建设工程EPC合同样本

建设工程EPC合同样本建设工程EPC合同本合同由以下双方于______年______月______日在中国______省______市______签订：发包人（以下简称“业主”）：______，法定代表人：______，注册地址：______，联系人：______，联系方式：______。承包人（以下简称“承包商”）：______，法定代表人：______，注册地址：______，联系人：______，联系方式：______。鉴于业主拟建设______项目（项目名称），需将该项目的设计、采购、施工及试运行（以下简称“EPC工程”）的全部工作委托给承包商；承包商具备承担上述EPC工程的能力和资质。双方本着平等互利、协商一致的原则，依据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，签订本合同，以资共同遵守。第一条项目概况1.1项目名称：______。1.2项目地点：中国______省______市______。1.3项目范围与内容：(1)设计范围：本合同EPC工程的设计范围包括但不限于______（详细描述设计内容，可引用附件一《技术规格书》）。设计应遵循国家及行业相关标准和规范，符合业主提供的基础资料和地质勘察报告（如有）。(2)采购范围：承包商负责采购本合同项下所有为完成EPC工程所需的设备、材料，包括但不限于______（详细列明主要设备材料清单，可引用附件二《主要设备材料清单》）。采购的设备材料应符合设计要求及国家相关标准，质量保证期为______年。(3)施工范围：承包商负责完成本合同项下所有土建、安装及装饰工程，包括但不限于______（详细描述施工范围，可引用附件三《工程量清单》）。(4)试运行范围：承包商负责EPC工程所建成的设施设备的单机试车、联动试车及性能测试，直至达到合同约定的性能标准，并负责组织业主进行试运行验收。第二条合同依据2.1本合同依据以下文件签订：(1)《中华人民共和国建筑法》；(2)《中华人民共和国合同法》；(3)《中华人民共和国招标投标法》；(4)《建设工程质量管理条例》；(5)《建设工程安全生产管理条例》；(6)______（其他相关法律法规、政策文件、行业标准）。第三条设计阶段3.1承包商应根据业主提供的基础资料、地质勘察报告、规划许可文件（如有）以及合同约定的技术规格，完成EPC工程的设计工作。3.2设计应符合国家及行业相关标准和规范，并满足合同约定的性能指标。3.3承包商应按时提交各阶段设计成果，包括方案设计、初步设计、施工图设计等，并报业主审核确认。业主应在收到设计成果后______日内予以审核并书面确认，或提出书面修改意见。若业主逾期未确认，视为设计成果已获确认。3.4承包商应负责设计文件的质量，并对设计文件承担相应责任。设计变更应经业主书面确认，相关费用由责任方承担。第四条采购阶段4.1承包商应根据经业主确认的设计文件和工程量清单，负责采购EPC工程所需的设备、材料。4.2承包商应优先采用业主指定品牌或供应商的，除非经业主书面同意，承包商可以选用同等或更高性能的其他品牌或供应商。所选设备材料的性能和质量不得低于合同约定标准。4.3承包商应负责设备材料的制造、运输、保险和交货，确保按时、按质、按量将设备材料运至指定地点。风险自设备材料交至业主指定地点或运输目的地卸货点时转移。4.4承包商应提供设备材料的质量证明文件，并承担设备材料的质保期责任。质保期内如发生质量问题，承包商应负责免费维修或更换。第五条施工阶段5.1承包商应编制详细的施工组织设计和进度计划，报业主审核。业主应在收到后______日内予以审核并书面确认。5.2承包商应按照经业主确认的施工组织设计和进度计划，以及国家及行业相关施工规范和质量标准，组织施工，确保工程质量和安全。5.3承包商应建立健全安全生产管理体系，配备必要的安全设施和人员，严格遵守安全生产法规，承担施工过程中的安全责任。5.4承包商应负责施工现场的管理，保持现场整洁，做到文明施工。5.5承包商应自行负责分包人的选择、管理及其分包合同的履行，并确保分包人符合合同要求。承包商对分包人的行为向业主承担连带责任。第六条试运行阶段6.1承包商应负责组织实施EPC工程的试运行工作，并确保试运行达到合同约定的性能标准。6.2承包商应向业主提供试运行所需的技术指导和支持。6.3业主应配合承包商完成试运行所需的燃料、动力等条件。6.4试运行合格后，承包商应申请业主组织竣工验收。业主应在收到申请后______日内组织验收。第七条费用与支付7.1本合同EPC工程的合同总价为人民币______元（大写：______）。合同价格包含设计费、采购费、施工费、管理费、利润、税金及其他费用。7.2合同价格采用固定总价方式。除合同另有约定外，合同总价不因市场价格波动等因素调整。7.3支付方式：(1)预付款：合同生效后______日内，业主支付合同总价______%的预付款，即人民币______元。(2)进度款：承包商完成合同约定工作量的______%后，业主支付合同总价______%的进度款，即人民币______元；完成______%后，支付合同总价______%的进度款，即人民币______元。业主应在收到承包商进度款申请及相应证明文件后______日内支付。(3)竣工结算款：工程竣工验收合格后______日内，双方完成竣工结算，业主支付至结算总价的______%，即人民币______元。(4)质保金：剩余______%的合同价款作为工程质量保证金，在工程质保期满且无遗留问题后______日内支付。7.4支付货币：本合同项下的支付均以人民币支付。第八条双方权利与义务8.1业主权利与义务：(1)提供EPC工程所需的基础资料、地质勘察报告、规划许可等文件，并保证其真实、准确。(2)按时审核承包商提交的设计文件、进度计划等，并在约定时间内给予书面确认或提出修改意见。(3)按照合同约定及时支付合同价款。(4)负责办理EPC工程所需的部分施工许可、消防验收等手续（如有），并承担相关费用。(5)配合承包商进行设备材料的进场、安装和调试。(6)组织EPC工程的竣工验收。8.2承包商权利与义务：(1)全面负责EPC工程的设计、采购、施工、试运行等工作，确保工程按合同约定完成。(2)建立健全质量管理体系和安全保证体系，确保工程质量符合合同约定标准，并承担施工安全责任。(3)按照合同约定提交设计文件、设备材料、竣工资料等，并报业主审核或备案。(4)接受业主及监理（如有）的监督和管理。(5)承担EPC工程的设计、采购、施工、试运行过程中产生的所有费用和风险。(6)在EPC工程质保期内承担保修责任。第九条风险分担9.1不可抗力事件：因地震、台风、洪水、战争等不可预见、不能避免并不能克服的不可抗力事件，导致合同无法履行或延迟履行，双方互不承担违约责任。遭受不可抗力的一方应立即通知对方，并在______日内提供有效证明文件，双方根据不可抗力的影响，协商决定是否解除合同或部分免除责任或延期履行。9.2发包人风险：因发包人原因（如未及时提供资料、未及时审批、资金不到位等）导致的延误或损失，由发包人承担。9.3承包人风险：因承包人原因（如设计错误、设备缺陷、施工不当等）导致的延误或损失，由承包人承担。第十条竣工验收与移交10.1竣工验收：EPC工程完成后，承包商应向业主提交竣工验收申请。业主应在收到申请后______日内组织勘察、设计、施工、监理等单位进行验收。验收合格的，双方签署竣工验收报告。验收不合格的，承包商应负责整改，直至验收合格，整改费用由承包商承担。10.2移交：工程竣工验收合格后，承包商应向业主移交EPC工程，包括工程实体、竣工图纸、操作维护手册、备品备件清单、质量保证书、保修文件等，并办理移交手续。第十一条质量保修11.1EPC工程的设计、设备、土建等各部分的保修期为______年，自工程竣工验收合格之日起计算。11.2承包商应在其保修范围内，免费修复EPC工程在保修期内出现的任何缺陷。保修费用由承包商承担。11.3业主应合理使用EPC工程，非承包商原因造成的损坏，承包商不承担保修责任。第十二条违约责任12.1承包商违约：(1)未按合同约定的工期竣工，每逾期一日，承包商应向业主支付合同总价______%的违约金，但累计违约金不超过合同总价的______%，逾期超过______日的，业主有权解除合同。(2)工程质量不符合合同约定标准，承包商应负责免费整改，并承担由此产生的所有费用。若因质量不合格造成业主损失的，承包商应予以赔偿。(3)未能按时提交设计文件、设备材料或竣工资料，每逾期一日，承包商应向业主支付合同总价______%的违约金。12.2业主违约：(1)未按合同约定支付款项，每逾期一日，业主应向承包商支付逾期付款金额______%的违约金。(2)未按时提供资料或审批，导致承包商工期延误，工期相应顺延，并视为业主同意承包商的进度计划调整。12.3任何一方违反本合同的保密条款，应向对方支付人民币______元的违约金，并承担由此给对方造成的一切损失。12.4任何一方违反本合同的不可分割性条款，该条款无效，但不影响其他条款的效力。第十三条不可抗力13.1若发生不可抗力事件，导致任何一方不能履行本合同项下的全部或部分义务，该方应立即通知对方，并在______日内提供详细情况及证明文件。双方应根据不可抗力的影响，协商决定是否延期履行、部分履行或解除合同。13.2因不可抗力事件造成的损失，由双方各自承担。第十四条合同生效、变更与终止14.1本合同自双方法定代表人或授权代表签字并盖章之日起生效。14.2对本合同的任何修改或补充，均须经双方协商一致，并签署书面文件，作为本合同不可分割的组成部分。14.3本合同在以下情况下终止：(1)EPC工程按合同约定完成，并经验收合格。(2)双方协商一致解除。(3)一方严重违约，另一方根据合同约定解除。(4)不可抗力导致合同无法履行。第十五条通知与送达15.1本合同项下的所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式作出，并送达至本合同首页所列的地址或双方另行书面指定的地址。15.2通知在以下时间视为送达：(1)专人递送的，在交付时；(2)通过挂号信或特快专递发送的，在寄出后______日；(3)通过电报、电传、传真发送的，在发送时。15.3任何一方变更联系方式，应提前______日书面通知对方。第十六条争议解决16.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。16.2协商不成的，任何一方均有权将争议提交______（选择仲裁或诉讼）。(1)仲裁：提交______（具体仲裁机构名称，如中国国际经济贸易仲裁委员会）按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。(2)诉讼：向EPC工程项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十七条保密17.1除非事先获得对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露本合同的内容以及在本合同签订和履行过程中获悉的对方的商业秘密、技术信息等。此保密义务不因本合同的终止而失效。第十八条不可分割性18.1本合同的任何条款均不能被视为独立存在，任何条款的无效或不可执行，不影响其他条款的效力。本合同构成双方就本合同标的事项达成的完整协议，取代双方此前就此达成的所有口头或书面协议。第十九条转让19.1未经对方事先书面同意，任何一方不得将其在本合同项下的权利或义务部分或全部转让给第三方。第二十条知识产权20.1承包商在履行本合同过程中产生的所有设计图纸、计算书、技术文件等知识产权，在合同履行完毕后归业主所有。承包商不得向第三方泄露或转让。第二十一条附件21.1本合同的附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。(1)附件一：《技术规格书》(2)附件二：《主要设备材料清单》(3)附件三：《工程量清单