个人数据安全保护协议

—HT060180—-X-个人数据安全保护协议***第一章总则第一.1条项目名称需求分析报告经委托方审批承认后即作为标的物开发的基础，不可随意调整。标的物涉及定制开发的，受托方理应凭据委托方的业务需求进行需求分析和方案设计。未经委托方准许，受托方不可对标的物的核心部件或关键工艺进行代用或改动。

从交易安全和效率平衡的角度出发，双方进一步约定。第一.2条技术内容受托方对其交付的产品享有合法所可，直至委托方付清整体款项。守密本分在合同终结后三十（30）个工作日内继续有效。受托方在契约执行过程中产生的知识产权归属由合同各方另行协定。受托方务必承诺保证其履约行为不侵犯第三方的知识产权或其他合法权能。受托方务必对其履约过程中获知的委托方商业秘密承受保密义务，未经许可不应泄露或使用。委托方有权在受托方发生重大违约时单方终结合同。

从交易安全和效率平衡的角度出发，双方进一步约定。第一.3条技术要求和指标产品使用寿命期内，因产品固有缺陷导致人身伤害或财产损害的，受托方须承受产品职责。产品质保期为自最终验收合格之日起三十（30）个工作日，质保期内出现质量问题的，受托方承担无偿维修或更换。质量标准按协定。如果约定书中未明确协定质量标准，则按国家标准执行；无国家标准的，按行业标准执行；无行业标准的，按通常标准执行。

从交易安全和效率平衡的角度出发，双方进一步约定。第二章项目费用与周期第二.1条项目费用批量采购折扣规则：委托方采购数量达到三十以上时，超出一部分的单价参照合同单价的百分之十五结算。价格调整公式：调整后价格=基准价格×（1+人工费权重×人工费指数变动率+材料费权重×材料费指数变动率），各权重系数在委托方与受托方订立的合同附件中载明。委托方与受托方理应于每三十（30）个工作日定期召开价格审查会议，回顾合同价格与实际成本的偏差，商议是否需要启动价格调整程序。委托方向受托方划付的契约价款为含增值税价格，增值税税率为百分之十五，如合同执行期间国家调整增值税税率，合同价款中的税额按照调整后的税率执行。受托方在履约过程中倘若发现得以降低成本的技术方案或采购渠道，应在实施前书面报告委托方，双方共享节约的成本，分配比例由签约方磋商商定。

从交易安全和效率平衡的角度出发，双方进一步约定。第二.2条付款方式如果受托方提前完成合同议定的里程碑节点，经委托方书面承认后可申请相关节点的提前付款；委托方应在收到申请后十个工作日内完成审核并安排付款。本约定书项下所有款项均通过银行转账方式给付，付款方须将款项汇入收款方指定的以下银行账户，以款项实际到达收款方账户之日为付款日。如因外汇管制导致支付无法正常进行的，委托方应马上知会受托方，合同合同各方应洽商可行的替代支付方案；委托方严令禁止以外汇管制为由拒绝落实基本的付款职责。受托方理应在发票开具后两个工作日内以快递方式将发票原件寄送至委托方指定地址；因发票丢失或延误导致的付款延期由受托方自行承受。预付款仅具有预付性质，不视为委托方对受托方履约质量的认可；委托方划付预付款后仍保留就受托方后续供给瑕疵主张权益的合法权益。质保金为合同总价的百分之五，即人民币壹拾万元；委托方在最终验收合格后从应付尾款中直接扣留；质保期满三十日内且无未解决的质量问题的，委托方应将质保金所有无息返还受托方。委托方务必在全数货物安装调试完毕并通过最终验收后三十日内，向受托方缴付约定价款扣除预付款和质保金后的全部剩余款项。本约定书金额为固定总价，不因材料价格、人工成本或汇率的变动而调整；委托方须在本协议开始施行后七日内一次性付清。

从交易安全和效率平衡的角度出发，双方进一步约定。第二.3条项目周期本合同自签署之日起生效，有效期至合同约定的期限届满。合同到期后，如双方继续履行且未提出异议，视为合同自动续期。第三章交付与验收第三.1条交付方式受托方指派专人在交付现场协助清点，对数量短缺、外观瑕疵等问题当场记录并由缔约双方签字确证。供给文件中理应详细列明产品名称、规格型号、数量、生产批号等必要信息。产品提交时，受托方须当同时交付与产品涉及的的技术资料、操作手册和维护指南。供给地点为委托方指定的仓库或施工现场，具体地址以委托方书面通报为准。交付期限届满前三十（30）个工作日，受托方务必书面知会委托方做好收货准备。

从交易安全和效率平衡的角度出发，双方进一步约定。第三.2条验收标准验收按协定标准和程序进行。验收不合格的，委托方须当供给书面验收意见，列明不合格的具体事项和处理建议。受托方在验收过程中获知的委托方商业秘密理应予以守密，不得予以泄露或用于其他目的。

从交易安全和效率平衡的角度出发，双方进一步约定。第四章知识产权与保密第四.1条知识产权归属双方认可，合同中对交付成果的验收并不免除受托方关于知识产权不侵权允诺的职责，该保证是持续和无条件的。协议期满或提前终结后，受托方应在三十（30）个工作日内归还或销毁所有包含委托方知识产权信息的文件、资料、数据载体，并向委托方提交书面销毁证明。委托方依据本合同取得的前景知识产权含技术方案、设计图纸、计算机软件源代码及目标代码、技术文档、研究报告及实验数据等一切形式的智力成果。合作开发成果申请专利的权益由委托方主导行使，受托方应呈交必要的技术文件和协助，专利申请费用及维持费用由甲乙两方按议定比例分担。

从交易安全和效率平衡的角度出发，双方进一步约定。第四.2条技术保密接收方将本合约项下任何涉及保密信息的工作分包给第三方的，应事先取得披露方书面允准，并与该第三方订立包含不低于本合同保密保护水平的书面守密协议。接收方对其分包方、顾问及任何获授权接触保密信息的第三方的保密违约行为担当无限连带职责，披露方可直接向接收方主张全额填偿。因接收方现任或前任雇员违背保密份内之事导致保守机密信息泄露的，视为接收方自身的违约行为，由接收方向披露方承担全部违约责任。接收方雇员离职后，接收方仍应采取合理措施确保该等离职雇员继续负担保密义务，含不过不限于在离职手续中书面重申保密义务并要求订立保密承诺书。缔约双方在合作不再履行后，不得利用由于本协议获知的对方保密信息进行人才挖角，包括但不限于断不可接触或招募对方在合同践行期间参与本项目的核心人员。分包方违背守密义务的，接收方务必就该分包方的违约行为向披露方承受连带赔偿责任，不有权已与分包方签订保密协议为由进行抗辩。

从交易安全和效率平衡的角度出发，双方进一步约定。第五章违约责任第五.1条违约责任迟延付款的违约罚金，参照未付金额每日万分之三的标准，自应付款日次日起计算至实际付清之日止。因一方违约导致对方丧失了与第三方缔结合同机会的，违约方应在合理范围内弥补对方的可得利益损失。本合同所称违约，是指一方当事人不执行合同义务、履行约定书义务不符合议定条件，或明确表示将不完成履约其合同义务的任何行为或事实状态。违约金不足以弥补守约方全部款项损害的，守约方可在已获得违约金的基础上，就超出一部分继续向违约方主张损害赔偿，直至损失获得完全填补。受托方逾期交付合同标的的，每逾期一日应向委托方缴付协约价款千分之一的违约金；逾期超过三十日的，委托方有权解除合同并要求受托方返还已收取的全部款项及同期银行贷款利息。维权费用中的差旅费，以实际发生的交通费、住宿费票据为凭，但每人每日住宿费不可超过人民币捌佰元，交通费以经济舱或高铁二等座为标准。

从交易安全和效率平衡的角度出发，双方进一步约定。第五.2条不可抗力因政府发布工业用电限制令导致委托方无法正常运营的，受影响期间内委托方的相理应交付义务可依据不可抗力条款予以豁免。洪水导致受托方的生产厂房整体淹没，生产设备严重损坏且无法在六十日内修复的，受托方可就受影响批次产品的交付主张不可抗力免责。因雷击、火灾、爆炸、网络攻击或大范围电力中断等意外事件导致契据无法执行的，如该事件符合不可抗力的法定要件，被允许认定为不可抗力事件。

从交易安全和效率平衡的角度出发，双方进一步约定。第六章争议解决与法律适用第六.1条争议解决仲裁裁决对双方均具有终局效力，签约方保障自觉履行仲裁裁决；一方不执行完毕的，另一方可直接向有管辖权的人民法院申请强制执行。因本订明书发生的纠纷，经磋商无法解决的，须向受托方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。经沟通无法解决的，任何一方均可向被告住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

从交易安全和效率平衡的角度出发，双方进一步约定。第六.2条适用法律凡由于第三方向任何一方主张权能而引发的追偿纠纷，其法律适用仍以中华人民共和国法律为准。本合同的签立、效力、解释、执行、修改、解除、解除以及纠纷的解决，均适用中华人民共和国法律。甲乙两方准许，在解释本合约任一条款时，理应以维护交易安全和促进契据目的实现为原则。

从交易安全和效率平衡的角度出发，双方进一步约定。第六.3条通知送达以传真方式发出的通报，发送方收到发送成功认可报告时视为送达。告知寄达的认定以发送方被允许出具发送凭证为准，发送凭证包括然而不限于邮寄回执、快递底单、电子邮件发送记录等。

从交易安全和效率平衡的角度出发，双方进一步约定。第七章附则第七.1条合同变更任何一方均可提议修改本合同，另一方理应在收到修改提议后十五个工作日内予以书面答复，逾期未答复的视为不准许修改。如因法律法规政策变化导致本订明书部分条款需要调整的，签约方理应在三十日内沟通协调落实合约的修订工作。

从交易安全和效率平衡的角度出发，双方进一步约定。第七.2条转让限制任何非经对方书面授权的转让行为均属无效，且构成对本商定书的根本违约。受让方自转让正式生效之日起，自动承继转让方在本合约项下的全部款项权益和义务，转让方不再享有相关权限。双方约定，受让方须以书面形式明确承诺全面承接转让方在本约定书项下尚未践行完毕的全部义务。甲乙两方允准，因司法判决或强制执行导致的合约权益义务转移不受本条限制，但应及时通报相对方。

从交易安全和效率平衡的角度出发，双方进一步约定。第七.3条权利放弃倘若本订明书的多项权能相互关联，放弃其中一项权利的，除非明确放弃，否则不影响其他关联权利的行使。任何一方不有权另一方在类似合同中曾放弃某权利为由，主张在本合约中该权能也应被放弃。

从交易安全和效率平衡的角度出发，双方进一步约定。第七.4条可分割性如果本订明书中某一条款被删除后导致合同出现漏洞，甲乙两方应依据合约其他条款和交易习惯予以填补。

从交易安全和效率平衡的角度出发，双方进一步约定。第七.5条完整协议本合同构成双方就本合同标的达成的完整协议，取代此前双方就同一事项进行的全额口头或书面沟通、陈述及谈判。合同各方予以确认，在签立本订明书之前，任何一方均未依赖对方在本合同之外作出的任何陈述、声明或保障。本约定书及其附件、补充协议共同构成双方之间关于协议标的的完整合意，具有排他性效力。

从交易安全和效率平衡的角度出发，双方进一步约定。第七.6条特别约定任何一方因履行本合同而侵犯第三方合法权益的，侵权方应独立承受份内之事并填偿对方因此遭受的损害。合同双方特别商定，本约定书中的标题仅为阅读方便而设，不准作为解释合同条款内容的依据。两造在此协定，一方丧失履约能力或被列为失信被实施人的，另一方有权单方解除契据并要求赔偿。双方在此特别协定，合同因任何原因不再落实的，结算清理条款和讼争解决条款继续有效。本约定书中使用的词语，单复数形式可予互换使用，上下文另有要求的除外。

从交易安全和效率平衡的角度出发，双方进一步约定。第七.7条合同生效如法律法规要求本合同必得经审批或登记方可生效，则以相关审批或登记完成之日为生效日。合同生效后如果发生不可抗力事件，不影响合同已经开始施行的事实，仅涉及后续执行问题。双方协定本契约附生效条件，即受托方在签约后三十日内取得涉及的行政