公路工程施工合同范本(范本)

公路工程施工合同范本(范本)发包人（全称）：[甲方单位名称]，统一社会信用代码：[XXX]，住所地：[XXX]，法定代表人：[XXX]；承包人（全称）：[乙方单位名称]，统一社会信用代码：[XXX]，住所地：[XXX]，法定代表人：[XXX]，公路工程施工资质等级：[XXX]，资质证书编号：[XXX]。一、工程概况1.1工程名称：[XX公路XX段建设工程]1.2工程地点：[XX省XX市XX县（区）境内，起讫桩号KXX+XXX至KXX+XXX]1.3工程内容：本合同涵盖路基工程（含土石方开挖、填筑、边坡防护）、路面工程（含基层、面层、排水设施）、桥梁工程（含XX座中小桥的基础、下部结构、上部结构）、涵洞工程（含XX道钢筋混凝土涵洞）及交通安全设施（含标线、标牌、护栏）等施工内容，具体以施工图纸及工程量清单为准。1.4工程规模：公路全长[XX]公里，路面宽度[XX]米，设计时速[XX]公里/小时，公路等级为[二级/三级等]公路。二、工期2.1开工日期：[XXXX年XX月XX日]（以发包人签发的开工令为准）2.2竣工日期：[XXXX年XX月XX日]2.3总日历工期：[XXX]天（含法定节假日）2.4工期顺延情形：因发包人未按时提供施工场地、施工图纸，或因设计变更、不可抗力、政府指令性停工等非承包人原因导致工期延误的，承包人应及时书面提出工期顺延申请，经发包人核实后，工期相应顺延。三、质量标准3.1本工程质量应严格符合《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）及国家、行业相关规范标准要求，工程质量等级达到[合格/优良]。3.2各分项、分部工程必须经发包人及监理单位验收合格后方可进行下一道工序施工；竣工验收需经交通主管部门或其委托的质量监督机构验收合格。四、合同价款与计价方式4.1本合同总价款为人民币[XX]元（大写：[XX圆整]），其中含增值税[XX]元。4.2计价方式：采用[固定总价/固定单价]合同。若为固定单价合同，工程量按实际完成且经发包人确认的工程量结算，单价以投标报价单为准；若为固定总价合同，除工程变更、不可抗力外，合同总价不予调整。4.3合同价款组成：包括直接工程费、间接费、利润、税金、施工措施费、安全文明施工费及所有为完成本工程所需的费用。五、双方权利与义务5.1发包人权利与义务（1）负责提供施工所需的全套施工图纸及技术资料，并组织设计交底；（2）负责协调施工场地周边关系，确保施工场地具备施工条件，按时交付承包人使用；（3）委托具备资质的监理单位对工程施工进行全程监理，负责审批承包人提交的施工组织设计、进度计划等文件；（4）按合同约定及时支付工程价款；（5）组织工程阶段性验收及竣工验收。5.2承包人权利与义务（1）严格按照施工图纸、技术规范及监理指令进行施工，确保工程质量、进度及施工安全；（2）开工前7天向发包人及监理单位提交详细的施工组织设计、进度计划及人员、设备配置方案，经审批后执行；（3）负责施工现场的安全管理，建立安全生产责任制，配备必要的安全防护设施，承担施工过程中的安全事故责任；（4）负责施工场地的环境保护，采取有效措施减少扬尘、噪音污染，避免对周边环境造成破坏；（5）按时向发包人及监理单位报送工程进度报表、质量验收资料等；（6）不得将本工程转包或违法分包，如需分包须经发包人书面同意，且分包部分不得超过工程总量的[XX]%。六、施工组织设计与工期延误6.1承包人应在开工前编制施工组织设计，明确施工工序、进度节点、人员设备配置等内容，经监理单位审核、发包人批准后实施。施工过程中如需调整，须经发包人同意。6.2因承包人原因导致工期延误的，每延误一天，承包人应向发包人支付合同总价款[0.1‰]的违约金；延误超过[10]天的，发包人有权解除合同，承包人需承担由此造成的全部损失。6.3因发包人原因导致工期延误的，发包人应顺延工期，并承担承包人因此产生的窝工费、设备租赁费等合理费用，费用标准由双方协商确定。七、质量与验收7.1隐蔽工程施工前，承包人应提前24小时书面通知监理单位及发包人到场验收，验收合格后方可隐蔽；验收不合格的，承包人应返工至合格，返工费用及工期延误由承包人承担。7.2分项、分部工程完成后，承包人应及时提交验收申请，监理单位应在3个工作日内组织验收，验收合格签署验收意见，不合格的责令承包人整改。7.3工程完工后，承包人应提交完整的竣工验收资料，发包人应在15个工作日内组织相关单位进行竣工验收。竣工验收合格的，发包人出具竣工验收合格证明；不合格的，承包人应在规定期限内整改完毕，重新申请验收。7.4本工程质量保修期为：路基路面工程[2]年，桥梁涵洞工程[5]年，交通安全设施[2]年，保修期自竣工验收合格之日起计算。保修期内，承包人应免费承担维修责任；因承包人原因造成质量缺陷的，承包人应在接到发包人通知后24小时内到场维修，逾期未到场的，发包人可委托第三方维修，费用从质量保证金中扣除。八、合同价款支付8.1工程预付款：合同签订后[7]个工作日内，发包人支付合同总价款的[20]%作为预付款，即人民币[XX]元（大写：[XX圆整]）。预付款在工程进度款支付至合同总价款的[50]%时，分两次等额抵扣。8.2工程进度款：承包人每月25日提交当月进度报表，监理单位审核后报发包人，发包人应在10个工作日内支付经确认工程量对应的价款的[80]%。当工程进度款支付至合同总价款的[85]%时，暂停支付进度款，待竣工验收合格并结算完成后支付至结算价款的[95]%。8.3质量保证金：结算价款的[5]%作为质量保证金，即人民币[XX]元（大写：[XX圆整]），质量保证金在保修期届满后无质量问题的，发包人在[15]个工作日内无息返还。8.4承包人应在每次收款前向发包人开具符合要求的增值税专用发票，否则发包人有权延迟付款，且不承担违约责任。九、材料与设备供应9.1发包人供应材料：发包人负责供应[XX材料名称，如钢筋、水泥]，供应时间及地点由双方另行约定，承包人应提前7天提交材料需求计划。发包人供应材料的质量由发包人负责，承包人接收时应进行检验，不合格的有权拒收。9.2承包人采购材料：承包人采购的材料应符合设计要求及国家相关标准，进场前须提交材料合格证及检验报告，经监理单位验收合格后方可使用。如因材料质量问题导致工程质量缺陷，承包人应承担全部责任。9.3承包人应配备满足工程施工需要的机械设备，确保设备性能良好，施工过程中设备故障导致的工期延误及损失由承包人承担。十、工程变更10.1工程变更须经发包人书面确认后方可实施，任何口头变更均无效。10.2因工程变更导致合同价款调整的，按以下方式处理：（1）投标报价中有相同或类似项目单价的，按相同或类似单价调整；（2）投标报价中无相同或类似项目单价的，由承包人提出新的单价，经监理单位审核、发包人批准后执行；（3）变更工程量超过原工程量[10]%的，双方另行协商调整合同价款。10.3工程变更导致工期变化的，双方按本合同第二条约定调整工期。十一、竣工验收与结算11.1工程完工后，承包人应向发包人提交竣工验收申请及完整的竣工资料（包括施工记录、检验报告、竣工图纸等）。11.2发包人收到竣工验收申请后，应在15个工作日内组织竣工验收。验收合格的，双方签署竣工验收合格证书；验收不合格的，承包人应在[10]天内完成整改，重新申请验收。11.3竣工验收合格后[30]天内，承包人应提交完整的结算资料，发包人应在[60]天内完成结算审核，双方确认结算价款后，发包人支付至结算价款的[95]%。11.4若双方对结算价款有争议，应先协商解决；协商不成的，可委托第三方造价咨询机构进行审核，审核费用由责任方承担。十二、违约责任12.1发包人未按合同约定支付工程价款的，每逾期一天，应按逾期付款金额的[0.1‰]向承包人支付违约金；逾期超过[30]天的，承包人有权暂停施工，工期顺延，并要求发包人承担因此造成的损失。12.2承包人未按合同约定工期竣工的，按本合同第六条第二款约定支付违约金；工程质量未达到约定标准的，承包人应无偿返工至合格，工期不予顺延，并承担由此造成的发包人损失。12.3承包人擅自转包或违法分包工程的，发包人有权解除合同，承包人应向发包人支付合同总价款[5]%的违约金，并承担由此造成的全部损失。12.4任何一方违反本合同其他约定的，应向对方赔偿因此造成的全部损失。十三、争议解决13.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。13.2协商不成的，任何一方均有权向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。十四、其他条款14.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2本合同一式[陆]份，发包人执[叁]份，承包人执[叁]份，具有同等法律效力。14.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.4本合同项下的通知、函件等均应以书