2026年监理工程师建设工程合同管理模拟试题及答案

2026年监理工程师建设工程合同管理模拟试题及答案一、单项选择题（共30题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据《民法典》合同编，关于合同法律关系客体中“行为”的说法，正确的是（）。A.建设工程设计合同中的客体是设计图纸B.建设工程施工合同中的客体是工程项目C.建设工程监理合同中的客体是监理服务D.建设工程材料采购合同中的客体是建筑材料2.某施工企业甲为某工程项目投标，向建设单位乙提交了投标保证金。根据《招标投标法实施条例》，投标保证金不得超过招标项目估算价的（）。A.1%B.2%C.3%D.5%3.关于代理关系中代理人在代理权限内实施法律行为的说法，错误的是（）。A.代理人在代理权限内独立地进行意思表示B.代理行为所产生的法律后果直接归属于被代理人C.代理人必须以被代理人的名义实施代理行为D.代理行为包括委托代理、法定代理和指定代理4.某建设工程施工合同约定，当发生不可抗力时，承包商的人员伤亡损失由（）承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.保险人5.根据《标准施工招标文件》（2007年版），通用合同条款中规定，监理人应在收到承包人提交的竣工付款申请单后的（）天内完成核查。A.7B.14C.28D.306.在建设工程施工合同履行过程中，关于隐蔽工程验收的说法，正确的是（）。A.监理人未按约定时间到场验收，承包人可自行验收并覆盖B.监理人未按约定时间到场验收，承包人必须等待监理人到场后方可验收C.隐蔽工程验收合格后，监理人未在验收记录上签字，承包人不得进行下一道工序D.无论监理人是否到场验收，验收结果均需由质量监督机构确认7.某工程项目，发包人未按约定时间支付工程进度款，根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），承包人有权（）。A.立即解除合同B.停止施工C.加速施工D.只能发出催告通知，不能停工8.关于建设工程材料设备采购合同的交货期限，说法错误的是（）。A.供方送货的，以需方收货戳记日期为准B.供方代运的，以发运时承运部门签戳日期为准C.自提产品，以供方通知的提货日期为准D.实际交货日期早于或迟于合同约定的交货期限，均视为违约9.根据《建设工程勘察设计合同（示范文本）》，因勘察设计原因造成工程质量事故的，勘察设计人应承担的责任形式不包括（）。A.继续完成勘察设计B.减免勘察设计费C.赔偿损失D.支付违约金，但免于赔偿损失10.在FIDIC《施工合同条件》中，关于工程师助手的说法，正确的是（）。A.工程师助手拥有对工程变更的批准权B.工程师助手未对某一事项表态，视为该事项已被批准C.工程师助手由业主聘用，行使工程师的部分职权D.承包商对工程师助手的决定有异议，可直接向业主申诉11.某建设工程施工合同履行中，发包人要求提前竣工，由此产生的赶工费用应由（）承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.双方按比例分担12.关于建设工程施工合同中“不可抗力”后果的承担，下列说法中正确的是（）。A.工程本身的损害由发包人承担B.承包人的人员伤亡由发包人承担C.承包人的停工损失由发包人承担D.运至施工场地用于施工的材料损害由承包人承担13.根据《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202），除专用条件另有约定外，监理人正常工作酬金的计算方法为（）。A.按工程概算投资额的一定百分比计取B.按工程建安工程造价的一定百分比计取C.按人月费率法计取D.按固定总价计取14.在建设工程施工招标中，关于联合体投标的说法，正确的是（）。A.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力B.联合体中标的，有一方无力履行合同时，另一方承担连带责任C.联合体各方必须以共同的名义提交投标保证金D.联合体资质等级按照资质等级最高的成员确定15.某工程发生质量事故，造成直接经济损失100万元，该质量事故属于（）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故16.根据《民法典》，当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，（）。A.不得就扩大的损失要求赔偿B.可以就扩大的损失要求赔偿C.由违约方承担全部损失D.由双方平均分担扩大的损失17.建设工程勘察合同中，勘察人未按约定的勘察进度进行勘察，发包人可以（）。A.解除合同B.要求减收勘察费C.要求支付违约金D.要求赔偿损失18.在设计施工总承包（DB）模式下，承包人承担的工作范围包括（）。A.设计、施工、采购B.设计、施工C.施工、采购D.设计、采购19.关于建设工程施工合同中竣工结算的争议处理，下列说法正确的是（）。A.发包人对竣工结算文件有异议的，应在收到文件后15天内提出B.承包人未在约定时间内提交竣工结算文件的，发包人可自行编制C.竣工结算文件经监理人审核后，即可作为工程款支付的依据D.发包人逾期未答复竣工结算文件的，视为认可20.根据《标准施工招标文件》，缺陷责任期最长不超过（）年。A.1B.2C.3D.521.某工程项目施工过程中，由于设计变更导致工程量增加，且该工程量增加超过了专用合同条款约定的幅度，则（）。A.综合单价应予调整B.综合单价不予调整C.综合单价由发包人确定D.综合单价由监理人确定22.关于建设工程施工合同中“暂估价”项目的说法，正确的是（）。A.暂估价在工程结算时不得调整B.属于依法必须招标的范围，达到规模标准的，应组织招标C.不属于依法必须招标的，由发包人直接采购D.暂估价项目的金额在投标时必须明确23.在FIDIC《施工合同条件》中，关于指定分包商的说法，错误的是（）。A.指定分包商通常由业主指定B.指定分包商与业主签订合同C.指定分包商与承包商签订合同D.承包商对指定分包商的管理收取一定的管理费24.建设工程监理合同履行中，监理人发现工程设计不符合建筑工程质量标准，应当（）。A.要求设计单位改正B.报告建设单位要求设计单位改正C.自行改正D.解除监理合同25.某工程竣工验收合格后，承包人提交了完整的竣工资料和结算报告，发包人一直未予答复。根据司法解释，承包人可以（）。A.申请人民法院强制执行B.申请仲裁机构裁决C.申请人民法院将该工程拍卖D.主张发包人按照结算报告支付工程款26.关于建设工程施工合同中“计日工”的说法，正确的是（）。A.计日工是用于完成合同以外的零星工作B.计日工的单价在投标时由发包人制定C.计日工的数量在投标时必须准确填报D.计日工的费用结算方式与清单项目相同27.根据《民法典》，债权人领取提存物的权利，自提存之日起（）年内不行使而消灭。A.1B.2C.3D.528.在建设工程施工合同履行中，关于暂停施工的说法，错误的是（）。A.监理人认为有必要暂停施工时，应以书面形式通知承包人B.承包人认为有必要暂停施工时，应向监理人提出书面请求C.暂停施工期间，承包人应负责保护工程D.暂停施工期间，监理人应负责保护工程29.某工程由于发包人原因导致施工机械闲置，承包人索赔的费用中应包括（）。A.机械台班费B.机械折旧费C.机械租赁费（如为租赁）D.机械操作人员工资30.建设工程设计合同履行中，发包人要求变更设计，由此造成设计人返工的，发包人应（）。A.支付返工费B.不支付任何费用C.支付返工费和增加的设计费D.只支付增加的设计费二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）31.根据《民法典》，下列关于合同解除的说法，正确的有（）。A.当事人协商一致，可以解除合同B.因不可抗力致使不能实现合同目的，当事人可以解除合同C.在履行期限届满前，当事人一方明确表示不履行主要债务，对方可以解除合同D.当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行，对方可以解除合同E.合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失32.根据《招标投标法》，下列属于中标无效的情形有（）。A.招标代理机构泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料B.评标委员会成员收受投标人的财物C.投标人以他人名义投标D.中标人将中标项目转让给他人E.招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人33.建设工程监理合同中，除专用条件另有约定外，监理人的义务包括（）。A.编制监理规划和监理实施细则B.审查施工组织设计C.检查施工质量D.验收隐蔽工程E.确认工程计量34.根据《标准施工招标文件》，关于工程变更的说法，正确的有（）。A.变更指示只能由监理人发出B.承包人收到变更指示后，应向监理人提交变更报价书C.监理人收到变更报价书后，应在14天内予以确认D.工程变更的范围包括改变合同中任何一项工作的质量或其他特性E.工程变更的范围包括改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸35.在建设工程施工合同履行中，承包人索赔成立的基本条件包括（）。A.与合同相对照，事件已造成了承包人实际的额外费用或工期损失B.造成费用增加或工期损失的原因，不属于承包人的行为责任或风险责任C.承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告D.发包人同意承包人的索赔请求E.监理人批准了承包人的索赔报告36.建设工程材料设备采购合同履行中，关于验收的说法，正确的有（）。A.供方交付产品时，需方应在合同约定的时间和地点进行验收B.现场检验包括数量检验和质量检验C.质量检验分为外观检验和内在性能检验D.对产品内在质量的检验，需方可以委托有资质的第三方检验机构进行E.验收合格后，需方应在验收单上签署意见37.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），关于竣工试验的说法，正确的有（）。A.竣工试验由发包人组织B.竣工试验由承包人组织C.监理人全过程监督D.竣工试验合格后，监理人应签发工程接收证书E.竣工试验不合格，承包人应进行整改并重新申请38.在FIDIC《施工合同条件》中，关于工程进度款支付的证书，说法正确的有（）。A.工程师在收到承包商的报表和证明文件后28天内签发支付证书B.支付证书应说明应支付的款额C.如果工程师认为承包商的工作不符合要求，可以扣减或删除相应款项D.支付证书是确定工程款的最终依据E.业主应在收到支付证书后56天内支付款项39.建设工程设计合同中，设计人应配合施工，进行设计交底和解决施工中的设计问题，下列费用由发包人承担的有（）。A.设计人派人到现场处理问题的交通费B.设计人派人到现场处理问题的住宿费C.设计人派人到现场处理问题的伙食补贴D.设计人解决重大技术问题的额外费用E.设计人由于设计错误导致的返工费用40.关于建设工程施工合同中“安全文明施工费”的说法，正确的有（）。A.安全文明施工费应单独列项B.发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费C.承包人应对安全文明施工费专款专用D.安全文明施工费在结算时不得调整E.若承包人未按规定使用安全文明施工费，发包人可责令改正41.根据《民法典》，下列关于保证合同的说法，正确的有（）。A.保证合同可以是单独订立的书面合同B.保证合同可以是主债权债务合同中的保证条款C.保证方式包括一般保证和连带责任保证D.当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任E.保证期间，债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人书面同意42.建设工程监理合同的暂停与解除中，下列情况属于监理人违约的有（）。A.监理人未按约定履行监理义务B.监理人与承包人串通，损害发包人利益C.监理人无正当理由未履行义务D.监理人因自身原因无法继续履行监理义务E.监理人向发包人提出索赔43.在建设工程施工合同中，关于质量保证金的说法，正确的有（）。A.质量保证金用于保证工程缺陷责任期内的维修B.质量保证金通常为工程价款结算总额的3%C.缺陷责任期满后，承包人应申请返还保证金D.发包人返还保证金后，不免除承包人的质量责任E.质量保证金可以采用银行保函的方式提供44.根据《建设工程勘察设计管理条例》，下列建设工程的勘察、设计可以直接发包的有（）。A.采用特定的专利或者专有技术的B.建筑艺术造型有特殊要求的C.抢险救灾工程D.技术复杂、专业性强的工程E.只有少量潜在投标人的工程45.在FIDIC《施工合同条件》中，关于争端裁决委员会（DAB）的说法，正确的有（）。A.DAB由1人或3人组成B.DAB成员由业主和承包商共同任命C.DAB的决定对双方具有约束力D.对DAB的决定不满，可在收到决定后28天内发出不满通知E.仲裁前必须经过DAB的决定46.建设工程施工合同履行中，因不可抗力解除合同后，下列款项应由发包人支付的有（）。A.已实施工程部分的价款B.订购的材料设备款项C.撤离现场人员的遣返费D.承包人机械设备的撤离费E.合同解除后的利润损失47.关于建设工程施工合同中“不可抗力”的构成要件，正确的有（）。A.不能预见B.不能避免C.不能克服D.客观情况E.主观故意48.根据《建设工程监理规范》，监理实施细则应包括的内容有（）。A.专业工程特点B.监理工作流程C.监理工作要点D.监理工作方法及措施E.监理人员职责分工49.在建设工程施工招标中，属于投标人串通投标的情形有（）。A.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容B.投标人之间约定中标人C.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标D.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标E.不同投标人的投标文件由同一单位编制50.建设工程设计合同中，设计人交付的图纸不符合约定的，发包人可以（）。A.要求设计人无偿返工B.要求设计人支付违约金C.解除合同D.要求设计人赔偿损失E.要求设计人减少设计费三、案例分析题（共4题，每题20分）（一）某工程项目，发包人通过招标方式与承包人签订了施工合同。合同约定：工期为18个月，合同总价为8000万元；预付款为合同总价的10%，开工前7天内支付；质量保证金为结算总价的3%；工程进度款按月支付，每月支付已完工程价款的90%。合同履行过程中发生如下事件：事件1：由于设计图纸变更，导致土方工程量增加5000立方米，该土方工程综合单价为80元/立方米。合同约定，当工程量增加超过15%时，超出部分的综合单价调整为75元/立方米。原土方工程量为30000立方米。事件2：在施工过程中，遭遇罕见暴雨，导致施工现场临时设施损坏，修复费用2万元；造成承包人自有施工机械闲置损失1万元；待工人员窝工费0.5万元；清理现场费用0.5万元。事件3：发包人提供的材料延迟到货，导致承包人关键线路上的工作停工5天，人员窝工费3万元，机械闲置费2万元。承包人提出工期索赔5天，费用索赔5万元。事件4：工程竣工验收合格后，承包人提交了竣工结算文件。发包人收到后，认为部分工程量计算有误，要求承包人重新核对。承包人认为发包人拖延审核，应视为认可结算文件。问题：1.计算事件1中土方工程的结算价款。2.针对事件2，承包人可以索赔的费用和工期是多少？说明理由。3.针对事件3，监理人应批准的索赔费用和工期是多少？说明理由。4.针对事件4，承包人的观点是否正确？说明理由。（二）某大型桥梁工程，发包人采用设计施工总承包（DB）模式发包。合同约定，承包人负责设计和施工，并对工程质量、安全、工期和造价全面负责。在工程实施过程中，发生了以下情况：情况1：承包人提交的初步设计方案中，部分桥梁结构的安全性存在隐患。监理人要求修改设计，承包人认为该方案已通过内部审核，拒绝修改。情况2：由于发包人提供的地质勘察资料不准确，导致施工中遇到地下障碍物，增加了施工成本50万元，工期延误20天。情况3：工程竣工验收时，发现部分桥面铺装平整度不符合要求，承包人进行了返工处理，费用由承包人自行承担。问题：1.针对情况1，承包人的做法是否正确？说明理由。监理人应如何处理？2.针对情况2，承包人是否可以索赔？说明理由。可以索赔的费用和工期是多少？3.针对情况3，承包人自行承担返工费用的做法是否正确？说明理由。4.在DB模式下，发包人通常在哪些方面对工程实施控制？（三）某房地产开发项目，发包人甲与承包人乙签订了施工合同，合同工期为300天。乙将部分幕墙工程分包给丙公司。合同履行中发生如下事件：事件1：乙公司项目经理在未征得发包人同意的情况下，将主体结构工程的部分劳务作业分包给了丁劳务公司。事件2：丙公司在施工中，脚手架倒塌，造成现场施工人员重伤。经查，事故原因是丙公司未按规定搭设脚手架。事件3：工程竣工后，乙公司向甲公司提交了完整的竣工资料和结算报告，但甲公司一直以资金紧张为由拖延支付工程款。乙公司多次催告未果。事件4：乙公司发现甲公司将其开发的该项目中的另一栋楼的建设工程另行发包给其他施工单位，且该部分工程与原合同工程属于主体结构不可分割的组成部分。问题：1.事件1中，乙公司的做法是否合法？说明理由。2.事件2中，对于脚手架倒塌造成的人员伤亡事故，责任应由谁承担？说明理由。3.事件3中，乙公司可以采取哪些措施维护自己的权益？4.事件4中，乙公司是否有权解除合同？说明理由。（四）某政府投资的建设工程，实行监理制。项目法人甲与监理单位乙签订了监理合同，与施工单位丙签订了施工合同。在施工过程中，发生了以下情况：情况1：施工单位丙进场后，向监理单位乙提交了《施工组织设计》，乙立即组织专业监理工程师进行审查，并在3天后将审查意见反馈给丙。情况2：工程进行到主体结构施工阶段，监理工程师发现一批钢筋的出厂合格证和检验报告缺失，随即下达了《工程暂停令》，要求丙暂停该部位施工。丙认为监理小题大做，拒绝执行。情况3：工程竣工验收时，丙提交了工程竣工验收报告，但乙认为工程存在质量缺陷，拒绝在验收报告上签字。甲为了赶工期，强行组织了验收并投入使用。情况4：在使用过程中，发现屋面大面积漏水。经鉴定，主要原因是施工工艺不符合规范要求。甲要求乙和丙共同承担赔偿责任。问题：1.情况1中，乙的做法有何不妥之处？正确的做法是什么？2.情况2中，丙拒绝执行《工程暂停令》的做法是否正确？说明理由。乙应如何处理？3.情况3中，甲强行组织验收并投入使用的行为是否合法？说明理由。4.情况4中，甲的要求是否合理？说明理由。屋面漏水的维修责任应由谁承担？四、答案与解析一、单项选择题1.【答案】C【解析】本题考查合同法律关系的客体。合同的客体主要包括物、行为和智力成果。在建设工程监理合同中，监理人提供的是智力服务，即监理服务，因此客体是行为。A选项设计图纸是智力成果；B选项工程项目是物；D选项建筑材料是物。2.【答案】B【解析】本题考查投标保证金。根据《招标投标法实施条例》第二十六条，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。3.【答案】C【解析】本题考查代理。代理人在代理权限内实施法律行为时，在委托代理中，应以被代理人的名义；但在某些情况下（如直接代理），也可以以自己的名义（如行纪合同），但通常情况下要求以被代理人名义。C选项表述过于绝对，D选项中代理确实包括委托代理、法定代理和指定代理。但更核心的错误在于C，因为根据《民法典》，代理包括委托代理、法定代理。指定代理通常包含在法定代理中或作为特定情形。但在监理考试中，通常强调“以被代理人名义”。不过，最严谨的错误是C，因为有些代理（如间接代理）可以以代理人名义。但在本题语境下，通常考查“以被代理人名义”这一特征。然而，查看选项，A、B、D均为正确描述。C选项“代理人必须以被代理人的名义实施代理行为”在民法理论中并不绝对（如隐名代理），但在建设工程合同管理中，通常强调显名代理。但对比之下，D选项“指定代理”在《民法典》中未明确列为一种独立类型，而是归入法定代理。因此D更符合错误的选项。但若按旧教材，D是对的。此处选择C作为最可能的不准确描述，因为建设工程代理通常要求显名。4.【答案】B【解析】本题考查不可抗力后果的承担。根据《建设工程施工合同（示范文本》，不可抗力导致的人员伤亡损失，由各自承担。5.【答案】B【解析】本题考查竣工付款申请核查。根据《标准施工招标文件》，监理人应在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查。6.【答案】A【解析】本题考查隐蔽工程验收。根据《民法典》及施工合同示范文本，发包人或监理人未按时到场验收，承包人可以自行验收，并可要求其承认验收记录。7.【答案】B【解析】本题考查发包人未支付进度款的后果。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人逾期支付进度款，承包人有权发出催告通知，如发包人仍未支付，承包人可以暂停施工。8.【答案】C【解析】本题考查交货期限。自提产品，以供方通知的提货日期为准。C选项正确。A选项正确；B选项正确；D选项正确。9.【答案】D【解析】本题考查勘察设计人违约责任。勘察设计人应承担违约责任，包括继续履行、采取补救措施、赔偿损失等。赔偿损失是主要的违约责任形式，D选项说“免于赔偿损失”是错误的。10.【答案】C【解析】本题考查FIDIC合同条件中的工程师助手。工程师助手由工程师授权，行使部分职权，但无最终批准权（如变更批准），其决定通常需工程师确认。C选项描述相对准确。11.【答案】A【解析】本题考查提前竣工的费用承担。发包人要求提前竣工，属于发包人原因导致的工期压缩，由此产生的赶工费用（如措施费增加）应由发包人承担。12.【答案】A【解析】本题考查不可抗力后果。工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失、运至施工场地用于施工的材料和待安装设备的损害，由发包人承担。B、C、D均由承包人承担。13.【答案】B【解析】本题考查监理酬金计算。根据《建设工程监理合同（示范文本）》，除专用条件另有约定外，正常工作酬金按建设工程投资额的一定百分比（通常为建安工程造价）计取。14.【答案】A【解析】本题考查联合体投标。A正确；B错误，应就中标项目承担连带责任；C错误，可以牵头人名义提交；D错误，资质等级按成员中最低的确定。15.【答案】D【解析】本题考查工程质量事故等级。根据《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》，直接经济损失100万元属于一般事故（100万-1000万）。16.【答案】A【解析】本题考查防止损失扩大义务。当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。17.【答案】B【解析】本题考查勘察人违约。勘察人未按进度勘察，发包人可以要求减收勘察费或支付违约金。通常情况下，进度延误主要涉及违约金或减费。18.【答案】A【解析】本题考查DB模式。设计施工总承包（DB）通常包括设计、施工，有时也包括采购（EPC才明确包含采购，但DB往往也涵盖部分采购，具体看合同。但在考试中，DB通常指Design-Build，即设计和施工。若选项中有A和B，A更全面）。但严格来说，DB是设计和施工。但在本题中，若选项只有A、B、C、D，且A包含采购，可能题目背景倾向于EPC或广义DB。但在标准分类中，DB是设计+施工。不过，在有些教材中，DB包含部分采购。让我们看选项，A最完整。但若按严格定义，选B。但在监理考试中，DB模式承包人负责设计和施工。如果有A选项，通常指广义。这里我们选B作为标准定义，或者如果题目暗示EPC则选A。考虑到是“设计施工总承包”，标准答案是B。但查看类似真题，有时会选A。此处选B（设计和施工）。19.【答案】D【解析】本题考查竣工结算争议。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人在收到竣工结算文件后28天内未核对或未提出异议的，视为认可。20.【答案】B【解析】本题考查缺陷责任期。根据《标准施工招标文件》，缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年。21.【答案】A【解析】本题考查工程量变更后的单价调整。当工程量变化超过约定幅度（通常为15%）时，综合单价应予调整。22.【答案】B【解析】本题考查暂估价。属于依法必须招标且达到规模标准的，应组织招标。A错误，结算时按实际调整；C错误，由承包人组织招标或发包人采购，取决于合同约定；D错误，投标时暂估，不明确。23.【答案】B【解析】本题考查FIDIC指定分包商。指定分包商由业主指定，但与承包商签订合同，由承包商管理。B选项说与业主签订合同是错误的。24.【答案】B【解析】本题考查监理人对设计问题的处理。监理人发现设计问题，应报告建设单位，由建设单位处理。25.【答案】D【解析】本题考查竣工结算默认。发包人逾期未答复，视为认可结算文件，承包人可以主张按结算报告支付。26.【答案】A【解析】本题考查计日工。计日工用于完成合同以外的零星工作。A正确；B错误，单价由投标人自主报价；C错误，数量暂定；D错误，按实结算。27.【答案】D【解析】本题考查提存。债权人领取提存物的权利，自提存之日起5年内不行使而消灭。28.【答案】D【解析】本题考查暂停施工。暂停施工期间，承包人应负责保护工程，D选项错误。29.【答案】C【解析】本题考查机械闲置索赔。因发包人原因导致机械闲置，索赔费用应为机械折旧费（自有）或租赁费（租赁）。C选项涵盖了租赁情况，更全面。若为自有，则是折旧费。题目未明确自有还是租赁，但C选项“机械租赁费（如为租赁）”表述严谨，或者直接选C作为通常的索赔项（若为租赁）。实际上，标准答案通常针对自有机械给“折旧费”，针对租赁给“租赁费”。如果选项C是“机械租赁费”，则不适用于自有。但若选项中有“机械折旧费或租赁费”则选之。此处选C作为代表性费用。30.【答案】C【解析】本题考查设计变更费用。发包人要求变更导致返工，应支付返工费和增加的设计费。二、多项选择题31.【答案】ABCE【解析】本题考查合同解除。A、B、C、D均为法定解除或约定解除的情形。E正确，合同解除的后果。全选。32.【答案】ABCD【解析】本题考查中标无效。A、B、C、D均属于导致中标无效的情形。E属于招标人违法行为，可能导致招标无效或重新招标，但不直接导致中标无效（除非影响了中标结果）。33.【答案】ABCE【解析】本题考查监理人义务。A、B、C、E均为监理人基本义务。D选项“验收隐蔽工程”通常由承包人自检后报监理，由监理组织验收，但“验收”这一行为的主体是承包人，监理是“确认”或“验收”。在监理合同中，验收隐蔽工程是监理的工作内容。D也可以算。但通常监理义务侧重于“审查”、“检查”、“确认”。E确认计量是监理的义务。全选。34.【答案】ABDE【解析】本题考查工程变更。A正确；B正确；C错误，监理人收到变更报价书后，应与合同当事人协商；D正确；E正确。35.【答案】ABC【解析】本题考查索赔成立条件。A、B、C为基本条件。D、E是结果，不是前提条件。36.【答案】ABDE【解析】本题考查材料验收。A、B、D、E正确。C错误，质量检验包括外观、规格和内在性能，不仅仅是这两类。37.【答案】BCDE【解析】本题考查竣工试验。根据《标准施工合同》，竣工试验由承包人组织，监理人监督。A错误，B正确；C正确；D正确；E正确。38.【答案】BCE【解析】本题考查FIDIC支付证书。A错误，工程师应在收到报表和证明文件后28天内签发支付证书（正确）；B正确；C正确；D错误，支付证书不是最终依据；E错误，业主应在收到证书后56天内支付（正确）。全选。39.【答案】ABC【解析】本题考查设计配合费用。A、B、C属于现场配合费用，通常由发包人承担。D属于额外服务，可协商；E属于设计人违约，由设计人承担。40.【答案】ACE【解析】本题考查安全文明施工费。A正确；B错误，开工后7-28天内预付（具体看合同，示范文本通常要求预付）；C正确；D错误，调整与否看合同约定，通常按实调整；E正确。41.【答案】ABCE【解析】本题考查保证合同。A、B、C正确；D错误，未约定或约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任（《民法典》新规）；E正确。42.【答案】ABCD【解析】本题考查监理人违约。A、B、C、D均属于监理人违约或导致合同解除的情形。E索赔是权利。43.【答案】ACDE【解析】本题考查质量保证金。A正确；B错误，通常为3%，但也可约定；C正确；D正确；E正确。44.【答案】ABC【解析】本题考查直接发包。A、B、C属于可以直接发包的情形。D、E不属于法定直接发包情形。45.【答案】ABDE【解析】本题考查DAB。A、B、D、E正确。C错误，DAB的决定对双方具有约束力，但如果不满意，可以提仲裁，在仲裁裁决前，DAB决定并非最终具有强制执行力（虽然合同规定应遵守）。通常表述为“具有约束力，双方应立即遵守”。但在考试中，C往往被视为正确，因为DAB决定具有约束力。不过，如果选C，DAB决定并非终局。但根据FIDIC，DAB决定是有约束力的，除非被仲裁推翻。所以C也可以选。但通常题目会问“说法正确的是”。A、B、D、E明确正确。46.【答案】AB【解析】本题考查不可抗力解除合同后的付款。A、B应由发包人支付。C、D通常由承包人承担。E利润损失不予赔偿。47.【答案】ABCD【解析】本题考查不可抗力构成要件。A、B、C、D正确。E主观故意不属于不可抗力。48.【答案】ABCD【解析】本题考查监理实施细则内容。A、B、C、D正确。E属于监理规划内容。49.【答案】ABCDE【解析】本题考查串通投标。A、B、C、D、E均属于视为串通投标或投标人串通投标的情形。50.【答案】ABDE【解析】本题考查设计人违约。A、B、D正确。C可以解除，但通常先要求整改；E可以要求减费。全选。三、案例分析题（一）1.【答案】(1)计算工程量增加比例：(5000(2)需调整单价的工程量：5000−(3)土方工程结算价款：不调整部分：4500×调整部分：500×原工程量部分：30000×总结算价款：2,或者计算总工程量：30000+价款=30000×不对，公式是：原工程量按原价，超出15%的部分按新价。即：30000×更准确的计算：总价=30000×2.【答案】(1)费用索赔：修复临时设施费2万元，清理现场费0.5万元。共计2.5万元。(2)工期索赔：可以获得工期顺延。理由：罕见暴雨属于不可抗力。根据合同约定，不可抗力导致工程本身的损害及清理费用由发包人承担，临时设施通常由承包人搭建，但若用于工程且因不可抗力损坏，费用承担有争议，通常谁搭建谁承担，但清理现场费（工程现场）由发包人承担。人员窝工和机械闲置由承包人自行承担。修复临时设施若为承包人自有设施，通常由承包人承担。但题目中“临时设施”若为工程临时设施（如道路），则由发包人承担。一般考试中，不可抗力费用：工程本身及清理->发包人；人员机械->承包人；临时设施->看合同，一般承包人自费。但若问“可以索赔”，通常指发包人承担的部分。修正：不可抗力下，承包人可以索赔的工期是延误的时间；费用方面，工程本身的损害、待安装设备损害、清理现场费用由发包人承担。临时设施修复费通常由承包人承担（除非合同另有约定）。所以，费用索赔：0.5万元（清理现场费）。工期索赔：顺延。3.【答案】(1)费用索赔：批准5万元。(2)工期索赔：批准5天。理由：发包人提供的材料延迟到货，属于发包人原因，导致关键线路工作延误，承包人可以索赔工期和费用（人员窝工+机械闲置）。4