2026年监理工程师《建设工程合同管理》真题及答案

2026年监理工程师《建设工程合同管理》真题及答案一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.2026年某大型基础设施项目进行公开招标，根据《中华人民共和国招标投标法》及相关规定，若招标文件开始发出之日为2026年3月1日，则提交投标文件的截止日期最迟应为（）。A.2026年3月16日B.2026年3月21日C.2026年3月26日D.2026年4月1日2.根据《民法典》合同编，关于债权转让的说法，正确的是（）。A.债权人转让权利，应当通知债务人，未经通知，该转让对债务人不发生效力B.债权人转让权利，无需通知债务人，该转让即对债务人发生效力C.债权人转让权利，应当经债务人同意D.债权人转让权利，不得转让从权利3.某施工合同履行过程中，因发包人原因导致工程暂停施工。根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2020-0201），承包人有权要求发包人支付的款项不包括（）。A.工程设备的折旧费B.现场管理人员的工资C.材料保管费D.预期利润损失4.在建设工程材料设备采购招标中，关于备选投标方案的说法，正确的是（）。A.招标人可以要求投标人提交备选方案，但必须在招标文件中明确B.投标人必须提交备选方案C.评标委员会只评审主方案，不考虑备选方案D.中标人的备选方案必须自动成为合同的一部分5.根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于工程进度款支付的约定，正确的是（）。A.总监理工程师签发支付证书后，发包人应在7天内支付B.总监理工程师签发支付证书后，发包人应在14天内支付C.总监理工程师签发支付证书后，发包人应在28天内支付D.总监理工程师签发支付证书后，发包人应在30天内支付6.某建设工程施工合同约定采用固定总价方式，合同履行过程中，因市场价格波动导致钢材价格大幅上涨。关于合同价款调整的说法，正确的是（）。A.无论合同是否有约定，发包人均应予以调整B.只有当钢材价格涨幅超过合同约定的风险范围时，才可调整C.因采用固定总价，承包人应承担所有价格风险，不予调整D.发包人有权以总价固定为由拒绝调整，除非双方另行签订补充协议7.根据《建设工程勘察设计合同管理条例》，设计人对设计文件承担的民事责任期限为（）。A.设计文件规定的合理使用年限B.2年C.5年D.工程使用寿命8.在FIDIC《施工合同条件》（新红皮书）中，关于工程师职权的说法，错误的是（）。A.工程师无权解除合同B.工程师可以行使合同中明确规定的或必然隐含的职权C.工程师在行使职权前，无需取得业主的批准D.工程师的行为应代表业主行使职权9.某工程项目，承包人发现图纸存在技术错误，随即向监理人提交了书面建议。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，监理人应在收到建议后的（）内审查完毕并报送发包人。A.7天B.14天C.28天D.48小时10.根据《民法典》，建设工程施工合同无效，但建设工程经验收合格，承包人请求参照合同约定折价补偿工程款的，人民法院（）。A.应予支持B.不予支持C.视情况决定D.应当按实际造价鉴定后支付11.在建设工程监理合同中，关于附加工作酬金的计算，说法正确的是（）。A.附加工作酬金=（附加工作天数×正常工作酬金）/计划服务期B.附加工作酬金由双方协商确定，无计算公式C.附加工作酬金按额外投入的人员工资计算D.附加工作酬金按市场平均费率计算12.某项目招标过程中，共有甲、乙、丙、丁四家单位参与投标。评标结果公示期间，投标人甲发现中标人乙的业绩造假。根据相关法规，甲可以（）。A.直接向有关行政监督部门投诉B.只能向招标人提出异议C.先向招标人提出异议，对答复不服的再向行政监督部门投诉D.向人民法院直接起诉13.根据《标准施工招标文件》，关于投标有效期的说法，正确的是（）。A.投标有效期从提交投标文件之日起算B.投标有效期从开标之日起算C.投标有效期延长需经所有投标人同意D.投标人同意延长投标有效期，其投标保证金有效期无需延长14.在工程总承包合同中，关于发包人提供错误基础资料的责任，说法正确的是（）。A.承包人应自行复核，发包人不承担责任B.承包人有权要求延长工期、增加费用，但不包括利润C.承包人有权要求延长工期、增加费用和合理利润D.仅可延长工期，不可增加费用15.某涉及国家安全的抢险救灾工程，不适合进行招标。根据法律规定，该工程可以（）。A.直接发包B.邀请招标C.竞争性谈判D.单一来源采购16.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于隐蔽工程验收的程序，正确的是（）。A.承包人自检合格后，即可覆盖B.承包人自检合格后，通知监理人验收，验收合格后方可覆盖C.监理人未按时到场验收，承包人可拒绝覆盖D.监理人未按时到场验收，承包人自行覆盖后，若质量合格，责任由发包人承担17.在建设工程材料采购合同中，交货日期的确定，说法错误的是（）。A.供货方负责送货的，以货送达合同约定地点的日期为准B.采购方自提产品，以供货方通知提货的日期为准C.委托运输部门运输，以发运产品时承运单位签发的日期为准D.采购方自提产品，以采购方实际提货的日期为准18.根据《民法典》，定金合同从（）之日起生效。A.双方签字盖章B.定金实际交付C.主合同生效D.主合同履行完毕19.某监理合同履行过程中，因不可抗力导致监理工作暂停。关于监理服务期限和酬金的说法，正确的是（）。A.暂停期间不计入监理服务期限，且不支付酬金B.暂停期间计入监理服务期限，应支付酬金C.暂停期间不计入监理服务期限，但应支付酬金D.暂停期间是否支付酬金由双方协商20.在施工合同中，关于承包人解除合同的情形，说法正确的是（）。A.发包人未按约定支付工程款累计达到合同总价款的1%，承包人即可解除合同B.发包人延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行，承包人可以解除合同C.监理人未按约定签发付款证书，承包人即可解除合同D.发包人提供的材料不合格，承包人即可解除合同21.根据《标准设计施工总承包招标文件》，承包人文件中不包括（）。A.施工组织设计B.进度计划C.竣工图D.投标文件22.关于建设工程合同纠纷的管辖，说法正确的是（）。A.只能由被告住所地人民法院管辖B.只能由合同履行地人民法院管辖C.可以由协议管辖，但不得违反级别管辖和专属管辖D.必须先经过仲裁，才能诉讼23.某项目采用综合评估法评标，其中技术标权重50%，商务标权重50%。投标人甲的技术标得分90分，商务标得分80分；投标人乙的技术标得分80分，商务标得分90分。则（）。A.甲得分高B.乙得分高C.两人得分相同D.无法比较24.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程保修期自（）之日起计算。A.竣工验收合格B.提交竣工验收报告C.工程移交D.发包人使用25.在FIDIC合同条件下，当发生不可抗力时，承包人有权索赔（）。A.工期和费用B.仅工期C.仅费用D.工期、费用和利润26.某招标项目，招标人于2026年5月1日发布资格预审公告，资格预审文件出售截止时间最迟应为（）。A.2026年5月6日B.2026年5月11日C.2026年5月16日D.2026年5月5日27.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于竣工结算审核的说法，正确的是（）。A.发包人应在收到承包人提交的竣工结算文件后14天内审核完毕B.发包人应在收到承包人提交的竣工结算文件后28天内审核完毕C.发包人逾期未审核，视为认可承包人的结算文件D.发包人逾期未审核，承包人可以催告，催告后仍不审核的，方可视为认可28.关于联合体投标，说法错误的是（）。A.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力B.联合体各方应当签订共同投标协议C.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同D.联合体各方必须以同一资质等级投标29.根据《建设工程勘察设计合同》，由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，勘察人应当（）。A.免收全部勘察费B.免收部分勘察费C.返工或给予补充勘察，免收勘察费D.返工或给予补充勘察，不另收勘察费，若造成损失，需赔偿30.某施工合同约定工程质量标准为“优良”，但国家强制性标准为“合格”。工程竣工后经鉴定达到“合格”标准。关于工程价款的结算，说法正确的是（）。A.应按优良标准支付工程款B.应按合格标准支付工程款C.发包人有权拒付工程款D.应当委托第三方评估后支付31.在建设工程监理合同中，关于监理人的赔偿责任，说法正确的是（）。A.监理人对所有施工质量问题承担连带责任B.监理人仅对自身过失造成的损失承担赔偿责任C.监理人对承包人的所有违约行为承担赔偿责任D.监理人不承担任何赔偿责任32.根据《民法典》，当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，（）。A.违约方不承担任何责任B.违约方承担全部责任C.不得就扩大的损失请求赔偿D.可以就扩大的损失请求赔偿33.某项目招标中，招标人要求投标人提交投标保证金。根据规定，投标保证金不得超过招标项目估算价的（）。A.1%B.2%C.3%D.5%34.在工程总承包合同履行中，关于发包人原因导致的工程变更，说法错误的是（）。A.发包人有权发布变更指令B.承包人接到变更指令后，应无条件执行C.承包人认为变更指令无法执行时，可提出书面说明D.变更导致工程价款调整的，应相应调整合同价款35.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于争议评审的说法，正确的是（）。A.争议评审是诉讼或仲裁的必经前置程序B.争议评审委员会由发包人和承包人各选定一名，第三名由双方共同选定C.争议评审决定具有终局性D.争议评审费用由败诉方承担36.某材料采购合同，约定由供货方代办运输。运输过程中发生车祸，导致材料损毁。关于材料损失风险的承担，说法正确的是（）。A.供货方承担B.采购方承担C.运输单位承担D.由保险公司承担37.根据《标准施工招标文件》，关于资格审查办法，说法正确的是（）。A.资格审查分为资格预审和资格后审B.资格后审一般在开标后进行C.资格预审不合格的投标人不能参加投标D.资格后审不合格的投标人，其投标文件仍可参加评标38.在FIDIC《施工合同条件》中，关于DAB（争端裁决委员会）的说法，错误的是（）。A.DAB由1人或3人组成B.DAB成员应在合同生效后28天内任命C.DAB的决定对双方具有约束力D.任何一方对DAB决定不满，可在收到决定后84天内发出不满意通知39.某建设工程施工合同履行中，发包人无故拖延支付工程进度款。根据法律规定，承包人可以（）。A.留置工程B.折价拍卖工程C.对建设工程享有优先受偿权D.解除合同并要求赔偿40.根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当（）。A.要求施工单位整改B.直接向有关主管部门报告C.要求施工单位停止施工D.解除监理合同41.关于建设工程合同履行的抗辩权，说法正确的是（）。A.先履行抗辩的当事人，若有证据证明对方不能履行，可中止履行B.不安抗辩权行使后，对方未恢复履行能力且未提供担保的，中止履行的一方可以解除合同C.同时履行抗辩权是指后履行一方有权拒绝履行D.抗辩权的行使必须通过法院确认42.某施工合同中约定了违约金，发包人违约导致工期延误。承包人既要求支付违约金，又要求赔偿损失超过违约金的部分。根据《民法典》，下列说法正确的是（）。A.承包人只能选择其中一种B.承包人可以同时主张违约金和赔偿金C.违约金和赔偿金总额不得超过实际损失D.违约金过分高于造成的损失的，人民法院可以予以适当减少43.根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于竣工试验的说法，正确的是（）。A.竣工试验由发包人负责组织和监督B.竣工试验由监理人负责组织和监督C.竣工试验由承包人负责组织和记录，发包人监督D.竣工试验由政府质量监督机构负责44.某招标项目，评标委员会由5人组成，其中招标人代表1人，专家4人。关于评标委员会的组成，说法正确的是（）。A.专家中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二B.专家应当从事相关领域工作满8年C.专家可以由招标人直接确定D.与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会45.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于不可抗力后果的承担，说法错误的是（）。A.永久工程本身的损失由发包人承担B.承包人设备的损坏由承包人承担C.发包人人员伤亡由发包人承担D.工程所需清理、修复费用由承包人承担46.在建设工程材料设备采购合同中，关于现场交货的检验，说法正确的是（）。A.数量检验应在交货时进行B.质量检验应在使用过程中进行C.检验费用由采购方承担D.检验费用由供货方承担47.根据《民法典》，租赁合同中，租赁期限（）以上的，应当采用书面形式。A.3个月B.6个月C.1年D.2年48.某监理合同约定正常工作酬金为100万元，附加工作酬金按日计算。因非监理人原因导致监理服务期限延长了30天。合同约定计划服务期为365天。则附加工作酬金为（）万元。A.5.48B.8.22C.10.00D.2.7449.在FIDIC合同条件下，工程师在收到承包人的期中付款报表申请后（）内应签发付款证书。A.14天B.28天C.56天D.7天50.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于缺陷责任期的说法，正确的是（）。A.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算B.缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月C.缺陷责任期内，承包人应负责维修并承担费用D.缺陷责任期满后，发包人应返还质量保证金51.某项目招标，招标人发出招标文件后，投标人发现文件中有明显的计算错误。招标人正确的做法是（）。A.拒绝修改，以原文件为准B.立即修改并通知所有已获取招标文件的潜在投标人C.仅对提出疑问的投标人进行澄清D.宣布招标失败，重新招标52.根据《建设工程勘察设计合同》，设计人进行设计工作时，应当依据（）。A.发包人的口头指示B.发包人提供的基础资料和设计要求C.设计人的经验D.行业惯例53.在工程总承包合同中，关于发包人提供材料和工程设备的说法，正确的是（）。A.发包人提供材料和设备后，保管责任转移给承包人B.发包人提供材料和设备，承包人应支付相应的款项C.发包人提供的材料设备质量不合格，承包人可以使用但应扣减价款D.发包人应按约定提供，并提供产品合格证明54.关于建设工程合同的分包，说法正确的是（）。A.承包人可以将全部工程转包给他人B.承包人可以将主体结构工程分包给他人C.分包单位不得将其承包的工程再次分包D.承包人经发包人同意，可以将部分工程分包给无资质的单位55.根据《民法典》，债权人领取提存物的权利，自提存之日起（）内不行使而消灭。A.1年B.2年C.3年D.5年56.某施工合同中，因承包人原因造成工程质量达不到约定标准。关于修复费用的承担，说法正确的是（）。A.发包人承担B.承包人承担C.双方分担D.监理人决定57.在FIDIC《施工合同条件》中，关于工程进度款的支付，说法正确的是（）。A.业主应在收到工程师签发的付款证书后56天内支付B.业主应在收到工程师签发的付款证书后28天内支付C.业主逾期支付，将按双倍利率计算利息D.工程师无权在付款证书中扣减保留金58.根据《标准施工招标文件》，关于投标文件的密封和标记，说法错误的是（）。A.投标文件应密封包装B.外层封套应写明招标人名称和地址C.内层封套应写明投标人名称D.所有封套的封口处均应加盖投标人法人章59.某建设工程施工合同履行中，承包人将部分劳务作业分包给某劳务公司。关于该分包行为的效力，说法正确的是（）。A.该分包行为无效B.该分包行为有效C.须经发包人认可才有效D.须经监理人认可才有效60.根据《建设工程监理合同》，关于监理人履行义务的说法，正确的是（）。A.监理人应公正地维护发包人和承包人的合法权益B.监理人应完全听从发包人的指令C.监理人应代替承包人进行质量检查D.监理人应承担全部施工安全责任61.某项目采用经评审的最低投标价法评标，关于该方法适用范围的说法，正确的是（）。A.适用于所有工程项目B.仅适用于具有通用技术、性能标准的项目C.仅适用于技术复杂的项目D.仅适用于大型基础设施项目62.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于工程变更价款的确定，说法正确的是（）。A.合同中有适用的价格，按合同价格B.合同中有类似的价格，参照类似价格C.合同中没有适用或类似的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行D.以上都正确63.在建设工程材料采购合同中，关于交货数量的验收，说法正确的是（）。A.只能采用称重法B.只能采用理论换算法C.应根据合同约定的方法进行D.必须由第三方公证机构计量64.根据《民法典》，建设工程合同应当采用（）。A.口头形式B.书面形式C.默认形式D.其他形式65.某招标项目，投标有效期截止日为2026年6月1日。招标人于2026年5月20日要求延长投标有效期至6月15日。投标人甲拒绝延长。关于其投标保证金的处理，说法正确的是（）。A.没收投标保证金B.延长投标保证金有效期C.在5个工作日内退还D.在原投标有效期内退还66.在FIDIC合同条件下，如果承包人未按工程师的要求运走不合格的材料，工程师可以（）。A.指示他人运走，费用由承包人承担B.没收该材料C.暂停施工D.解除合同67.根据《建设工程勘察设计合同》，关于设计工作量的说法，正确的是（）。A.发包人变更设计计划，设计人有权调整工作量B.设计人应严格按照合同约定的工作量执行，不得调整C.工作量的调整必须通过签订补充协议D.发包人有权单方面增加工作量68.某施工合同中，双方约定了仲裁条款。纠纷发生后，一方当事人向人民法院起诉。人民法院正确的做法是（）。A.受理B.不予受理，告知当事人向仲裁机构申请仲裁C.先受理，若另一方提出管辖权异议再移送D.请示上级法院决定69.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于预付款的扣回，说法正确的是（）。A.预付款在工程竣工结算时一次性扣回B.预付款在支付进度款时按比例扣回C.预付款一般不扣回D.预付款由发包人决定是否扣回70.关于建设工程质量保证金，说法正确的是（）。A.质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%B.质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的5%C.质量保证金由发包人从工程款中预留D.缺陷责任期满后，质量保证金应全额无息退还二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）71.根据《民法典》，导致合同无效的情形包括（）。A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益B.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益C.以合法形式掩盖非法目的D.损害社会公共利益E.违反法律、行政法规的强制性规定72.根据《招标投标法实施条例》，属于投标人串通投标的情形有（）。A.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容B.投标人之间约定中标人C.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标D.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标E.不同投标人的投标文件由同一单位编制73.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于竣工结算程序，说法正确的有（）。A.承包人应在工程竣工验收合格后28天内提交竣工结算文件B.发包人应在收到竣工结算文件后28天内审核完毕C.发包人审核完毕后，应签发竣工结算证书D.承包人对竣工结算证书有异议的，可以拒绝签字E.竣工结算证书是支付工程竣工结算价款的依据74.在建设工程监理合同履行中，监理人的主要义务包括（）。A.编制监理规划B.编制监理实施细则C.实施旁站监理D.审查施工组织设计E.组织工程竣工验收75.根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于发包人的义务，说法正确的有（）。A.提供现场B.提供基础资料C.支付合同价款D.组织竣工验收E.负责施工图设计76.在FIDIC《施工合同条件》中，关于工程变更的范围，包括（）。A.改变合同中任何工作的工程数量B.改变工程任何工作的性质、质量或类型C.改变工程任何部分的标高、位置和尺寸D.删减任何工作E.实施工程竣工需要的附加工作77.根据《建设工程勘察设计合同》，设计人对设计成果承担责任的情况包括（）。A.设计人未根据勘察成果文件进行工程设计B.设计人指定建筑材料的生产厂家C.设计人采用的技术标准不符合国家规定D.发包人提供的资料有误E.设计人未按合同约定的期限交付图纸78.关于建设工程合同中的索赔，说法正确的有（）。A.索赔是一种正当的权利要求B.索赔是单向的，只有承包人可以向发包人索赔C.索赔可以分为工期索赔和费用索赔D.索赔必须以书面形式提出E.索赔成功的关键在于证据确凿79.根据《建设工程质量管理条例》，施工单位在施工中偷工减料的，应承担的法律责任包括（）。A.责令改正B.处工程合同价款2%以上4%以下的罚款C.责令返工D.情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书E.构成犯罪的，依法追究刑事责任80.在建设工程材料设备采购合同中，关于违约责任，说法正确的有（）。A.供货方不能按期交货，应支付违约金B.采购方中途退货，应向供货方支付违约金C.采购方逾期付款，应支付违约金D.供货方交付的产品质量不符合约定，应负责修理、更换、退货E.违约金数额可以随意约定，无法律限制81.根据《民法典》，合同履行的原则包括（）。A.全面履行原则B.诚实信用原则C.绿色原则D.公平原则E.效率原则82.根据《标准施工招标文件》，属于施工组织设计内容的有（）。A.施工总体部署B.施工进度计划C.施工平面布置D.主要施工方案E.投标报价83.在工程总承包合同中，承包人违约的情形包括（）。A.承包人私自将工程分包B.承包人未按约定进行设计C.承包人使用不合格材料D.承包人无故停工E.承包人未能通过竣工试验84.关于建设工程合同纠纷的解决方式，说法正确的有（）。A.和解是当事人自行协商解决纠纷B.调解是在第三方主持下解决纠纷C.仲裁实行一裁终局制度D.诉讼实行两审终审制度E.仲裁和诉讼可以同时选择85.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于发包人供应的材料设备，说法正确的有（）。A.发包人应向承包人提供产品合格证明B.发包人应在其供应的材料设备到货前24小时通知承包人C.发包人供应的材料设备，承包人负责保管D.发包人供应的材料设备，发包人承担保管费用E.发包人供应的材料设备与约定不符，承包人可以拒收86.在FIDIC合同条件下，关于风险责任的划分，说法正确的有（）。A.战争、政变属于业主风险B.工程师设计失误属于业主风险C.承包人施工工艺不当属于承包人风险D.恶劣气候条件属于承包人风险E.不可预见的物质条件属于承包人风险87.根据《建设工程监理合同》，监理人违约的情形包括（）。A.监理人未按约定提交报告B.监理人与承包人串通，损害发包人利益C.监理人无正当理由拒绝履行监理义务D.监理人超越授权范围发布指令E.监理人未能发现施工中的质量隐患88.某项目招标，评标委员会发现某投标人的报价明显低于其他投标报价，可能低于其个别成本。评标委员会正确的做法有（）。A.直接认定该投标无效B.要求投标人作出书面说明C.提交相关证明材料D.不能合理说明的，认定为废标E.只要报价低，就应推荐为中标候选人89.根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位和监理工程师对建设工程安全生产承担（）责任。A.法律B.法规C.监理D.连带E.赔偿90.关于建设工程合同履行的保全措施，说法正确的有（）。A.代位权是指债权人以自己的名义代位行使债务人对相对人的权利B.撤销权是指债权人请求人民法院撤销债务人危害债权行为的权利C.代位权和撤销权的行使范围都以债权人的债权为限D.代位权和撤销权的行使都必须通过诉讼程序E.代位权和撤销权的行使费用由债务人承担91.根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于承包人设计义务的说法，正确的有（）。A.承包人应按照法律规定、国家/行业技术标准和规范进行设计B.承包人设计应满足发包人要求C.承包人应对其设计文件的完整性和准确性负责D.承包人应配合施工，解决施工中的设计问题E.承包人设计必须经过发包人逐项审批92.在建设工程施工合同中，关于工期顺延的情形，说法正确的有（）。A.发包人未按约定提供图纸B.发包人未按约定支付工程款C.不可抗力D.一周内非承包人原因停水、停电累计超过8小时E.承包人施工机械故障93.根据《建设工程勘察设计合同》，关于勘察费用的支付，说法正确的有（）。A.合同签订后，发包人应支付定金B.勘察工作开始后，发包人应支付一定比例的进度款C.提交勘察成果资料后，发包人应支付尾款D.勘察费用可以按实际完成工作量结算E.勘察费用包干使用，不予调整94.关于FIDIC《施工合同条件》中的指定分包商，说法正确的有（）。A.指定分包商由业主指定B.指定分包商与业主签订合同C.指定分包商与承包人签订合同D.承包人对指定分包商的协调和管理负责E.指定分包商的工作由承包人负责95.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于争议解决，说法正确的有（）。A.发生争议时，双方应首先和解B.和解不成，可以提请争议评审委员会评审C.调解不成，可以仲裁或诉讼D.仲裁和诉讼只能选择一种E.仲裁协议无效的，可以直接诉讼96.在建设工程材料采购合同中，关于供货方的违约责任，说法正确的有（）。A.供货方逾期交货，应支付违约金B.供货方提前交货，采购方可以拒绝C.供货方交付的数量多于合同约定，采购方可以拒收D.供货方交付的数量少于合同约定，应在规定时间内补齐E.供货方不能交货，应双倍返还定金97.根据《民法典》，关于合同解除的说法，正确的有（）。A.协商解除可以随时进行B.法定解除必须满足法律规定的条件C.解除合同的通知到达对方时合同解除D.合同解除后，尚未履行的，终止履行E.合同解除后，已履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失98.根据《标准施工招标文件》，属于招标文件组成部分的有（）。A.招标公告B.投标人须知C.评标办法D.合同条款及格式E.工程量清单99.在工程总承包合同中，关于发包人的原因导致工期延误，承包人有权（）。A.要求延长工期B.要求增加费用C.要求支付合理利润D.解除合同E.要求赔偿精神损失100.根据《建设工程监理合同》，关于监理酬金的说法，正确的有（）。A.正常工作酬金应按合同约定支付B.附加工作酬金应按合同约定或协商支付C.额外工作酬金应按实际投入计算D.监理人无权要求支付奖金E.监理酬金包括监理人应缴纳的税金三、答案与解析1.【答案】B【解析】本题考查招标投标法关于投标截止时间的规定。根据《中华人民共和国招标投标法》规定，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。3月1日发出，截止日期最早为3月21日，故最迟也即必须满足的最短时间要求后的第一天，通常题目问“最迟应为”是指满足法定要求的时间点，实际操作中可更长，但在单选题中考察的是法定最短时限的计算。3月1日+20天=3月21日。2.【答案】A【解析】本题考查债权转让。根据《民法典》第五百四十六条，债权人转让债权，未通知债务人的，该转让对债务人不发生效力。债权转让无须债务人同意，但必须通知。从权利随主权利一并转让，除非该从权利专属于债权人自身。3.【答案】D【解析】本题考查暂停施工的费用承担。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。但预期利润损失通常不包含在暂停施工期间的直接费用索赔中，预期利润损失通常针对解除合同或根本性违约。暂停施工期间的索赔通常包括：人工窝工费、机械折旧费/租赁费、材料保管费、管理费等。D项“预期利润损失”一般不作为暂停施工的直接索赔项目。4.【答案】A【解析】本题考查备选投标方案。根据《招标投标法》及招标文件的一般规定，如果招标文件中允许提交备选方案，投标人可以提交。评标委员会通常会评审中标人的备选方案，如果备选方案优于主方案且符合招标文件要求，可能会被采纳。但并非必须提交，也并非自动成为合同的一部分。5.【答案】B【解析】本题考查工程进度款支付。根据《标准设计施工总承包招标文件》通用合同条款，发包人应在收到监理人签发的进度付款证书后14天内，将应付款项支付给承包人。6.【答案】B【解析】本题考查固定总价合同的价格调整。虽然合同约定为固定总价，但根据《建设工程工程量清单计价规范》及合同示范文本，对于市场价格波动，合同中通常约定有风险范围。若波动超过风险范围（如±5%），超过部分应予调整。固定总价仅针对工程量计算风险及约定范围内的价格风险。7.【答案】A【解析】本题考查设计人的责任期限。根据《建设工程勘察设计管理条例》，设计人对设计文件承担的责任期限为该工程的设计使用年限（即合理使用年限）。8.【答案】C【解析】本题考查FIDIC条件下工程师的职权。根据FIDIC《施工合同条件》，工程师在行使某些特定职权（如批准分包、变更、延期等）前，通常需要取得业主的批准。虽然工程师代表业主行使职权，但并非所有职权都无需业主批准。9.【答案】B【解析】本题考查图纸错误的处理。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，监理人应在收到承包人书面建议后14天内审查完毕并报送发包人。10.【答案】A【解析】本题考查无效合同的处理。根据《民法典》第七百九十三条，建设工程施工合同无效，但建设工程经验收合格的，承包人有权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。11.【答案】A【解析】本题考查附加工作酬金的计算。根据《建设工程监理合同（示范文本）》，除专用条件另有约定外，附加工作酬金按下列公式计算：附加工作酬金=附加工作天数×正常工作酬金/计划服务期。12.【答案】C【解析】本题考查投诉与异议。根据《招标投标法实施条例》，投标人认为招标活动不符合招标投标法规定的，有权向招标人提出异议；对招标人的答复不服的，可以向有关行政监督部门投诉。投诉应当在投诉前先提出异议（除可直接投诉的事项外）。13.【答案】C【解析】本题考查投标有效期。投标有效期从提交投标文件截止日起算。若需延长，应通知所有投标人，投标人同意延长的，其投标保证金有效期相应延长；拒绝延长的，其投标失效。14.【答案】C【解析】本题考查发包人提供资料错误的责任。根据《标准设计施工总承包招标文件》，因发包人提供的上述基础资料错误，导致承包人造成费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。15.【答案】A【解析】本题考查可以不招标的项目。涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家有关规定可以不进行招标，可以直接发包。16.【答案】B【解析】本题考查隐蔽工程验收程序。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件后，承包人应在共同验收前48小时书面通知监理人验收，通知中应载明隐蔽验收的内容、时间和地点，并附有自检记录和必要的检查资料。监理人未按时到场验收，也未提出延期要求的，视为验收合格，承包人可自行覆盖。17.【答案】D【解析】本题考查交货日期的确定。采购方自提产品，应以供货方通知提货的日期为准（而非实际提货日）。供货方负责送货的，以货送达合同约定地点的日期为准。委托运输部门运输，以发运产品时承运单位签发的日期为准。18.【答案】B【解析】本题考查定金合同。根据《民法典》第五八十六条，定金合同自实际交付定金时成立。19.【答案】B【解析】本题考查不可抗力下的监理服务。根据《建设工程监理合同（示范文本）》，除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人的服务期限或计划服务期限延长的，双方应进一步约定附加工作酬金。正常服务期限包含在合同约定的服务期内，暂停期间通常计入服务期，且应支付酬金（除非专用条件另有约定）。通常情况下，不可抗力导致暂停，暂停期间计入监理服务期限，合同约定正常工作酬金已包含此风险，不另计附加酬金，但正常酬金应支付。20.【答案】B【解析】本题考查承包人解除合同。根据《民法典》及施工合同示范文本，发包人明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的，或者发包人延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行的，承包人可以解除合同。A项比例过低（通常为合同总价款的20%或约定数额）。21.【答案】D【解析】本题考查承包人文件。承包人文件通常包括施工组织设计、进度计划、竣工图等，但不包括投标文件（投标文件是合同签订前的文件，虽构成合同组成部分，但不属于履行过程中提交的“承包人文件”范畴，通常指设计文件、施工方案等）。22.【答案】C【解析】本题考查合同纠纷管辖。合同纠纷可以协议管辖（书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等），但不得违反级别管辖和专属管辖。建设工程施工合同纠纷属于专属管辖，必须由不动产所在地（即工程所在地）人民法院管辖。23.【答案】A【解析】本题考查综合评估法计算。甲得分=90×乙得分=80×两人得分相同。但在实际操作中，通常会设定价格分优先或其他细则，若仅按此计算，得分相同。但若题目问谁得分高，通常会有细微差别，或者题目意在考察计算。这里计算结果相同。修正：若题目选项有“两人得分相同”则选C。若必须选一个，可能涉及保留小数等细节。此处选C。24.【答案】A【解析】本题考查保修期起算。根据《建设工程质量管理条例》，建设工程保修期自竣工验收合格之日起计算。25.【答案】B【解析】本题考查FIDIC不可抗力索赔。在FIDIC《施工合同条件》中，如果发生不可抗力，承包人可以索赔工期，但不能索赔费用和利润（除非合同另有特殊约定，如某些特定类型的不可抗力或业主风险）。26.【答案】B【解析】本题考查资格预审文件出售时间。根据《招标投标法实施条例》，资格预审文件或者招标文件的出售期不得少于5日。5月1日发布，截止日期最迟应为5月6日（1+5）。修正：5月1日到5月6日是6天，满足不少于5日。故选B（5月11日是错误的，应为5月6日）。等等，题目问“最迟应为”，若1日发出，截止日应为1+5=6日。选项B是11日，A是6日。故选A。27.【答案】D【解析】本题考查竣工结算审核。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人在收到承包人提交的竣工结算文件后28天内审核完毕。逾期未审核的，承包人可以催告，催告后14天内仍未审核的，承包人可以双方认可或送审价作为结算依据。并非直接视为认可，需经过催告程序。28.【答案】D【解析】本题考查联合体投标。联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。并非必须以同一资质等级投标。29.【答案】D【解析】本题考查勘察质量不合格的处理。根据《建设工程勘察设计合同》，由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，勘察人应当返工或给予补充勘察，不另收勘察费；若给发包人造成损失的，应承担赔偿责任。30.【答案】B【解析】本题考查合同约定与国家强制性标准。合同约定“优良”高于国家强制性标准“合格”。若工程仅达到“合格”，视为未完全履行合同义务（违约）。但根据司法解释，承包人请求支付工程款的，应支持，但发包人有权请求承包人承担违约责任。对于结算价款，通常按照合同约定计价，但因质量未达约定，可能扣减相应款项或要求修复。但在单选题中，通常原则是：无效合同按合格折价；有效合同未达优良，支付合格对价还是全额？若未达优良，通常不能按优良标准支付，应按合格标准支付或扣除违约金。B选项最符合题意。31.【答案】B【解析】本题考查监理人赔偿责任。监理人不承担承包人的施工质量违约责任，仅对自身过失（如未检查出问题、指令错误）造成的损失承担赔偿责任。32.【答案】C【解析】本题考查减损规则。根据《民法典》第五百九十一条，当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失请求赔偿。33.【答案】B【解析】本题考查投标保证金比例。根据《招标投标法实施条例》，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。34.【答案】B【解析】本题考查工程变更。承包人接到变更指令后，应执行。但如果承包人认为变更指令无法执行（如超出设计规范或现场无法实施），应立即提出书面说明，并非无条件执行（如涉及安全或不可行时）。但通常情况下，承包人应执行。B项“无条件执行”过于绝对，若涉及违法或不可行，承包人有权拒绝或说明。35.【答案】B【解析】本题考查争议评审。争议评审不是必经程序。争议评审委员会由双方各选1名，共同选第3名。争议评审决定不具有强制约束力（除非双方约定接受），不满意可诉讼或仲裁。36.【答案】B【解析】本题考查代办运输的风险转移。约定代办运输，通常意味着供货方代理采购方办理运输，但风险通常在交付给第一承运人时转移给采购方（买方）。或者根据合同约定，若为“厂交货（EXW）”则买方承担风险；若为“运费预付（CPT/CIP）”等，风险在交给承运人时转移。在建设工程材料采购中，代办运输通常指供货方代买方发货，风险自交付给承运人时转移给买方。故选B。37.【答案】C【解析】本题考查资格审查。资格预审不合格的投标人不能参加投标。资格后审不合格的，其投标文件按废标处理。A、B是定义，C是核心规则。38.【答案】D【解析】本题考查FIDIC争端裁决委员会（DAB）。对DAB决定不满，应在收到决定后28天内发出不满意通知（84天是FIDIC1999版旧红皮书中的某些时限，新红皮书或通用条件通常为28天，具体视版本而定，但通常较短）。若28天内未发出不满意通知，则决定具有终局性。39.【答案】C【解析】本题考查工程价款优先受偿权。根据《民法典》第八百零七条，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。40.【答案】A【解析】本题考查监理安全责任。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。41.【答案】B【解析】本题考查抗辩权。不安抗辩权：先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有经营状况严重恶化、转移财产以逃避债务等情形的，可以中止履行。中止履行后，对方在合理期限内未恢复履行能力且未提供适当担保的，中止履行的一方可以解除合同。42.【答案】D【解析】本题考查违约金与赔偿金。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。43.【答案】C【解析】本题考查竣工试验。根据《标准设计施工总承包招标文件》，竣工试验由承包人负责组织和记录，发包人（及监理人）进行监督。44.【答案】D【解析】本题考查评标委员会组成。专家不得少于成员总数的三分之二（5人中至少4人，B选项说技术经济专家不少于2/3是对的，但D选项更核心：与投标人有利害关系的人不得进入）。A项“专家中...”是对的，但D项是绝对禁止项。B项“从事相关领域工作满8年”是条件之一。C项专家一般从专家库随机抽取。45.【答案】D【解析】本题考查不可抗力后果。不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加或工期延误，通常按以下原则承担：永久工程、已运至现场的材料设备由发包人承担；承包人设备损坏由承包人承担；双方人员伤亡各自承担；工程所需清理、修复费用由发包人承担。D项错误，应由发包人承担。46.【答案】A【解析】本题考查现场交货检验。数量检验应在交货时进行，以确认是否符合合同约定。质量检验可能需要更长时间，但初步外观检查应在交货时。检验费用通常由采购方承担，除非合同另有约定或供货方责任。47.【答案】B【解析】本题考查租赁合同形式。根据《民法典》第七百零六条，租赁期限六个月以上的，应当采用书面形式。当事人未采用书面形式，无法确定租赁期限的，视为不定期租赁。48.【答案】B【解析】本题考查附加工作酬金计算。公式：附加工作酬金=(附加工作天数×正常工作酬金)/计划服务期计算：(3049.【答案】B【解析】本题考查FIDIC期中支付。工程师在收到承包人报表和证明文件后28天内签发期中支付证书。50.【答案】B【解析】本题考查缺陷责任期。缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算。一般为6个月、12个月或24个月。缺陷责任期内，承包人负责缺陷修复并承担费用；若非承包人原因，发包人承担费用。期满后，发包人应返还保证金。51.【答案】B【解析】本题考查招标文件澄清修改。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。52.【答案】B【解析】本题考查设计依据。设计人进行设计工作应当依据发包人提供的基础资料和设计要求。53.【答案】D【解析】本题考查发包人提供材料。发包人应按约定提供材料设备，并提供产品合格证明。承包人负责保管，发包人支付保管费（或包含在合同价中）。若质量不合格，承包人可以拒绝使用或更换，费用由发包人承担。54.【答案】C【解析】本题考查工程分包。承包人不得将全部工程转包；不得将主体结构工程分包；分包单位可将其承包的非主体、非关键性工作分包（劳务作业除外，劳务作业不能再分包）。C项正确。55.【答案】D【解析】本题考查提存时效。根据《民法典》，债权人领取提存物的权利，自提存之日起五年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。56.【答案】B【解析】本题考查质量不合格的修复。因承包人原因造成工程质量达不到约定标准的，承包人应承担返工费用并赔偿工期损失。57.【答案】A【解析】本题考查FIDIC支付。业主应在收到工程师签发的付款证书后56天内支付。58.【答案】C【解析】本题考查投标文件密封。内层封套应写明投标人名称，但通常外层封套不应写明投标人名称（以便匿名评审）。C项“内层封套应写明投标人名称”是正确的，但题目问“错误的是”。A、B、D均为正确做法。C项也是正确做法（为了识别归属）。修正：标准招标文件通常要求：外层封套写明招标人地址项目名称，内层封套写明投标人名称。若外层写了投标人名称，可能泄露信息。但C项说内层写投标人名称是正确的。选项D“所有封套...加盖法人章”也是对的。是否存在错误？通常“外层封套不得显示投标人信息”。如果C说内层写，是对的。如果题目有陷阱，可能在于“所有封套”是否必须都盖？或者C项本身没错。让我们看A、B、D。A是必须。B是必须。D是必须。C也是必须。若必须选一个错误，可能是C在某些电子招标中不适用，或者题目表述有误。但在纸质招标中，C是正确的。重新审视：可能是“内层封套”的表述，或者“所有封套”是否包含内外层？通常都需密封。暂选C（假设题目意在考察内外层信息的保密性，虽然C本身做法是对的，但可能是最易混淆的）。或者可能是D，有些地方仅要求密封即可。但在严格考试中，通常要求密封并盖章。更正：根据标准文件，外层封套不写投标人，内层写。所以C是对的。D也是对的。此题可能无解或选项设置问题。但在类似真题中，常考“外层不得写投标人”。若选项是“外层封套应写明投标人名称”，则错。此处C是内层。推测：可能题目想表达的是“投标文件密封和标记”中，内层封套的内容。若必须选，可能D项“所有封套”在特定版本中未强制要求盖章，只要求密封。选D。59.【答案】B【解析】本题考查劳务分包。劳务作业分包是合法的，无需发包人认可（但需在总承包合同中约定或告知），属于合法分包。60.【答案】A【解析】本题考查监理人义务。监理人应公正地维护发包人和承包人的合法权益。61.【答案】B【解析】本题考查经评审的最低投标价法。该方法适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能没有特殊要求的招标项目。62.【答案】D【解析】本题考查变更价款确定。合同中有适用价格，按适用；有类似，参照类似；无适用或类似，由承包人提出，发包人（工程师）确认。63.【答案】C【解析】本题考查数量验收。应根据合同约定的方法（称重、理论换算、查点等）进行。64.【答案】B【解析】本题考查合同形式。建设工程合同应当采用书面形式。65.【答案】D【解析】本题考查投标保证金退还。投标人拒绝延长投标有效期，其投标失效。招标人应在收到投标人书面通知后5日内退还投标保证金及同期银行存款利息。66.【答案】A【解析】本题考查FIDIC不合格材料处理。工程师可以指示他人将不合格材料运走，费用由承包人承担。67.【答案】A【解析】本题考查设计工作量。发包人变更设计计划，设计人有权调整工作量，并相应调整设计费。68.【答案】B【解析】本题考查仲裁协议效力。有效的仲裁协议排除法院管辖。一方起诉，法院应不予受理，告知向仲裁机构申请仲裁。69.【答案】B【解析】本题考查预付款扣回。预付款通常在支付进度款时按比例（如起扣点后）扣回，直到扣完。70.【答案】B【解析】本题考查质量保证金。根据最新规定（如住建部文件），质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%（部分行业或地区曾为5%，现行标准通常为3%）。注：2026年考试可能沿用3%标准。选项B为5%，选项A为3%。故选A。修正：题目选项B是5%，A是3%。正确应为3%。故选A。71.【答案】ABDE【解析】本题考查无效合同。根据《民法典》，一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益（A）；恶意串通（B）；以合法形式掩盖非法目的（C）；损害社会公共利益（D）；违反法律、行政法规的强制性规定（E）。注意C项在《民法典》中虽未直接列为无效合同的一般情形，但在司法实践中常被归入“违背公序良俗”或“强制性规定”，但在旧《合同法》中有明确列出。在《民法典》下，C项通常导致无效。故全选。72.【答案】ABCE【解析】本题考查串通投标。D项“属于同一集团...协同投标”如