2022年-2023年监理工程师之合同管理考前冲刺模拟试卷A卷含答案

2022年-2023年监理工程师之合同管理考前冲刺模拟试卷A卷含答案一、单项选择题（每题1分，共50分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.下列关于合同法律关系的说法，正确的是（）。A.合同法律关系可以没有客体B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体C.法律事实只包括行为D.行为和事件都能引起合同法律关系的产生、变更和消灭答案：D解析：合同法律关系由主体、客体和内容构成，客体是合同法律关系的要素之一，不可缺少，A错误；技术秘密属于智力成果，能作为合同法律关系的客体，B错误；法律事实包括行为和事件，C错误；行为和事件都能引起合同法律关系的产生、变更和消灭，D正确。2.关于代理的说法，正确的是（）。A.代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担B.代理人可以超越代理权实施代理行为C.被代理人对代理人的一切行为承担民事责任D.代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为答案：A解析：代理人在授权范围内实施代理行为，其法律后果由被代理人承担，A正确；代理人必须在授权范围内实施代理行为，超越代理权属于无权代理，B错误；被代理人只对代理人在授权范围内的行为承担民事责任，C错误；代理是代理人以被代理人的名义实施民事法律行为，D错误。3.施工企业授权项目经理全面负责履行某施工合同，项目经理以施工企业名义采购材料的行为属于（）。A.职务代理B.法定代理C.指定代理D.委托代理答案：D解析：施工企业授权项目经理履行施工合同，项目经理以施工企业名义采购材料是基于施工企业的委托，属于委托代理，D正确。职务代理通常是基于职务关系产生的代理，这里主要是基于委托，A错误；法定代理是基于法律规定产生，B错误；指定代理是由有关机关指定产生，C错误。4.关于保证的说法，正确的是（）。A.保证法律关系只有两方参加B.对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保护其利益C.如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理D.债权人应当在要求债务人之前先要求保证人履行债务答案：C解析：保证法律关系至少有三方参加，即保证人、被保证人（债务人）和债权人，A错误；对债权人而言，连带责任保证比一般保证更能保护其利益，因为连带责任保证中债权人可以直接要求保证人承担保证责任，B错误；如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理，C正确；一般保证中，债权人必须先要求债务人履行债务，只有在债务人不能履行时，才可以要求保证人承担保证责任，连带责任保证中债权人可以直接要求保证人承担保证责任，D错误。5.关于抵押的说法，正确的是（）。A.抵押物只能由债务人提供B.正在建造的建筑物可用于抵押C.提单可用于抵押D.抵押物应当转移占有答案：B解析：抵押物可以由债务人或第三人提供，A错误；正在建造的建筑物符合抵押的条件，可以用于抵押，B正确；提单可用于质押，而不是抵押，C错误；抵押不转移抵押物的占有，D错误。6.关于留置的说法，正确的是（）。A.留置权可以通过合同约定产生B.留置只适用于加工承揽合同C.留置权是一种法定担保物权D.留置财产应当是不动产答案：C解析：留置权是一种法定担保物权，不能通过合同约定产生，A错误，C正确；留置不仅适用于加工承揽合同，还适用于保管合同、运输合同等，B错误；留置财产应当是动产，D错误。7.关于定金的说法，正确的是（）。A.定金合同自签订之日生效B.定金金额不得超过主合同标的额的20%C.收受定金的一方不履行约定债务的，应当如数返还定金D.定金是一种担保方式，起到合同担保和证约的作用答案：D解析：定金合同自实际交付定金时生效，A错误；定金金额不得超过主合同标的额的20%，超过部分不产生定金效力，B表述不准确；收受定金的一方不履行约定债务的，应当双倍返还定金，C错误；定金是一种担保方式，具有合同担保和证约的作用，D正确。8.标准施工合同文件中，解释顺序优先于通用合同条款的是（）。A.投标函及投标函附录B.中标通知书C.专用合同条款D.已标价工程量清单答案：C解析：标准施工合同文件的解释顺序为：合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书等。专用合同条款优先于通用合同条款，C正确。9.关于标准施工合同中“暂估价”的说法，正确的是（）。A.暂估价是指在招标阶段暂时不能合理确定价格，但合同履行阶段必然发生的项目B.暂估价的金额不包括在签约合同价内C.暂估价包括以计日工方式支付的款项D.暂估价的内容不需要在合同条款中约定答案：A解析：暂估价是指在招标阶段暂时不能合理确定价格，但合同履行阶段必然发生的项目，A正确；暂估价的金额包括在签约合同价内，B错误；计日工与暂估价是不同的概念，暂估价不包括计日工方式支付的款项，C错误；暂估价的内容需要在合同条款中约定，D错误。10.根据标准施工合同，合同附件格式包括（）。A.项目经理任命书B.合同协议书C.工程设备表D.建筑材料表答案：B解析：合同附件格式包括合同协议书、履约担保、预付款担保，B正确。项目经理任命书不属于合同附件格式，A错误；工程设备表和建筑材料表是工程相关的表格，不属于合同附件格式，C、D错误。11.标准施工合同中，承包人向监理人递交索赔意向通知书的时效是（）天。A.7B.14C.28D.30答案：C解析：承包人应在引起索赔事件发生后的28天内，向监理人递交索赔意向通知书，C正确。12.标准施工合同中，监理人收到承包人提交的工程量报表后，应在（）天内进行复核。A.7B.14C.28D.30答案：A解析：监理人收到承包人提交的工程量报表后，应在7天内进行复核，A正确。13.关于施工进度管理的说法，正确的是（）。A.工程师无权指示承包商修改进度计划B.实际进度与计划进度不符时，承包商应提交修订的进度计划C.工程师的进度检查只限于关键线路上的工作D.工程师不对确认后的改进措施效果负责答案：B解析：工程师有权指示承包商修改进度计划，A错误；实际进度与计划进度不符时，承包商应提交修订的进度计划，B正确；工程师的进度检查不限于关键线路上的工作，C错误；工程师对确认后的改进措施效果有一定的监督责任，D错误。14.施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工，合同中没有规定承包人有配合安装的义务。工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由（）。A.发包人承担，批准顺延工期B.发包人承担，不批准顺延工期C.承包人承担，可以顺延工期D.承包人承担，工期不可顺延答案：A解析：发包人另行发包的工程导致施工交叉干扰，工程师发出暂停指示，承包人的损失应由发包人承担，且应批准顺延工期，因为这不是承包人的原因造成的，A正确。15.施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应（）计算。A.按工程师提出的单价B.按承包人提出的单价C.按设计单位提出的单价D.参照报价单内类似工作的单价答案：D解析：变更价款确定时，若报价单中没有适用于变更工作的单价，应参照报价单内类似工作的单价计算，D正确。工程师、承包人、设计单位单独提出的单价一般不能直接作为变更价款的计算依据，A、B、C错误。16.施工合同履行中，承包人采购的材料经检验合格后已在施工中使用，工程师后来发现材料不符合设计要求，则（）。A.承包人负责拆除B.承包人承担拆除发生的费用C.发包人承担拆除发生的费用D.延误的工期不予顺延答案：B解析：承包人采购的材料不符合设计要求，即使已使用且检验合格（可能检验存在问题），拆除及相关费用应由承包人承担，延误的工期也不应顺延，B正确。17.关于施工分包合同的说法，正确的是（）。A.分包合同由业主与分包人签订B.分包商在施工中只对业主负责C.分包合同的计价方式与主合同相同D.承包人应向分包人提供与分包工程相关的各种证件、批件和各种相关资料答案：D解析：分包合同一般由承包人与分包人签订，A错误；分包商在施工中对承包人负责，同时也要遵守与业主签订的主合同相关规定，B错误；分包合同的计价方式不一定与主合同相同，C错误；承包人应向分包人提供与分包工程相关的各种证件、批件和各种相关资料，D正确。18.关于FIDIC《施工合同条件》中指定分包商的说法，正确的是（）。A.指定分包商由业主选定并与业主签订合同B.指定分包商的施工任务可以是承包商的任何工作C.承包商不能收取指定分包商的管理费D.承包商对指定分包商的违约不承担责任答案：D解析：指定分包商由业主选定，但与承包商签订合同，A错误；指定分包商的施工任务通常是一些专业性较强的特殊工作，不是承包商的任何工作，B错误；承包商可以收取指定分包商的管理费，C错误；承包商对指定分包商的违约不承担责任，D正确。19.FIDIC《施工合同条件》中，业主支付预付款是为了帮助承包商解决（）时的资金短缺，从未来的工程款中提前支付的一笔款项。A.施工前期开展工作B.施工中开展工作C.接通水、电线路D.施工场地平整答案：A解析：业主支付预付款是为了帮助承包商解决施工前期开展工作时的资金短缺，如采购材料、设备，组建施工队伍等，A正确。施工中开展工作、接通水、电线路、施工场地平整只是施工前期工作的一部分，B、C、D表述不全面。20.根据FIDIC《施工合同条件》，保留金的性质属于（）。A.合同实施期的暂列金额B.承包商部分工程的预付款C.业主的履约保证金D.作为承包商圆满完成施工和保修义务的保证答案：D解析：保留金是作为承包商圆满完成施工和保修义务的保证，D正确。暂列金额是用于工程中可能发生的额外工作等，与保留金性质不同，A错误；不是承包商的预付款，B错误；也不是业主的履约保证金，C错误。21.关于EPC模式特征的说法，正确的是（）。A.承包商承担的风险较小B.业主管理工程的工作量较大C.合同采用固定总价合同D.工程进度不易控制答案：C解析：EPC模式下承包商承担的风险较大，因为要负责设计、采购、施工等全过程，A错误；业主管理工程的工作量较小，主要依赖承包商，B错误；合同通常采用固定总价合同，C正确；由于承包商对整个工程负责，在合理管理下工程进度是可以控制的，D错误。22.关于设计施工总承包合同的说法，正确的是（）。A.合同责任单一，有利于项目的顺利实施B.设计和施工由一个承包人完成，不利于提高项目的经济性C.承包人可以按自己的意愿选择分包人D.发包人对承包人的施工质量和进度控制难度较大答案：A解析：设计施工总承包合同责任单一，由总承包人承担设计和施工责任，有利于项目的顺利实施，A正确；设计和施工由一个承包人完成，有利于提高项目的经济性，因为可以进行更好的统筹安排，B错误；承包人选择分包人需经发包人同意，C错误；发包人对承包人的施工质量和进度可以通过合同约定等方式进行有效控制，D错误。23.设计施工总承包合同中，承包人文件中最主要的是（）。A.承包人建议书B.设计文件C.价格清单D.投标函答案：B解析：设计施工总承包合同中，承包人文件中最主要的是设计文件，因为设计施工总承包中设计是重要环节，设计文件是核心内容，B正确。承包人建议书、价格清单、投标函也是承包人文件的组成部分，但不是最主要的，A、C、D错误。24.设计施工总承包合同中，关于保险责任的说法，正确的是（）。A.发包人应当为建设工程办理保险B.承包人应当为施工设备办理保险C.保险人支付保险赔偿金后，承包人可以解除合同D.保险合同订立前，承包人应当将保险条款报送发包人批准答案：B解析：设计施工总承包合同中，承包人应当为施工设备办理保险，B正确；一般由承包人负责为建设工程办理保险，A错误；保险人支付保险赔偿金后，承包人一般不能解除合同，C错误；保险合同订立前，承包人应当将保险条款和条件报送发包人批准，D表述不准确。25.关于工程勘察设计招标的说法，正确的是（）。A.勘察设计招标一般分为初步设计招标和施工图设计招标B.勘察设计招标的评标一般采用经评审的最低投标价法C.勘察设计招标可以不进行招标直接发包D.勘察设计招标中可以不要求投标人具有相应资质答案：C解析：勘察设计招标可以分为概念性方案设计招标、初步设计招标和施工图设计招标等，A表述不全面；勘察设计招标的评标一般采用综合评估法，因为勘察设计质量等因素很重要，经评审的最低投标价法一般适用于简单、通用的项目，B错误；符合一定条件时，勘察设计招标可以不进行招标直接发包，C正确；勘察设计招标必须要求投标人具有相应资质，D错误。26.工程勘察设计招标中，关于资格预审和资格后审的说法，正确的是（）。A.资格预审适用于公开招标，资格后审适用于邀请招标B.资格预审和资格后审的审查时间不同，但审查内容相同C.资格后审的优点是可以减少评标工作量D.资格预审的缺点是投标人可能不满足资格条件而导致投标无效答案：B解析：资格预审和资格后审都可用于公开招标和邀请招标，A错误；资格预审和资格后审的审查时间不同，资格预审在投标前审查，资格后审在开标后审查，但审查内容相同，B正确；资格预审可以减少评标工作量，资格后审可能会增加评标工作量，C错误；资格后审时投标人可能不满足资格条件而导致投标无效，D错误。27.工程勘察设计招标中，评标委员会成员人数为（）人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的（）。A.5；2/3B.7；2/3C.5；1/2D.7；1/2答案：A解析：工程勘察设计招标中，评标委员会成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3，A正确。28.关于工程材料设备采购招标的说法，正确的是（）。A.材料设备采购招标只能采用公开招标方式B.材料设备采购招标中，投标保证金一般不得超过项目估算价的2%C.材料设备采购招标中，评标时不考虑价格因素D.材料设备采购招标中，只能确定一个中标人答案：B解析：材料设备采购招标可以采用公开招标、邀请招标等方式，A错误；材料设备采购招标中，投标保证金一般不得超过项目估算价的2%，B正确；评标时价格是重要的考虑因素，C错误；材料设备采购招标中，可以根据情况确定一个或多个中标人，D错误。29.材料采购合同履行中，采购方在站场提货地点应与运输部门共同验货，采购方接收后发现数量短少，若属于交运前出现的问题，应由（）负责。A.采购方B.供货方C.运输部门D.保管部门答案：B解析：采购方在提货地点与运输部门共同验货，接收后发现数量短少，若属于交运前出现的问题，应由供货方负责，B正确。因为是供货方在交运前的责任导致数量短少，采购方接收时才发现，运输部门在交运时货物数量可能是准确的，A、C错误；保管部门在货物运输过程中一般没有责任，D错误。30.设备采购合同履行中，卖方交付合同设备的同时，应提供的技术资料不包括（）。A.质量保证文件B.安装调试指导书C.维修手册D.设备制造工艺文件答案：D解析：卖方交付合同设备时应提供质量保证文件、安装调试指导书、维修手册等技术资料，设备制造工艺文件一般不属于交付设备时必须提供的技术资料，D正确。31.关于FIDIC设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件的说法，错误的是（）。A.该合同条件适用于承包商承担大部分设计工作的工程B.承包商应负责工程的设计、采购、施工和试运行C.业主只承担工程项目的基本要求D.业主承担项目实施过程中的大部分风险答案：D解析：FIDIC设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件下，承包商承担项目实施过程中的大部分风险，业主只承担工程项目的基本要求，C正确，D错误；该合同条件适用于承包商承担大部分设计工作的工程，承包商应负责工程的设计、采购、施工和试运行，A、B正确。32.关于英国NEC工程施工合同的说法，正确的是（）。A.合同文本不包括核心条款B.合同采用单价合同计价方式C.适用于固定价格合同D.适用于承包商承担部分风险的项目答案：D解析：英国NEC工程施工合同文本包括核心条款等，A错误；合同可以采用多种计价方式，不只是单价合同，B错误；可以适用于多种价格形式，不只是固定价格合同，C错误；适用于承包商承担部分风险的项目，D正确。33.关于美国AIA合同文本的说法，正确的是（）。A.AIA合同文本主要用于大型工业与民用建筑工程B.A系列是关于建筑师与提供专业服务的咨询机构之间的合同文件C.B系列是关于业主与施工承包商、CM承包商、供应商之间的合同文件D.C系列是关于建筑师与提供专业服务的咨询机构之间的合同文件答案：D解析：AIA合同文本主要用于私营的房屋建筑工程，A错误；A系列是关于业主与施工承包商、CM承包商、供应商之间的合同文件，B错误；B系列是关于业主与建筑师之间的合同文件，C错误；C系列是关于建筑师与提供专业服务的咨询机构之间的合同文件，D正确。34.某工程招标工期15个月，投标工期每提前一个月，可以给招标人带来20万元的收益。其中一投标人的投标报价3000万元，工期14个月，如果只考虑工期因素，则采用经评审的最低投标价法评标时，其评标价为（）万元。A.3020B.2980C.3000D.3010答案：B解析：该投标人工期提前1个月，招标人可获得20万元收益，所以评标价=300020=2980万元，B正确。35.关于建设工程勘察合同的说法，错误的是（）。A.勘察合同的发包人可以是业主，也可以是工程总承包单位B.勘察合同的承包人必须具备法人资格C.勘察合同的工作内容包括测绘、勘探、测试等D.勘察合同的履行一般不涉及第三方答案：D解析：勘察合同的发包人可以是业主，也可以是工程总承包单位，A正确；勘察合同的承包人必须具备法人资格，B正确；勘察合同的工作内容包括测绘、勘探、测试等，C正确；勘察合同的履行可能涉及第三方，如场地使用可能涉及场地所有者等，D错误。36.建设工程设计合同（一）[GF20000209]适用于（）。A.民用建设工程设计的合同B.委托专业工程设计C.委托初步设计D.委托施工图设计答案：A解析：建设工程设计合同（一）[GF20000209]适用于民用建设工程设计的合同，A正确。委托专业工程设计、初步设计、施工图设计不一定都适用该合同，B、C、D错误。37.设计合同履行中，关于设计费支付的说法，正确的是（）。A.设计人提交初步设计文件后3天内，发包人应支付设计费总额的10%B.设计人提交施工图设计文件后3天内，发包人应支付设计费总额的50%C.施工图设计完成后，发包人应结清全部设计费D.设计人按合同约定提交相应设计文件后，发包人应按合同约定支付设计费答案：D解析：设计人按合同约定提交相应设计文件后，发包人应按合同约定支付设计费，D正确。设计费支付的具体比例和时间应根据合同约定，A、B、C中关于支付比例和时间的表述不一定符合合同约定。38.工程监理投标文件的核心内容是（）。A.监理规划B.监理大纲C.监理实施细则D.监理方案答案：B解析：工程监理投标文件的核心内容是监理大纲，它是监理单位为了承揽监理业务而编写的方案性文件，展示监理单位的服务水平和能力，B正确。监理规划是监理单位中标后编制的指导项目监理工作的文件，A错误；监理实施细则是在监理规划的基础上，针对某一专业或某一方面监理工作编制的操作性文件，C错误；监理方案表述不准确，监理大纲是核心内容，D错误。39.关于监理人在施工合同履行中的说法，正确的是（）。A.监理人对工程进度款支付有审核权，但无批准权B.监理人无权指示承包人进行合同外的工作C.监理人无权要求承包人修改施工进度计划D.监理人有权发布变更指令答案：D解析：监理人对工程进度款支付有审核权和批准权，A错误；监理人在发包人授权范围内有权指示承包人进行合同外的工作，B错误；监理人有权要求承包人修改施工进度计划，C错误；监理人有权发布变更指令，D正确。40.施工合同履行中，承包人未按约定时间提交施工进度计划，经工程师催告后仍未提交，工程师可（）。A.解除合同B.要求承包人承担违约责任C.对工程进度计划不予确认D.视为承包人放弃调整进度计划的权利答案：B解析：承包人未按约定时间提交施工进度计划，经催告后仍未提交，应承担违约责任，B正确。工程师一般不能直接解除合同，A错误；对工程进度计划不予确认不是主要的处理方式，C错误；不能视为承包人放弃调整进度计划的权利，D错误。41.某施工合同履行中，工程师进行了合同约定外的检查试验，影响了施工进度。如检查结果表明该部分的施工质量不合格，则（）。A.检查试验的费用由承包人承担，工期不予顺延B.检查试验的费用由承包人承担，工期给予顺延C.检查试验的费用由发包人承担，工期给予顺延D.检查试验的费用由发包人承担，工期不予顺延答案：A解析：工程师进行合同约定外的检查试验，若施工质量不合格，检查试验费用由承包人承担，工期不予顺延，因为是承包人施工质量问题导致，A正确。42.施工合同履行中，因不可抗力事件导致工程损害使第三方人员伤亡和财产损失时，应由（）承担。A.承包人B.发包人C.第三方D.发包人和承包人共同答案：B解析：因不可抗力事件导致工程损害使第三方人员伤亡和财产损失时，应由发包人承担，B正确。43.施工合同履行中，承包人采购的材料在使用前未报工程师认可，工程师发现后，要求重新检验，检验结果合格，则重新检验的费用和工期延误责任（）。A.由发包人承担B.由承包人承担C.由工程师承担D.由发包人和承包人共同承担答案：B解析：承包人采购的材料使用前未报工程师认可，即使检验结果合格，重新检验的费用和工期延误责任也应由承包人承担，因为承包人未履行相应程序，B正确。44.关于施工索赔的说法，正确的是（）。A.承包人可以向发包人索赔，发包人不可以向承包人索赔B.索赔只能在工程竣工后进行C.索赔是一种未经对方确认的单方行为D.索赔的依据只能是合同文件答案：C解析：索赔是双向的，承包人可以向发包人索赔，发包人也可以向承包人索赔，A错误；索赔可以在工程实施过程中进行，B错误；索赔是一种未经对方确认的单方行为，C正确；索赔的依据除了合同文件，还可以包括法律法规、工程建设惯例等，D错误。45.下列索赔事件中，承包人可以索赔利润的是（）。A.工程变更B.工程暂停C.材料价格上涨D.工期延误答案：A解析：工程变更可以索赔利润，A正确。工程暂停一般只能索赔工期和费用，不能索赔利润，B错误；材料价格上涨一般只能索赔费用，C错误；工期延误如果是发包人原因导致，承包人可以索赔工期和费用，一般不能索赔利润，D错误。46.关于建设工程合同管理目标的说法，错误的是（）。A.推进建筑领域的改革B.完善建筑市场C.提高工程建设的管理水平D.减少索赔的发生答案：D解析：建设工程合同管理目标包括推进建筑领域的改革、完善建筑市场、提高工程建设的管理水平等，减少索赔的发生不是合同管理的主要目标，索赔在工程中可能不可避免，合同管理是为了合理处理索赔等问题，D错误。47.关于合同法律关系主体的说法，正确的是（）。A.合同法律关系主体是合同法律关系中权利的享有者B.自然人不能成为合同法律关系主体C.法人的法定代表人是法人的代理人D.非法人组织可以作为合同法律关系主体答案：D解析：合同法律关系主体是合同法律关系中权利的享有者和义务的承担者，A错误；自然人可以成为合同法律关系主体，B错误；法人的法定代表人是代表法人行使职权的负责人，不是法人的代理人，C错误；非法人组织可以作为合同法律关系主体，D正确。48.关于合同公证的说法，正确的是（）。A.合同公证只能确认合同的真实性B.合同公证由工商行政管理机关作出C.合同公证的效力高于经过签证的合同D.合同公证的法律效力只能限于国内答案：C解析：合同公证可以确认合同的真实性和合法性，A错误；合同公证由公证机关作出，B错误；合同公证的效力高于经过签证的合同，C正确；合同公证的法律效力可以涉及国外，D错误。49.关于合同鉴证的说法，错误的是（）。A.合同鉴证是工商行政管理机关对合同进行审查和证明的活动B.合同鉴证可以确认合同的合法性C.合同鉴证具有强制执行效力D.合同鉴证可以促进合同的履行答案：C解析：合同鉴证是工商行政管理机关对合同进行审查和证明的活动，A正确；可以确认合同的合法性，B正确；合同鉴证不具有强制执行效力，C错误；可以促进合同的履行，D正确。50.关于合同争议解决方式的说法，正确的是（）。A.调解的公正性高于仲裁B.仲裁的费用一般高于诉讼C.诉讼是解决合同争议的最终方式D.协商是解决合同争议的必经程序答案：C解析：仲裁的公正性不低于调解，A错误；仲裁的费用一般低于诉讼，B错误；诉讼是解决合同争议的最终方式，C正确；协商不是解决合同争议的必经程序，D错误。二、多项选择题（每题2分，共30分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1.合同法律关系的客体包括（）。A.物B.行为C.智力成果D.权利E.义务答案：ABC解析：合同法律关系的客体包括物、行为、智力成果，ABC正确。权利和义务是合同法律关系的内容，D、E错误。2.关于代理的说法，正确的有（）。A.项目经理是施工企业的代理人B.项目总监理工程师是监理单位的代理人C.项目总监理工程师是建设单位的代理人D.招标代理机构是建设单位的代理人E.设计单位的设计人员是设计单位的代理人答案：ABDE解析：项目经理是施工企业的代理人，负责履行施工合同相关事务，A正确；项目总监理工程师是监理单位的代理人，代表监理单位履行监理职责，B正确，C错误；招标代理机构受建设单位委托，是建设单位的代理人，D正确；设计单位的设计人员是设计单位的代理人，代表设计单位从事设计工作，E正确。3.关于保证的说法，正确的有（）。A.保证是一种担保方式B.一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担保证责任C.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任D.国家机关一般不得作为保证人E.企业法人的分支机构一律不得作为保证人答案：ABCD解析：保证是一种担保方式，A正确；一般保证的保证人享有先诉抗辩权，在一定条件下可拒绝承担保证责任，B正确；连带责任保证中债权人有更多选择，C正确；国家机关一般不得作为保证人，D正确；企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证，E错误。4.标准施工合同中，属于发包人义务的有（）。A.办理施工许可证B.提供施工场地C.组织设计交底D.保证工程施工和人员的安全E.参加工程竣工验收答案：ABC解析：办理施工许可证、提供施工场地、组织设计交底属于发包人义务，ABC正确；保证工程施工和人员的安全是承包人的义务，D错误；参加工程竣工验收是发包人的权利也是义务，但相比之下ABC更直接体现发包人义务，E不选。5.标准施工合同中，关于暂列金额的说法，正确的有（）。A.暂列金额用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额B.暂列金额包括以计日工方式支付的款项C.暂列金额是签约合同价的组成部分D.暂列金额不包括在合同价格中E.承包人不一定能获得暂列金额的全部款项答案：ACE解析：暂列金额用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，A正确；计日工与暂列金额是不同概念，暂列金额不包括计日工方式支付的款项，B错误；暂列金额是签约合同价的组成部分，C正确；暂列金额包括在合同价格中，D错误；暂列金额是用于不可预见情况，承包人不一定能获得全部款项，E正确。6.标准施工合同中，关于变更估价的说法，正确的有（）。A.变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节B.监理人收到承包人变更报价书后的14天内，根据合同约定的估价原则，商定或确定变更价格C.变更工作的单价应根据已标价工程量清单中相同工作的单价确定D.已标价工程量清单中无相同工作的单价，可按照成本加利润的原则确定变更工作的单价E.变更估价原则不适用于因变更引起的工期调整答案：ABD解析：变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节，A正确；监理人收到承包人变更报价书后的14天内，根据合同约定的估价原则，商定或确定变更价格，B正确；变更工作的单价优先根据已标价工程量清单中相同工作的单价确定，无相同工作单价时可按照成本加利润等原则确定，C表述不准确，D正确；变更估价原则也适用于因变更引起的工期调整相关费用的确定等，E错误。7.施工合同履行中，关于不可抗力的说法，正确的有（）。A.不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况B.不可抗力事件发生后，承包人应在力所能及的条件下迅速采取措施，尽量减少损失C.不可抗力事件结束后48小时内，承包人向工程师通报受灾情况和损失情况D.工程本身的损害由发包人承担E.因不可抗力发生的一切损失均由发包人承担答案：ABCD解析：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，A正确；不可抗力事件发生后，承包人应采取措施减少损失，B正确；不可抗力事件结束后48小时内，承包人应通报受灾和损失情况，C正确；工程本身的损害由发包人承担，D正确；因不可抗力发生的损失并非均由发包人承担，如承包人自身的施工设备损坏等由承包人承担，E错误。8.关于施工分包合同管理的说法，正确的有（）。A.总承包人对分包工程负总责B.分包商可以与发包人直接联系C.分包合同是承包商与分包商签订的合同D.分包商应接受工程师的直接指令E.分包商的施工质量由总承包人进行监督管理答案：ACE解析：总承包人对分包工程负总责，A正确；分包商一般不可以与发包人直接联系，应通过总承包人，B错误；分包合同是承包商与分包商签订的合同，C正确；分包商应接受总承包人的指令，而不是工程师的直接指令，D错误；总承包人对分包商的施工质量进行监督管理，E正确。9.FIDIC《施工合同条件》中，关于指定分包商的说法，正确的有（）。A.指定分包商由业主选定B.指定分包商与承包商签订合同C.指定分包商的施工任务通常是承包商无力完成的特殊工作D.承包商对指定分包商的违约不承担责任E.指定分包商的工程款由业主直接支付答案：ABD解析：指定分包商由业主选定，A正确；与承包