工程师应及时签发工程暂停令D.工程暂停后，施工单位擅自复工的，监理单位应报告建设单位，不承担后续责任E.施工单位在具备复工条件时，应向项目监理机构提交复工报审表，经总监理工程师批准后方可复工38.在建设工程平行承受包模式中，监理单位的特点包括（）。A.监理对象单一，便于管理B.监理工作量较大，协调任务重C.业主招标次数多，合同管理难度大D.有利于监理单位进行全过程监理E.质量控制便于采取“优中选优”的策略39.在处理工程索赔时，监理工程师应当遵循的原则包括（）。A.预防为主原则B.公平合理原则C.协商一致原则D.索赔必须在规定时间内提出原则E.尽量驳回索赔原则40.项目监理机构在审查分包单位资质时，应重点审查的内容包括（）。A.分包单位的营业执照、资质等级证书B.分包单位安全生产许可证C.分包单位的业绩及拟派项目经理的执业资格D.建设单位的资金来源情况E.总承包单位与分包单位之间的分包合同草案41.下列文件资料中，属于监理单位长期保存的档案有（）。A.监理规划B.监理实施细则C.监理月报D.监理通知单及回复单E.施工单位的施工日记42.在EPC（设计采购施工总承包）模式下，监理工程师的工作重点通常会向（）倾斜。A.设计方案的优化审查B.总承包商的质量保证体系运行C.严格的阶段性验收和最终验收D.材料设备采购的现场监督E.微观施工操作的旁站监理43.根据《建设工程监理规范》，监理员的职责包括（）。A.检查施工单位投入工程的人力、主要设备及其使用、运行状况B.担任旁站工作，发现问题指出并向专业监理工程师报告C.复核工程计量有关数据D.签发工程暂停令E.审查分包单位资质44.关于工程质量保修期的起算时间及责任，下列说法正确的有（）。A.建设工程保修期自竣工验收合格之日起计算B.建设工程在保修范围内和保修期限内发生质量问题，施工单位应当履行保修义务C.质量保修责任全部由施工单位承担，无论何种原因导致的质量问题D.电气管线、给排水管道、设备安装的保修期通常为2年E.屋面防水工程的防渗漏保修期为5年45.工程建设进度调整的系统过程主要包括（）。A.分析进度偏差产生的原因B.分析进度偏差对后续工作和总工期的影响C.确定工期和后续工作的限制条件D.采取措施调整进度计划E.解除原施工合同三、案例题（共4题，每题20分。要求分析合理，结论正确）【案例一】背景：某大型商业综合体工程，建筑面积10万平方米，采用施工总承包模式。建设单位通过公开招标委托某监理单位进行施工阶段监理。在项目实施过程中发生如下事件：事件1：总监理工程师在组建项目监理机构时，决定采用直线制监理组织形式。在编制监理规划时，将“审查施工组织设计”列为核心内容，并安排专业监理工程师负责起草。监理规划编制完成后，由总监理工程师直接签发实施。事件2：在基础工程土方开挖前，施工单位报送了土方开挖专项施工方案。专业监理工程师审查时发现，该方案未经施工单位技术负责人签字，且未包含安全技术措施。专业监理工程师认为方案存在严重缺陷，于是退回施工单位，并在退回单上注明“请修改后重新报审”。施工单位修改后再次报审，总监理工程师随即签字批准。事件3：在主体结构施工期间，监理员在巡视时发现，某楼层有3根框架柱的混凝土存在严重蜂窝麻面现象。监理员立即口头要求施工班组长进行修补，但未向专业监理工程师报告。事件4：工程竣工后，建设单位在组织竣工验收时，发现部分地下室墙面存在渗水现象。建设单位要求监理单位组织整改，监理单位以工程已交付为由拒绝。问题：1.事件1中，项目监理机构的组织形式是否妥当？说明理由。监理规划的编制和签发程序是否妥当？说明理由。2.事件2中，专业监理工程师和总监理工程师的做法有哪些不妥之处？写出正确做法。3.事件3中，监理员的做法是否妥当？说明理由。监理机构对该质量问题应如何处理？4.事件4中，监理单位拒绝是否合理？说明理由。对于地下室渗水问题，处理程序应是怎样？【案例二】背景：某城市快速路桥梁工程，采用工程量清单计价。合同总价为8000万元，工期为20个月。在施工过程中发生如下事件：事件1：在桥墩施工中，设计图纸规定的钢筋型号为HRB400Φ22，但由于市场短缺，施工单位提出用HRB400Φ事件2：在桥梁上部结构箱梁施工中，由于遭遇罕见的特大暴雨（不可抗力），导致施工现场部分脚手架倒塌，造成直接经济损失50万元；施工单位用于工程的材料损坏损失30万元；导致工期延误20天。暴雨结束后，施工单位在合同规定时间内向项目监理机构提出了工期索赔20天和费用索赔80万元的报告。事件3：某分项工程招标时，工程量清单给出的工程量为=1000，综合单价为=200元问题：1.事件1中，总监理工程师的处理程序是否妥当？说明理由。正确的工程变更程序应如何？2.事件2中，监理工程师应如何处理施工单位的索赔报告？分别说明工期和费用的索赔结果及理由。3.根据事件3，计算该分项工程的实际结算款总额（需写出计算公式及步骤）。4.在处理上述事件时，监理工程师在证据收集和审查索赔报告时应注意哪些要点？【案例三】背景：某工业厂房建设工程，项目包含主厂房、办公楼及附属配套设施。施工单位与建设单位签订了施工总承包合同。项目监理机构在实施进度控制和质量控制时发生如下事件：事件1：在基础工程施工阶段，因建设单位未能按合同约定提供施工场地，导致A工作推迟15天开始。A工作的总时差为10天。施工单位据此向项目监理机构提出工期索赔15天。事件2：在主厂房钢结构吊装作业中，监理机构要求施工单位报审专项施工方案。施工单位项目经理部技术负责人编制了方案，报施工单位项目经理签字后，直接报送给项目监理机构。总监理工程师审查后认为内容不全，不予签认。事件3：在设备安装阶段，监理工程师对进场的一批精密设备进行开箱验收时，发现设备有外观损伤，且铭牌参数与设计要求不符。监理工程师当即签发了《监理通知单》，要求施工单位将该批设备退场处理。事件4：工程接近尾声时，建设单位为了早日投产，致函项目监理机构要求提前30天竣工。总监理工程师将此函件转交施工单位，要求其编制赶工计划。问题：1.事件1中，施工单位的工期索赔是否成立？应批准顺延工期多少天？说明理由。2.事件2中，专项施工方案的编制和报审程序有何不妥？说明正确做法。对于高大模板工程，专项施工方案还应履行何种程序？3.事件3中，监理工程师处理进场设备质量问题的做法有何不妥？说明正确做法。4.事件4中，总监理工程师处理建设单位提前竣工要求的做法是否妥当？说明理由。若要提前竣工，项目监理机构应进行哪些主要工作？【案例四】背景：某市政府投资建设的科技馆工程，依法必须实行监理。建设单位采用公开招标方式选择监理单位，甲监理单位中标。在项目实施过程中发生如下事件：事件1：甲监理单位在签订监理合同后，为缓解本单位监理人员紧张的状况，将部分非关键部位的监理工作（如巡视、见证取样）分包给具有相应资质的乙监理单位，并书面通知了建设单位。建设单位未表示反对。事件2：在基坑支护施工中，总监理工程师发现施工单位未按经审批的专项施工方案施工，存在严重的安全隐患，随时有基坑坍塌的危险。总监理工程师立即口头要求施工单位停工整改，但施工单位以工期紧为由拒不执行。总监理工程师随后报告了建设单位，建设单位表示让其继续施工，如有问题由施工单位负责。事件3：鉴于安全风险急剧增加，总监理工程师于当日签发了《工程暂停令》。施工单位项目经理拒绝签收，并强行继续施工。第二天发生基坑局部坍塌事故，造成2人重伤。事件4：事故发生后，施工单位隐瞒不报，直接将伤员送医，并自行组织人员清理现场。监理机构发现后，及时向有关主管部门进行了报告。问题：1.事件1中，甲监理单位将部分监理工作分包给乙监理单位的行为是否合法？说明理由。2.事件2中，针对施工单位拒不整改的行为，总监理工程师的做法是否正确？说明理由。建设单位的表态是否妥当？说明理由。3.事件3中，施工单位拒绝签收《工程暂停令》并强行施工，监理工程师应如何应对？4.事件4中，施工单位和监理单位在事故处理上的行为是否正确？对于质量安全事故，监理单位向主管部门报告时应包含哪些主要内容？==========答案与解析==========一、单项选择题1.【答案】C【解析】A选项描述的是直线职能制；B选项直线制适用于小型工程，大中型工程适用直线职能制或矩阵制；C选项正确，职能制发挥了职能机构的专业管理作用，但容易产生多头领导，违背统一指挥原则；D选项直线职能制有信息传递路线长、职能部门与指挥部门易产生矛盾等缺陷。2.【答案】D【解析】总监理工程师负责制的核心是总监理工程师对工程监理的成败承担全面责任。总监理工程师是工程监理的履行主体、是岗位职务，且拥有相应的权力，但最根本的核心是承担全面责任。3.【答案】C【解析】风险识别的核心工作是找出工程面临的风险因素和风险事件。评价损失大小、评估发生概率属于风险评价；制定对策属于风险对策决策。4.【答案】B【解析】根据规定：直接经济损失在30亿元以上为特别重大事故；5000万元以上1亿元以下为重大事故；1000万元以上5000万元以下为较大事故；1000万元以下为一般事故。5000万元属重大事故。5.【答案】D【解析】监理工程师审查施工组织设计的重点包括：编审程序、质量管理体系、施工部署及平面布置、施工方案及方法、安全保证措施等。施工单位项目经理的个人业绩不属于施工组织设计审查的内容。6.【答案】C【解析】办理施工许可证是建设单位的责任；办理安全生产许可证是施工单位的责任，但C选项将两者混为一谈，且不属于施工现场的安全生产具体作业责任。编制专项方案、设置警示标志、采取防护措施均为施工单位责任。7.【答案】C【解析】工程量增加引起的成本增加额计算公式为：Δ=(−8.【答案】D【解析】进度控制的通用措施包括组织措施、技术措施、经济措施和合同措施。法律措施不作为监理进度控制的通用标准独立措施，一般包含在合同措施中。9.【答案】D【解析】第一次工地会议宜在工程开工前召开，由建设单位主持，总监理工程师介绍监理规划。会议纪要由项目监理机构负责起草，与会各方代表会签。10.【答案】C【解析】对于价值较高、制造周期长、技术复杂的关键设备，监理单位通常采取驻厂监造的方式；对于一般通用设备可采取巡回监造或文件审查方式。11.【答案】A【解析】保修期内发生质量问题，监理单位应核实情况，签发监理通知单要求施工单位整改。若施工单位拒绝，应报告建设单位，由建设单位按合同追究施工单位责任。不能不干预，也不能直接找人维修（需按合同程序），更不能下达工程暂停令（此时工程已竣工交付）。12.【答案】B【解析】监理机构发现问题后由专业监理工程师或总监理工程师签发《监理通知单》，施工单位整改完毕后，填写《监理通知回复单》报审，由监理机构复核。13.【答案】D【解析】《建设工程质量管理条例》明确规定，个人自建低层住宅工程不属于必须实行监理的范围。14.【答案】B【解析】ProjectControlling模式主要为建设单位提供信息处理、目标控制等咨询服务，核心是信息处理。其分层面分为信息处理、过程控制和战略控制。它不为施工单位服务，也不负责现场质量监督。15.【答案】A【解析】涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，必须有设计方案，设计方案应由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出。16.【答案】B【解析】政府主管部门批准的立项批文属于建设工程相关法律、法规及项目审批文件。监理合同、施工合同属于合同文件；施工组织设计属于施工单位编报的资料；建设单位的正当要求属于合同依据的延伸，但立项批文是典型的审批文件。17.【答案】B【解析】投资控制最早期的比较是在设计阶段，即投资规划（目标）与初步设计概算的比较，随后是设计概算与施工图预算比较等。18.【答案】C【解析】工作M的总时差等于其各项紧后工作的总时差加上本工作与该紧后工作之间的时间间隔之和的最小值。公式：T=mi19.【答案】D【解析】见证取样完成后，试样送检时应由见证人员与施工单位送样人员共同送达，且实验室出具的报告一式两份，由施工单位和见证单位分别保存。不能由施工单位直接取回报告。20.【答案】C【解析】施工中发现文物或古墓，监理单位应立即要求施工单位停止施工，保护现场，并在规定时间内（通常为24小时内）报告当地文物行政部门和建设单位。签发工程暂停令是首要程序。21.【答案】A【解析】施工单位应当建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人。22.【答案】B【解析】建设单位提出工程变更，应提交总监理工程师组织审查；设计单位变更需建设单位同意后交总监；施工单位变更需审查同意后方可实施；变更费用需根据合同约定及具体情况确定责任方，非全部由建设单位承担。23.【答案】B【解析】发现个别人员违规作业，应首先要求其停止作业，并督促施工单位现场安全员进行整改。未达到必须暂停施工的程度，不应直接下达暂停令；监理无罚款权；不应等待建设单位指示。24.【答案】C【解析】DAB成员可为工程师或律师等；DAB裁决在规定期限内如双方未提异议则具有约束力，但若一方提异议仍可诉诸仲裁；DAB费用通常由双方平摊。C选项表述正确。25.【答案】A【解析】单机无负荷试车由施工单位组织；无负荷联动试车由建设单位组织；负荷联动试车由建设单位组织。26.【答案】C【解析】购买工程一切险属于通过保险将风险转移给保险公司，属于风险转移中的非保险转移（或保险转移，通常归为风险转移对策）。27.【答案】D【解析】监理日志应客观记录现场一切重要情况，包括天气、施工情况、监理工作情况、发现的问题及处理结果。不应只记录施工单位的问题，监理自身的工作失误或协调过程也应客观记录，D选项不正确。28.【答案】A【解析】隐蔽工程隐蔽前，施工单位应通知建设单位和建设工程质量监督机构进行验收。29.【答案】C【解析】价值工程的核心是对功能与成本进行系统分析，以最低的寿命周期成本实现必要的功能。30.【答案】C【解析】工程延期审批必须符合合同约定和非施工单位原因。并非发生工程延期就一定批准顺延工期，只有符合合同约定且实际影响工期的部分才予以批准。二、多项选择题31.【答案】A,B,C,D【解析】建设工程监理的性质包括服务性、科学性、独立性和公平性。商业性不属于监理的法理性质。32.【答案】A,B,C【解析】监理规划编制依据包括：法律法规及项目审批文件、监理规范、监理合同及施工合同、工程设计文件等。施工组织设计是监理实施细则的编制依据之一，非规划；政府强制指令不属于标准编制依据。33.【答案】A,B,C【解析】质量控制坚持预防为主；材料使用需总监签字；隐蔽前需通知监理验收。D选项错误，分项工程验收应由专业监理工程师签字；E选项见证取样频率一般规定为30%，但根据不同规范及地区要求可能为20%或30%，此题作为通用知识，不选绝对化或非核心条款，原题中D明显错误，E因规范差异存在争议，标准多选常选ABC。34.【答案】A,B,C【解析】设计阶段的投资控制任务包括审查设计方案经济合理性、组织限额设计、编制审核施工图预算等。审核工程结算和编制施工阶段资金使用计划属于施工阶段投资控制任务。35.【答案】A,B,C,E【解析】基坑支护、土方开挖、模板工程、起重吊装均属于危险性较大的分部分项工程，必须编制专项方案。室内抹灰不属于。36.【答案】A,B,C,D【解析】风险识别方法包括专家调查法、财务报表法、流程图法、初始风险清单法、经验数据法等。敏感性分析法属于风险评价的方法。37.【答案】A,B,C,E【解析】施工单位擅自复工的，监理单位应坚决制止并签发暂停令，必要时报告建设单位及相关主管部门，D选项错误。其他选项符合监理规范。38.【答案】B,C,D【解析】平行承发包模式中，监理对象多，合同关系复杂，协调任务重；业主多次招标；有利于全过程监理（设计、施工均可分别平行发包）；E选项描述的是平行承发包在质量方面有利于选择优秀队伍，但“优中选优”偏向招标策略，对于监理工作而言，主要是协调量大。39.【答案】A,B,C,D【解析】索赔处理原则包括预防为主、公平合理、协商一致、及时有效（在规定时间内提出）。E选项错误，监理工程师应客观公正处理索赔，不存在尽量驳回的原则。40.【答案】A,B,C【解析】审查分包资质重点看营业执照、资质证书、安全生产许可证、业绩及人员执业资格。资金来源是建设单位的内部情况；分包合同草案通常由总包与分包拟定，监理审查分包资格时非必要审查草案（合同正式签订后才报监理备案）。41.【答案】A,B,C,D【解析】监理规划、监理细则、监理月报、监理通知及回复均属于监理单位需归档保存的文件。施工日记是施工单位文件。42.【答案】B,C【解析】EPC模式下，设计与施工结合紧密，监理工程师的工作重点通常不再是微观的现场旁站，而是转向总承包商质量保证体系的运行检查以及严格的阶段性验收和最终验收。43.【答案】A,B,C【解析】监理员职责包括检查现场情况、担任旁站、复核数据等。签发工程暂停令和审查分包资质是总监理工程师或专业监理工程师的职责，监理员无权执行。44.【答案】A,B,D,E【解析】保修期自竣工验收合格之日起算；保修期内质量问题施工单位需履行保修义务；但若是建设单位使用不当或第三方原因造成的，施工单位不承担保修责任，C选项错误；电气管线保修2年；屋面防水防渗漏保修5年。45.【答案】A,B,C,D【解析】进度调整系统过程包括：分析偏差原因、分析偏差对后续工作及总工期的影响、确定限制条件、采取措施调整进度计划。解除合同不属于进度调整的技术措施。三、案例题【案例一】1.（1）直线制组织形式不妥。理由：本项目为大型商业综合体，规模大、专业复杂，直线制适用于小型或技术简单的工程，本项目宜采用矩阵制或直线职能制监理组织形式。（2）监理规划编制和签发程序不妥。理由：监理规划应由总监理工程师组织专业监理工程师编制，且必须经监理单位技术负责人审核批准后方可签发实施，总监理工程师无权直接签发。2.（1）专业监理工程师退回并注明要求不妥。正确做法：专业监理工程师应审查报审表，发现未签字及安全技术措施不全，应填报《监理通知单》或退回并要求施工单位按规定补齐手续和完善内容后重新报审。（2）总监理工程师直接签字批准不妥。正确做法：对于深基坑等危险性较大的分部分项工程专项方案，总监理工程师应审查其是否附具安全验算结果，是否经过施工单位技术负责人签字，以及是否需要专家论证。若需要专家论证，必须组织专家论证通过后，总监理工程师方可签字批准。3.（1）监理员做法不妥。理由：监理员发现问题仅口头要求修补，未向专业监理工程师报告，不符合质量问题处理程序。（2）处理方式：专业监理工程师应签发《监理通知单》，要求施工单位提出质量缺陷处理方案并报审；监理机构审查同意后，督促施工单位实施修补；修补完成后，施工单位报请监理机构进行复查验收，合格后方可进行后续工序。4.（1）监理单位拒绝不合理。理由：工程虽然竣工，但在保修期内且属于监理合同约定的保修服务期，监理单位有责任协助建设单位处理保修期内的质量问题。（2）处理程序：监理单位应派员核查地下室渗水情况，分析原因；若属施工质量缺陷，应签发保修通知单要求施工单位进行保修；施工单位维修完毕后，监理单位应组织或参与验收。【案例二】1.（1）总监理工程师处理不妥。理由：工程变更涉及钢筋型号的替换，属于材质变更，总监理工程师在同意前未征得建设单位同意，且未提请设计单位进行核算并出具变更设计文件。（2）正确程序：施工单位提出工程变更申请报项目监理机构；总监理工程师组织专业监理工程师审查，审查同意后由建设单位转交原设计单位进行设计变更；设计单位出具变更文件后，由建设单位确认，总监理工程师根据变更文件签发工程变更单，施工单位方可实施。2.处理索赔报告时，监理工程师应核查索赔证据是否充分，工期延误及损失是否确实由不可抗力造成，是否符合合同约定。（1）工期索赔：批准20天。理由：罕见特大暴雨属不可抗力，由此导致的工期延误非施工单位责任，应顺延工期。（2）费用索赔：批准50万元，其余30万元不批准。理由：根据不可抗力风险分担原则，工程本身的损害及现场材料损失由发包人承担（即脚手架倒塌50万和材料损失30万由发包人承担，共计80万元。但施工单位自有机械设备损坏及停工损失由施工单位承担。此处若总索赔80万，材料30万由发包人承担，脚手架50万作为现场临时设施通常由承包人承担，但依据标准施工合同，不可抗力导致工程本身和运至现场材料损坏由发包人承担。脚手架属于施工方财产，通常不赔。若依题意直接损失50万含临时设施，则不赔。标准解析：工程损坏由发包人承担，临时设施由承包人承担。故只批准材料损失30万元。脚手架属施工方财产不赔。重新解析：不可抗力