河北省建设工程施工合同范本(范本)

河北省建设工程施工合同范本(范本)发包方（以下简称甲方）：统一社会信用代码：[]，住所地：[]，法定代表人：[]，联系电话：[]。承包方（以下简称乙方）：统一社会信用代码：[]，住所地：[]，法定代表人：[]，建筑施工资质等级：[]，安全生产许可证编号：[]，联系电话：[]。根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《河北省建设工程施工合同管理实施细则》等法律法规及规范性文件，甲乙双方就[具体工程名称]工程施工事宜，经平等协商、自愿达成一致，订立本合同。本工程位于[详细工程地点]，工程立项批准文号为[]，资金来源为[]且已全额落实，承包范围涵盖施工图纸及工程量清单所列全部工程内容，承包方式为[包工包料/包工部分包料/包工不包料]。本工程计划开工日期以甲方签发的书面开工通知为准，计划竣工日期为[]，总日历工期为[]天，包含法定节假日、周末及正常天气条件下的施工天数，因甲方原因导致开工延误、中途停工或设计变更增加工程量的，工期相应顺延，由此给乙方造成的窝工、机械闲置等直接损失由甲方承担；因乙方原因未能按约定工期竣工的，每逾期一日需向甲方支付合同总价万分之三的违约金，逾期超过15日的，甲方有权解除本合同，乙方需赔偿甲方因此遭受的全部损失。本工程质量标准需符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300）及相关专业施工验收规范的合格要求，双方约定工程质量需达到[合格/优良]等级，乙方需严格按照施工图纸、技术交底及甲方确认的施工方案组织施工，确保各分项、分部工程验收合格，工程竣工后需提交完整的竣工资料及竣工验收报告，配合甲方完成竣工验收工作。本合同暂定总价款为人民币大写[]元（小写：￥[]元），价款类型为[固定总价合同/固定单价合同/可调价格合同]，固定总价合同包含完成全部工程所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、规费、税金及合同约定的全部风险费用，除甲方书面确认的工程变更、省级及以上政策性调价外，合同总价不予调整；固定单价合同以工程量清单所列单价为结算依据，实际工程量按实结算；可调价格合同的价款调整范围、调整方式及计价依据按双方另行约定的条款执行。甲方需在开工前7日内向乙方提供经审核确认的施工图纸及相关技术资料共[]套，完成施工场地的通水、通电、通路及场地平整工作，将施工所需的水、电接口接至施工场地内指定位置，承担由此产生的全部费用；甲方需负责办理建设工程施工许可证、质量监督手续、安全监督手续等全部施工所需的行政审批事项，承担相关费用；甲方需派驻现场代表[姓名]，职务[]，负责履行合同约定的甲方权利义务，对工程质量、施工进度、安全文明施工进行监督检查，及时确认乙方提交的施工组织设计、已完工程量报告等相关文件；甲方需按照本合同约定的时间和金额支付工程预付款、进度款及竣工结算款，逾期支付的需承担相应的违约责任；甲方需在收到乙方提交的竣工结算报告及完整结算资料后28日内完成审核，审核无异议的需在7日内支付至结算总价款的97%，剩余3%作为工程质量保证金。乙方需具备与本工程相匹配的建筑施工资质等级及安全生产许可证，派驻具备相应资格的项目经理[姓名]及专职安全生产管理人员，负责现场施工管理工作；乙方需在开工前7日内向甲方提交施工组织设计、施工进度计划及专项施工方案，经甲方确认后方可组织施工，如需调整施工进度计划需提前3日书面报请甲方批准；乙方需严格按照施工图纸、技术规范及甲方确认的施工方案组织施工，确保工程质量符合合同约定标准，对进场的材料、设备进行严格检验，不合格的材料、设备不得使用于工程中；乙方需负责施工现场的安全文明施工，建立健全安全管理制度，落实安全防护措施，配备必要的安全防护用品，确保施工过程中无重大安全事故，因乙方原因导致的安全事故由乙方承担全部责任及费用；乙方需在工程竣工后10日内向甲方提交完整的竣工资料及竣工验收报告，配合甲方完成竣工验收工作，竣工验收合格后需按照本合同约定承担工程保修责任；乙方需及时整理施工过程中的各项资料，确保资料完整、真实、有效，符合工程归档要求。乙方需按照甲方确认的施工进度计划组织施工，若实际施工进度滞后于计划进度，乙方需采取有效措施赶工，由此产生的费用由乙方自行承担；甲方需按照合同约定及时提供施工条件、确认工程变更、支付工程款项，若甲方逾期提供施工条件或逾期支付工程款项超过7日的，乙方有权暂停施工，工期相应顺延，由此造成的窝工、机械闲置等损失由甲方承担。每道施工工序完成后，乙方需自行进行质量检验，检验合格后书面通知甲方及监理单位到场检验，甲方及监理单位需在接到通知后24小时内到场检验，检验合格后方可进行下一道工序；工程具备隐蔽条件的，乙方需提前48小时书面通知甲方及监理单位到场检验，甲方及监理单位未按时到场的，乙方可自行检验并留存完整的检验记录，检验结果视为合格，后续甲方及监理单位要求重新检验的，若检验合格，由此产生的费用及工期延误损失由甲方承担，若检验不合格，费用及工期延误损失由乙方承担；工程竣工后，乙方需提交完整的竣工验收资料，甲方需在接到竣工验收申请后28日内组织相关单位进行竣工验收，竣工验收合格的，签署竣工验收证书，竣工验收不合格的，乙方需在甲方要求的期限内整改完成后重新申请竣工验收，由此产生的费用及工期延误损失由乙方承担。本工程预付款为合同暂定总价款的10%，甲方需在本合同签订后7日内支付给乙方，预付款在后续进度款中按比例抵扣，当进度款支付至合同暂定总价款的50%时，开始抵扣预付款，抵扣比例为每笔进度款的20%，直至预付款全部抵扣完毕；进度款支付按照每月25日乙方提交已完工程量报告的方式进行，甲方需在接到乙方提交的已完工程量报告后14日内完成审核，审核通过后7日内支付至审核确认金额的80%；工程竣工验收合格后，双方需在30日内完成竣工结算工作，结算完成后7日内，甲方支付至结算总价款的97%，剩余3%作为工程质量保证金，保修期满后无质量问题的，甲方需在14日内无息返还给乙方。甲方供应的材料、设备清单详见本合同附件[]，甲方需按照清单约定的时间、规格、数量将材料、设备运至施工场地指定位置，乙方负责验收、保管，保管费用由甲方承担，甲方供应的材料、设备不符合设计要求或规范标准的，乙方有权拒绝接收，由此造成的工期延误损失由甲方承担；乙方自行采购的材料、设备需符合设计要求及规范标准，需提供产品合格证、检验报告等相关资料，甲方有权对乙方采购的材料、设备进行抽查，抽查不合格的，乙方需在3日内更换为合格产品，由此产生的费用及工期延误损失由乙方承担。甲方提出的工程变更需提前14日书面通知乙方，乙方需按照变更通知要求组织施工，变更价款按照《河北省建设工程计价依据》及双方约定的方式进行调整，变更价款需经甲方书面确认后方可纳入竣工结算；乙方提出的工程变更需提前7日书面报请甲方批准，经甲方书面批准后方可实施，由此产生的费用及工期延误由责任方承担。甲方未按照本合同约定支付工程预付款、进度款或竣工结算款的，每逾期一日需按照逾期支付金额的万分之五向乙方支付违约金，逾期超过15日的，乙方有权解除本合同，甲方需支付乙方已完工程的全部价款及违约金，并赔偿乙方因此遭受的全部损失；乙方未按照本合同约定的工期竣工、工程质量不符合合同约定标准的，甲方有权要求乙方限期整改，整改期间产生的费用由乙方承担，逾期整改超过15日的，甲方有权解除本合同，乙方需支付甲方合同总价5%的违约金，并赔偿甲方因此遭受的全部损失；一方提出索赔需提前7日提交书面索赔报告及相关证明资料，另一方需在接到索赔报告后14日内予以答复，逾期未答复的视为认可索赔要求。甲乙双方在履行本合同过程中发生争议的，首先应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼，或提交河北省建设工程争议调解中心按照仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决为终局裁决，对双方均具有约束力。本工程的保修期限按照《建设工程质量管理条例》的规定执行，地基基础工程和主体结构工程的保修期限为设计文件规定的该工程合理使用年限，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年，其他工程的保修期限为[]年；保修期限自工程竣工验收合格之日起计算，保修期限内出现质量问题的，乙方需在接到甲方的保修通知后24小时内到场维修，逾期未到场维修的，甲方有权委托第三方进行维修，维修费用从工程质量保证金中扣除，若维修