小区天然气管道工程施工合同（标准正式模板）

小区天然气管道工程施工合同（标准正式模板）合同编号：________________________签订地点：________________________签订日期：______年____月____日甲方（建设单位/发包方）单位名称：________________________统一社会信用代码：________________________地址：________________________法定代表人/授权委托人：________________________联系电话：________________________乙方（施工单位/承包方）单位名称：________________________统一社会信用代码：________________________资质等级：市政公用工程施工总承包资质、燃气管道安装专项资质地址：________________________法定代表人/授权委托人：________________________联系电话：________________________依据《中华人民共和国民法典》《城镇燃气管理条例》《建设工程质量管理条例》及国家燃气管道工程现行施工、验收规范标准，甲乙双方本着平等自愿、公平公正、诚实守信的原则，就小区天然气管道安装工程施工承包事宜达成一致，订立本合同，双方共同遵照执行。第一条工程概况1.工程名称：__________小区天然气管道安装工程2.工程地点：__________市__________区__________小区项目施工现场3.工程内容及范围包含但不限于：小区室外庭院燃气管道、楼栋立管、入户支管、阀门、调压器、穿墙套管、管道防腐、管道固定支架、吹扫、试压、气密性试验、安全警示标识安装、回填恢复、现场清理、配合燃气公司验收、通气点火前期施工全部内容；不含燃气表、灶具及用户终端设备（可根据需求调整）。4.工程性质：新建民用住宅小区配套燃气安装工程5.施工依据：甲方提供的施工图纸、设计变更、国家及地方燃气管道施工验收规范、燃气行业专项标准。第二条承包方式本工程承包方式为：□包工包料□包工不包料□包工辅材包机械（勾选确认）1.乙方负责本合同范围内全部施工工序、设备机具、施工人员、安全文明施工、试验检测、整改返修、验收配合等全部工作。2.乙方所用管材、管件、阀门、防腐材料等主材必须符合国家燃气管道标准，具备合格证、检测报告、燃气质检资质，严禁使用非标、劣质、翻新材料。第三条合同工期1.开工日期：______年____月____日（以甲方开工通知为准）2.竣工日期：______年____月____日3.总工期：______日历天4.因甲方原因、图纸变更、现场不具备施工条件、不可抗力导致工期延误的，工期顺延；因乙方人员、材料、施工组织不当造成工期延误，工期不予顺延，由乙方承担误工违约责任。第四条合同价款与结算方式1.计价方式：□固定总价合同/□固定单价、按实结算合同2.合同暂定总价：人民币__________元（大写：________________________元整）3.单价说明：单价包含人工、材料、机械、运输、试压、检测、文明施工、安全措施、整改、税费、验收配合等全部费用，施工期间不因市场价格波动调整。4.结算依据：以施工图纸、现场签证、设计变更、甲方及燃气主管单位验收合格的实际工程量为准，最终竣工结算价为乙方实际完成合格工程量×合同单价。第五条付款方式1.预付款：合同签订生效后，甲方向乙方支付合同总价______%作为工程预付款。2.进度款：工程主体管道安装完成、试压合格后，支付至已完成合格工程量的______%。3.竣工款：工程全部施工完成、通过燃气专项验收、竣工资料移交完毕、具备通气条件后，双方完成竣工结算，甲方向乙方支付至结算总价的______%。4.质保金：预留结算总价______%作为质量保证金，质保期满无质量问题无息全额付清。5.乙方需按甲方要求提供合规增值税发票，未提供有效发票的，甲方有权顺延付款，不承担违约责任。乙方收款账户信息：开户名：________________________开户行：________________________账号：________________________第六条工程质量与验收标准1.本工程质量标准为合格工程，严格按照《城镇燃气输配工程施工及验收规范》（CJJ33）、《建筑燃气管道工程技术规程》及地方燃气管理规定施工验收。2.管道安装必须横平竖直、固定牢固，防腐、保温、回填、标识规范到位；管道焊接、接口连接严密，无漏气、无渗漏、无隐患。3.工程必须严格进行管道吹扫、强度试验、气密性试验，所有试验数据合格、资料齐全，方可报验。4.工程完工后，乙方提交完整竣工资料、试验记录、材料合格证、检测报告，配合甲方及燃气公司进行竣工验收、备案、通气验收。5.验收不合格的工程，乙方必须无偿返修、整改，直至验收合格，承担全部整改费用及工期损失。第七条质保期与维修责任1.本工程质量保修期为24个月，自工程整体竣工验收合格、正式通气之日起计算。2.质保期内，因乙方施工工艺、材料质量、安装缺陷造成的管道漏气、破损、脱落、防腐失效等质量问题，乙方必须在接到通知后24小时内到场维修，免费返修、更换，承担全部维修费用及由此引发的安全事故、业主损失、第三方赔偿责任。3.因用户私自改装、外力破坏、不可抗力造成的损坏，不属于乙方质保范围，乙方可提供有偿维修服务。第八条双方权利与义务一、甲方权利义务1.负责提供施工图纸、现场施工条件，协调现场场地、邻里及物业关系。2.负责对乙方施工质量、进度、安全文明施工进行监督、检查。3.按合同约定及时支付工程款项，组织工程阶段性验收及竣工验收。4.及时办理工程相关报备、对接燃气主管部门验收通气工作。二、乙方权利义务1.乙方必须具备合法有效的燃气施工资质，施工人员持证上岗，严格遵守燃气施工规范及安全操作规程。2.严格按图纸、规范、方案施工，不得擅自变更管线走向、管径、安装工艺，如需变更必须经甲方书面确认。3.全面负责施工现场安全生产、文明施工，落实燃气高危作业安全措施，严防燃气泄漏、爆炸、火灾、坍塌事故。4.负责施工全过程成品保护，施工造成的路面、绿化、墙体损坏负责无偿恢复。5.按时报送施工资料、试验记录，全力配合竣工验收、资料归档、通气验收。第九条安全生产与文明施工（燃气专项条款）1.燃气管道工程属于高危施工工程，乙方为施工现场第一安全责任人，承担施工全过程安全主体责任。2.施工期间严禁违规动火、违规开孔、带压施工；管道试压、吹扫作业必须设置警戒区域，配备安全防护及消防器材。3.乙方所有施工人员必须经过燃气安全专项培训，佩戴劳保用品，严格执行燃气施工安全管理制度。4.施工过程中发生的漏气、火灾、爆炸、人员伤亡、财产损失等一切安全事故，全部由乙方承担责任及经济损失，与甲方无关。5.施工现场做到工完场清，杜绝扬尘、垃圾遗留，服从小区物业及甲方现场管理。第十条违约责任1.乙方工期违约：乙方未按合同工期完工，每逾期一日，按合同总价0.05%支付违约金；逾期超过15日，甲方有权单方解除合同，乙方赔偿甲方全部损失。2.质量违约：工程质量不合格、材料不达标、施工违规，乙方必须无条件返修，并承担合同总价10%的违约金，造成无法通气、业主投诉、主管部门处罚的，全部损失由乙方承担。3.安全违约：乙方违规施工造成安全隐患、安全事故的，由乙方承担全部责任，甲方有权终止合同并追责索赔。4.甲方付款违约：甲方无正当理由逾期付款，按应付未付款0.05%/日支付违约金。第十一条不可抗力因地震、台风、暴雨、洪水、政府停工、疫情管控等不可抗力因素导致合同无法履行的，双方互不追责，可协商顺延工期或解除合同。第十二条争议解决本合同履行过程中发生争议，双方友好协商解决；协商不成，提交工程所在地人民法院诉讼解决。第十三条其他约定1.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2.施工图纸、变更签证、验收资料、会议纪要均为本合同有效组成部分。3.本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，双方签字盖章后生效。4.本合同质保期满、款项结清、所有义务履行完毕后自动终止。第十四条签字盖章甲方（发包方）：（盖章）法