2026年全国设备监理师之设备监理合同考试进阶提升题详细参考解析

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年设备监理师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、FIDIC“新黄皮书”规定，确定竣工试验的具体日期并发出指示的是()。A.业主B.工程师C.工程师代表D.承包商

2、某建设项目施工招标时，三家投标人组成了联合体参加竞标，最终该联合体中标，应与招标人签订合同的是()。A.联合体B.联合体各方C.联合体中的牵头人D.联合体中的资质较高方

3、2012年5月8日，王某骑车回家经过一个工地，掉入没有设置明显标志和采取安全措施的坑中，当时未予注意，5月29日去医院检查才发现骨折。王某于6月10日出院找到建设项目的发包人和承包人要求赔偿。二单位相互推委。次日，王某前往法院起诉，突遭台风袭击，中途返回。下列说法正确的是()。A.本案诉讼时效应于2013年5月29日届满B.本案诉讼时效应于2013年6月10日届满C.王某6月11日的行为适用诉讼时效中止D.王某6月11日的行为适用诉讼时效中断

4、如果业主拟对其资金安排作任何重要改变，业主应提前通知()。A.承包商B.项目经理C.工程师D.工程师代表

5、《合同法》规定，商业广告的内容()，视为要约。A.包含价格内容的B.符合要约规定的C.详细介绍商品的D.附加了期限的

6、FIDIC新黄皮书对扣除保留金的规定是()。A.保留金的限额为中标合同金额的10%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的5%B.保留金的限额为中标合同金额的5%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的10%C.保留金的限额为中标合同金额的10%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的10c%D.保留金的限额为中标合同金额的5%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的5%

7、中标人放弃中标，依法应当向招标人承担的法律责任，属于()。A.缔约过失责任B.违约责任C.行政责任D.经济责任

8、在我国，依法代表国家对产品质量进行全面监督管理的部门是()。A.国务院B.国家质量监督检验检疫总局C.卫生部D.国家工商总局

9、某工程施工阶段，安装在电梯井口的护栏被撞落后长时间未予安装，施工人员发现后，应立即报告给的管理人员是()。A.班组长B.监理工程师C.本单位负责人D.总监理工程师

10、FIDIC合同条件规定，最终解决争端的方法是()。A.DAB决定B.友好协商C.仲裁D.诉讼

11、承包商应按照()，为业主人员提供必要的设施。A.业主要求中的规定B.投标书附录的规定C.工程师的指示D.业主人员的需要

12、若由于业主原因使竣工试验无法按预定的时间和地点进行，则承包商有权索赔因此造成的()。A.缺陷通知期延长损失B.费用支出，且含合理利润C.直接损失D.费用支出，但不含合理利润

13、根据《产品质量法》，下列情形中，属于“产品缺陷”的是()。A.不具备产品应当具备的使用性能而事先未作说明B.产品不符合注明采用的推荐性行业标准C.产品的结构、配方等方面存在不合理的危险D.产品不符合以实物样品等方式表明的质量状况

14、凭样品买卖的设备，出卖人交付的设备应当与()相同。A.封存的样品B.封存的样品及其说明的质量C.封存的样品及其法律规定D.封存的样品及其品质担保

15、公民、法人或者其他组织对下列()事项不服的，可以依照《行政复议法》申请复议。A.行政立法行为B.国防、外交等国家行为C.对民事纠纷的仲裁、调解或处理D.行政机关就土地、矿产等资源的所有权或者使用权归属所做的行政裁决

16、根据世界银行的《生产设备设计、供应和安装采购标准招标文件》(2008年版，2010年修订)，设备工程的招标文件包括()。A.投标邀请函、业主要求以及合同条件和合同格式B.招标程序、业主要求以及合同条件和合同格式C.招标程序、设备工程要求以及合同条件和合同格式D.投标人须知、设备工程要求以及合同条件和合同格式

17、生产者对其产品缺陷造成的人身伤害应当向受害人承担的法律责任是()。A.刑事责任B.瑕疵担保责任C.行政责任D.产品责任

18、如果出现缺陷的生产设备不能在现场修复，承包商可征得()同意，将有缺陷的生产设备移出现场修复。A.业主B.业主代表C.工程师代表D.工程师

19、如果承包商延误工程竣工试验且在收到工程师通知后21天内未进行竣工试验，业主人员自行进行了相应试验。下列对此试验的风险和费用承担的说法，正确的是()。A.工程合格，承包商承担风险，业主承担费用B.工程合格，业主承担风险和费用C.工程不合格，业主承担风险，承包商承担费用D.无论试验结果如何，均由承包商承担风险和费用均由承包商承担

20、下列选项中，不属于投标者在合同谈判阶段希望达到的主要目的的是()。A.宣传自己的优势B.要求确认图纸审查和批准周期C.争取尽可能地改善合同条款D.修改招标文件中的技术要求

21、下列关于设备工程设计合同委托人违约责任的叙述，错误的是()。A.委托人不履行合同，无权请求返还定金B.因委托人变更制造要求而造成设计修改，应依照设计人实际消耗的工作量增付费用C.委托人超过合同约定的日期付费时应向设计人偿付逾期违约金D.政府主管部门对设计文件不审批，委托人也应支付设计费

22、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当在施工现场的楼梯口、电梯井口，设置明显的()。A.安全设施B.安全警示标志C.安全疏散标志D.安全报警装置

23、下列文件中，属于确认承包商的工作成果是否符合合同的重要依据的是()。A.设计文件B.业主要求C.承包商文件D.投标书

24、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，仲裁应以()进行。A.英语B.法语C.世界语D.合同规定的交流语言

25、对于一项重大的设备工程，设备工程的操作和维修培训是一个重要环节，下列关于培训的说法，正确的是()。A.工程师应对业主人员进行操作和维修培训B.是否需要对业主人员进行培训应在承包商建议书中规定C.完成培训工作是设备工程满足接收要求而竣工的条件之一D.合同中如果要求对业主人员进行培训，相关方应在缺陷通知期内完成培训工作

26、设备工程合同履行过程中合同偏差分析的主要内容不包括()。A.合同偏差原因分析B.合同偏差责任分析C.合同偏差后果分析D.合同偏差处理结果分析

27、承包商编制的质量管理计划，在得到()的批准后，将此类文件提交给工程师参考。A.业主B.承包商项目经理C.承包商D.工程师代表

28、对竣工后试验的结果进行评价时，要考虑()使用工程可能对测试结果产生的影响。A.承包商在竣工试验中B.业主在缺陷通知期届满之前C.业主在竣工之前D.承包商维修缺陷工程中

29、设备工程合同履行期间，承包商要求索赔时，应在()内，及时提交索赔报告。A.已经察觉索赔事由后28天B.理应察觉索赔事由后28天C.取得现场资料后28天D.发出索赔通知后28天或设备监理工程师指定的期间

30、《安全生产法》规定，矿山、建筑施工单位和危险物品的()单位，应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。A.生产、运输、储存B.生产、使用、储存C.生产、运输、使用D.生产、经营、储存

31、设备监理工程师的合同管理对象是()。A.合同内容B.设备工程C.监理合同D.设备合同

32、出卖人出卖交由承运人运输的在途中的设备，毁损、灭失的风险自()起由买受人承担。A.自该设备运抵目的地时B.自该设备买卖合同生效时C.自该设备买卖合同成立时D.自该设备交付买受人时

33、在保证合同的一般保证中，保证人依法享有先诉抗辩权的情形是()。A.债务人住所变更，致使债权人要求其履行债务发生重大困难的B.人民法院受理债务入破产案件，中止执行程序的C.主合同争议未经审判的D.债务人无偿转让财产的

34、因业主提前占用部分工程导致承包商增加费用时，承包商根据索赔程序提出了要求，()应对补偿金额作出公正的决定。A.业主B.项目经理C.工程师D.工程师代表

35、根据《合同法》，除当事人另有约定外，书面合同的成立时间是()。A.标的物交付时B.双方当事人签字或者盖章时C.定金支付时D.承诺到达时

36、某工程公司使用变造的资质证书参与某工程项目的投标，这一不正当竞争行为属于()。A.投标人相互串通投标B.投标人与招标人串通招标投标C.投标人以行贿手段谋取中标D.投标人以弄虚作假方式骗取中标

37、津滨工程公司是设立在天津市滨海新区的建筑施工企业，是中央管理的建筑施工企业下属的建筑施工企业。津滨工程公司办理安全生产许可证时，应当向()提出申请。A.国务院建设行政主管部门B.国务院负责安全生产监督管理的部门C.天津市人民政府建设行政主管部门D.天津市人民政府责安全生产监督管理的部门

38、在FIDIC合同条件关于解决争端的工作流程中，当事人将争端提交争端评判委员会后，争端评判委员会应在()天内作出决定。A.21B.28C.56D.84

39、《安全生产法》确定的安全生产管理方针是()。A.行业管理、企业负责B.安全为了生产、生产必须安全C.安全第一、人人有责D.安全第一、预防为主

40、在流程图中，图框表示的是()。A.工作的先后次序B.各种工作的类型C.逻辑分支D.事件间的时间间隔

41、按照《建设工程安全生产管理条例》，由施工单位进行安全生产教育培训的人员是()。A.安装拆卸工B.钢筋工C.专职安全生产管理人员D.项目负责人

42、业主谈判的目的不包括()。A.宣传自己的优势B.了解报价的构成C.讨论并共同确认某些局部变更D.将过去的双方业已达成的协议进一步确认和具体化

43、组建编制设备工程合同的团队时，团队人员的知识构成至少应包括()。A.设备工程技术知识、商务知识和法律知识B.设备工程技术知识、商务知识和管理知识C.商务知识、管理知识和法律知识D.管理知识、法律知识和设备工程技术知识

44、承包商的设计、承包商文件、工程的实施和完成，均应遵守的相关法律法规、技术标准和规范的版本，这些版本是指在()时正在使用的。A.基准日期B.投标截止日期C.中标通知到达承包商D.开工日期

45、某设备工程合同履行期间，业主基于自身利益的考虑而终止合同。业主3月1日发出的终止合同通知于次日到达承包商、业主于3月10日退还履约保证，则该合同终止生效的时间是()。A.3月2日B.3月10日C.3月30日D.4月7日

46、按照《安全生产法》规定：特别重大事故是指造成()的事故。A.30人以上死亡，或者50人以上重伤，或者5000万元以上直接经济损失B.20人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失C.30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失D.20人以上死亡，或者50人以上重伤，或者5000万元以上直接经济损失

47、设备工程的竣工试验，通常包括启动前试验、启动试验和()。A.混凝土试块检验B.钢筋强度检验C.工程材料试验D.试运行

48、承包商按照合同要求编制的竣工文件，应保存在现场，并在()，提交工程师两套副本。A.移交工程时B.竣工试验开始前C.通过竣工试验后D.申请签发接收证书时

49、资金安排证明的应当由()出具。A.工程师B.业主C.业主开户银行D.保险公司

50、FIDIC“新黄皮书”中，，业主和承包商在签订合同时，中标函和协议书中对实施、完成和修补设备工程所列明的金额是()。A.中标合同金额B.合同价格C.承包商的报价金额D.评标价格

51、某工程施工阶段因分包单位违章施工，发生一起死亡5人的安全事故，根据相关规定，下列关于该安全事故的说法，正确的是()。A.发生事故后，现场有关人员应当于1小时内向本单位负责人报告B.该安全事故为一般事故，县级人民政府可以委托事故发生单位组织事故组进行调查C.该安全事故应由总承包单位负责上报事故D.负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起30日内作出批复

52、业主退还履约保证给承包商的期限是()天内。A.工程师签发接收证书后的14B.业主接收工程后的21C.缺陷通知期届满后的14D.业主收到工程师签发的履约证书副本后的21

53、甲定做单位在乙处定做设备，乙按期交货后，甲一直拖欠乙部分工程款，乙多次索要未果，遂申请仲裁，仲裁庭作出裁决后，甲仍不履行，则乙可向()申请执行。A.仲裁委员会B.人民法院C.人民政府D.甲的上级主管部门

54、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，双方应在仲裁前尽力友好解决争议，仲裁可在不满意通知发出第()天后开始。A.14B.28C.56D.84

55、公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为()。A.是否进行资格预审B.是否组织现场考察C.是否解答投标单位的质疑D.是否公开开标

56、根据招标投标的法律规定，在我国境内进行的下列工程建设项目，可以不进行招标采购的是()。A.全部使用国有资金投资的项目B.部分使用国有资金投资的项目C.施工主要技术采用特定的专利技术的项目D.使用外国政府贷款的项目

57、乙施工企业承包的由甲投资建设的某工程项目，合同约定，竣工验收合格后15日内甲支付工程尾款。2012年3月1日工程竣工验收合格，3月3日乙向甲提交工程结算文件，3月20日乙向甲交付工程，后甲迟迟未能结算工程款，乙于6月10日向法院起诉，关于延期结算利息的计付日的确定，()是正确的。A.2012年3月3日B.2012年3月16日C.2012年3月20日D.2012年6月10日

58、保险合同是()约定保险权利义务关系的协议。A.投保人与被保险人B.投保人与受益人C.投保人与保险人D.保险人与被保险人

59、无权代理属于()行为。A.无效B.可变更的C.可撤销的D.效力待定的

60、对招标文件的响应存在细微偏差的投标书，()。A.不予淘汰，在订立合同前予以澄清、补正即可B.不予淘汰，在评标结束前予以澄清、补正即可C.不予淘汰，允许投标人重新报价D.初评阶段予以淘汰

61、《合同法》中规定的“缔约过失责任”是指()。A.订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责B.委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担C.由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任D.因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任

62、下列关于误期损害赔偿费的说法，错误的是()。A.如果承包商没有按合同约定的竣工时间完成工程，需向业主支付误期损害赔偿费B.误期损害赔偿费不超过投标函附录的最高限额C.支付误期损害赔偿费后，即可解除承包商合同下的其他义务D.误期损害赔偿费按日计算

63、下列选项中，乙的哪种行为构成我国《合同法》规定的承诺()。A.甲向丙发出要约，乙得知后向甲表示接受甲在要约中规定的条件B.甲向乙发出要约，要求乙在接到要约后七日内给予答复，逾期未答复则视为承诺。乙未按期答复C.甲在报纸上刊登广告称：本公司有圣诞礼物出售，欲购者请速与本公司联系。乙打电话给甲订购若干D.甲在报纸上刊登附有价目表的广告称：本书店新到图书若干，欲购者可在一个月内汇款，款到寄书。乙汇款给甲

64、甲与乙在订立合同过程中，甲违反保密义务，给乙造成了损失，根据《合同法》规定，甲应承担的法律责任是()。A.违约责任B.行政责任C.经济责任D.缔约过失责任

65、某住宅工程竣工1年后，房地产开发商尚欠施工企业一笔工程款，并以资金紧张为由拒不付款。同时，购房者也拖欠房地产开发商的购房款，且已到该支付的时间。此时，施工企业应()。A.以自己的名义向人民法院主张该购房款B.以房地产开发商名义向人民法院主张该购房款C.以自己的名义直接向购房者主张该购房款D.以房地产开发商名义直接向购房者主张该购房款

66、下列单位可以作保证人的是()。A.教育部直属高校B.医科大学附属医院C.社会团体D.企业法人的子公司

67、基于安全施工的保障，在()前，承包商应提供围栏、照明设施、保卫器材等安全保障设施。A.进入施工现场B.工程开工C.工程竣工移交D.获得履约证书

68、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，“不可预见”被定义为“一个有经验的承包商在()前不能合理预见”。A.提交投标书日期B.基准日期C.实施工程D.进入现场

69、根据我国《合同法》，合同解除的方式包括()。A.法定解除和约定解除B.违法解除和合法解除C.不安抗辩解除和同时履行抗辩解除D.行政解除和司法解除

70、某建设工程施工总承包单位经建设单位认可，将电气线路安装进行了分包。工程竣工验收中，发现电气线路安装质量不符合工程设计要求，存在安全隐患，导致工程未能通过竣工验收。对此，下列说法正确的是()。A.建设单位认可了总承包单位的分包，总承包单位对电气线路安装质量不承担责任B.电气线路安装不符合工程设计要求导致工程竣工延误，应由分包人向建设单位承担工程竣工延误的责任C.分包人应当向建设单位承担电气线路安装的返修、保修责任D.总承包单位不仅对电气线路承担维修责任，还应承担由此导致的工期延误的责任

71、根据《产品质量法》的规定，以下说法正确的是()。A.产品责任的诉讼时效期间为1年B.因产品缺陷造成损害的赔偿请求权，自造成损害的缺陷产品最初使用之日起满5年丧失C.产品只要在明示的安全使用期内因存在缺陷造成损害，生产者和销售者都应承担产品责任D.因产品缺陷造成损害的赔偿请求权，自造成损害的缺陷产品交付最初消费者之日起满20年丧失

72、大中型工程从发出中标通知书后的()天内，双方应按照招投标文件订立书面合同。A.30B.28C.20D.15

73、代理是代理人在代理权限内，以()的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。A.代理人和被代理人B.被代理人C.第三人D.自己

74、根据《安全生产法》，除从事矿山开采、建筑施工和危险品的生产、经营、储存活动的生产经营单位外，从业人员超过()人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。A.50B.100C.200D.300

75、基于员工健康和安全保障的需要，承包商应至少指派一名称职的()，负责现场的安全和预防事故工作，并赋予其发布指示和采取各种措施预防事故发生的职权。A.专职安全员B.施工监督员C.应急救援人员D.专职医护人员

76、因产品缺陷导致损害的受害人依法提出赔偿请求时，该产品责任法律关系的外部责任主体是()。A.产品的生产者和运输者B.产品的销售者和运输者C.产品的生产者和销售者D.产品的仓储者和销售者

77、承包商按照工程师的指示更新了进度计划，并按照新的进度计划实施设备工程。承担由此带来的风险和费用的是()。A.工程师承担风险，承包商承担费用B.工程师承担风险，业主承担费用C.承包商承担风险和费用D.业主承担风险和费用

78、如果业主未能按合同约定的时间和方式给予承包商进入和占用现场的权利，承包商有权获得()的补偿。A.工期延长B.相应费用C.合理利润D.工期延长和相应费用加合理利润

79、按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是()。A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权B.抵押人的宅基地使用权C.抵押人拥有的股票D.学校设施

80、根据FIDIC《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同》的规定，在颁发工程接收证书前的任何时间，()可通过发布指示或要求承包商提交建议书的方式，提出变更。A.工程师B.工程师助手C.雇主D.雇主代表二、多选题

81、FIDIC“新黄皮书”规定，确定竣工试验的具体日期并发出指示的是()。A.业主B.工程师C.工程师代表D.承包商

82、设备工程的竣工试验，通常包括启动前试验、启动试验和()。A.混凝土试块检验B.钢筋强度检验C.工程材料试验D.试运行

83、依据有关劳动法律的规定，下列选项中，属于用人单位不得解除劳动合同的情形是()。A.劳动者严重违反用人单位规章制度的B.劳动者患职业病或者因工负伤并被确认丧失部分劳动能力的C.劳动者在试用期内被证明不符合录用条件的D.劳动者营私舞弊对用人单位利益造成重大损失的

84、因业主提前占用部分工程导致承包商增加费用时，承包商根据索赔程序提出了要求，()应对补偿金额作出公正的决定。A.业主B.项目经理C.工程师D.工程师代表

85、生产者对其产品缺陷造成的人身伤害应当向受害人承担的法律责任是()。A.刑事责任B.瑕疵担保责任C.行政责任D.产品责任

86、在设备采购合同中，因买受人原因致使设备不能按照约定期限交付的，买受人应当自()之日起承担标的物毁损、灭失的风险。A.合同成立B.合同签订C.合同生效D.违反约定

87、在我国，下列知识产权中，保护期限为20年的是()。A.发明专利权B.实用新型专利权C.职务作品著作权D.商标专用权

88、工程师收到承包商的签发接收证书申请后，未在()天内作出答复，而工程或单位工程(视情况而定)实质上符合合同要求，应认为在上述期限的最后一天已经签发了接收证书。A.14B.28C.42D.56

89、设备采购合同，供货方负责代运设备的，交付设备日期以()的日期为准。A.发运设备时承运部门签发设备单上的戳记B.采购方收到设备C.采购方在承运部门签收设备单上签收D.供货方将设备交到承运部门

90、根据《合同法》，除当事人另有约定外，书面合同的成立时间是()。A.标的物交付时B.双方当事人签字或者盖章时C.定金支付时D.承诺到达时

91、《产品质量法》规定产品质量责任包括()。A.企业赔偿责任、商家赔偿责任B.民事责任、行政责任、刑事责任C.一切责任D.产品责任、缺陷责任

92、如果业主不合理地拖延竣工后试验，由此产生的损失，承包商有权索赔()。A.竣工时间及相关费用B.相关费用并加合理利润C.竣工时间、相关费用并加合理利润D.缺陷通知期及相关费用

93、某文艺团体于1970年集体创作了一部作品，该作品于1971年5月4日首次公开发表。1982年对该作品进行了修改，于1984年3月8日再度公开发表。根据我国《著作权法》规定，该作品著作权的财产权保护期限至()。A.2021年5月4日B.2034年3月8日C.2021年12月31日D.2034年12月31日

94、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，工程师应在收到承包商要求索赔的最终详细报告后()内作出回应，表示批准或不批准并附具体意见。A.14天B.21天C.28天D.42天

95、某建设项目在施工招标中，投标人按照招标文件的要求提交了投标保证金。招标人最迟在()日内，予以退还投标保证金。A.开标后30B.完成评标后15C.发出中标通知书30D.签订施工合同5

96、承揽合同履行中，定作人未按约定支付报酬的，承揽人对完成的工作成果享有的权利是()。A.即时处分权B.使用权C.留置权D.收益权

97、设备工程完工后，()应组织对设备工程项目进行验收。A.业主B.设备监理工程师C.设计人D.承包人

98、根据《民事诉讼法》，证据必须符合()要求。A.真实性、合法性、客观性B.合法性、客观性、公正性C.合法性、客观性、关联性D.真实性、关联性、公正性

99、在买卖合同中，当事人约定检验期间的，买方应当在检验期间内将标的物不符合约定的情形通知卖方。买方怠于通知的，()。A.视为数量和质量符合约定B.视为数量和质量不符合约定C.卖方可以行使催告权D.视为卖方违约，追究违约责任

100、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，仲裁解决合同争议的，除非双方另有商定，否则，应当适用()的仲裁规则。A.国际商会B.中国商会C.中国国际经济贸易仲裁委员会D.FIDIC

参考答案与解析

1、答案：B本题解析：暂无解析

2、答案：B本题解析：暂无解析

3、答案：B本题解析：暂无解析

4、答案：A本题解析：暂无解析

5、答案：B本题解析：《合同法》第15条规定：“要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。寄送价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等为要约邀请。商业广告的内容符合要约规定的，视为要约。”

6、答案：B本题解析：暂无解析

7、答案：A本题解析：暂无解析

8、答案：B本题解析：暂无解析

9、答案：C本题解析：暂无解析

10、答案：C本题解析：暂无解析

11、答案：A本题解析：暂无解析

12、答案：B本题解析：暂无解析

13、答案：C本题解析：暂无解析

14、答案：B本题解析：凭样品买卖的设备，出卖人交付的设备应当与封存的样品及其说明的质量相同。

15、答案：D本题解析：暂无解析

16、答案：B本题解析：暂无解析

17、答案：D本题解析：暂无解析

18、答案：A本题解析：暂无解析

19、答案：D本题解析：暂无解析

20、答案：D本题解析：D项属于业主谈判的目的：根据投标者的建议和要求，可对设备工程方案、图纸、技术规范进行某些修改，讨论并共同确认某些局部变更，由于设备工程承包商有较为成熟的经验或先进的技术，业主往往会接受承包商的意见，修改招标文件中的技术要求。

21、答案：D本题解析：委托人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建，委托人均应支付应付的设计费，这属于委托人的义务，而不是委托人的违约责任。

22、答案：B本题解析：暂无解析

23、答案：B本题解析：暂无解析

24、答案：D本题解析：除非通过友好解决，否则，争议应通过国际仲裁对其作出最终解决。新黄皮书规定：①争议应根据国际商会仲裁规则最终解决；②争议应由按照上述规则任命的三位仲裁员解决；③仲裁应以合同规定的交流语言进行。

25、答案：C本题解析：暂无解析

26、答案：D本题解析：合同实施偏差分析的内容包括以下几个方面：1.产生偏差的原因分析2.合同实施偏差的责任分析3.合同实施后果分析。

27、答案：B本题解析：暂无解析

28、答案：C本题解析：暂无解析

29、答案：D本题解析：索赔意向通知应在觉察索赔事由发生后28天内提交。

30、答案：D本题解析：《安全生产法》规定，矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

31、答案：D本题解析：设备合同是设备监理工程师进行合同管理的对象。

32、答案：C本题解析：暂无解析

33、答案：C本题解析：在一般保证中，保证人依法享有先诉抗辩权，即保证人在主合同争议未经审判或者仲裁，并就债务人财产强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担责任。但有下列情形之一的，保证人不得行使先诉抗辩权：债务人住所变更，致使债权人要求其履行债务发生重大困难的；人民法院受理债务人破产案件，中止执行程序的；保证人以书面形式放弃先诉抗辩权的。

34、答案：C本题解析：暂无解析

35、答案：B本题解析：暂无解析

36、答案：D本题解析：暂无解析

37、答案：C本题解析：暂无解析

38、答案：D本题解析：暂无解析

39、答案：D本题解析：安全生产管理的基本方针是：安全第一、预防为主。

40、答案：B本题解析：暂无解析

41、答案：B本题解析：暂无解析

42、答案：A本题解析：合同谈判实际上是确认合同文件的过程，所以目的不应当包括宣传自己的优势。

43、答案：A本题解析：暂无解析

44、答案：A本题解析：暂无解析

45、答案：D本题解析：暂无解析

46、答案：C本题解析：根据《安全生产法》规定：安全生产事故类型中特大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故。

47、答案：D本题解析：暂无解析

48、答案：B本题解析：暂无解析

49、答案：C本题解析：暂无解析

50、答案：A本题解析：暂无解析

51、答案：C本题解析：暂无解析

52、答案：D本题解析：暂无解析

53、答案：B本题解析：对于国内仲裁机构作出的，并已经生效的裁决，当事人应当按照裁决的内容履行。一方当事人不履行的，另一方当事人可以向有管辖权的人民法院申请执行。

54、答案：C本题解析：暂无解析

55、答案：A本题解析：公开招标由于申请投标人较多，一般设置资格预审程序；邀请招标则不需要发布招标公告和设置资格预审程序，通常进行资格后审。

56、答案：C本题解析：暂无解析

57、答案：B本题解析：暂无解析

58、答案：C本题解析：暂无解析

59、答案：D本题解析：无权代理属于效力待定的行为。其效力情况取决于“被代理人”和相对人后续的意思表示。

60、答案：B本题解析：细微偏差不影响投标文件的有效性，应在评标结束前予以澄清、补正，这些澄清、补正不会对其他投标人造成不公平的结果。

61、答案：D本题解析：承担缔约过失责任的情形有4种：1恶意进行磋商2故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况3违背诚实信用原则的行为4违反缔约中保密义务。

62、答案：C本题解析：暂无解析

63、答案：D本题解析：A项，受要约人是丙，并非乙，乙向甲表示接受不是承诺，而是要约。单纯的缄默或不作为一般不能作为承诺的意思表示方式，除非法律强制规定、交易习惯表明或者当事人双方事先明确同意。B项中，不作为作为承诺方式是甲的要约规定，乙没有义务遵守此规定。C项，甲刊登的广告是要约邀请，乙的行为是要约。

64、答案：D本题解析：当事人在订立合同过程中知悉的商业秘密，无论合同是否成立，都不得泄露或者不正当的使用。泄露或者不正当地使用该商业秘密给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任，因为在合同订立过程中，所以承担缔约过失责任。

65、答案：A本题解析：债权人的代位权。它是指债权人为了保障其债权不受损害，而以自己的名义代替债务人行使其债权的权利。

66、答案：D本题解析：《担保法》对保证人资格进行了限制：①国