2025年一级建造师考试（公共课程）题库含答案(陕西延安)

2025年一级建造师考试（公共课程）题库含答案(陕西延安)第一部分建设工程经济一、单项选择题（每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.某建设单位从银行贷款1000万元，年利率为6%，按季度复利计息，则第3年末应偿还的本利和为（）万元。A.1191.02B.1195.62C.1198.34D.1210.18答案：B解析：按季度复利计息，计息周期为季度，年名义利率6%，则季度利率i=6，计息期数n=3×4=12。根据一次支付终值公式：F=P(1+i)2.关于财务净现值指标的说法，正确的是（）。A.财务净现值不能反映投资方案的获利能力B.财务净现值指标必须首先确定一个符合经济现实的基准收益率C.财务净现值能够直接反映项目投资中单位投资的使用效率D.财务净现值大于零时，说明方案不能满足基准收益率要求答案：B解析：财务净现值（FNPV）是评价项目盈利能力的绝对指标，必须首先确定基准收益率。它不能反映单位投资的使用效率，也不能直接说明各年经营成果。当FNPV≥0时，说明方案在经济上可行，能够满足基准收益率要求的盈利水平。3.某技术方案年设计生产能力为10万台，年固定成本为1200万元，单位产品售价为800元，单位产品可变成本为500元，单位产品营业税金及附加为50元。则该技术方案产销量的盈亏平衡点为（）万台。A.3.2B.4.8C.5.0D.6.0答案：B解析：盈亏平衡点产销量计算公式：BEP(Q)=CFp-Cu-Tu，其中CF4.在下列各项中，不属于资本金现金流量表中现金流出的是（）。A.建设投资B.借款本金偿还C.借款利息支付D.经营成本答案：A解析：资本金现金流量表是从技术方案权益投资者整体（即项目法人）角度出发，以技术方案资本金作为计算基础，把借款本金偿还和利息支付作为现金流出。建设投资发生在建设期，属于投资现金流量表中的现金流出，在资本金现金流量表中通过资本金和借款本金偿还体现，不直接作为“建设投资”单列。5.某设备原值（购置成本）为20万元，预计使用年限为8年，残值率为4%，采用平均年限法计算，该设备年折旧额为（）万元。A.2.4B.2.5C.2.6D.2.8答案：A解析：平均年限法年折旧额计算公式：年折旧额=固定资产原值6.关于工程量清单计价的说法，正确的是（）。A.工程量清单应由投标人自行编制B.工程量清单应采用综合单价计价C.规费和税金应作为竞争性费用参与竞争D.措施项目费一律以“项”为单位计价答案：B解析：工程量清单应由具有编制能力的招标人或受其委托的工程造价咨询人编制；使用国有资金投资的建设工程发承包，必须采用工程量清单计价，综合单价是工程量清单计价的核心。规费和税金必须按国家规定计算，不得作为竞争性费用。措施项目费可以计算工程量的宜采用综合单价计价，不能计算工程量的以“项”为单位计价。7.某施工企业向银行借款500万元，期限1年，年利率8%，按贴现法付息，则该借款的实际利率为（）。A.7.41%B.8.00%C.8.70%D.9.00%答案：C解析：贴现法是银行发放贷款时先从本金中扣除利息部分，到期时借款人偿还全部本金的一种计息方法。实际利率=利息借款本金8.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于招标工程量清单中缺项的处理，下列说法错误的是（）。A.施工合同履行期间，由于招标工程量清单中缺项，新增分部分项工程清单项目的，应按照变更价款确定方法确定单价B.由于招标工程量清单中分部分项工程缺项，引起措施项目发生变化的，应按规定调整合同价款C.新增分部分项工程清单项目后，引起措施项目发生变化的，按照措施项目变更的规定调整合同价款D.招标工程量清单缺项不属于发包人应承担的风险答案：D解析：招标工程量清单由招标人负责提供，清单缺项属于发包人应承担的风险。施工合同履行期间，由于招标工程量清单缺项，新增分部分项工程清单项目的，应按变更价款确定方法确定单价；由于招标工程量清单中分部分项工程缺项，引起措施项目发生变化的，应按规定调整合同价款；新增分部分项工程清单项目后，引起措施项目发生变化的，按照措施项目变更的规定调整合同价款。9.某施工企业与建设单位签订固定总价合同，合同价为1500万元，工程实际成本为1300万元，则该施工企业的利润为（）万元。A.100B.150C.200D.300答案：C解析：固定总价合同下，施工企业利润=合同价−实际成本=1500−1300=200万元。10.在下列财务分析指标中，属于反映企业营运能力比率的是（）。A.总资产净利率B.资产负债率C.总资产周转率D.速动比率答案：C解析：总资产周转率是衡量企业资产管理效率的指标，反映企业营运能力。总资产净利率反映盈利能力；资产负债率和速动比率反映偿债能力。二、多项选择题（每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）11.关于静态投资回收期指标的说法，正确的有（）。A.静态投资回收期不考虑资金时间价值B.静态投资回收期考虑了投资方案整个计算期的现金流量C.静态投资回收期能够反映投资方案的风险大小D.静态投资回收期在一定程度上显示了资本的周转速度E.静态投资回收期不能反映投资回收之后的情况答案：ACDE解析：静态投资回收期不考虑资金时间价值，能够直观地反映原始投资的返本期限，在一定程度上显示了资本的周转速度，同时因只考虑了回收期之前的现金流量，不能反映投资回收之后的情况，也无法全面反映方案在整个计算期内的经济效果。静态投资回收期没有全面考虑投资方案整个计算期内现金流量，故B错误。12.下列费用中，属于建筑安装工程费中企业管理费的有（）。A.管理人员工资B.办公费C.差旅交通费D.住房公积金E.劳动保护费答案：ABCE解析：企业管理费包括管理人员工资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保险和职工福利费、劳动保护费、检验试验费、工会经费、职工教育经费、财产保险费、财务费、税金等。住房公积金属于规费，不属于企业管理费。13.关于价值工程中功能与成本关系的说法，正确的有（）。A.价值工程中的“价值”是指研究对象的使用价值B.价值工程中的“成本”是指寿命周期成本C.价值工程以提高价值为目的D.价值工程以功能分析为核心E.价值工程中的功能是指对象的用途或效用答案：BCDE解析：价值工程中“价值”是研究对象的功能与寿命周期成本的比值，不是一般意义上的使用价值，故A错误。价值工程涉及功能、寿命周期成本和价值三个基本要素，以提高价值为目的，以功能分析为核心，功能是指对象的用途或效用。14.根据《建设工程工程量清单计价规范》，下列属于其他项目费内容的有（）。A.暂列金额B.暂估价C.计日工D.总承包服务费E.规费答案：ABCD解析：其他项目费包括暂列金额、暂估价、计日工、总承包服务费。规费是单独列项的费用，不属于其他项目费。15.关于财务内部收益率（IRR）的说法，正确的有（）。A.IRR是使财务净现值为零时的折现率B.IRR的大小不受基准收益率的影响C.IRR能够反映投资过程的收益程度D.IRR的计算需要事先确定基准收益率E.当IRR大于基准收益率时，方案可行答案：ABCE解析：财务内部收益率（IRR）是使投资方案在计算期内各年净现金流量的现值累计等于零时的折现率，其大小不受外部参数（基准收益率）影响，完全取决于投资过程的现金流量，能够反映投资过程的收益程度。计算IRR不需要事先确定基准收益率，但判断方案是否可行需要将IRR与基准收益率比较。当IRR≥基准收益率时，方案可行。三、计算分析题（每题10分）16.某建设项目初始投资为8000万元，建设期为1年，第2年开始投产运营。项目寿命期为6年（含建设期），各年净现金流量如下表所示（单位：万元）：年份0123456净现金流量-8000-200030003500380040004200设基准收益率ic要求：（1）计算该项目的财务净现值（FNPV），并判断项目是否可行。（6分）（2）计算该项目的静态投资回收期（不含建设期）。（4分）解：（1）财务净现值计算：FNPV=FNPV=-8000-2000(1+10查复利现值系数表：(P/F,10，(P/F,10，(P/F,10，(P/F,10，(P/F,10，(P/F,10FNPV=-8000-2000×0.9091+3000×0.8264+3500×0.7513+3800×0.6830+4000×0.6209+4200×0.5645=-8000-1818.2+2479.2+2629.55+2595.4+2483.6+2370.9=1740.45因为FNPV=1740.45>0，所以该项目在经济上可行。（2）静态投资回收期（不含建设期）计算：累计净现金流量：第0年：−8000第1年：−8000+(−2000)=−10000第2年：−10000+3000=−7000第3年：−7000+3500=−3500第4年：−3500+3800=300累计净现金流量首次出现正值的年份为第4年。PP第二部分建设工程法规及相关知识一、单项选择题（每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）17.根据《中华人民共和国建筑法》，关于建筑工程施工许可的说法，正确的是（）。A.建设单位应当自领取施工许可证之日起1个月内开工B.因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，延期以两次为限，每次不超过3个月C.中止施工满6个月的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证D.按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过3个月的，应当重新办理开工报告批准手续答案：B解析：建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，延期以两次为限，每次不超过3个月。中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过6个月的，应当重新办理开工报告批准手续。18.根据《中华人民共和国招标投标法》，关于联合体投标的说法，正确的是（）。A.联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人B.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担按份责任C.招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体可以在资格预审后增减成员D.联合体各方可以同一专业组成联合体，也可以不同专业组成联合体，资质等级可以就高认定答案：A解析：联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任，而非按份责任。招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件前组成，资格预审后联合体不得增减成员。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。19.根据《中华人民共和国安全生产法》，关于生产经营单位安全生产管理机构设置和安全生产管理人员配备的说法，正确的是（）。A.从业人员超过100人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员B.从业人员在100人以下的，应当配备专职安全生产管理人员C.从业人员在100人以下的，可以只配备兼职安全生产管理人员D.矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，从业人员超过500人的，应当设置安全生产管理机构答案：A解析：根据《安全生产法》第二十四条，矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。D项所述单位无论从业人员多少都应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员，而非超过500人才设置。20.根据《建设工程安全生产管理条例》，关于建设工程安全生产管理的说法，正确的是（）。A.设计单位应当对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并对防范生产安全事故提出指导意见B.工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位暂时停止施工C.施工单位应当为施工现场所有人员办理意外伤害保险D.施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明，并向监理单位进行安全使用登记答案：A解析：工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，不是所有人员。施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明，并向施工单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字，而非向监理单位进行安全使用登记。21.根据《中华人民共和国劳动合同法》，关于劳动合同解除的说法，正确的是（）。A.劳动者提前30日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同B.劳动者在试用期内提前3日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同C.用人单位未及时足额支付劳动报酬的，劳动者可以立即解除劳动合同，无需事先告知用人单位D.劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作的，用人单位可以直接解除劳动合同答案：A解析：劳动者提前30日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同；劳动者在试用期内提前3日通知用人单位，可以解除劳动合同，无需书面形式。用人单位未及时足额支付劳动报酬的，劳动者可以解除劳动合同，但应当事先告知用人单位，不属于立即解除无需告知的情形。劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的，用人单位提前30日书面通知或额外支付一个月工资后可以解除劳动合同，而非直接解除。22.根据《中华人民共和国环境保护法》及相关规定，关于建设项目环境影响评价的说法，正确的是（）。A.建设项目可能造成轻度环境影响的，应当编制环境影响报告书B.建设项目可能造成重大环境影响的，应当编制环境影响登记表C.建设项目对环境影响很小、不需要进行环境影响评价的，应当填报环境影响登记表D.建设项目可能造成轻度环境影响的，应当填报环境影响登记表答案：C解析：根据《环境影响评价法》，国家根据建设项目对环境的影响程度，对建设项目的环境影响评价实行分类管理。可能造成重大环境影响的，应当编制环境影响报告书，对产生的环境影响进行全面评价；可能造成轻度环境影响的，应当编制环境影响报告表，对产生的环境影响进行分析或者专项评价；对环境影响很小、不需要进行环境影响评价的，应当填报环境影响登记表。23.根据《建设工程质量管理条例》，关于建设工程质量保修的说法，正确的是（）。A.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，最低保修期限为3年B.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，最低保修期限为1年C.供热与供冷系统的最低保修期限为2个采暖期、供冷期D.建设工程的保修期自竣工验收合格之日起计算，但合同可以另行约定更短的保修期答案：C解析：在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。建设工程的保修期自竣工验收合格之日起计算，合同约定的保修期限不得低于法定最低期限。24.关于施工合同价款纠纷的处理，下列说法正确的是（）。A.当事人对垫资利息没有约定的，承包人请求支付利息的，人民法院应予支持B.当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理C.当事人对垫资利息约定不明的，承包人请求支付利息的，按照同期同类贷款利率计算D.建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，人民法院应予支持答案：D解析：当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但约定的利息计算标准高于相关司法解释规定的部分除外。当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定的，承包人请求支付利息的，不予支持。建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，人民法院应予支持。25.根据《中华人民共和国消防法》，关于建设工程消防设计审查验收的说法，正确的是（）。A.国务院住房和城乡建设主管部门规定的特殊建设工程，建设单位应当将消防设计文件报送住房和城乡建设主管部门审查B.特殊建设工程未经消防设计审查或者审查不合格的，建设单位可以先行施工，但应当在竣工前完成审查C.其他建设工程实行备案抽查制度，建设单位应当在工程竣工验收合格之日起7日内报备案D.特殊建设工程竣工验收后，建设单位应当向应急管理部门申请消防验收答案：A解析：根据《消防法》第十条至第十三条，国务院住房和城乡建设主管部门规定的特殊建设工程，建设单位应当将消防设计文件报送住房和城乡建设主管部门审查，未经审查或者审查不合格的，建设单位、施工单位不得施工。其他建设工程实行备案抽查制度，建设单位应当在工程竣工验收合格之日起7日内报住房和城乡建设主管部门备案。特殊建设工程竣工验收后，建设单位应当向住房和城乡建设主管部门申请消防验收，而非应急管理部门。二、多项选择题（每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）26.根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》，下列属于否决投标情形有（）。A.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字B.投标联合体没有提交共同投标协议C.投标报价低于成本D.投标文件未按招标文件要求密封E.投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件答案：ABCE解析：根据《招标投标法实施条例》第五十一条，有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：（1）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；（2）投标联合体没有提交共同投标协议；（3）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；（4）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；（5）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；（6）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；（7）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。投标文件未按招标文件要求密封属于拒收情形，而非否决投标情形。27.根据《中华人民共和国合同法》（现为《中华人民共和国民法典》合同编），关于无效合同的说法，正确的有（）。A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的合同无效B.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的合同无效C.以合法形式掩盖非法目的的合同无效D.损害社会公共利益的合同无效E.违反法律、行政法规的强制性规定的合同一律无效答案：BCD解析：根据《民法典》合同编，有下列情形之一的，合同无效：（1）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；（2）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；（3）以合法形式掩盖非法目的；（4）损害社会公共利益；（5）违反法律、行政法规的强制性规定。但违反法律、行政法规的强制性规定并非一律无效，只有违反效力性强制性规定才导致合同无效。E项表述过于绝对，错误。28.根据《中华人民共和国建筑法》，关于建筑工程发包与承包的说法，正确的有（）。A.建筑工程发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位B.提倡对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程肢解发包C.两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程D.禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人E.禁止分包单位将其承包的工程再分包答案：ABDE解析：两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级较低的单位的业务许可范围承揽工程，故C错误。建筑工程发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位；提倡对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程肢解发包；禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人；禁止分包单位将其承包的工程再分包。29.根据《建设工程安全生产管理条例》，下列属于施工单位安全责任的有（）。A.落实安全生产责任制度B.编制安全技术措施和施工现场临时用电方案C.对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案D.对周边环境进行安全评估E.设置明显的安全警示标志答案：ABCE解析：根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的安全责任包括落实安全生产责任制度、编制安全技术措施和施工现场临时用电方案、对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案并附具安全验算结果、在施工现场入口处和危险部位设置明显的安全警示标志等。对周边环境进行安全评估是建设单位的安全责任。30.关于劳动争议解决方式的说法，正确的有（）。A.劳动争议发生后，当事人可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解B.劳动争议当事人可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁C.劳动争议当事人对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起15日内向人民法院提起诉讼D.劳动争议调解不是劳动争议仲裁的必经程序E.劳动争议仲裁是劳动争议诉讼的必经前置程序答案：ABDE解析：劳动争议发生后，当事人可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解；调解不成，当事人一方要求仲裁的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。劳动争议调解不是必经程序，但劳动争议仲裁是诉讼的前置程序，即对仲裁裁决不服的，才可以向人民法院提起诉讼。当事人对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起15日内向人民法院提起诉讼。三、案例分析题（每题15分）31.某建设单位（发包人）与某施工企业（承包人）签订了一份建设工程施工合同，合同约定工期为24个月，合同价款为1.2亿元，采用固定总价方式。施工过程中发生了以下事件：事件一：开工后第3个月，因发包人未能按照合同约定提供施工场地，导致工期延误2个月，承包人为此增加费用50万元，并提交了索赔报告。事件二：施工期间，钢材价格大幅上涨，涨幅超过合同约定的风险幅度范围，承包人请求调整合同价款，发包人拒绝。事件三：工程竣工后，承包人向发包人提交了竣工验收报告，发包人收到报告后未在合同约定的时间内组织验收。承包人于提交竣工验收报告后第15天自行组织有关单位进行了竣工验收，并办理了竣工结算。发包人认为承包人自行验收无效，拒绝在竣工结算文件上签字。事件四：工程实际竣工后，承包人向发包人递交了完整的竣工结算资料，发包人未在合同约定的28天内进行核实，也未提出任何异议。问题：（1）事件一中，承包人的索赔是否成立？请说明理由。（4分）（2）事件二中，承包人请求调整合同价款的主张是否合法？请说明理由。（4分）（3）事件三中，承包人自行组织竣工验收的行为是否有效？请说明理由。（3分）（4）事件四中，应如何处理竣工结算事宜？请说明理由。（4分）参考答案：（1）承包人的索赔成立。根据《建设工程施工合同（示范文本）》及相关法律规定，因发包人原因未能按照合同约定提供施工场地，导致工期延误和费用增加的，承包人有权要求发包人延长工期、增加费用，并支付合理利润。（2）承包人请求调整合同价款的主张合法。根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和合同通用条款规定，合同履行期间，因人工、材料、工程设备、机械台班价格波动影响合同价款时，应根据合同约定的价格调整方式进行调整。当涨幅超过合同约定的风险幅度范围时，超出部分应由发包人承担，承包人有权请求调整合同价款。（3）承包人自行组织竣工验收的行为有效。根据《建设工程施工合同（示范文本）》和《建设工程质量管理条例》，工程竣工后，承包人应当向发包人提交竣工报告。发包人收到竣工报告后28天内无正当理由不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见的，视为竣工验收报告已被认可。承包人在发包人未按约定时间组织验收的情况下，提交验收报告后第15天自行组织验收，符合法律规定的程序，该验收行为有效。（4）根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十一条规定，当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，人民法院应予支持。本案中，发包人收到竣工结算资料后28天内未核实也未提出异议，应视为对竣工结算文件的认可，承包人有权要求按照竣工结算文件结算工程价款。第三部分建设工程项目管理一、单项选择题（每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）32.关于建设工程项目管理的说法，正确的是（）。A.项目管理的核心任务是项目的目标控制B.业主方的项目管理是项目管理的核心C.设计方的项目管理仅服务于设计阶段D.施工方的项目管理仅服务于施工阶段答案：B解析：业主方的项目管理是项目管理的核心，因为业主方是项目实施过程的总集成者和总组织者。项目管理的核心任务是项目的目标控制，但业主方的项目管理是管理的核心。设计方的项目管理服务于项目的整个实施阶段，施工方的项目管理也主要服务于施工阶段但不仅限于施工阶段。33.某网络计划中，工作A的紧后工作为B和C，工作B的最早开始时间为第15天，最迟开始时间为第18天；工作C的最早开始时间为第12天，最迟开始时间为第16天。工作A与工作B的时间间隔为3天，与工作C的时间间隔为4天，则工作A的总时差为（）天。A.3B.4C.6D.7答案：C解析：工作A的总时差等于其各紧后工作的总时差加上本工作与该紧后工作之间时间间隔之和的最小值。工作B的总时差=18−15=3天，工作A与B的时间间隔为3天，则通过B计算的总时差=3+3=6天。工作C的总时差=16−12=4天，工作A与C的时间间隔为4天，则通过C计算的总时差=4+4=8天。取最小值，工作A的总时差为6天。34.关于建设工程项目成本管理的说法，正确的是（）。A.成本计划是成本管理的起始环节B.成本核算是成本管理的基础C.成本分析是成本管理的核心D.成本考核是实现成本目标的责任制落实答案：D解析：成本预测是成本管理的起始环节；成本计划是成本管理的核心环节；成本核算是对成本计划的执行情况进行检查的手段；成本分析是对成本计划执行情况的分析和评价；成本考核是实现成本目标的责任制落实。35.某施工企业通过投标中标承接了某大型公共建筑工程项目，在施工过程中，项目经理部采用了赢得值法进行成本控制。到第6个月末，已完工作预算费用（BCWP）为2400万元，计划工作预算费用（BCWS）为2600万元，已完工作实际费用（ACWP）为2500万元。则该项目的费用偏差（CV）和进度偏差（SV）分别为（）。A.CV=+100万元，SV=+200万元B.CV=−100万元，SV=−200万元C.CV=+100万元，SV=−200万元D.CV=−100万元，SV=+200万元答案：B解析：费用偏差CV=BCWP-ACWP=2400-2500=-100万元，表示费用超支100万元。进度偏差SV=BCWP-BCWS=2400-2600=-200万元，表示进度延误200万元。36.关于建设工程项目质量控制体系的说法，正确的是（）。A.项目质量控制体系是永久性的质量管理体系B.项目质量控制体系的有效性需进行第三方认证C.项目质量控制体系建立的原则包括分层次规划原则D.项目质量控制体系的目标是追求企业最高质量水平答案：C解析：项目质量控制体系是项目管理组织的一个质量控制体系，是临时性的，而非永久性的。项目质量控制体系的有效性不需进行第三方认证，而是通过自我评价与诊断方式进行。项目质量控制体系建立的原则包括分层次规划、系统有效性、质量责任制的原则。项目质量控制体系的目标是致力于实现项目的质量目标，而非追求企业最高质量水平。37.根据《建设工程安全生产管理条例》，关于安全生产教育培训的说法，正确的是（）。A.施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训B.作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训C.施工单位采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训D.特种作业人员只需经过企业培训即可上岗作业答案：C解析：施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训，未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。特种作业人员必须取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。38.关于施工合同交底的说法，正确的是（）。A.合同交底是合同签订前的工作B.合同交底的对象是发包人C.合同交底由监理工程师负责组织D.合同交底的目的是使项目管理人员和作业人员了解合同的主要内容答案：D解析：合同交底是在合同签订后、履行前进行的工作，由项目经理组织项目管理人员对合同内容进行学习和理解，目的是使项目管理人员和作业人员了解合同的主要内容、各自的责任和义务以及合同风险和防范措施。合同交底的对象是项目管理人员和作业人员，而非发包人。39.关于建设工程项目信息管理的说法，正确的是（）。A.信息管理的目的是为了信息的存档和查阅B.信息管理的手段包括基于网络的信息处理平台C.项目信息管理仅包括项目实施过程中的信息管理D.信息管理的工作内容包括信息收集、整理、处理和储存，但不包括信息的使用答案：B解析：信息管理的目的是通过有效的信息传输的组织和控制，为项目建设和增值服务。信息管理的手段包括基于网络的信息处理平台等。项目信息管理贯穿于项目决策阶段和实施阶段的全过程。信息管理的工作内容包括信息收集、整理、处理、储存、传递和应用等。40.某工程项目采用工程总承包模式，关于工程总承包合同计价方式的说法，正确的是（）。A.工程总承包合同只能采用固定总价方式B.工程总承包合同可以采用固定总价、可调总价、固定单价等方式C.工程总承包合同采用固定总价方式的，除合同约定的调整因素外，合同价格一律不予调整D.工程总承包合同采用可调总价方式的，发包人承担了所有价格风险答案：B解析：工程总承包合同可以采用固定总价、可调总价、固定单价等方式。采用固定总价方式的，除合同约定的调整因素外，合同价格一般不予调整，但也存在约定的调整情形。采用可调总价方式的，发承包双方按合同约定分担价格风险，并非发包人承担所有价格风险。二、多项选择题（每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）41.关于建设工程项目进度控制的说法，正确的有（）。A.进度控制是一个动态的管理过程B.进度控制的目标是确保项目总工期目标实现C.进度控制在管理观念方面应重视健全进度控制组织体系D.进度控制的方法包括行政方法、经济方法和管理技术方法E.进度控制中应重视信息技术在进度控制中的应用答案：ABDE解析：进度控制是一个动态的管理过程，包括计划、实施、检查和纠偏等环节。进度控制的目标是确保项目总工期目标的实现。进度控制的方法包括行政方法、经济方法和管理技术方法。在管理观念方面，应重视进度计划的系统观念、动态控制的观念和弹性观念等，健全进度控制组织体系属于组织措施而非管理观念。信息技术在进度控制中的应用是进度控制的重要方法之一。42.根据《建设工程质量管理条例》，下列属于建设单位质量责任和义务的有（）。A.将工程发包给具有相应资质等级的单位B.不得迫使承包方以低于成本的价格竞标C.对施工质量进行监督检查D.按照合同约定提供满足施工需要的设计文件E.组织工程竣工验收答案：ABDE解析：根据《建设工程质量管理条例》，建设单位质量责任和义务包括：将工程发包给具有相应资质等级的单位；不得迫使承包方以低于成本的价格竞标；不得任意压缩合理工期；按照合同约定提供满足施工需要的设计文件及其他技术资料；组织工程竣工验收等。对施工质量进行监督检查是监理单位的质量责任和义务。43.关于施工成本控制中赢得值法参数分析与对应措施的说法，正确的有（）。A.当CV<0时，表示费用超支，应采取调整工作效率等措施B.当CV>0时，表示费用节支，应继续保持C.当SV<0时，表示进度延误，应采取增加资源投入等措施D.当SV>0时，表示进度提前，应适当放慢进度E.当CV<0且SV<0时，应采取更换施工队伍的措施答案：ABCD解析：赢得值法四个评价指标：费用偏差CV<0表示费用超支，CV>0表示费用节支；进度偏差SV<0表示进度延误，SV>0表示进度提前。当CV<0且SV<0时，表示费用超支且进度延误，应采取提高工作效率、增加资源投入等综合性措施，但更换施工队伍不是首选措施，且过于绝对。44.关于施工项目竣工结算的说法，正确的有（）。A.竣工结算分为单位工程竣工结算、单项工程竣工结算和建设项目竣工总结算B.竣工结算应由承包人编制，发包人审查C.竣工结算的依据包括合同文件、设计文件、工程量清单等D.竣工结算只包括合同价款内的工程款E.发包人收到竣工结算报告后，应在合同约定期限内进行核实答案：ABCE解析：竣工结算分为单位工程竣工结算、单项工程竣工结算和建设项目竣工总结算。竣工结算应由承包人编制，发包人审查，也可以委托具有相应资质的工程造价咨询机构审查。竣工结算的依据包括合同文件、设计文件、工程量清单、投标报价文件等。竣工结算不仅包括合同价款内的工程款，还包括合同价款调整、索赔、现场签证等费用。发包人收到竣工结算报告后，应在合同约定期限内进行核实。45.关于建设工程项目职业健康安全与环境管理的说法，正确的有（）。A.职业健康安全管理的目的是保护劳动者的健康与安全B.环境管理的目的是保护生态环境，使社会的经济发展与人类的生存环境相协调C.项目的职业健康安全与环境管理只涉及施工阶段D.职业健康安全与环境管理的任务是建筑生产组织为达到其职业健康安全与环境目标而进行的控制活动E.项目的职业健康安全与环境管理应贯彻“安全第一、预防为主”的方针答案：ABDE解析：职业健康安全管理的目的是保护劳动者的健康与安全，环境管理的目的是保护生态环境，使社会的经济发展与人类的生存环境相协调。项目的职业健康安全与环境管理贯穿于项目决策阶段、设计阶段、施工阶段和竣工阶段等全过程，而非仅涉及施工阶段。职业健康安全与环境管理的任务是建筑生产组织为达到其职业健康安全与环境目标而进行的控制活动。应贯彻“安全第一、预防为主”的方针。三、案例分析题（每题15分）46.某大型市政道路工程项目，采用公开招标方式选择施工单位。招标文件规定：投标截止时间为2025年3月15日上午9:00。共有A、B、C、D、E五家施工单位购买了招标文件并参加了投标。在招标过程中发生以下事件：事件一：2025年3月10日，招标人发现招标文件中的工程量清单有误，对工程量清单进行了修改，于当日以书面形式通知了所有购买招标文件的投标人，并告知投标截止时间不变。事件二：2025年3月15日上午9:00，招标人按时开标。开标时，发现D投标人的投标文件没有按照招标文件要求密封。事件三：评标过程中，评标委员会发现A投标人的投标报价明显低于其他投标报价，经评审认为其投标报价可能低于其个别成本。事件四：评标结束后，招标人确定B投标人为中标人，并于2025年4月1日向B投标人发出中标通知书。B投标人于2025年4月15日与招标人签订了书面合同。问题：（1）事件一中，招标人修改工程量清单的做法是否正确？请说明理由。（4分）（2）事件二中，对于D投标人的投标文件应如何处理？