园林绿化工程合同书(范本)

园林绿化工程合同书(范本)发包方（以下简称甲方）：[甲方全称]，统一社会信用代码：[XXXXXXXXXXXXXXXXXX]，住所地：[XX省XX市XX区XX路XX号]，法定代表人：[XXX]，联系电话：[XXXXXXXXXXX]；承包方（以下简称乙方）：[乙方全称]，统一社会信用代码：[XXXXXXXXXXXXXXXXXX]，住所地：[XX省XX市XX区XX路XX号]，法定代表人：[XXX]，联系电话：[XXXXXXXXXXX]一、工程概况1.工程名称：[XX项目园林绿化工程]2.工程地点：[XX省XX市XX区XX路XX号项目地块内]3.工程内容：包括但不限于项目地块内土方平整与造型、乔木/灌木/地被植物种植及养护、园林硬质铺装（步道、广场）、水景设施安装、园林照明系统布置、园林给排水系统铺设等，具体以甲方提供的施工图纸及工程量清单为准。4.工程规模：绿化种植面积约[XX]平方米，硬质铺装面积约[XX]平方米，水景设施占地面积约[XX]平方米。二、工期要求1.开工日期：[XXXX年XX月XX日]（以甲方书面开工通知为准）2.竣工日期：[XXXX年XX月XX日]，总工期[XX]日历天。3.工期顺延情形：因甲方提供施工条件不达标、设计变更、不可抗力（包括但不限于地震、暴雨、台风等自然灾害）、政府部门通知停工等非乙方原因导致工期延误的，工期相应顺延，双方应就顺延期限签署书面确认文件。4.乙方逾期竣工责任：因乙方自身原因导致工期延误的，每逾期一日，乙方需向甲方支付工程总造价[0.5‰]的违约金；逾期超过[15]日的，甲方有权单方解除合同，乙方需向甲方支付工程总造价[5%]的违约金，并承担由此给甲方造成的全部损失。三、工程质量标准及保修养护1.工程质量需严格遵循《城市园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82-2012、《园林绿化工程施工及验收标准》GB50863-2013及国家、地方相关行业规范，同时符合甲方提供的施工图纸及技术要求。2.工程竣工验收合格后，乙方需承担[XX]个月的养护责任（养护期自竣工验收合格之日起计算），养护期间需保证苗木成活率达到[98%]以上，对死亡、枯萎的苗木及时更换补植，同时负责园林设施的日常维护、清洁及病虫害防治等工作。3.养护期满后，经甲方验收合格，乙方完成养护移交工作，此后工程质量保修按国家相关规定执行。四、工程造价及付款方式1.本工程总造价为人民币[XX]元（大写：[XX]圆整），该价格为固定总价包干，包含但不限于材料费、人工费、机械费、运输费、养护费、税金等全部费用，除甲方书面确认的设计变更及工程量增减外，总价不予调整。2.付款节点：（1）预付款：合同签订后[7]个工作日内，甲方向乙方支付工程总造价的[20%]，即人民币[XX]元（大写：[XX]圆整）；（2）进度款：工程完成总工程量的[50%]并经甲方阶段性验收合格后，[7]个工作日内支付至工程总造价的[50%]；工程全部完工并经甲方初步验收合格后，[7]个工作日内支付至工程总造价的[80%]；（3）竣工结算款：工程竣工验收合格并完成结算审计后，[15]个工作日内支付至结算总价的[95%]；（4）质保金：剩余结算总价的[5%]作为质量保证金，待养护期满且甲方验收合格后[7]个工作日内无息支付。3.乙方需在每次付款前向甲方提供等额合法有效的增值税发票，否则甲方有权延迟付款且不承担违约责任。五、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.向乙方提供施工所需的施工图纸、技术交底文件及相关资料，并组织图纸会审；2.负责协调施工现场周边关系，确保乙方具备进场施工条件；3.按合同约定及时支付工程款项，对工程进度、质量进行监督检查，提出整改意见；4.及时组织工程阶段性验收、竣工预验收及正式竣工验收，配合乙方完成结算工作。（二）乙方权利与义务1.严格按照施工图纸、技术规范及甲方要求组织施工，确保工程质量及工期；2.负责施工现场的安全管理，制定安全施工方案，配备必要的安全防护设施，承担施工过程中发生的安全事故责任及费用；3.遵守施工现场文明施工规定，保持场地整洁，及时清理施工垃圾；4.养护期间按约定完成苗木养护及设施维护工作，接受甲方监督检查；5.工程竣工后及时向甲方提交竣工验收资料及结算文件。六、工程验收1.阶段性验收：乙方完成土方工程、苗木种植、硬质铺装等关键分项工程后，需提前[3]个工作日书面申请甲方进行阶段性验收，甲方应在[3]个工作日内组织验收，验收合格后方可进行下一工序施工；验收不合格的，乙方需在甲方规定期限内整改完毕，重新申请验收。2.竣工验收：工程全部完工后，乙方需整理完整的竣工资料（包括施工记录、检验报告、竣工图纸等），向甲方提交书面竣工验收申请，甲方应在[7]个工作日内组织相关单位进行竣工验收。验收合格的，双方签署竣工验收合格证明；验收不合格的，乙方需按要求整改，直至验收合格，整改期间工期不予顺延。七、违约责任1.甲方逾期支付工程款项的，每逾期一日，需向乙方支付应付未付款项[0.5‰]的违约金；逾期超过[30]日的，乙方有权暂停施工，工期相应顺延，同时甲方需承担乙方因此产生的窝工损失。2.乙方施工质量不符合合同约定标准的，需无偿整改直至合格，给甲方造成损失的，需全额赔偿；经两次整改仍不合格的，甲方有权解除合同，乙方需支付工程总造价[10%]的违约金。3.任何一方擅自解除合同的，需向对方支付工程总造价[10%]的违约金，并承担由此给对方造成的全部损失。八、争议解决本合同履行过程中发生的任何争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他约定1.本合同自双方签字盖章之日起生效；2.本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力；3.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；4.甲方提供的施工图纸、工程量清单、技术交底文件均为本合同附件，与本合同一并构成完整合同内容。甲方（盖章）：_____