2026年全国一级建造师之一建工程法规考试黑金提分题（详细参考解析）

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年一级建造师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、关于受国家保护文物的说法，正确的有（）。A.不可移动文物可以分别确定为省级文物、市、县级文物保护单位B.纪念建筑物、古建筑、石刻、近代现代代表性建筑等不可移动的文物，除国家另有规定的以外，属于国家所有C.公民、法人、其他组织捐赠给国家的文物属于国家所有D.遗存于外国领海以外的其他管辖海域以及公海区域内的起源于中国的文物，属于国家所有

2、某大型工程建设项目，建设单位依法委托监理公司进行工程监理，建设单位与监理单位之间的法律关系是（）。A.民事法律关系B.行政法律关系C.劳动法律关系D.经济法律关系

3、关于工程监理的说法，正确的是（）。A.监理单位与建设单位之间是法定代理关系B.工程监理单位可以分包监理业务C.监理单位经建设单位同意可以转让监理业务D.监理单位不得与被监理工程的设备供应商有隶属关系

4、2004年2月1日某建设单位与某施工单位签订了施工合同，约定开工日期为2004年5月1日，竣工日期为2005年12月31日。2004年2月10日施工单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工单位为保证工期，于2004年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为2004年5月10日。该工程保险开始生效日为()。A.2004年2月10日B.2004年4月20日C.2004年5月1日D.2004年5月10日

5、某施工企业与一仓储中心签订了仓储合同,合同约定:签约后一周内交付货物,届时合同生效。施工企业逾期提取货物,关于该仓储合同的说法,正确的是()。A.该仓储合同签订即生效,不以交付为要件B.如施工企业逾期提货,其有权拒绝仓储中心加收仓储费C.该施工企业向仓储中心交付货物时合同生效D.如施工企业提前提货,则有权要求仓储中心减收仓储费

6、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，强制性标准监督检查的内容不包括()。A.工程项目是否达到优良标准B.技术人员是否熟悉、掌握强制性标准C.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定D.工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定

7、某施工项目在施工过程中，W施工单位与A材料供应商订立了材料买卖合同，但施工单位误将应支付给A材料供应商的货款支付给了B材料供应商。则W施工单位与B材料供应商之间形成了()。A.买卖合同债B.侵权之债C.不当得利之债D.施工合同债

8、甲施工企业误将应支付给乙供应商的贷款支付给了丙供应商。关于该笔贷款的返还，丙与甲之间债的产生根据属于（）。2017A.不当得利B.侵权C.合同D.无因管理

9、关于建造师受聘和执业，说法正确的是（）。A.王某是甲设计企业在岗的设计师，考取建造师执业资格后申请在乙施工企业注册B.李某是某大型矿井项目第二标段项目经理，拟同时担任该项目第四标段项目经理C.某施工项目发生不可抗力暂停施工，施工企业未经建设单位同意将项目经理刘某更换为郑某D.某施工项目机电分包单位项目经理邓某，在分包工程验收合格后，担任另一工程项目经理

10、人民法院审理某工程纠纷后，决定缺席判决，其原因是（）。A.提起诉讼一方当事人无故中途退庭B.提起诉讼一方被反诉后，其当事人无故不到庭C.被告一方提起反诉后，被告无故不到庭D.被告一方经法院许可中途退庭

11、设计单位的安全责任不包括（）。A.按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计B.提出防范安全生产事故的指导意见和措施建议C.事故隐患情况严重的，应当及时向有关主管部门报告D.对设计成果承担责任

12、下列建筑施工企业安全生产许可证违法行为中，应当承担“吊销安全生产许可证”法律责任的违法行为是（）。（2016）A.取得安全生产许可证后，发生较大安全事故的B.转让安全生产许可证的C.未取得安全生产许可证擅自进行生产的D.安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工活动的

13、（2019年真题）施工企业征得建设单位同意后，将部分非主体工程分包给具有相应资质条件的分包单位，关于该工程分包行为的说法，正确的是()A.分包合同因指定分包而无效B.分包单位应当按照分包合同的约定，对施工企业负责C.建设单位必须另行为分包工程办理施工许可证D.施工企业必须将分包合同报上级主管部门批准备案

14、依照《民法典》,诉讼时效届满后,（）。A.当事人的诉权消灭B.当事人的实体权利消火C.当事人自愿履行的,无效D.义务人可以提出不履行义务的抗辩

15、《劳动法》规定：“建立劳动关系应当订立劳动合同”，关于劳动合同的理解正确的是()。A.用人单位自合同成立之日起即与劳动者建立劳动关系B.已建立劳动关系，应当自用工之日起一个月内订立书面劳动合同C.用人单位不予劳动者签订劳动合同应当向劳动者每月支付两倍的工资D.劳动合同分为固定期限、无固定期限和以不确定期限的劳动合同

16、施工单位在施工中未采取专项保护措施,给毗邻建筑物造成损害。建设行政主管部门不能给予的处罚是（）。A.责令停业B.罚款C.责令限期改正D.责令赔偿损失

17、以下关于时效中止的正确表述是（）。A.因法定事由的出现，权利人不能行使请求权的，诉讼时效中止B.因原告起诉，诉讼时效中止C.因被告应诉，诉讼时效中止D.因证人要求，诉讼时效中止

18、下列选项中，可以作为抵押物的财产的是()。A.某学校校办工厂的货车B.某医院的医疗器械C.耕地、宅基地等集体所有的土地使用权D.使用权有争议的财产

19、关于人民法院对民事上诉案件的二审裁判的说法，正确的是（）。A.原判决认定事实清楚，适用法律正确的，裁定驳回上诉，维持原判决B.原判决适用法律错误的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审C.原判决认定事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判D.原判决违反法定程序的，依法改判

20、当仲裁庭由3名仲裁员组成时，其中首席仲裁员应由（）。A.仲裁委员会主任指定B.仲裁庭指定C.一方当事人选择D.仲裁委员会指定

21、根据《特种设备安全监察条例》，经核准的特种设备检查检测机构对特种设备进行的检测包括（）。A.旁站检验B.型式检验C.平行检验D.破损检验

22、投标有效期应从（）之日起计算。A.招标文件规定的提交投标文件截止B.提交投标文件C.提交投标保证金D.确定中标结果

23、在仲裁程序中，当事人对仲裁协议的效力有异议的，应当在（）提出。（2016）A.答辩期内B.仲裁案件庭审结束前C.仲裁案件裁决作出前D.仲裁庭首次幵庭前

24、关于施工现场环境噪声污染的防治，说法正确的是（）。A.在城市市区范围内，施工可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报B.因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上地方人民政府建设行政主管部门或环保部门的证明C.因特殊需要必须连续作业的，必须事先告知附近居民并获得其同意D.产生环境噪声污染的单位应当缴纳超标准排污费；征收的超标准排污费可以用于污染的防治

25、无资质承包主体签订的分包合同都是无效合同，但当实际施工人的利益受到侵害时，可以向发包人主张权利，此情况下发包人承担责任的范围是()。A.欠付工程款B.实际施工人的损失C.实际施工人主张的权利D.实际施工人违法承揽工程的罚金

26、在历史文化名城名镇名村保护范围内允许进行的活动是（）。A.在历史文化名城开山、采石B.占用保护规划范围内的园林绿地C.扩建必要的基础设施D.在历史建筑上刻划、涂污

27、关于工程监理的职责和权限，下列说法错误的是（）。A.未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用B.未经监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款C.隐蔽工程验收未经监理工程师签字，不得进入下一道工序D.未经总监理工程师签字，建设单位不进行竣工验收

28、下列关于施工单位责任的说法,正确的是()，A.对于非施工单位原因造成的质量问题,施工单位不负责返修B.施工单位必须按照「程设计图纸和施工技术标准施工,不得偷工减料,如果发现错误可以修改工程设计C.总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任D.涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的20%

29、下列建筑施工企业安全生产许可证违法行为中，应当承担“吊销安全生产许可证”法律责任的违法行为是（）。A.取得安全生产许可证后，发生较大安全事故的B.转让安全生产许可证的C.未取得安全生产许可证擅自进行生产的D.安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工活动的

30、关于施工现场排水管网设施的保护和拆改，以下说法正确的是()。A.工程开工前，施工单位应查明工程建设范围内地下城镇排水与污水处理设施的相关情况B.建设单位应与施工单位、设施维护运营单位各自制定设施保护方案C.工程建设需要拆除、改动城镇排水与污水处理设施的，施工单位应制定拆除、改动方案D.建设单位承担重建、改建和采取临时措施的费用

31、保证合同签订后，下列关于债务人在保证期间转让债务的说法，正确的是()。A.征得保证人书面同意后，保证人不再承担保证责任B.征得债权人的书面同意后，保证人继续承担保证责任C.未经保证人书面同意的，保证人不再承担保证责任D.通知债权人和保证人后，保证人继续承担保证责任

32、根据《立法法》的规定，地方性法规、规章之间，同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由（）裁决。A.最高人民法院B.制定机关C.最高人民检察院D.国务院

33、在我国法律体系中，效力仅次于宪法而高于其他法的形式是()。A.行政法规B.法律C.地方性法规D.部门规章

34、某施工单位在道路挖掘施工中未进行围挡防护，导致夜间一行人王某失足坠落沟槽内摔伤。施工单位对王某须承担的责任是()。A.刑事责任B.违约责任C.侵权责任D.行政责任

35、施工单位在施工过程中，如发现设计文件和图样差错，其正确做法是()。A.进行修改B.按照规范施工C.提出意见和建议D.拒绝施工

36、（2020年真题）根据《建设工程质量管理条例》，关于建设单位办理工程质量监督手续的说法，正确的是（）。A.可以在开工后持开工报告办理B.应当与施工图设计文件在同时进行C.可以与施工许可证或者开工报告合并办理D.应当在领取施工许可证后办理

37、以招标方式订立合同时，属于要约性质的行为是（）。A.招标B.投标C.开标D.中标

38、（2019年真题）关于运输合同中承运人权利义务的说法,正确的是（）。A.承运人将货物交付收货人之前,托运人不能要求承运人变更到达地B.货物由于不可抗力灭失但已收取运费的,托运可以要求承运人返还C.由于不可抗力造成货物毁损、灭失的,承运人应当承担损害赔偿责任D.货运合同履行中,承运人对所要运送的货物享有拒运权

39、下列法人中，属于特别法人的是（）。A.基金会法人B.事业单位法人C.社会团体法人D.机关法人

40、根据《消防法》,除人员密集的大型场所和特殊工程以外的一般建设工程消防验收,（）。A.施工企业应当向公安机关消防机构申请消防验收B.建设单位应当先行备案后,方可进行消防验收C.建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案D.可以不经过消防验收,由公安机关消防机构进行抽查

41、建筑公司总经理王某将列入工程概算的安全施工措施费用挪作他用，导致工地因安全生产条件不符合国家规定造成6000万元直接经济损失，应当认定为()。A.串通投标罪B.工程重大安全事故罪C.重大责任事故罪D.重大劳动安全事故罪

42、承包人于2012年3月5日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前一周，但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2012年3月20日提请有关部门进行质量鉴定。鉴定部门于2012年4月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期应为()。A.3月5日B.3月12日C.3月20日D.4月10日

43、根据《民法典》，不能设定权利质权的是（）。2014A.专利权中的财产权B.应收账款债权C.可以转让的股权D.房屋所有权

44、甲建筑公司与乙水泥厂约定，如果此次施工项目中标了，就购买乙水泥厂的水泥1000吨，并为此交付了1万元定金。但是，甲建筑公司没有中标，也就没有去购买乙水泥厂的水泥，则（）。A.这1万元定金归乙水泥厂所有B.乙水泥厂应该返回给甲建筑公司2万元C.乙水泥厂应该返回给甲建筑公司1万元D.乙水泥厂应该返回给甲建筑公司5000元

45、甲房地产开发商与乙建筑施工企业签订了一份施工合同，双方在合同中未约定纠纷的处理方式。后来由于工程质量问题发生了纠纷，双方决定将此纠纷提交该市仲裁委员会仲裁。则下列说法中，正确的是（）。A.由于双方在合同中未约定处理纠纷的具体方式，所以只能通过和解的方式解决纠纷B.由于双方在合同中未约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以发生纠纷后不能通过仲裁解决C.由于双方在发生纠纷后约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以可以通过仲裁解决纠纷D.由于双方在发生纠纷后约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以不能通过和解解决纠纷

46、根据《建设工程安全生产管理条例》，在施工现场使用的装配式活动房屋，应当具有（）。2017真题A.销售许可证B.安装许可证C.产品合格证D.安全许可证

47、某地方建设行政管理部门于2007年5月10日针对某建筑公司恶意拖欠劳务费用下发了给予其一年内禁止在本区域内参加投标的处罚决定，建筑公司于2007年5月15日收到该处罚通知，建筑公司对此不服的话最迟应于()前提起行政复议。A.2007年6月10日B.2007年6月15日C.2007年7月10日D.2007年7月15日

48、水泥厂在承诺有效期内，对施工单位订购水泥的要约作出了完全同意的答复，则该水泥买卖合同成立的时间为（）。A.施工单位订购水泥的要约到达水泥厂时B.水泥厂的答复文件到达施工单位时C.施工单位发出订购水泥的要约时D.水泥厂发出答复文件时

49、甲在受到欺诈的情况下与乙订立了合同，后经甲向人民法院申请,撤销了该合同，则该合同自（）起不发生法律效力。A.人民法院决策撤销之日B.合同订立时C.人民法院受理请求之日D.权利人知道可撤销事由之日

50、下列行为中，属于《招标投标法实施条例》中规定的招标人与投标人串通投标情形的是（）。A.招标人直接或者间接向投标人泄露标底B.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标C.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异D.不同投标人的投标文件相互混装

51、下列选项中，属于监理单位主要安全责任的是()。A.组织专家论证、审查深基坑专项施工方案B.审查施工组织设计中的安全技术措施是否符合工程建设强制性标准C.申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料D.提出保障施工作业人员安全和预防生产事故的措施建议

52、有关和解和调解的说法，正确的是（）。A.诉讼阶段双方达成和解协议，诉讼程序终止B.仲裁调解书经双方签收后具有强制执行力C.诉讼中调解未达成协议或者调解书送达前一方反悔的，应重新进行诉讼D.调解和好的离婚案件，人民法院应制作调解书

53、同一债权既有保证又有物的担保的，当债务人不履行债务时，如果当事人之间没有约定担保责任的承担方式，关于债权人债权实现的说法，正确的是（）。（2016）A.第三人提供物的担保的，债权人应当先就该物的担保实现债权B.债务人自己提供物的担保的，债权人可以就物的担保实现债权，也可以要求承担保证责任C.债权人放弃物的担保的，保证人在债权人放弃权利的范围内免除保证责任D.提供物的提保的第三人承担担保责任后，有权向保证人或债务人追债

54、甲公司是某项目的总承包单位，乙公司是该项目的建设单位指定的分包单位。在施工过程中，乙公司拒不服从甲公司的安全生产管理，最终造成安全生产事故，则（）。A.甲公司负主要责任B.乙公司负主要责任C.乙公司负全部责任D.监理公司负主要责任

55、专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由()审查签字、加盖执业印章后方可实施。A.专业技术人员B.总监理工程师C.施工单位技术负责人D.安全管理员

56、下列人员中，不属于建筑施工企业特种作业人员的是（）。A.电工B.架子工C.钢筋工D.起重信号工

57、根据《建没工程质量管理条例》，下列情形中，属于违法分包的是（）。2018真题A.施工企业将其承包的全部工程转给其他单位施工的B.分包单位将其承包的建设工程再分包给具有相应资质条件的施工企业的C.总承包单位将工程分包给具备相应资质条件的单位的D.施工总承包单位不履行管理义务，只向实际施工企业收取费用，主要建筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单位实施的

58、某建筑公司与职工小王因为工资奖金的问题产生了劳动争议,小王准备去当地的劳动争议仲裁委员会申请劳动仲裁。依据《劳动法》的规定,对劳动仲裁的理解正确的是()。A.必须是当事人双方都要求仲裁,才可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁B.只要当事人任何一方要求仲裁,就可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁C.仲裁裁决一般应在收到仲裁申请的30日内作出D.仲裁应当自劳动争议发生之日起30日内向劳动争议仲裁委员会提出书面申请

59、建设工程施工合同履行时，若部分工程价款约定不明，则应按照（）履行。A.订立合同时承包人所在地的市场价格B.订立合同时工程所在地的市场价格C.履行合同时工程所在地的市场价格D.履行合同时工程所在价格价管理部门发布的价格

60、建设工程合同不属于（）。A.有名合同B.双务合同C.实践合同D.要式合同

61、下列情形中,不属于违法分包的是A.施工总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的B.专业承包单位将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包单位的C.施工总承包合同中未有约定,又未经建设单位认可,施工总承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的D.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的

62、对于拆除工程，建设单位报送的备案资料中不包括的是（）。A.拆除施工组织方案B.堆放、清除废弃物的措施C.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明D.建设单位的资质证明

63、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工现场的布置中，符合安全和文明施工要求的有（）。A.由于现场场地缺乏条件，将生活区暂时设置在办公区B.经征得建设单位同意，在结构封顶的建筑物内设置员工集体宿舍C.施工现场的办公区宜靠近作业区，方便管理人员对工程过程的监管D.施工现场使用的装配式活动房，不需要具备产品合格证

64、某建设单位取得土地使用权后，需要改变土地使用权出让合同约定的土地用途的，必须取得出让方和（）的同意。A.城市规划行政主管部门B.环境保护行政主管部门C.土地行政主管部门D.建设行政主管部门

65、关于投标保证金的说法，正确的是（）。A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致B.投标保证金不得超过招标项目估算价的10%C.实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出D.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金，但无需支付银行同期存款利息

66、施工企业提取安全生产费用的方式为（）A.自提自用B.政府收取C.第三方代管D.共同监管

67、《行政强制法》所称的行政强制，包括行政强制措施和行政强制()。A.许可B.赔偿C.执行D.处罚

68、关于建设工程质量保修书，说法正确的是（）。A.施工单位应当在竣工验收合格后向建设单位出具质量保修书B.质量保修书中应当明确工程保修范围、保修期限和保修责任C.质量保修书中约定屋面防水工程保修期为2年D.房屋建筑的地基基础和主体结构工程，其保修期为40年

69、按照合同的约定，2007年1月1日发包方应该向包方支付工程款，但没有支付。2007年7月1日至8月1日之间，当地发生了特大洪水,导致承包方不能行使请求权。2007年12月3日，承包方向法院,提起诉讼，请求发包方支付拖欠的工程款，2007年12月31日法院作出判决。则下面的说法正确的是（）。A.2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止B.2007年12月31日起诉讼时效中止C.2007年12月3日诉讼时效中断D.2007年7月1日至8月1曰之间诉讼时效中断

70、2017年3月1日甲施工企业向乙钢材商发出采购单购买一批钢材。要求乙在3月5日前承诺。3月1日，乙收到甲的采购单，3月2日，甲再次发函至乙取消本次采购。乙收到两份函件后，3月4日，乙发函至甲表示同意履行3月1日的采购单。关于该案的说法，正确的是（）。A.甲3月2日的行为属于要约撤回B.乙3月4日的行为属于新要约C.甲的要约已被撤销D.甲乙之间合同成立

71、甲患重病住院急需用钱又借贷无门，乙表示愿意借给甲2000元，但半年后须加倍偿还，否则以甲的房子代偿，甲表同意。根据《民法典》规定，甲、乙之间的借款合同因（）。A.显失公平而无效B.欺诈而可撤销C.乘人之危而无效D.乘人之危而可撤销

72、根据《水下文物保护管理条例,下列文物中,属于国家所有的水下文物的是（A.遗存于中国内水的起国不明的文物B.遗存于中国领海以外依照中国法律由中国管洁的其他海域内的起源于外国的文物C.存于外国领海以外的其他管海域内的起源国不明的文物D.造存于外国领海内的起源于中国的文物

73、下列关于地役权的表述中，正确的是（）。A.从性质上说，地役权是按照当事人的约定设立的用益物权B.设立地役权，当事人应当采取书面形式订立地役权合同C.地役权自登记时设立D.土地上已设立土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权等权利的，未经用益物权人同意，土地所有权人不得设立地役权E.需役地以及需役地上的土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权部分转让时，转让部分涉及地役权的，受让人同时享有地役权

74、某用人单位招聘一名员工，由于工作疏忽一直未与其签订劳动合同。一年后，用人单位决定辞退该员工，在用人单位应承担的法律后果中错误的是（）。A.可提前30日书面通知，并额外支付一个月工资后解除劳动关系B.如果该员工被追究刑事责任，用人单位可以解除劳动合同C.应视为用人单位已与该员工订立无固定期限劳动合同D.用人单位应自满一个月后按每月两倍的工资向该员工支付

75、我国《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发包单位不得迫使承包方以()。A.低于市场的价格竞标，不得任意压缩合理工期B.低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期C.低于预算的价格竞标，不得降低工程质量D.低于标底的价格竞标，不得降低工程质量

76、安装、拆卸施工起重机械，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由()现场实施全过程监督。A.施工单位负责项目管理的技术负责人B.装、拆卸单位的专业技术人员C.监理单位负责安全的工程师D.出租单位生产管理人员

77、某住宅工程交付使用十年后，发现因施工原因造成地基基础局部下沉，承重梁出现裂缝，对此应承担责任的是()。A.设计单位B.施工单位C.建设单位D.质量监管部门

78、某施工企业与一仓储中心签订了仓储合同，合同约定：签约后一周内交付货物，届时合同生效；施工企业有权？……提取或…？提取货物，关于该仓储合同的说法，正确的是（）。2017真题A.该仓储合同签订即生效，不以交付为要件B.如施工企业逾期提货，其有权拒绝仓储中心加收仓储费C.该施工企业向仓储中心交付货物时合同生效D.如施工企业提前提货，则有权要求仓储中心减收仓储费

79、下列不属于承租人的主要义务的是（）。A.支付租金B.使用租赁物C.保管租赁物D.保证无第三人对租赁物主张权利

80、当事人协商一致,可以变更合同。下列事项的变更,需要当事人协商一致进行合同变更的是()。A.采购数量变更B.公司名称变更C.合同签约人员变更D.公司法定代表人变更二、多选题

81、某施工企业的项目经理李某在工程施工过程中订立材料采购合同，承担该合同付款责任的是（）。A.李某B.施工企业C.李某所属施工企业项目经理部D.施工企业法定代表人

82、延付或者拒付租金的诉讼时效期间为（）年。A.1B.2C.4D.20

83、要施工单位诉建设单位施工合同纠纷案，由某人民法院开庭审理。建设单位经传票传唤，无正当理由拒不到庭，则人民法院可以（）。A.撤销案件B.中止审理C.终结审理D.缺席审判

84、对项目经理部的相关叙述中，有误的是（）。A.项目经理部具有法人资格B.项目经理部是施工企业为了完成某项建设工程施工任务而设立的组织C.项目经理部是一次性的具有弹性的现场生产组织机构D.项目经理部是由一个项目经理与技术、生产、材料、成本等管理人员组成的项目管理班子

85、《安全生产许可证条例》的直接上位法立法依据是（）。A.安全生产法B.宪法C.建筑法D.建设工程安全生产管理条例

86、若施工过程中发现设计文件和图纸差错，施工企业的正确做法是()。（2012）A.有权进行修改B.可以按照规范施工C.有权拒绝施工D.应当及时提出意见和建议

87、某建设单位支付工程最终结算款的时间应为2007年4月1日。由于建设单位逾期未予支付，施工单位于2007年8月1日致函建设单位要求付款，但未得到任何答复。那么，施工单位的诉讼时效期间届满的时间为()。A.2008年4月1日B.2008年8月1日C.2009年4月1日D.2010年8月1日

88、某合同执行政府定价。签订合同时价格2000元/t，约定2010年3月1日交货，并约定了逾期违约金每天2元/t，但供货方2010年3月21日才交货。2010年3月15日时政府定价改为2500元/t。则买方扣除违约金后最终应支付的货款为价格（）元/t。A.1960B.2000C.2460D.2500

89、某施工企业于2012年3月5日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前一周，但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2012年3月20日提请有关部门进行质量鉴定，鉴定部门于2012年4月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期应为（）。A.2012年3月5日B.2012年3月12目C.2012年3月20日D.2012年4月10日

90、签署并公布由全国人大和全国人大常委会通过的法律的是（）。A.人大主席团B.国务院总理C.最高人民法院院长D.国家主席

91、下列关于城市建设用地使用权的表述中，正确的是（）。A.城市建设用地使用权，可在土地地表、地上或者地下分别设立B.严禁以划拨的方式设立建设用地使用权C.经营性建设用地可以采用招标、拍卖方式出让D.建设用地使用权存在于国有土地和集体土地

92、关于建筑市场诚信行为的公布，下列说法正确的是()。A.对于不良行为记录，可根据其行为内容和程度决定在当地公布还是在全国公布B.全国公布期限比地方确定的公布期限要长C.司法部门关于建筑市场各方主体不良行为记录的信息，各级建设相关部门无需再统一公布D.通过银行部门获取的建筑市场主体不良行为记录的信息，建设行政主管部门也应在本地区统一公布

93、某生产经营单位按照《安全生产法》的有关规定，只配备了兼职安全生产管理人员，则该单位从业人数上限是（）人。A.100B.200C.300D.500

94、《绿色施工导则》对临时用地指标作出规定，要求临时设施占地面积有效利用率大于（）。A.80%B.85%C.90%D.95%

95、关于专利的说法，正确的是（）。A.授予专利权应当具备新颖性、创造性和实用性B.专利权自国务院专利行政部门公告之日生效C.专利权保护期限自国务院专利行政部门公告登记之日始D.国务院专利行政部门收到专利申请文件之日为申请日，如果申请文件是邮寄的，以收到的邮戳日为申请日

96、关于《民法典》中的自愿原则，下列表述错误的是()。A.合同内容由当事人在不违法的情况下自愿约定B.当事人与谁订合同自愿C.当事人订不订合同自愿D.当事人选择由哪一级法院管辖合同纠纷自愿

97、关于建造师不予注册的说法，正确的是（）。A.因执业活动之外的原因受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日不满五年的B.被吊销注册证书，自处罚决定之日起申请注册之日止不满三年的C.年龄超过60周岁的D.申请在两个或者两个以上单位注册的

98、某工程投标出现下列情形，评标委员会应当否决的投标是（）。A.甲公司的报价超过标底的上浮范围B.乙公司的报价超过标底下浮范围C.丙公司的报价高于招标文件设定的最低投标限价D.丁公司的报价低于工程成本

99、某工程在投标有效期限内出现特殊情况，招标人书面通知所有投标人延长投标有效期。对此，下列说法中正确的是（）。A.投标人同意延长的，可以要求修改报价B.投标人拒绝延长的，投标保证金不予退还C.投标人拒绝延长的，其投标失效，但有权收回投标保证金D.因延长投标有效期给投标人造成损失的，由招标投标双方合理进行分担

100、施工单位的下列行为中，违反《消防法》规定的是（）。A.为节约资金，未购买公安消防机构指定的灭火器材B.施工人员从附近消防栓取水用于混凝土养护C.为材料周转方便，将少量水泥堆放在现场通道附近D.在道路两旁施工时使用明火作业

参考答案与解析

1、答案：C本题解析：A错误，不可移动文物可以分别确定为全国重点文物、省级文物、市、县级文物保护单位。B错误，国家指定保护的纪念建筑物、古建筑、石刻、壁画、近代现代代表性建筑等不可移动文物，除国家另有规定的以外，属于国家所有。C正确，属于国家所有的可移动文物：（1）中国境内出土的文物；（2）国有文物收藏单位以及其他国家机关、部队和国有企业、事业组织收藏、保管的文物属于国家所有；（3）国家征集、购买的文物；（4）公民、法人、其他组织捐赠给国家的文物；（5）法律规定属于国家所有的其他文物。D错误，遗存于外国领海以外的其他管辖海域以及公海区域内的起源于中国的文物，国家享有辨认器物物主的权利。

2、答案：A本题解析：A项：民事法律关系，指根据民事法律规范确立的以民事权利义务为内容的社会关系，是由民事法律规范调整而形成的社会关系。本题中，建设单位和监理单位之间是平等的法律主体，因建设工程合同而产生的民事权利义务关系是民事法律关系。因此，A项正确。

3、答案：D本题解析：【知识点】建设单位及相关单位的质量责任和义务。A监理与建设单位之间是委托代理关系，不是法定代理关系。在没有建设单位书面同意前，监理单位不得实行、更改或者终止全部或部分服务的任何分包合同，选项B错误。监理单位不得转让工程监理业务，选项C错误。

4、答案：B本题解析：建筑、安装工程一切险的保险责任自被保险工程在工地动工或用于被保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接收该部分或全部工程之时终止，以先发生为准。但在任何情况下，保险期限的起始或终止不得超出保单明细表中列明的保险生效日或终止日。

5、答案：A本题解析：2021、2020版教材P190/2019版教材P189仓储合同自成立时生效，不以仓储物是否交付为要件。存货人或者仓单持有人逾期提取的，应当加收仓储费；提前提取的，不减收仓储费。@##

6、答案：A本题解析：2021版教材P296/2020版教材P295/2019版教材P294强制性标准监督检查的内容包括：（1）工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准；（2）工程项目的规划、勘察、设计、施工验收等是否符合强制性标准的规定；（3）工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定；（4）工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定；（5）工程项目采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定。建设行政主管部门或者有关行政主管部门在处理重大事故时，应当有工程建设标准方面的专家参加；工程事故报告应当包含是否符合工程建设强制性标准的意见。

7、答案：C本题解析：2021/2020版教材P22不当得利，是指没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。由于不当得利造成他人利益的损害，因此在得利者与受害者之间形成债的关系。得利者应当将所得的不当利益返还给受损失的人。不当得利产生的债被称为不当得利之债

8、答案：A本题解析：本题考查的是不当得利。不当得利，是指没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。由于不当得利造成他人利益的损害，因此在得利者与受害者之间形成债的关系。得利者应当将所得的不当利益返还给受损失的人。不当得利产生的债被称为不当得利之债。

9、答案：D本题解析：A选项，需要与甲公司解聘后才能注册乙单位；B选项，李某不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，不是相邻分段承揽工程；C选项，更换项目经理需经建设单位同意。

10、答案：B本题解析：2021、2020版教材P349/2019版教材P348原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以按撤诉处理；被告反诉的，可以缺席判决。被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。

11、答案：C本题解析：设计单位的安全生产责任：（1）按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计；（2）提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议；（3）对设计成果承担责任C选项属于监理单位的安全责任。

12、答案：B本题解析：本题考查的是转让安全生产许可证应承担的法律责任。建筑施工企业转让安全生产许可证的，没收违法所得，处10万元以上50万元以下的罚款，并吊销安全生产许可证。

13、答案：B本题解析：P112-115《建筑法》规定，建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责;分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。《招标投标法》也规定，中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

14、答案：D本题解析：2021版教材P346/2020版教材P345/2019版教材P344超过诉讼时效期间，在法律上发生的效力是权利人的胜诉权消灭。诉讼时效期间届满后，义务人同意履行的，不得以诉讼时效期间届满为由抗辩；义务人已自愿履行的，不得请求返还。

15、答案：B本题解析：2021、2020版教材P148/2019版教材P147劳动合同分为固定期限、无固定期限和以完成一定工作任务为期限。《中华人民共和国劳动合同法》第十条建立劳动关系，应当订立书面劳动合同。已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起一个月内订立书面劳动合同。用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自用工之日起建立。

16、答案：D本题解析：2006年建设工程法规真题第68题

17、答案：A本题解析：2004年建设工程法规真题第4题

18、答案：A本题解析：债务人或者第三人有权处分的下列财产可以抵押：①建筑物和其他土地附着物；②建设用地使用权；③以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权；④生产设备、原材料、半成品、产品；⑤正在建造的建筑物、船舶、航空器；⑥交通运输工具；⑦法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。下列财产不得抵押：①土地所有权；②耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权；③学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施；④所有权、使用权不明或者有争议的财产；⑤依法被查封、扣押、监管的财产；⑥依法不得抵押的其他财产。

19、答案：C本题解析：2013年建设工程法规真题第24题

20、答案：A本题解析：当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定一名仲裁员，第3名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。第3名仲裁员是首席仲裁员。

21、答案：B本题解析：2012年建设工程法规真题第23题

22、答案：A本题解析：2012年建设工程法规真题第59题本题主要考查投标有效期。

23、答案：D本题解析：本题考查的是仲裁协议的效力。当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出。

24、答案：A本题解析：暂无解析

25、答案：A本题解析：2021/2020版教材P71需要说明的是，无资质承包主体签订的专业分包合同或者劳务分包合同都是无效合同。但是，当作为无资质的“实际施工人”的利益受到侵害时，其可以向合同相对方（即转包方或违法分包方）主张权利，甚至可以向建设工程项目的发包方主张权利。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件施工法律问题的解释》第26条规定，“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人，发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任”。这样规定是在依法查处违法承揽工程的同时，也能使实际施工人的合法权益得到保障。

26、答案：C本题解析：《历史文化名城名镇名村保护条例》规定，在历史文化名城、名镇、名村保护范围内禁止进行下列活动：（1）开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动；（2）占用保护规划确定保留的园林绿地、河湖水系、道路等；（3）修建生产、储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的工厂、仓库等；（4）在历史建筑上刻划、涂污。

27、答案：B本题解析：未经监理工程师签字，建筑材料、构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。

28、答案：C本题解析：2021版教材P298/2020版教材P297/2019版教材P296A是建设单位的，BCD属于施工单位1、对施工质量负责和总分包单位的质量责任2、按图施工，遵守标准3、防止设计文件和图纸出现差错4、对建筑材料、设备等进行检验检测5、施工质量检验和返修6、建立健全职工教育培训制度7、在本单位资质等级许可的范围内承揽业务

29、答案：B本题解析：教材P225【知识点】转让安全生产许可证应承担的法律责任。建筑施工企业转让安全生产许可证的，没收违法所得，处10万元以上50万元以下的罚款，并吊销安全生产许可证。

30、答案：D本题解析：2021、2020版教材P201/2019版教材P200建设工程开工前，建设单位应当查明工程建设范围内地下城镇排水与污水处理设施的相关情况。城镇排水主管部门及其他相关部门和单位应当及时提供相关资料。建设工程施工范围内有排水管网等城镇排水与污水处理设施的，建设单位应当与施工单位、设施维护运营单位共同制定设施保护方案，并采取相应的安全保护措施。因工程建设需要拆除、改动城镇排水与污水处理设施的，建设单位应当制定拆除、改动方案，报城镇排水主管部门审核，并承担重建、改建和采取临时措施的费用。

31、答案：C本题解析：2021/2020版教材P35保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的，保证人在原保证担保的范围内继续承担保证责任。保证合同另有约定的，按照约定。保证期间，债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人书面同意，保证人对未经其同意转让的债务，不再承担保证责任。债权人与债务人协议变更主合同的，应当取得保证人书面同意，未经保证人书面同意的，保证人不再承担保证责任。保证合同另有约定的，按照约定。

32、答案：B本题解析：本题考核的是法的适用。地方性法规、规章之间不一致时，由有关机关依照下列规定的权限作出裁决：（1）同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关裁决。（2）地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院提出意见，国务院认为应当适用地方性法规的，应当决定在该地方适用地方性法规的规定；认为应当适用部门规章的，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决。（3）部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。

33、答案：B本题解析：在我国的法律体系中，法律的效力是仅次于宪法而高于其他法的形式。

34、答案：C本题解析：2021/2020版教材P22侵权，是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为。侵权行为一经发生，即在侵权行为人和被侵权人之间形成的关系。侵权行为产生的债被称为侵权之债。

35、答案：C本题解析：2021版教材P300/2020版教材P299/2019版教材P298本题考核的是施工单位的质量责任和义务。《建设工程质量管理条例》规定，施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计。不得偷工减料。施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。

36、答案：C本题解析：P58-60《建筑工程质量管理条例》规定，建设单位在开工前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续，工程质量监督手续可以与施工许可证或开工报告合并办理。

37、答案：B本题解析：要约是希望和他人订立合同的意思表示。招标属于要约邀请，最终签订中标合同属于承诺。

38、答案：B本题解析：P186-188在承运人将货物交付收货人之前,托运人可以要求承运人中止远输、返还货物、变更到达地或者将货物交给其他收货人,但应当赔偿承运人因此受到的损失。A错误；货物在运输过程中因不可抗力灭失,未收取运费的,承运人不得要求支付运费;已收取运费的,托运人可以要求返还。B正确，C错误。承运人的主要权利是求偿权、特殊情况下的拒运权和留置权。因托运人申报不实或者遗漏重要情况,造成承运人损失的,托运人应当承担损害赔偿责任。托运人应当按照定的方式包装货物。对包装方式没有约定或者约定不明确的,适用《民法典》第156条的规定。托运人违反包装的规定的,承运人可以拒绝运输。D选项错误。

39、答案：D本题解析：ABC都是非营利法人。

40、答案：C本题解析：教材P317【知识点】建设工程竣工规划、消防、节能、环保等验收的规定。国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收；其他建设工程，建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案，公安机关消防机构应当进行抽查。

41、答案：D本题解析：重大劳动安全事故罪是指安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。

42、答案：A本题解析：2021、2020版教材P132/2019版教材P1312004年10月发布的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（1）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（2）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（3）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

43、答案：D本题解析：本题考查的是质权。权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保。可以质押的权利包括：汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单；（2）依法可以转让的股份、股票；（3）依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权；（4）依法可以质押的其他权利。D不动产只能设定抵押权利。

44、答案：C本题解析：根据《民法典》的规定，当事人对合同的效力可以约定附条件。附生效条件的合同，自条件成就时生效。附解除条件的合同，自条件成就时失效。

45、答案：C本题解析：本题考核的是民事纠纷的法律解决途径。民事纠纷的法律解决途径主要有四种：和解、调解、仲裁、诉讼。当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。当事人申请仲裁后，可以自行和解。本题争议选项为B选项，仲裁是当事人根据在纠纷发生前或纠纷发生后达成的仲裁协议，自愿将纠纷提交第三方（仲裁机构）作出裁决，纠纷各方都有义务执行该裁决的一种解决纠纷的方式。故B选项错。

46、答案：C本题解析：本题考查的是施工现场安全防护。施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证。

47、答案：D本题解析：2021、2020版教材P376/2019版教材P375公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请；但是法律规定的申请期限超过60日的除外。

48、答案：B本题解析：承诺是受要约人同意要约的意思表示。承诺应当以通知的方式作出，但根据交易习惯或者要约表明可以通过行为作出承诺的除外。承诺通知到达要约人时生效。承诺生效时合同成立。

49、答案：B本题解析：2006年建设工程法规真题第46题《民法典》规定，无效的合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力。因此合同被撤销的，合同的无效追溯到订立时。

50、答案：A本题解析：本题考核的是招标人与投标人串通投标的情形。B、C、D选项属于投标人相互串通投标的情形。

51、答案：B本题解析：实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。工程监理单位对安全技术措施或专项施方案进行审查。A选项错。《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。B选项正确。《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。C选项错。采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。D选项错。故本题答案为B选项。

52、答案：B本题解析：诉讼阶段和解没有法律效力，诉讼的程序不会收到影响，只有当事人撤回诉讼，诉讼程序才可以终止，A错误；调解未达成协议或者调解书送达前一方反悔的，人民法院应当及时判决。C错误；下列案件调解达成协议，人民法院可以不制作调解书：①调解和好的离婚案件；②调解维持收养关系的案件；③能够即时履行的案件；④其他不需要制作调解书的案件。D错误。

53、答案：C本题解析：《民法典》第_百七十六条规定：被担保的债权既有物的担保又有人的担保的，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形，债权人应当按照约定实现债权；没有约定或者约定不明确，债务人自己提供物的担保的，债权人应当先就该物的担保实现债权；第三人提供物的担保的，债权人可以就物的担保实现债权，也可以要求保证人承担保证责任。提供担保的第三人承担担保责任后，有权向债务人追偿。因此答案选择C。

54、答案：B本题解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。

55、答案：B本题解析：专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。

56、答案：C本题解析：2013年建设工程法规真题第16题

57、答案：B本题解析：本题考查的是建设工程分包的规定。选项A、D是转包，选项C是合理的。

58、答案：B本题解析：2021、2020版教材P169/2019版教材P168对于调解不成，当事人一方要求仲裁的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

59、答案：B本题解析：本题考核的是合同的履行。价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行;依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。

60、答案：C本题解析：C项：根据合同成立是否需要交付标的物，可以将合同分为诺成合同和实践合同。诺成合同是指当事人双方意思表示一致就可以成立的合同。实践合同是指除当事人双方意思表示一致外，尚须交付标的物才能成立的合同。建设工程只要当事人双方意思表示一致即成立，属于诺成合同，而不是实践合同。所以C项错误，当选。

61、答案：B本题解析：《建设工程质量管理条例》规定，违法分包，4指下列行为：（1)总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的；（2)建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的；（3)施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的；（4)分包单位将其承包的建设工程再分包的。

62、答案：D本题解析：根据《建设工程安全生产管理条例》第11条的规定，建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位。建设单位应当在拆除工程施工15日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案：（一）施工单位资质等级证明；（二）拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明；（三）拆除施工组织方案；（四）堆放、清除废弃物的措施。实施爆破作业的，应当遵守国家有关民用爆炸物品管理的规定。

63、答案：A本题解析：施工现场的办公、生活区与作业区应当分开设置，并保持安全距离。选项A正确，选项C错误。施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。选项B错误。施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证。选项D错误。

64、答案：A本题解析：本题主要考查国有土地使用权制度。

65、答案：A本题解析：【知识点】投标保证金。投标保证金不得超过招标项目估算价的2%；实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出；投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。

66、答案：A本题解析：施工单位安全生产费用，是指施工单位按照规定标准提取在成本中列支，专门用于完善和改进企业或者施工项目安全生产条件的资金。企业提取的安全生产费用属于企业自提自用资金，其他单位和部门不得采取收取、代管等形式对其进行集中管理和使用，国家法律、法规另有规定的除外。

67、答案：C本题解析：2021、2020版教材P373/2019版教材P372本法所称行政强制，包括行政强制措施和行政强制执行。

68、答案：B本题解析：A选项错误。建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。B选项正确。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。C选项错误。法定最低防水工程保修期为5年。D选项错误。基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。

69、答案：C本题解析：暂无解析

70、答案：D本题解析：教材P127【知识点】合同的要约与承诺。因为确定了承诺期限的要约属于不可撤回的要约。所以选项A、B、C错误。乙表示同意执行，实际为承诺，则甲乙之间合同成立。

71、答案：D本题解析：2006年建设工程法规真题第45题《民法典》规定，下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销：（一）因重大误解订立的；（二）在订立合同时显失公平的。一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。

72、答案：A本题解析：水下文物是指遗存于下列水域的具有历史、艺术和科学价值的人类文化遗产:（1）遗存于中国内水、领海内的一切起源于中国的、起源国不明的和起于外国的文物（2）存于中国领海以外依照中国法律由中国管的其他海域内的起源于中国的和起源国不明的文物（3）遗存于外国领海以外的其他管海域以及公海区域内的起源于中国的文物。

73、答案：A、B、D、E本题解析：地役权自合同生效时设立

74、答案：A本题解析：A项：根据《劳动合同法》的规定，下列情形之一的，用人单位提前三十日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资后，可以解除劳动合同：（一）劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的；（二）劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；（三）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。本题中，该员工不具备上述情形，因此，单位解除合同不适用上述规定，不需要额外支付一个月工资。故A项说法错误。

75、答案：B本题解析：2021版教材P308/2020版教材P306/2019版教材P305《建设工程质量管理条例》进一步规定，建设工程发包单位，不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。

76、答案：B本题解析：2013年建设工程法规真题第33题本题考查的知识点是施工起重机械和自升式架设设施安装、拆卸单位的安全责任。

77、答案：B本题解析：2021版教材P329/2020版教材P327《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保险期限为：（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年。

78、答案：A本题解析：本题考查的是仓储合同的法律规定。选项B和D，正确的说法应为“存货人或者仓单持有人逾期提取的，应当加收仓储费；提前提取的，不减收仓储费”；关于合同生效，《民法典》第382条，仓储合同自成立时生效。若当事人约定合同的生效须满足一定条件的，则仓储合同的生效时间应在合同成立后并且其条件成就时。

79、答案：D本题解析：承租人的主要义务包括：（1）支付租金的义务；（2）按照约定使用租赁物的义务；（3）妥善保管租赁物的义务；（4）有关事项通知的义务；（5）返还租赁物的义务。

80、答案：A本题解析：2021/2020版教材P141《民法典》规定，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。合同生效后，当事人不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。合同变更的内容必须明确约定。如果当事人对于合同变更的内容约定不明确，则将被推定为未变更。任何一方不得要求对方履行约定不明确的变更内容。采购数量属于合同约定内的具体内容，如果需要变更必须经当事人协商一致。

81、答案：B本题解析：教材P11【知识点】企业法人