2026年造价工程师工程计价合同价款纠纷试题(附答案)

2026年造价工程师工程计价合同价款纠纷试题(附答案)一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.某国有资金投资的工业厂房项目采用固定总价合同，招标文件约定"承包人承担5%以内的材料价格风险，超过部分由发包人承担"。施工期间钢材价格上涨8%，承包人向发包人提出价差调整申请。根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），正确的处理方式是（）。A.全部价差由承包人承担B.仅3%部分价差由发包人承担C.仅5%部分价差由承包人承担D.全部价差由发包人承担2.某工程合同约定采用单价合同，施工中因设计变更导致工程量清单中"混凝土灌注桩"项目特征描述与设计图纸不符。承包人按设计图纸施工后，提出按实际施工的项目特征重新组价。根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），发包人应（）。A.以原清单项目特征为准，拒绝调整B.以设计图纸为准，同意重新组价C.组织双方协商确定项目特征后组价D.委托造价咨询机构重新核对项目特征3.某工程施工中发生现场签证事件，承包人于2025年10月15日完成签证事项施工，10月18日向发包人提交签证报告及相关证明材料。发包人未在约定期限内确认也未提出异议。根据《建设工程造价鉴定规范》（GB/T51262-2017），该签证（）。A.自10月15日起自动生效B.自10月18日起自动生效C.自发包人收到后7日内未确认则生效D.需承包人再次催告后方可生效4.因台风导致某工程停工10天，造成以下损失：①施工机械损坏修复费8万元；②已完工程修复费12万元；③现场堆放的发包人供应材料损失5万元；④承包人周转材料损失3万元；⑤停工期间承包人管理人员工资2万元。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，应由发包人承担的损失是（）。A.12+5=17万元B.12+5+2=19万元C.8+12+5=25万元D.12+5+3+2=22万元5.某工程合同约定"索赔事件发生后28天内，承包人应向发包人提交索赔意向通知书"。承包人于2025年3月1日发现索赔事件，3月15日提交意向书，3月20日发包人收到。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，该索赔（）。A.有效，因在28天内提交B.无效，因超过28天期限C.有效，因发包人未提出异议D.效力待定，需双方协商确认6.某工程招标工程量清单中"预制钢筋混凝土管桩"项目暂估价为500元/米，施工中发包人组织招标确定该材料实际价格为580元/米（含运杂费）。合同约定暂估价材料价差仅计取规费和税金。已知管理费费率12%，利润率7%，规费费率6%，增值税率9%。则该项目综合单价调整额为（）元/米。A.80×(1+6%)×(1+9%)B.80×(1+12%+7%)×(1+6%)×(1+9%)C.80×(1+6%)×(1+9%)-80D.80×(1+12%+7%)×(1+6%)×(1+9%)-807.因发包人资金链断裂，工程停工6个月后承包人按合同约定解除施工合同。已完工程结算价为1200万元，其中发包人已支付800万元，承包人施工设备撤离费用20万元，剩余材料退运费用15万元，未完成工程的预期利润损失30万元。根据《民法典》及相关司法解释，承包人可主张的结算金额为（）。A.1200-800+20+15=435万元B.1200-800+20+15+30=465万元C.1200-800+20=420万元D.1200-800=400万元8.某工程合同约定"水泥价格风险由承包人承担，涨跌幅度超过10%时调整"。施工期间水泥价格从400元/吨上涨至500元/吨（涨幅25%），承包人提出调整申请。发包人认为市场价格波动属正常商业风险，拒绝调整。根据《民法典》合同编，法院可能认定（）。A.承包人承担全部风险，驳回申请B.仅调整超过10%部分（15%）的价差C.调整全部25%价差D.双方各承担50%价差9.某工程争议评审组由3名专家组成，承包人对评审意见有异议，在收到评审意见后14天内向发包人发出异议通知。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下一步争议解决程序是（）。A.提交仲裁或诉讼B.由原评审组重新评审C.双方协商解决D.委托造价鉴定机构鉴定10.某工程竣工结算价为3000万元，承包人于2025年6月1日提交结算文件，发包人拖延至2025年12月1日仍未完成结算审核。承包人于2026年1月15日提起诉讼主张工程价款优先受偿权。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，承包人优先受偿权的起算时间是（）。A.2025年6月1日B.2025年12月1日C.2026年1月15日D.工程实际交付之日二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）11.下列情形中，适合采用固定总价合同的有（）。A.技术简单、工期1年的小型仓库工程B.设计深度不足的装配式住宅工程C.工程量清单明确、风险可控的市政道路工程D.材料价格波动剧烈的化工项目E.合同约定"承包人承担所有工程量偏差风险"的工业厂房12.根据《建设工程工程量清单计价规范》，因招标工程量清单缺项导致新增分部分项工程清单项目，正确的处理方式有（）。A.承包人应在招标时提出异议，否则责任自负B.发包人应承担清单缺项的责任C.新增项目的综合单价由承包人提出，发包人确认D.新增项目导致措施项目变化的，应调整措施项目费E.缺项部分工程量按施工图纸计算，不调整合同总价13.承包人提出的索赔成立，需同时满足的条件有（）。A.索赔事件已造成承包人实际损失B.损失是因发包人或不可抗力引起C.承包人在合同约定期限内提出索赔D.索赔金额计算依据充分E.发包人对索赔事件负有过错14.因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天，或累计超过140天的，根据《建设工程施工合同（示范文本）》，正确的处理方式有（）。A.承包人可自行解除合同B.发包人可要求承包人继续履行C.双方均可要求解除合同D.解除合同后，承包人应撤离现场E.解除合同后，发包人应支付已完工程价款15.关于合同价款争议解决，下列说法正确的有（）。A.双方对计量结果有争议时，应暂停支付无争议部分B.造价鉴定过程中，当事人对证据材料争议的，鉴定机构应直接认定C.争议评审组的评审意见对双方具有强制约束力D.仲裁裁决与法院判决具有同等法律效力E.协商是争议解决的首选方式三、案例分析题（共3题，每题20分。请根据背景资料，按要求作答）案例一背景资料：某政府投资的市政道路工程，采用工程量清单计价，签订《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。合同约定：①签约合同价5000万元，其中安全文明施工费200万元（已包含在措施项目费中）；②材料价格风险由承包人承担5%以内，超过部分调整（基准价以投标截止日前28天的信息价为准）；③进度款按月支付，支付比例80%；④工程缺陷责任期24个月，质量保证金按结算价的3%预留。施工过程中发生以下事件：事件1：开工后第2个月，承包人完成产值800万元（其中包含安全文明施工费30万元），发包人仅支付500万元。承包人提出异议，认为安全文明施工费应按规定单独支付。事件2：施工至第5个月，原设计的"沥青混凝土面层"（清单工程量20000㎡，综合单价400元/㎡）因设计变更改为"改性沥青混凝土面层"，经双方确认新综合单价为450元/㎡，实际完成工程量22000㎡。事件3：施工期间，钢筋基准价为4500元/吨，施工期信息价上涨至5200元/吨（承包人实际采购价5100元/吨），承包人实际使用钢筋1000吨。事件4：工程于2025年12月31日竣工验收合格，2026年1月15日提交竣工结算文件（结算价5800万元）。发包人因资金紧张，至2026年6月30日仍未完成结算审核，也未提出异议。问题：1.事件1中，发包人应支付的进度款金额是多少？说明理由。2.事件2中，该分部分项工程结算价款是多少？说明理由。3.事件3中，钢筋价差调整金额是多少？说明理由。4.事件4中，承包人可主张的结算价款及利息起算时间分别是什么？说明理由。案例二背景资料：某工业厂房工程，发承包双方签订总价合同，约定"合同总价6000万元，除设计变更和不可抗力外，合同总价不予调整"。施工中发生以下争议：争议1：承包人认为招标文件中"地基处理"项目特征描述与地质勘察报告不符（实际需增加水泥用量），要求调整合同价款。发包人认为总价合同风险自担，拒绝调整。争议2：因发包人未按约定时间提供施工场地，导致工期延误30天，承包人提出：①工期顺延30天；②赔偿窝工损失50万元（含管理人员工资20万元、施工机械闲置费25万元、周转材料摊销费5万元）；③赔偿预期利润损失30万元。争议3：施工中遭遇百年一遇暴雨（已被认定为不可抗力），导致：①已完工程损坏修复费40万元；②承包人施工机械损坏修复费15万元；③现场存放的发包人供应钢材损失20万元；④停工期间承包人雇佣的临时工人工资10万元。承包人要求发包人承担全部损失。问题：1.争议1中，承包人的调整要求是否成立？说明理由。2.争议2中，承包人的各项索赔是否成立？分别说明理由。3.争议3中，发包人应承担的损失金额是多少？说明理由。案例三背景资料：某EPC工程总承包项目，合同约定采用"固定总价+变更调整"模式，约定"变更导致工程规模超过原设计10%时，超出部分按实结算"。施工中发生以下事件：事件1：发包人提出增加1座消防水池（原设计无此内容），经测算增加造价400万元（原合同总价5000万元）。承包人要求按变更处理，发包人认为未超过10%（500万元），拒绝调整总价。事件2：因承包人采购的设备不符合技术标准，发包人要求更换，导致工期延误20天，承包人提出工期顺延申请。事件3：工程竣工后，承包人提交结算报告金额5800万元（含事件1增加的400万元），发包人委托造价咨询机构审核，核减金额200万元（其中事件1核减50万元，其他核减150万元）。承包人对核减部分提出异议，要求重新鉴定。问题：1.事件1中，发包人拒绝调整的理由是否成立？说明理由。2.事件2中，承包人的工期顺延申请是否成立？说明理由。3.事件3中，承包人对核减部分提出异议时，应如何处理？说明依据。参考答案一、单项选择题1.B2.C3.C4.A5.B6.A7.A8.B9.C10.B二、多项选择题11.ACE12.BCD13.ACD14.CDE15.ADE三、案例分析题案例一1.应支付进度款=（800-30）×80%+30×100%=616+30=646万元。理由：根据《建设工程施工合同（示范文本）》，安全文明施工费应在开工后28天内预付不低于50%，其余部分与进度款同期支付。本题中安全文明施工费应按实际发生额全额支付，其余部分按80%支付。2.结算价款=22000×450=990万元。理由：因设计变更导致项目特征改变，应按变更后的综合单价计算。工程量偏差在15%以内（20000×1.15=23000㎡＞22000㎡），故按实际工程量结算。3.价差调整金额=1000×[5100-4500×(1+5%)]=1000×(5100-4725)=375000元。理由：材料价格上涨8%（5200/4500-1≈15.56%），超过5%风险范围。调整价差=（实际采购价-基准价×1.05）×数量。4.可主张结算价款5800万元；利息起算时间2026年1月16日。理由：发包人在收到结算文件后28天内未提出异议，视为认可结算文件（2026年1月15日+28天=2026年2月12日，实际逾期未审核，利息从提交结算文件次日起算）。案例二1.不成立。总价合同中，承包人应承担项目特征描述不符的风险，除非发包人提供的勘察资料存在重大偏差（本题未提及）。2.①工期顺延成立，因发包人原因导致工期延误；②窝工损失中管理人员工资、机械闲置费成立（属直接损失），周转材料摊销费不成立（属间接损失）；③预期利润损失不成立，总价合同一般不支持未完成工程的预期利润。3.应承担40+20=60万元。不