2026年全国一级造价师之建设工程计价考试高频题(附答案)

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年一级造价师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、国外项目投资估算阶段划分中，具备设备规格表、主要设备生产能力和尺寸、项目的平面布置、各建筑的大致尺寸和公用设施的初步位置的投资估算阶段属于（）。A.工程设计阶段B.投资机会研究C.初步可行性研究D.详细可行性研究

2、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），中标人投标报价浮动率的计算公式是（）。A.B.C.D.

3、下列关于现场签证的提出，说法正确的是（）。A.施工合同履行期间出现现场签证事件的，发承包双方应调整合同价款B.承包人应发包人要求完成合同以外的零星项目，发包人应及时以口头形式向承包人发出指令C.承包人应按照现场签证内容计算价款，报送总承包人确认后，支付合同价款D.合同工程发生现场签证事项时，承包人即可实施相关工作

4、已知计算工程预付款起扣点的公式为T=P—M/Ｎ，其中N的含义是（)。A.工程预付款额B.承包工程价款总额C.主要材料及构件所占比重D.开始扣回预付款时累计完成工作量

5、下列发承包双方在约定调整合同价款的事项中，属于工程变更类的是（）。A.工程量清单缺项B.不可抗力C.物价波动D.提前竣工

6、关于履行合同中争议的解决，下列做法正确的是()。A.在争议提出诉讼后，双方不再通过友好协商解决争议B.发生争议后，可提请争议评审组评审C.协商不成或不接受争议评审的，可向任一方所在地的仲裁机构申请仲裁D.对仲裁决议不服的可向有管辖权的人民法院提起诉讼

7、某地2021年拟建一座年产30万吨的化工厂，该地区2019年建成的年产20万吨相同产品的类似项目实际建设投资为8000万元。2019年和2021年该地区的工程造价指数（定基指数）分别为1.12和1.15，生产能力指数为0.8，预计该项目建设期的两年内工程造价仍将年均上涨6%。则该项目的静态投资为（）万元。A.12432.97B.11361.69C.9857.14D.10786.56

8、关于建设项目竣工运营后的新增资产，下列说法正确的是（）。A.新增资产按资产性质分为固定资产、流动资产和无形资产三大类B.分期分批交付生产或使用的工程，待工程全部交付使用后，一次性计算新增固定资产增值C.凡购置的达到固定资产标准不需安装的工器具，应在交付使用后计入新增固定资产D.企业库存现金、存货及建设单位管理费中未计入固定资产的各项费用等，应在交付使用后计入新增流动资产价值

9、关于工程量清单的编制和适用范围正确的是（）。A.设计及以后各阶段B.招标工程量清单的完整性和准确性由编制人负责C.以单位（项）为对象编制D.国家特许经营的项目可以不采用清单计价

10、某施工机械耐用总台班为800台班，大修周期数为4，每次大修理费用为1200元，则该机械的台班大修理费为（）元。A.7B.6.0C.4.5D.3.0

11、某達筑工程报告期咅项费用构成和咅单项价格指数如下表所示，则该工程的達筑安装工程造价指数为（）。A.0.995B.0.996C.0.997D.0.998

12、投标人编制投标文件时，应以（）作为计算人工、材料、机具台班消耗量的基本依据。A.企业定额B.施工定额C.预算定额D.概算定额

13、关于工程造价咨询人从事工程造价鉴定工作，下列做法中正确的是（）。A.不需收集施工过程中的施工组织、质量、工期等资料B.可以安排经验丰富的造价员独立承担鉴定工作C.应收集鉴定项目同时期、同类型工程的技术经济指标D.工程造价鉴定书中可不对鉴定过程中使用的技术手段进行描述

14、民用建设项目中，小区规划设计的核心问题是（）。A.提高结构面积系数B.增大居住建筑面积密度C.总平面设计要合理D.提高土地利用率

15、在施工过程的影响因素中，下列各项中属于技术因素的是（）。A.工人的技术水平B.所用材料的规格和性能C.施工组织和施工方法D.工资分配方式

16、某砌筑工程，工程量为10m3，每立方砌体需要基本用工0.86工日，辅助用工和超运距用工分别是基本用工的28％和18％，人工幅度差系数为15％，则该砌筑工程的人工工日消耗量是（）工日。A.11.75B.12.56C.14.44D.15.78

17、关于预付款担保的说法,正确的是（）。A.预付款担保的形式必须为银行保函B.预付款担保的担保金额必须高于预付款C.在预付款的扣回进程中担保金额保持不变D.预付款保函在预付款扣回之前必须保持有效

18、关于工程造价的分部组合计价原理，下列说法正确的是（）。A.分部分项工程费=基本构造单元工程量×工料单价B.工料单价指人工、材料和施工机械台班单价C.基本构造单元是由分部工程适当组合形成D.工程总价是按规定程序和方法逐级汇总形成的工程造价

19、某项目建设期为3年，第一、二年贷款各2000万元，第三年贷款1000万元，贷款年内均衡发放，年利率为10%，建设期内只计息不付息。该项目第三年建设期利息为（）万元。A.491B.591C.410D.1010

20、投标准备时间自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）天。采用电子招标投标在线提交投标文件的，最短不少于（）日。A.20，10B.20，15C.30，10D.30，20

21、对工程建设项目或单项工程造价指数的编制会产生影响的是（）。A.报告期人工费B.报告期建设项目或单项工程造价C.报告期措施费D.报告期间接费

22、在世界银行工程造价的构成中，有一项费用有可能发生，有可能不发生，在正常建设条件下可能不动用，只是一种贮备。此项费用是（）。A.建设成本上升费用B.项目间接建设成本C.未明确项目准备金D.不可预见准备金

23、关于建设工程竣工结算审核，下列说法中正确的是（）。A.非国有企业投资的建设工程，不应委托工程造价咨询机构审核B.国有资金投资的建设工程，应当委托工程造价咨询机构审核C.承包人不同意造价咨询机构的结算审核结论时，造价咨询机构不得出具审核报告D.工程造价咨询机构的核对结论与承包人竣工结算文件不一致的，以造价咨询机构核对结论为准

24、采用工程总承包方式发包的工程，其工程总承包管理费应从（）中支出。A.建设管理费B.建设单位管理费C.建筑安装工程费D.基本预备费

25、关于建设工程的分部组合计价，下列说法中正确的是（）。A.适用于没有具体图样和工程量清单的建设项目计价B.要求将建设项目细分到最基本的构造单元C.是利用产出函数进行计价D.具有自上而下、由粗到细的计价组合特点

26、施工企业按规定缴纳的车船使用税应计入建安工程造价的（）。A.税金B.利润C.企业管理费D.规费

27、指数按其编制方法的不同，可分为()。A.总指数、个体指数B.综合指数、平均数指数C.质量指数、数量指数D.定基指数、环比指数

28、根据《评标委员会和评标方法暂行规定》等，评标委员会发现的投标报价算数错误，应由（）进行修正。A.评标委员会B.招标监督机构C.招标人D.投标人

29、关于项目决策和工程造价的关系，下列说法中正确的是（）。A.工程造价的正确性是项目决策合理性的前提B.项目决策的内容是决定工程造价的基础C.投资估算的深度影响项目决策的精确度D.投资决策阶段对工程造价的影响程度不大

30、在下列工人工作时间中，属于有效工作时间的是（）。A.工人在工作过程中为恢复体力所必需的短暂休息时间B.施工工艺特点引起的工作中断所必需的时间C.抹灰工不得不补上偶然遗留的墙洞所必需的时间D.木作工程中磨凿子所必需的时间

31、（2014年真题）关于项目决策和工程造价的关系，下列说法中正确的是（）。A.工程造价的正确性是项目决策合理性的前提B.项目决策的内容是决定工程造价的基础C.投资估算的深度影响项目决策的精确度D.投资决策是一个由深入浅、不断深化的过程

32、在采用工料单价法施工图预算编制过程中，工料分析的结果是()。A.得出单位工程人工、材料的消耗数量B.将单价乘以工程量得出合价C.明确详图、说明、尺寸和其他符号是否正确D.为计算工程量、套用定额、计算直接费打下基础

33、（2021年真题）出料容量为200L的干混砂浆罐式搅拌机，每次工作循环中，运料、装料、搅拌、卸料、不可避免的中断时间分别为5min、1min、3min、1min、5min，若机械时间利用系数为0.8，则该机械台班产量定额为（）。A.5.12m3/台班B.1.30m3/台班C.7.68m3/台班D.1.95m3/台班

34、在项目决策阶段影响工程造价的因素中，下列各项中属于影响建设规模的技术因素的是先进适用的（）。A.资源技术和环境治理技术B.资源技术和生产技术C.环境治理技术和管理技术D.生产技术、技术装备和管理技术

35、（2020年真题）根据《建设工程造价鉴定规范》（GB/T51262-2017），关于鉴定期限的起算，下列说法正确的是（）。A.从鉴定机构函复委托人接受委托之日起算B.从鉴定机构函复委托人接受委托之日的次日计算C.从鉴定人接收委托人移交证据材料之日起算D.从鉴定人接收委托人移交证据材料之日的次日起算

36、在材料单价的组成和确定中，材料单价的计算公式为（）。A.材料单价=（供应价格+运杂费）×（1+运输损耗费率）×（1+采购及保管费率）B.材料单价=（供应价格+运杂费+运输损耗费率）×（1+采购及保管费率）C.材料单价=（供应价格+运杂费+采购及保管费率）×（1+运输损耗费率）D.材料单价=供应价格×（1+运杂费费率）×（1+采购及保管费率）

37、某工厂采购一台国产非标准设备，制造厂生产该台设备所用材料费20万元，加工费2万元，辅助材料费4000元，专用工具费3000元，废品损失费率10%，外购配套件费5万元，包装费率2%，利润率为7%，材料采购过程中发生增值税进项税额1.8万元，增值税税率17%，非标准设备设计费2万元，该国产非标设备包装费为（）万元。A.0.4994B.0.5344C.0.5994D.0.6414

38、（2018年真题）某项目施工合同约定，承包人承租的水泥价格风险幅度为±5%，超出部分采用造价信息法调差。已知投标人投标价格、基准期发布价格分别为440元/t、450元/t，2018年3月的造价信息发布价为430元/t。则该月水泥的实际结算价格为（）元/t。A.418B.427.5C.430D.440

39、工程总承包招投标中，投标有效期均为（）天。A.60B.90C.100D.120

40、某行政大厅工程项目，建设期为3年，建设期内在第1年和第2年均衡获得的贷款额分别为2000万元，第3年均衡获得的贷款额为1500万元，贷款年利率为6％，期内只计息不支付，建设期应计利息为（）万元。A.359.62B.525.00C.543.22D.719.23

41、在机械工作时间消耗的分类中，由于工人装料数量不足引起的砂浆搅拌机不能满载工作的时间属于（）A.机械的多余工作时间B.机械的停工时间C.违反劳动纪律引起的机械时间损失D.低负荷下的工作时间

42、某项目施工过程中发生工程变更，引起分部分项工程项目发生变化，已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，调整该变更项目的单价应考虑报价浮动率。已知该工程的中标价为5030万元，招标控制价为5100万元，则承包人报价浮动率L为（）。A.1.37％B.1.39％C.1.37D.1.39

43、关于材料消耗的性质及确定材料消耗量的基本方法，下列说法准确的是（）。A.理论计算法适用于确定材料净用量B.必须消耗的材料量是指材料的净用量C.土石方爆破工程所需的炸药、雷管、引信属于非实体材料D.现场统计法主要适用于确定材料损耗量

44、（2019年真题）关于工程定额的应用，下列说法正确的是（）。A.施工定额是编制施工图预算的依据B.行业统一定额只能在本行业范围内使用C.企业定额反映了施工企业的生产消耗标准，宜用于工程计价D.工期定额是工程定额的一种类型，但不属于工程计价定额

45、下列工程设计阶段中，对控制工程造价影响最小的是()阶段。A.初步设计B.技术设计C.施工图设计准备D.施工图设计

46、采用现场测定法，测得某种建筑材料在正常施工条件下的单位消耗量为12.47kg，损耗量为0.65kg，则该材料的损耗率为（）%。A.4.95B.5.21C.5.45D.5.50

47、承包人在提交的最终结清申请中，只限于提出()的索赔。A.工程接收证书颁发前发生B.工程接收证书颁发中发生C.工程接收证书颁发后发生D.工程接收证书颁发全过程发生

48、在工业项目的工艺设计过程中，影响工程造价的主要因素包括（）。A.生产方法.工艺流程.功能分区B.产品方案.工艺流程.设备选型C.工艺流程.功能分区.运输方式D.工艺流程.原材料供应.运输方式

49、工料单价法编制施工图预算的步骤包括：①填写封面、编制说明；②复核；③计算直接费；④列项并计算工程量；⑤编制工料分析表；⑥计算主材费并调整直接费。正确的顺序是（）。A.①④③⑤⑥②B.④③⑤⑥②①C.④③⑥⑤②①D.①④③⑥⑤②

50、建设地点选择时需进行费用分析，下列费用中应列入项目投资费用比较的是（）。A.动力供应费B.燃料运入费C.产品运出费D.建材运输费

51、工作日写实法测定的数据显示，完成10m3某现浇混凝土工程需基本作时间8小时，辅助工作时间占工序作业时间的8%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间、损失时间分别占工作日的5%、2%、18%、6%。则该混凝土工程的时间定额是（）工日/10m3。A.1.44B.1.45C.1.56D.1.64

52、当出现共同延误事件时，如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人一定可以得到补偿是（）。A.不能获得补偿B.工期延长C.工期延长及费用补偿D.工期延长、费用补偿及利润补偿

53、（2017年真题）根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），中标人投标报价浮动率的计算公式是（）。A.（1-中标价/最高投标限价）×100%B.（1-中标价/施工图预算）×100%C.（1-不含安全文明施工费的中标价/不含安全文明施工费的最高投标限价）×100%D.（1-不含安全文明施工费的中标价/不含安全文明施工费的施工图预算）×100%

54、（2018年真题）某国内工程合同对欠付价款利息计付标准和付款时间没有约定，当发生工程欠款事件时，下列利息支付的说法中错误的是（）。A.按照中国人民银行发布的同期各类贷款发放利率中的高值计息B.建设工程已实际交付的，计息日为交付之日C.建设工程没有交付的，计息日为提交竣工结算文件之日D.建设工程未交付的，工程价款也未结算的，计息日为当事人起诉之日

55、在投标报价过程中，汇总分部分项工程和措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价汇总表以及规费税金项目计价表，可得到（）。A.工程项目投标总价汇总表B.单项工程投标报价汇总表C.单位工程投标报价汇总表D.投标总价

56、根据《建设工程工程量计价规范》（GB50500-2013），关于****编制和计价，下列说法正确的是（）。A.暂列金额由招标人在工程量清单中暂定B.暂列金额包括暂不能确定价格的材料暂定价C.专业工程暂估价中包括规费和税金D.计日工单价中不包括企业管理费和利润

57、投标人复核招标工程量清单时发现了遗漏,是否向招标人提出修改意见取决于（）。A.招标文件规定是否允许提出增补B.遗漏工程量的大小C.投标人的投标策略D.遗漏项目是否在工程量计算规范附录中有列项

58、在招标工程量清单编制的准备工作中，初步研究阶段主要完成的工程内容包括（）。A.现场踏勘B.拟定常规的施工组织设计C.确定工程量清单编审的范围及需要设定的暂估价D.估算整体工程量

59、已知某建筑概算指标中的综合单价为350元/m2，每m2建筑面积所分摊的毛石基础为0.8m3，毛石基础综合单价为70元/m3，现准备建造一个类似的建筑物，采用钢筋混凝土带形基础，若每m2建筑面积分摊的钢筋混凝土带形基础为0.7m3，钢筋混凝土带形基础综合单价为120元/m3，则该拟建新建筑物的修正概算指标综合单价为（）元/m2。A.322B.378C.350D.400

60、关于联合试运转费，下列说法中正确的是（）。A.包括对整个生产线或装置运行无负荷和有负荷试运转所发生的费用B.包括施工单位参加试运转人员的工资及专家指导费C.包括试运转中暴露的应设备缺陷发生的处理费用D.包括对单台设备进行单机试运转工作的调试费

61、关于评标过程中，对投标报价算术错误的修正，下列说法中正确的是（）。A.评标委员会应对报价中的算术性错误进行修正B.修正的价格，经评标委员会书面确认后具有约束力C.投标人应接受修正价格，否则将没收其投标保证金D.投标文件中的大写与小写金额不一致的，以小写金额为准

62、工程总承包企业投标报价决策时应准确估计成本，其成本费用应由（）等组成。A.勘察设计费用、采购费用、施工费用、风险费用B.勘察设计费用、分包合同费用、施工费用、利润C.公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、分包合同费用D.公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、风险费用

63、某承包工程总价为500万元，其中材料费占45％，该工程计划工期为500天，材料储备定额天数为60天，则应支付预付款（）万元。A.36.99B.225C.27D.60

64、（2017年真题）工程总承包企业投标报价决策时应准确估计成本，其成本费用应由（）等组成。A.勘察设计费用、采购费用、施工费用、总部管理费B.勘察设计费用、分包合同费用、施工费用、利润C.公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、分包合同费用D.公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、风险费用

65、根据我国现行建设项目投资构成；建设投资中没有包括的费用是(.）A.工程费用B.工程建设其他费用C.建设期利D.预备费

66、某工程采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料费、加工费和辅助材料费合计20万元，专用工具费率为2%，废品损失率为8%，利润率为10%，增值税率为17%。假设不在发生其他费用，则该设备的销项增值税为（）万元。A.4.08B.4.09C.4.11D.4.12

67、可行性研究阶段投资估算的精确度的要求为：误差控制在±（）%以内。A.5B.10C.15D.20

68、采用概算定额法编制设计概算的主要工作步骤有:①套用各子目的综合单价;②搜集基础资料;③计算措施项目费:④编写概算编制说明;⑤汇总单位工程造价;⑥计算工程量。上述工作步骤正确的排序是（）。A.②⑥①③⑤④B.④②⑥①⑤③C.②⑥④①③⑤D.④⑥②①⑤③

69、在正常的施工条件下，完成一定计量单位合格分项工程或结构构件所需消耗的人工、材料、施工机具台班数量及其费用标准的定额是（）。A.预算定额B.施工定额C.概算定额D.概算指标

70、在对城市规划区内国有土地上实施房屋拆迁时，下列各项中属于迁移补偿费的是（）。A.拆迁补偿金B.土地出让金C.青苗补偿费D.企业单位因搬迁造成的停工损失补贴费

71、某施工合同约定，施工现场主导施工机械一台，由施工企业租得，台班单价为300元/台班，租赁费为100元/台班，人工工资为40元/工日，窝工补贴为10元/工日，以人工费为基数的管理费和利润综合费率为35%，在施工过程中，发生了如下事件：（1）出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工30个工日；（2）因恶劣天气导致场外道路中断，抢修道路用工20工日；（3）场外大面积停电，停工2天，人员窝工10工日。为此，施工企业可向业主索赔费用为（）元。A.1080B.1380C.1500D.1650

72、关于工程预付款的额度计算和支付，下列说法正确的是（）A.采用百分比法时，预付款支付比例不得低于签约合同价的10%B.采用百分比法时，预付款支付比例不宜高于扣除暂列金额后签约合同价的30%C.采用公式计算法时，预付款=年度工程总价/年度施工天数×材料储备定额天数D.采用公式计算法时，施工天数一般按360天计算

73、根据FIDIC合同，承包商向工程师提交竣工决算报告的时间是在承包商收到工程接收证书后()天内。A.28B.42C.56D.84

74、当工程变更引起分部分项工程费调整时，若已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息（参考）价格缺价的，此时工程变更的组价依据中不包括下列哪一项（）。A.报价浮动率B.变更工程资料C.计量规则和计价办法D.通过市场调查等的有合法依据的市场价格

75、下列关于施工仪器仪表台班单价组成的说法，正确的是（）。A.对进口与国产施工仪器仪表性能规格相同的，应以进口为准取定施工仪器仪表原值B.进口施工仪器仪表原值应按估算期国内市场价格取定C.施工仪器仪表原值应按含一次运杂费和采购保管费的价格取定D.施工仪器仪表台班动力费是指施工仪器仪表在施工过程中所耗用的电费

76、关于国产设备运杂费估算的说法，正确的是（）。A.国产设备运杂费包括由设备制造厂交货地点运至工地仓库止所发生的运费B.国产设备出厂价格中没有包含的设备包装和包装材料器具费不应包括在运杂费中C.运杂费在计取时不区分沿海和内陆，统一按运输距离估算D.成套公司的服务费不应计入运杂费

77、某地2014年拟建一年产30万吨化工产品的项目，建设期两年。根据调查，该地区2010年建设的年产10万吨相同产品的已建项目投资额为1亿元。生产能力指数为0.8，若2010年至2014年工程造价平均每年递增10%，则该拟建项目的静态投资为（）亿元。A.4.390B.3.526C.4.112D.5.120

78、自行组织培训或委托其他单位培训的人员工资、工资性补贴、职工福利费、差旅交通费、劳动保护费、学习资料费等支出应计入（）。A.建筑安装工程费B.建设单位管理费C.生产准备D.联合试运转费

79、某进度款支付申请报告包含了下列内容：①本期已实施工程的价款；②累计已完成的工程价款；③累计已支付的工程价款；④本斯已完成计日工金额；⑤应扣减的质量保证金。据此，发包人本期应支付的工程价款是（）。A.②+①+③一④一⑤B.②一③+①+④一⑤C.③+①一②十④一⑤D.①+②+③+④一⑤

80、（2016年真题）招标人要求总承包人对专业工程进行统一管理和协调的，总承包人可计取总承包服务费，其取费基数为（）。A.专业工程估算造价B.投标报价总额C.分部分项工程费用D.分部分项工程费与措施费之和二、多选题

81、当事人应当履行发生法律效力的法院判决或裁定、仲裁裁决、法院或仲裁调解书;拒不履行的，对方当事人可以请求（）执行。A.担保人B.调解人C.仲裁机构D.人民法院

82、对于给定暂估价的专业工程，属于依法必须招标的项目，对其招标过程描述正确的是（）。A.承包人参加投标的工程，应由发包人作为招标人B.承包人不参加投标的工程，应由承包人作为招标人，与组织招标工作的有关费用发包人另行支付C.承包人参加投标的工程，应由发包人作为招标人，承包人与其他投标人平等竞争D.承包人不参加投标的工程，应由承包人作为招标人，但评标委员会的组建需报送发包人批准

83、某分项工程招标工程量清单为1000m3。施工中由于设计变更调整为1200m3。该分项工程招标控制价单价为300元/m3。投标报价单价为380元/m3。根据《建设工程工程量清单计价规范》，该分项工程的结算款为（）元。A.430000B.449000C.442000D.454250

84、根据现行《标准设计施工总承包招标文件》，其他项目清单中依法必须招标的专业工程暂估价项目由承包人作为发包人，关于该专业工程的招标，下列说法正确的是（）。A.招标文件不需要发包人批准B.评标方案不需要发包人批准，仅将结果报发包人备案C.组织招标的费用由承包人承担D.该专业工程中标价格不会影响总承包人的合同价款

85、下列费用项目中，属于工程建设其他费中研究试验费的是（）。A.新产品试制费B.水文地质勘查费C.特殊设备安全监督检验费D.委托专业机构验证设计参数而发生的验证费C项和研究试验费是平行的。

86、有关工程欠款利息的计息日，下列说法中正确的是（）。A.建设工程已实际交付的，为交付之日B.建设工程没有交付的，为竣工验收合格之日C.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人提出申请之日D.建设工程有争议的，为提交工程造价鉴定之日

87、已知某工程项目年度工程总价为1000万元，材料比例为40%，日历天按照365天计算，其中双休日共104天，法定假日11天。有关材料购买的系列时间包括：在途天数10天，加工天数5天，整理天数2天，供应间隔天数15天，保险天数10天，则按照公式法计算的工程预付款数额为（）万元。A.67.20B.46.03C.64.37D.43.84

88、根据现行建设项目工程造价构成的相关规定，工程造价是指（）。A.为完成工程项目建造，生产性设备及配合工程安装设备的费用B.建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资C.为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用D.在建设期内预计或实际支出的建设费用

89、关于建设工程竣工图的绘制和形成，下列说法中正确的是（）。A.凡按图竣工没有变动的，由发包人在原施工图上加盖“竣工图”标志B.凡在施工过程中发生设计变更的，一律重新绘制竣工图C.平面布置发生重大改变的，一律由设计单位负责重新绘制竣工图D.重新绘制的新图，应加盖“竣工图”标志

90、某工作的自由时差为1天，总时差为4天。该工作施工期间，因发包人延迟提供工程设备而致施工暂停。以下关于该项工作工期索赔的说法正确的是（）。A.若施工暂停2天，则承包人可获得工期补偿1天B.若施工暂停3天，则承包人可获得工期补偿1天C.若施工暂停4天，则承包人可获得工期补偿3天D.若施工暂停5天，则承包人可获得工斯补偿1天

91、根据《建设工程工程量计价规范》（GB50500-2013），下列关于分部分项工程项目清单的说法，正确的是（）。A.各专业工程量计算规范附录表中的“项目名称”为单位工程项目名称，是形成分部分项工程项目清单项目名称的基础B.项目特征是构成分部分项工程项目.措施项目自身价值的本质特征C.当出现工程量计算规范附录中未包括的清单项目时，在工程量清单中应附补充项目的项目名称.项目特征.计量单位.工程量计算规则D.补充项目的编码由B与工程量计算规范的代码和三位阿拉伯数字组成

92、（2014年真题）在建设项目各阶段的工程造价中，一经批准将作为控制建设项目投资最高限额的是（）。A.投资估算B.设计概算C.施工图预算D.竣工结算

93、采用工料单价法编制施工图预算时，下列做法正确的是（）。A.若分项工程主要材料品种与预算单价规定材料不一致，需要按实际使用材料价格换算预算单价B.因施工工艺条件与预算单价的不一致而致工人、机械的数量增加，只调价不调量C.因施工工艺条件与预算单价的不一致而致工人、机械的数量减少，既调价也调量D.对于定额项目基价中未包括的主材费用，应按造价管理机构发布的造价信息价补充进定额基价

94、（2018年真题）招标工程量清单的项目特征中通常不需描述的内容是（）。A.材料材质B.结构部位C.工程内容D.规格尺寸

95、（2017年真题）根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于施工发承包投标报价的编制，下列做法正确的是（）。A.设计图纸与招标工程量清单项目特征描述不同的，以设计图纸特征为准B.暂列金额应按照招标工程量清单中列出的金额填写，不得变动C.材料、工程设备暂估价应按暂估单价，乘以所需数量后计入其他项目费D.总承包服务费应按照投标人提出的协调、配合和服务项目自主报价

96、关于工程定额的应用,下列说法正确的是（）A.施工定额是编制施工图预算的依据B.行业统一定额只能在本行业范围内使用C.企业定额反映了施工企业的生产消耗标准，可直接用于工程计价D.工期定额是工程定额的一种类型，但不属于工程计价定额

97、下列建设工程施工合同无效情况下产生的价款纠纷，法院不予支持的是（）。A.工程竣工验收合格，承包人请求按合同支付工程价款B.工程竣工验收不合格、但修复后合格，发包人要求承包人承担修复费用C.工程竣工验收不合格、修复后仍不合格，承包人请求支付工程价款D.承包人超越资质等级签订施工合同，但竣工前取得相应资质等级，请求按照有效合同处理

98、某项目建设前期年限为1年，建设期为3年，各年计划投资额如下：第一年静态投资1000万元，第二年1000万元，第三年500万元，年均投资价格上涨率为5％，则该项目的价差预备费为（）万元。A.165.49B.231.31C.298.77D.367.88

99、关于生产准备，下列说法中正确的有（）。A.只包括自行组织培训的相关费用B.包括保证初期正常生产所需的生产办公家具用具的购置费用C.包括保证初期正常生活所需的生活家具用具的购置费用D.可按设计定员乘以人均生产准备费指标计算

100、（2016年真题）投标人在投标前期研究招标文件时，对合同形式进行分析的主要内容为（）。A.承包人任务B.计价方式C.付款办法D.合同价款调整

参考答案与解析

1、答案：C本题解析：

2、答案：A本题解析：暂无解析

3、答案：A本题解析：本题考查的是其他类合同价款调整事项。选项B错误，承包人应发包人要求完成合同以外的零星项目，发包人应及时以书面形式向承包人发出指令；选项C错误，承包人应按照现场签证内容计算价款，报送发包人确认后，支付合同价款；选项D错误，合同工程发生现场签证事项时，经发包人签证确认，承包人即可实施相关工作。

4、答案：C本题解析：题干所给公式中的字母舍义为T——起扣点，即工程预付款开始扣回时的累计完成工作量金额；M——工程预付款限额；N——主要材料及构件所占比重；P——承包工程价款总额。见教材第六章第三节P305。

5、答案：A本题解析：工程变更类调价事项主要包括工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差、计日工等事件。

6、答案：B本题解析：A错，在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，双方均可共同努力友好协商解决争议。C、D错，合同当事人友好协商解决不成，不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款约定下列一种方式解决：向约定的仲裁委员会申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

7、答案：B本题解析：本题考查的是静态投资部分的估算方法。该项目的静态投资=8000×（30/20）^0.8×（1.15/1.12）=11361.69（万元）。

8、答案：C本题解析：在计算新增固定资产价值时，应注意以下几种情况：（1）对于为了提高产品质量、改善劳动条件、节约材料消耗、保护环境而建设的附属辅助工程，只要全部建成，正式验收交付使用后就要计入新增固定资产价值；（2）对于单项工程中不构成生产系统，但能独立发挥效益的非生产性项目，如住宅、食堂、医务所、托儿所、生活服务网点等，在建成并交付使用后，也要计算新增固定资产价值；（3）凡购置达到固定资产标准不需安装的设备、工器具，应在交付使用后计入新增固定资产价值；（4）属于新增固定资产价值的其他投资，应随同受益工程交付使用的同时一并计入。

9、答案：C本题解析：P43-44A：我国目前使用的建设工程工程量清单计价规范主要用于施工图完成后进行发包的阶段，B：采用工程量清单方式招标，招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由招标人负责。C：招标工程量清单应以单位（项）工程为单位编制。D：使用国有资金投资的建设工程发承包，必须采用工程量清单计价。

10、答案：C本题解析：台班大修理费是机械使用期限内全部大修理费之和在台班费用中的分摊额，它取决于一次大修理费用、大修理次数和耐用总台班的数量。其计算公式为台班大修理费=一次大修理费X寿命期内大修理次数/耐用总台班见教材第二章第三节P61~62。大修周期=寿命期大修理次数+1【考核要点】台班大修理费的计算。

11、答案：A本题解析：本题考察的是建筑安装工程价格指数。

12、答案：A本题解析：投标单位以施工方案、技术措施作为投标报价计算的基本条件，以企业定额作为计算人工、材料、机具台班消耗量的基本依据。

13、答案：C本题解析：本题考查的是合同价款纠纷的处理。工程造价咨询人进行工程造价鉴定工作时，应收集鉴定项目同时期同类型工程的技术经济指标及其各类要素价格等。选项A错误，工程造价咨询人收集鉴定项目的鉴定依据时，内容包括施工过程中施工组织、质量、工期和造价等工程资料。选项B错误，工程造价咨询人进行工程造价司法鉴定，应指派专业对口、经验丰富的注册造价工程师承担鉴定工作。选项D错误，工程造价鉴定书中应鉴定过程中使用的技术手段进行描述。

14、答案：D本题解析：本题考查的是设计阶段影响工程造价的主要因素。民用建设项目中，小区规划设计的核心问题是提高土地利用率。

15、答案：B本题解析：技术因素通常与材料和机具有关，组织因素通常与工人有关。

16、答案：C本题解析：人工工日消耗量由分项工程所综合的各个工序劳动定额包括的基本用工、其他用工两部分组成。其中。其他用工是辅助基本用工消耗的工日，包括超运距用工、辅助用工和人工幅度差用工。基本用工=∑（综合取定的工程量×劳动定额）=10×0.86=8.6（工日）；辅助用工+超运距用工=8.6×（28%+18％）=3.956（工日）；人工幅度差=（基本用工+辅助用工+超运距用工）×人工幅度差系数=（8.6+3.956）×15％=1.8834（工日）；人工工日消耗量=基本用工+其他用工=8.6+3.956+1.8834=14.44（工日）。

17、答案：D本题解析：P256-258预付款担保的主要形式为银行保函。预付款担保的担保金额通常与发包人的预付款是等值的。预付款一般逐月从工程进度款中扣除，预付款担保的担保金额也相应逐月减少。承包人的预付款保函的担保金额根据预付款扣回的数额相应扣减，但在预付款全部扣回之前一直保持有效。预付款担保也可以采用发承包双方约定的其他形式，如由担保公司提供担保，或采取抵押等担保形式。

18、答案：D本题解析：本题考查的是工程造价的分布组合计价原理。选项A错误，分部分项工程费=（基本构造单元工程量×相应单价）。选项B错误，工料单价仅包括人工、材料、机具使用费用，是各种人工消耗量、各种材料消耗量、各类施工机具台班消耗量与其相应单价的乘积；选项C错误，基本构造单元是由分项工程适当组合形成的。

19、答案：A本题解析：本题考查的是建设期利息。q1=（2000/2）×10%=100万元q2=（2000+100+2000/2）×10%=310万元Q3=（2100+2000+310+1000/2）×10%=491万元

20、答案：A本题解析：投标准备时间自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20天。采用电子招标投标在线提交投标文件的，最短不少于10日。

21、答案：B本题解析：根据《建设工程计价》第二章第六节，应选B项。建筑安装工程造价指数、工程建设其他费用指数和设备、工器具价格指数、报告期建设项目或单项工程造价都会对建设项目或单项工程造价指数产生影响。

22、答案：D本题解析：教材P3不可预见准备金只是一种储备、可能不动用。

23、答案：B本题解析：选项A错误，非国有资金投资的建筑工程发包人在协商期内未与承包人协商或者经协商未能与承包人达成协议的，应当委托工程造价咨询企业进行竣工结算审核；选项C错误，承包人对发包人提出的工程造价咨询企业竣工结算审核意见有异议的，在接到该审核意见后一个月内，可以向有关工程造价管理机构或者有关行业组织申请调解，调解不成的，可以依法申请仲裁或者向人民法院提起诉讼；选项D错误，发包人委托工程造价咨询机构核对竣工结算的，工程造价咨询机构应在规定期限内核对完毕，核对结论与承包人竣工结算文件不一致的，应提交给承包人复核。

24、答案：A本题解析：本题考查的是与项目建设有关的其他费用。建设管理费包括建设单位管理费、工程监理费、工程总承包管理费。

25、答案：B本题解析：教材P34教材原文：工程造价计价基本原理是项目的分解和价格的组合。即将建设项目自上而下细分于最基本的构造单元。B正确。教材P33，当一个建设项目还没有具体的图样和工程量清单时，需要利用产出函数对建设项目投资进行匡算，A、C、错；再按自下而上的分部组合计价法，计算出总造价，D、错。

26、答案：C本题解析：本题考查的是企业管理费的内容。企业管理费是指建筑安装企业组织施工生产和经营管理所需的费用。内容包括：税金是指企业按规定缴纳的房产税、非生产性车船使用税、土地使用税、印花税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加等各项税费

27、答案：B本题解析：指数的分类：(1)指数按所反映的现象范围的不同，分为个体指数、^总指数；(2)按其所反映的现象性质不同，分为数量指标指数和质量指标指数；(3)按照采用的基期不同，分为定基指数和环比指数；(4)按其编制的方法不同，分为综合指数和平均数指数。

28、答案：A本题解析：教材P214本题考查的是评标的准备与初步评审。评标委员会按原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标被否决。

29、答案：B本题解析：本题考查的是项目决策与工程造价的关系：(1)项目决策的正确性是工程造价合理性的前提；(2)项目决策的内容是决定工程造价的基础；(3)项目决策的深度影响投资估算的精确度；(4)工程造价的数额影响项目决策的结果。

30、答案：D本题解析：选项A错误，工人在工作过程中为恢复体力所必需的短暂休息时间属于休息时间；选项B错误，施工工艺特点引起的工作中断所必需的时间属于不可避免的中断时间；选项C错误，抹灰工不得不补上偶然遗留的墙洞所必需的时间属于偶然时间。

31、答案：B本题解析：知识点：项目决策阶段影响工程造价的主要因素。选项A，项目决策的正确性是工程造价合理性的前提；选项C，项目决策的深度影响投资估算的精确度；选项D，投资决策是一个由浅入深、不断深化的过程。

32、答案：A本题解析：工料分析是按照各分项工程，依据定额或单位估价表，首先从定额项目表中分别将各分项工程消耗的每项材料和人工的定额消耗量查出;再分别乘以该工程项目的工程量，得到分项工程工料消耗量，最后将各分项工程工料消耗量加以汇总，得出单位工程人工、材料的消耗数量，教材P169-181

33、答案：A本题解析：P64-66机械一次循环的正常延续时间=5+1+3+1+5=15min=0.25h机械纯工作一小时的循环次数=4机械纯工作一小时的正常生产率=4×200=0.8m3机械台班产量定额=0.8×8×0.8=5.12m3/台班

34、答案：D本题解析：制约项目规模合理化的主要因素包括市场因素、技术因素及环境因素。其中技术因素指：先进适用的生产技术及技术装备是项目规模效益赖以存在的基础，而相应的管理技术水平则是实现规模效益的保证。

35、答案：D本题解析：2021教材P272本题考查的是合同价款纠纷的处理。鉴定期限的起算。鉴定期限从鉴定人接收委托人按照规定移交证据材料之日起的次日起算。

36、答案：A本题解析：2021教材P68知识点：材料单价的组成和确定方法。采购及保管费＝材料运到工地仓库价格×采购及保管费率＝（材料原价＋运杂费＋运输损耗费）×采购及保管费率；材料单价=（供应价格+运杂费）×（1+运输损耗费率）×（1+采购及保管费率）。

37、答案：C本题解析：2021教材P4单台非标准设备原价中包装费的计算基数包括材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费率、废品损失费和外购配套件费，因此，非标设备的包装费=[（20+2+0.4+0.3）×（1+10%）+5]×2%=0.5994（万元）

38、答案：D本题解析：知识点：物价变化类合同价款调整事项。2018年3月信息价下降，应以较低的投标报价计算合同约定的风险幅度值。440×（1-5%）=418（元/t），投标人投标价格440＞418，结算价不变，按440元/t计算。

39、答案：D本题解析：本题考查的是工程总承包合同价款的约定。工程总承包招投标中，除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期均为120天。

40、答案：C本题解析：计算过程如下：第1年建设期利息=2000/2×6％=60(万元)第2年建设期利息=(2000+60+2000／2)×6％=181.60(万元)第3年建设期利息=(2000+60+2000+182.60+1500／2)×6％=293.62(万元)项目的建设期利息合计=60+183.60+299.62=544.22万元。

41、答案：D本题解析：本题考查的是工作时间分类。由于工人装料数量不足引起的砂浆搅拌机不能满载工作的时间属于机器低负荷下的工作时间。

42、答案：A本题解析：教材P238已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息（参考）价格和承包人报价浮动率，提出变更工程项目的单价或总价，报发包人确认后调整。实行招标的工程：承包人报价浮动率L=（1-中标价／招标控制价）×100％不实行招标的工程：承包人报价浮动率L=（1-报价值／施工预算值）×100％

43、答案：A本题解析：教材P64本题考查的是确定材料定额消耗量的基本方法。选项B错误，必须消耗的材料属于施工正常消耗，是确定材料消耗定额的基本数据。其中：直接用于建筑和安装工程的材料，编制材料净用量定额；不可避免的施工废料和材料损耗，编制材料损耗定额。选项C错误，土石方爆破工程所需的炸药、雷管、引信属于实体材料中的辅助材料。选项D错误，现场统计法一般只能确定材料总消耗量，不能确定净用量和损耗量。

44、答案：D本题解析：知识点：工程定额体系。选项A，施工定额是编制施工预算的依据；选项B，只在本行业和相同专业性质的范围内；选项C，不是计价定额。部分地区和行业造价管理部门还会颁布工期定额，工期定额是指在正常的施工技术和组织条件下，完成建设项目和各类工程所需的工期标准。

45、答案：D本题解析：见下图建设过程各阶段对投资的影响。

46、答案：D本题解析：本题考查的是确定材料定额消耗量的基本方法。总消耗量=净用量+损耗量=净用量×（1+损耗率）。损耗率=损耗量/净用量=0.65/（12.47-0.65）=5.50%。

47、答案：C本题解析：承包人在提交的最终结清申请中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终支付证书时终止。

48、答案：B本题解析：本题考查的是影响工业建设项目工程造价的主要因素。工艺设计阶段影响工程造价的主要因素包括：建设规模、标准和产品方案；工艺流程和主要设备的选型；主要原材料、燃料供应情况；生产组织及生产过程中的劳动定员情况；“三废”治理及环保措施等。

49、答案：B本题解析：本题考查的是施工图预算的编制。工料单价法编制施工图预算的步骤包括：（1）准备工作；（2）列项并计算工程量；（3）套用定额预算单价；（4）计算直接费；（5）编制工料分析表；（6）计算主材费并调整直接费；（7）按计价程序计取其他费用，汇总造价；（8）复核；（9）填写封面、编制说明。

50、答案：D本题解析：项目投资费用包括土地征购费、拆迁补偿费、土石方工程费、运输设施费、排水及污水处理设施费、动力设施费、生活设施费、临时设施费、建材运输费等。项目投产后生产经营费用比较包括原材料、燃料运入及产品运出费用，给水、排水、污水处理费，动力供应费用等。选项ABC属于项目投产后生产经营费用比较。

51、答案：B本题解析：8小时=1个工日，工序作业时间：1/（1－8%）=1.087（工日/10m3）时间定额=1.087/（1－5%－2%－18%）=1.45（工日/10m3）

52、答案：B本题解析：选项B正确，如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人可以得到工期补偿，但很难得到费用补偿。

53、答案：A本题解析：知识点：工程变更类合同价款调整事项。实行招标的工程：承包人报价浮动率L＝（1－中标价/最高投标限价）×100%。

54、答案：A本题解析：2021教材P270本题考查的是合同价款纠纷的处理。当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照同期同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率计息。

55、答案：C本题解析：投标报价的编制过程，应首先根据招标人提供的工程量清单编制分部分项工程和措施项目清单与计价表，其他项目清单与计价表，规费、税金项目计价表，编制完成后，汇总得到单位工程投标报价汇总表。

56、答案：A本题解析：教材P49其他项目清单。选项B错误，暂估价包括暂不能确定价格的材料暂定价。选项C错误，专业工程的暂估价一般应是综合暂估价，包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润，不包括规费和税金。选项D错误，计日工单价包括企业管理费和利润。

57、答案：C本题解析：P198-199针对招标工程量清单中工程量的遗漏或错误,是否向招标人提出修改意见取决于投标策略。

58、答案：C本题解析：本题考查的是招标工程量清单的编制。初步研究阶段主要完成的工程内容是确定工程量清单编审的范围及需要设定的暂估价

59、答案：B本题解析：本题考查的是设计概算的编制。350＋0.7×120－0.8×70＝378（元/m2）。

60、答案：B本题解析：教材P29联合试运转费是试运转支出的大于收入的差额部分费用，其中试运转支出包括试运转所需原材料、燃料及动力消耗、低值易耗品、其他物料消耗、工具用具使用费、机械使用费、联合试动转人员工资、施工单位参加试运转人员工资、专家指导费以及必要的工业烘炉费等。

61、答案：A本题解析：教材P215本题考查的是评标程序及评审标准。投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标被否决。（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。此外，如对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

62、答案：C本题解析：本题考查的是工程总承包投标报价分析。工程总承包项目的成本费用由施工费用，直接设备材料费用，分包合同费用，公司本部费用，调试、开车服务费用和其他费用组成，也可以将工程总承包费用按阶段分解成勘察设计费用、采购费用和施工费用三部分。

63、答案：C本题解析：教材P256年度工程总价应为500/500*365=365万元，答案应为500*45%*60/365=27万元。

64、答案：C本题解析：知识点：工程总承包合同价款的约定。工程总承包项目的成本费用由施工费用，直接设备材料费用，分包合同费用，公司本部费用，调试、开车服务费用和其他费用组成。

65、答案：C本题解析：

66、答案：D本题解析：本题考查的是设备购置费的构成和计算。销项税额=（材料费+加工费+辅助材料费+专用工具费+废品损失费+外购配套件费+包装费+利润）×增值税税率=20×（1+2%）×（1+8%）×（1+10%）×17%=4.12（万元）。

67、答案：B本题解析：本题考查的是可行性研究阶段的投资估算误差。

68、答案：A本题解析：P155-166概算定额法编制设计概算的步骤如下：（1）搜集基础资料、熟悉设计图纸和了解有关施工条件和施工方法.（2）按照概算定额子目，列出单位工程中分部分项工程项目名称并计算工程量。（3）确定各分部分项工程费。（4）计算措施项目费。（5）计算汇总单位工程概算造价。（6）编写概算编制说明。

69、答案：A本题解析：预算定额是在正常的施工条件下，完成一定计量单位合格分项工程或结构构件所需消耗的人工、材料、施工机具台班数量及其费用标准。预算定额是一种计价性定额。

70、答案：D本题解析：迁移补偿费包括征用土地上的房屋及附属构筑物、城市公共设施等拆除、迁建补偿费、搬迁运输费，企业单位因搬迁造成的减产、停工损失补贴费，拆迁管理费等。

71、答案：B本题解析：各事件处理结果如下：（1）异常恶劣天气导致的停工通常不能进行费用索赔；（2）抢修道路用工的索赔额=20×40×（1+35%）=1080（元）；（3）停电导致的索赔额=2×100+10×10=300（元）。总索赔费用=1080+300=1380（元）。

72、答案：B本题解析：2021教材P258本题考查的是预付款及期中支付。包工包料工程的预付款的支付比例不得低于签约合同价（扣除暂列金额）的10%，不宜高于签约合同价（扣除暂列金额）的30%。

73、答案：D本题解析：根据FIDIC合同，承包商在收到工程接收证书后84天内向工程师提交竣工报表及证明文件。

74、答案：A本题解析：已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息（参考）价格缺价的，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等的有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价或总价，报发包人确认后调整，选项A正确。

75、答案：D本题解析：本题考查的是施工仪器仪表台班单价的组成和确定方法。选项A错误，对进口与国产施工仪器仪表性能规格相同的，应以国产为准取定施工仪器仪表原值。选项B错误，进口施工仪器仪表原值应按编制期国内市场价格取定。新版章节练习，考前压卷，完整优质题库+考生笔记分享，实时更新，软件，，选项C错误，施工仪器仪表原值应按不含一次运杂费和采购保管费的价格取定。

76、答案：A本题解析：暂无解析

77、答案：B本题解析：生产能力指数法又称指数估算法，它是根据已建成的类似项目生产能力和投资额来粗略估算同类但生产能力不同的拟建项目静态投资额的方法，是对单位生产能力估算法的改进。其计算公式为：C2=C1（Q2/Q1）X*f式中X——生产能力指数。式中：C1——已建类似项目的静态投资额；C2——拟建项目静态投资额；Q1——已建类似项目的生产能力；Q2——拟建项目的生产能力；f——不同时期、不同地点的定额、单价、费用变更等的综合调整系数。将数据代入上述公式，得到C2=1*（30/10）0.8（1+10%）4=3.526亿元，故B选项正确。

78、答案：C本题解析：教材P29生产准备费包括自行组织培训或委托其他单位培训的人员工资、工资性补贴、职工福利费、差旅交通费、劳动保护费、学习资料费等属于生产准备费中的人员培训费及提前进场费。

79、答案：B本题解析：在工程量经复核认可后，承包人应在每个付款周期末，向发包人递交进度款支付申请，并附相应的证明文件。除合同另有约定外，进度款支付申请应包括下列内容(1)本期已实施工程的价款；(2)累计已完成的工程价款；(3)累计已支付的工程价款；(4)本周期已完成计日工金额；(5)应增加和扣减的变更金额；(6)应增加和扣减的索赔金额；(7)应抵扣的工程预付款；(8)应扣减的质量保证金；(9)根据合同应增加和扣減的其他金额；(10)本付款周期实际应支付的工程价款。见教材第六章第三节P306。

80、答案：A本题解析：知识点：最高投标限价的编制。招标人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，按分包的专业工程估算造价的1.5%计算。

81、答案：D本题解析：当事人应当履行发生法律效力的法院判决或裁定、仲裁裁决、法院或仲裁调解书;拒不履行的，对方当事人可以请求人民法院执行。

82、答案：A本题解析：属于依法必须招标的项目。发包人在招标工程量清单中给定暂估价的专业工程，依法必须招标的，应当由发承包双方依法组织招标选择专业分包人，并接受有建设工程招标投标管理机构的监督。1）除合同另有约定外，承包人不参加投标的专业工程，应由承包人作为招标人，但拟定的招标文件、评标方法、评标结果应报送发包人批准。与组织招标工作有关的费用应当被认为已经包括在承包人的签约合同价（投标总报价）中。2）承包人参加投标的专业工程，应由发包人作为招标人，与组织招标工作有关的费用由发包人承担。同等条件下，应优先选择承包人中标。3）专业工程依法进行招标后，以中标价为依据取代专业工程暂估价，调整合同价款。

83、答案：D本题解析：本题考查的是工程变更类合同价款调整事项。工程量变化：（1200-1000）/1000=20%＞15%；综合单价变化：380/300＝1.27，偏差为27%，300×（1＋0.15）＝345（元/m3），由于P0＝380（元）＞P2×（1＋0.15）＝345（元/m3），该项目变更后的单价应调整为345（元/m3）。工程结算款S=1.15Q0×P0+（Q1-1.15Q0）×P1=1.15×1000×380＋（1200-1.15×1000）×345＝454250（元）。

84、答案：C本题解析：P243-246发包人在招标工程量清单中给定暂估价的专业工程，依法必须招标的，应当由发承包双方依法组织招标选择专业分包人，并接受建设工程招标投标管理机构的监督。1）除合同另有约定外，承包人不参加投标的专业工程，应由承包人作为招标人，但拟定的招标文件、评标方法、评标结果应报送发包人批准。与组织招标工作有