2025年一级建造师考试（公共课程）题库含答案本溪

2025年一级建造师考试（公共课程）题库含答案本溪一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）建设工程法规及相关知识1.根据《中华人民共和国建筑法》，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。下列哪项工程必须申请领取施工许可证？（）A.工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程B.按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程C.抢险救灾及其他临时性房屋建筑D.工程投资额在50万元以上的建筑工程答案：D解析：根据《建筑工程施工许可管理办法》规定，工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证；按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证；抢险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建低层住宅的建筑活动，不适用本法。选项D工程投资额在50万元以上，超过了30万元的限额，必须申请领取施工许可证。本溪市某房地产开发企业拟开发建设一住宅小区，总投资额达8000万元，依据本条规定，应当依法申请领取施工许可证。2.根据《中华人民共和国招标投标法》，在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标。本溪市污水处理厂改扩建工程属于大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目，该项目施工单项合同估算价为（）人民币以上，必须进行招标。A.100万元B.200万元C.400万元D.3000万元答案：C解析：根据《必须招标的工程项目规定》（国家发展改革委令第16号），施工单项合同估算价在400万元人民币以上必须招标。本溪市污水处理厂改扩建工程属于关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目，若施工合同估算价达到400万元以上，必须进行招标。3.根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工、金属冶炼、道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。本溪某建筑施工单位的主要负责人未按照规定经考核合格的，责令限期改正，可以处（）的罚款。A.1万元以下B.2万元以上5万元以下C.5万元以上10万元以下D.10万元以上20万元以下答案：B解析：根据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条，生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处2万元以上5万元以下的罚款；逾期未改正的，处5万元以上10万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。本溪某建筑施工单位主要负责人未经考核合格，属于未履行安全生产管理职责，应处以2万元以上5万元以下罚款。4.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程实行质量保修制度。建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。在正常使用条件下，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限为（）年。A.1B.2C.3D.5答案：B解析：根据《建设工程质量管理条例》第四十条规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。本溪某住宅楼项目的电气管线保修期应为2年。5.根据《中华人民共和国环境保护法》，建设项目中防治污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施应当符合经批准的环境影响评价文件的要求，不得擅自拆除或者闲置。本溪某钢铁企业改建项目配套建设的环境保护设施未经验收即投入生产，由县级以上环境保护行政主管部门责令限期改正，处（）的罚款。A.5万元以上10万元以下B.10万元以上20万元以下C.20万元以上100万元以下D.100万元以上200万元以下答案：C解析：根据《建设项目环境保护管理条例》第二十三条规定，需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者验收不合格，建设项目即投入生产或者使用，或者在环境保护设施验收中弄虚作假的，由县级以上环境保护行政主管部门责令限期改正，处20万元以上100万元以下的罚款；逾期不改正的，处100万元以上200万元以下的罚款。本溪作为重工业城市，钢铁企业环保设施验收问题尤为突出，该处罚标准适用于此类违法行为。6.根据《中华人民共和国合同法》（现为《民法典》合同编），当事人订立合同，应当具有相应的民事权利能力和民事行为能力。本溪某建筑公司法定代表人超越权限订立了一份钢材采购合同，该合同相对人知道或者应当知道其超越权限的，该代表行为（）。A.有效B.无效C.效力待定D.可撤销答案：B解析：根据《民法典》第五百零四条规定，法人的法定代表人或者非法人组织的负责人超越权限订立的合同，除相对人知道或者应当知道其超越权限外，该代表行为有效，订立的合同对法人或者非法人组织发生效力。相对人知道或应当知道其超越权限的，该代表行为无效，合同对法人不发生效力。本溪某建筑公司法定代表人超越权限签订合同，若相对人知情，则合同对公司不发生效力。7.根据《中华人民共和国消防法》，按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程，实行建设工程消防设计审查验收制度。本溪某大型商场建设工程，建设单位应当自依法取得施工许可之日起（）个工作日内，将消防设计文件报公安机关消防机构备案。A.3B.5C.7D.10答案：C解析：根据《建设工程消防监督管理规定》，建设单位应当自依法取得施工许可之日起7个工作日内，将消防设计文件报公安机关消防机构备案，公安机关消防机构应当进行抽查。本溪某大型商场属于人员密集场所，其消防设计文件应当依法在规定时限内报备案。8.根据《中华人民共和国劳动法》，劳动合同可以约定试用期。试用期最长不得超过（）个月。本溪某建筑劳务公司与农民工王某签订劳动合同，约定试用期为8个月，该约定违反了劳动法的规定。A.3B.6C.9D.12答案：B解析：根据《中华人民共和国劳动法》第二十一条规定，劳动合同可以约定试用期。试用期最长不得超过六个月。本溪某建筑劳务公司与农民工王某约定试用期8个月，超过了法定上限6个月，违反了法律规定。根据《劳动合同法》第十九条，劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月；劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月；三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月。9.根据《中华人民共和国民法典》物权编，不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经依法登记，发生效力；未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外。本溪某房地产开发企业将已出售给张某的商品房又出售给李某并办理了过户登记，该房屋所有权应归（）所有。A.张某B.李某C.张某和李某共同D.房地产开发企业答案：B解析：根据《民法典》物权编的规定，不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经依法登记，发生效力；未经登记，不发生效力。本案中，张某虽先购买但未办理登记，李某后购买但已办理过户登记，因此李某取得该房屋的所有权。张某可依据商品房买卖合同追究房地产开发企业的违约责任。本溪市近年来房地产市场活跃，此类一房二卖纠纷时有发生，应引起重视。10.根据《中华人民共和国仲裁法》，当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理，但仲裁协议无效的除外。本溪某建设工程施工合同纠纷中，双方签订的仲裁协议约定的仲裁机构不存在，该仲裁协议（）。A.有效B.无效C.效力待定D.可撤销答案：B解析：根据《中华人民共和国仲裁法》第十八条规定，仲裁协议对仲裁事项或者仲裁委员会没有约定或者约定不明确的，当事人可以补充协议；达不成补充协议的，仲裁协议无效。约定的仲裁机构不存在属于约定不明确，且无法达成补充协议，该仲裁协议无效。当事人可以依法向人民法院提起诉讼解决纠纷。11.根据《中华人民共和国民法典》合同编，建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同应当采用（）形式。A.口头B.书面C.书面或口头D.公证答案：B解析：根据《民法典》第七百八十九条规定，建设工程合同应当采用书面形式。这是对建设工程合同的强制性要求，目的在于保证合同的严肃性和可追溯性。本溪某建筑企业承接市政道路工程，应当与发包方签订书面建设工程合同，明确工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。12.根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。本溪某施工企业未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的，责令限期改正，可以处（）的罚款。A.1万元以下B.1万元以上3万元以下C.3万元以上5万元以下D.5万元以上10万元以下答案：D解析：根据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条规定，生产经营单位未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的，责令限期改正，可以处5万元以下的罚款；逾期未改正的，处5万元以上20万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿。本溪某施工企业未对塔吊等安全设备进行定期检测，应适用上述处罚规定。13.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（）次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。A.一B.二C.三D.四答案：A解析：根据《建设工程安全生产管理条例》第三十六条规定，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。本溪某市政工程施工单位应当每年组织项目管理人员和一线作业人员进行不少于一次的安全教育培训。14.根据《中华人民共和国招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。A.15B.20C.30D.45答案：B解析：根据《中华人民共和国招标投标法》第二十四条规定，招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间；但是，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于二十日。本溪某地铁工程项目为依法必须进行招标的项目，其投标截止时间应满足不少于20日的要求。15.根据《中华人民共和国民法典》合同编，因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。本溪某设计院承接一工业厂房设计项目，因发包人提供的地质资料不准确导致设计返工，发包人（）。A.无需承担额外费用B.应当按照实际消耗的工作量增付费用C.仅需支付合同价款的50%D.可要求设计院自行承担返工费用答案：B解析：根据《民法典》第八百零三条规定，因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。本溪某设计院因发包人提供的地质资料不准确而返工，发包人应当依据设计院实际增加的工作量支付相应费用。16.根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，建设项目的环境影响评价文件确定需要配套建设的固体废物污染环境防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。本溪某垃圾焚烧发电项目配套的固体废物污染环境防治设施未建成，建设项目即投入生产，由生态环境主管部门责令限期改正，处（）的罚款。A.1万元以上10万元以下B.10万元以上50万元以下C.50万元以上100万元以下D.100万元以上200万元以下答案：D解析：根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百零八条规定，违反本法规定，建设项目的环境影响评价文件确定需要配套建设的固体废物污染环境防治设施未建成、未经验收或者验收不合格，主体工程即投入生产或者使用的，由生态环境主管部门责令停止生产或者使用，可以并处十万元以上五十万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，可以责令停业或者关闭。本溪某垃圾焚烧发电项目应严格执行环保设施"三同时"制度。17.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程发生质量事故，有关单位应当在（）小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。A.12B.24C.48D.72答案：B解析：根据《建设工程质量管理条例》第五十二条规定，建设工程发生质量事故，有关单位应当在24小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。本溪某桥梁工程发生质量事故后，施工单位应当在24小时内向本溪市住房和城乡建设局等相关部门报告。18.根据《中华人民共和国民法典》合同编，承包人将建设工程转包给他人的，转包合同（）。A.有效B.无效C.效力待定D.可撤销答案：B解析：根据《民法典》第七百九十一条规定，承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。违反上述规定签订的转包合同属于违反法律强制性规定的合同，应当认定为无效合同。19.根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工（）日以前向工程所在地县级以上地方人民政府生态环境主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。A.7B.10C.15D.30答案：C解析：根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第二十九条规定，在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工十五日以前向工程所在地县级以上地方人民政府生态环境主管部门申报。本溪市区某房建项目在开工前15日应完成噪声污染申报手续。20.根据《中华人民共和国节约能源法》，国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度。不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设；已经建成的，不得投入生产、使用。本溪某新建商场项目未通过节能审查即开工建设，由（）责令停止建设。A.建设行政主管部门B.市场监督管理部门C.节能审查机关D.城市管理综合执法部门答案：C解析：根据《中华人民共和国节约能源法》第六十八条规定，固定资产投资项目建设单位开工建设不符合强制性节能标准的项目或者将该项目投入生产、使用的，由节能审查机关责令停止建设或者停止生产、使用，限期改造。本溪某新建商场项目未通过节能审查即开工建设，应由该项目节能审查机关责令停止建设。建设工程项目管理21.建设工程项目管理的核心任务是项目的（）。A.目标控制B.合同管理C.信息管理D.组织协调答案：A解析：建设工程项目管理的内涵是：自项目开始至项目完成，通过项目策划和项目控制，以使项目的费用目标、进度目标和质量目标得以实现。项目管理的核心任务是目标控制，包括投资控制、进度控制和质量控制三大目标。本溪某大型综合体项目管理团队的核心工作即围绕三大目标展开。22.项目组织结构图中，两个工作部门之间的指令关系用（）表示。A.箭线B.虚线C.波浪线D.矩形框答案：A解析：项目组织结构图反映一个组织系统中各组成部门之间的组织关系（指令关系），用箭线表示指令关系，用矩形框表示工作部门。本溪某项目管理公司为某道路工程绘制项目组织结构图时，各工作部门之间用箭线连接以明确指令关系。23.建设工程项目进度计划系统中，由不同深度的计划构成的进度计划系统不包括（）。A.总进度规划B.项目子系统进度规划C.项目子系统中的单项工程进度计划D.指导性进度规划答案：D解析：由不同深度的计划构成的进度计划系统包括：总进度规划（计划）、项目子系统进度规划（计划）、项目子系统中的单项工程进度计划等。由不同功能的计划构成的进度计划系统包括：控制性进度规划（计划）、指导性进度规划（计划）、实施性（操作性）进度计划等。选项D属于按不同功能划分的计划类型，不属于不同深度的计划。24.根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017），项目管理规划应包括项目管理规划大纲和（）两类文件。A.项目管理实施规划B.项目管理策划C.施工组织设计D.项目管理目标责任书答案：A解析：根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017），项目管理规划应包括项目管理规划大纲和项目管理实施规划两类文件。项目管理规划大纲是项目管理工作中具有战略性、全局性和宏观性的指导文件；项目管理实施规划是项目管理工作中具有战役性、战术性和微观性的实施文件。25.某建设工程项目采用施工总承包模式，则施工总承包管理方（）。A.直接完成部分施工任务B.不直接完成施工任务，而是对整个项目施工进行管理C.只负责施工阶段的管理D.与分包单位直接签订施工合同答案：B解析：施工总承包管理方不直接完成施工任务，而是对整个项目施工进行管理。一般情况下，施工总承包管理方不与分包方直接签订施工合同，这些合同由业主方直接签订。本溪某大型公共建筑采用施工总承包管理模式，施工总承包管理方主要负责对各分包单位的协调管理。26.项目风险管理工作的首要任务是（）。A.风险识别B.风险分析C.风险评估D.风险应对答案：A解析：项目风险管理过程包括项目风险识别、项目风险分析、项目风险评估、项目风险应对等环节。风险识别是风险管理的基础和首要任务，只有全面准确地识别出项目中存在的风险，才能进行后续的分析、评估和应对工作。本溪某隧道工程在项目启动阶段首先进行风险识别，识别出地质风险、施工安全风险等各类风险因素。27.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），因工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目时，其对应的综合单价按下列方法确定：合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；合同中没有适用或类似的综合单价，由（）提出综合单价，经发包人确认后执行。A.监理人B.承包人C.造价咨询机构D.发包人答案：B解析：根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）第9.3.1条规定，因工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目时，合同中没有适用或类似的综合单价的，由承包人提出综合单价，经发包人确认后执行。本溪某市政工程因设计变更增加新的工程量清单项目，由承包人提出综合单价报发包人确认。28.建设工程项目施工成本控制中，最直接、最有效的方法是（）。A.偏差分析法B.成本分析法C.挣值法D.目标管理法答案：C解析：挣值法（赢得值法）是施工成本控制中最直接、最有效的方法。它通过测量已完成工作的预算费用、已完成工作的实际费用和计划工作的预算费用，来评估项目的成本偏差和进度偏差，从而实现对项目成本和进度的综合控制。本溪某房地产项目采用挣值法进行成本控制，有效实现了对项目成本和进度的实时监控。29.某工程网络计划中，工作M的最早开始时间为第3天，持续时间为5天，该工作有2项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第10天和第12天，则工作M的总时差为（）天。A.2B.3C.4D.5答案：A解析：工作M的最早完成时间=最早开始时间+持续时间=3+5=8天。工作M的紧后工作的最早开始时间分别为第10天和第12天，则工作M的最迟完成时间=min{10,12}=10天。总时差=最迟完成时间-最早完成时间=10-8=2天。因此工作M的总时差为2天。30.建设工程项目质量控制体系建立的原则不包括（）。A.分层次规划原则B.总目标分解原则C.质量责任可追溯原则D.利益最大化原则答案：D解析：建设工程项目质量控制体系建立的原则包括：分层次规划原则、总目标分解原则、质量责任可追溯原则、系统有效性原则。质量控制体系建立的目的在于保证工程质量，而非追求利益最大化。选项D不属于质量控制体系建立的原则。31.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故属于（）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故答案：C解析：根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条规定，较大事故是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。本溪某矿山发生安全事故造成5人死亡，该事故等级为较大事故，应由本溪市人民政府负责组织事故调查。32.在建设工程施工合同分析中，承包人的主要任务不包括（）。A.明确承包人的总任务B.明确工作范围C.明确关于工程变更的规定D.明确合同的法律基础答案：D解析：在建设工程施工合同分析中，承包人的主要任务包括：明确承包人的总任务、明确工作范围、明确关于工程变更的规定、明确工程变更的补偿范围等。合同的法律基础属于合同总体分析的内容，不属于承包人主要任务分析的内容。33.建设工程项目的信息管理的目的旨在通过有效的项目信息传输的组织和控制为项目建设提供增值服务。项目信息管理的核心是（）。A.信息技术的应用B.信息管理平台的建立C.信息传输的组织和控制D.信息管理制度的制定答案：C解析：项目信息管理的目的旨在通过有效的项目信息传输的组织和控制为项目建设提供增值服务。因此，项目信息管理的核心是信息传输的组织和控制。本溪某智慧工地项目通过BIM技术平台实现了项目信息的高效传输与控制。34.关于施工总承包模式与施工总承包管理模式的区别，下列说法正确的是（）。A.施工总承包模式中，施工总承包单位不与分包单位签订合同B.施工总承包管理模式中，施工总承包管理单位直接完成施工任务C.施工总承包模式中，施工总承包单位负责对所有分包单位的管理D.施工总承包管理模式中，施工总承包管理单位与分包单位签订合同答案：C解析：施工总承包模式中，施工总承包单位负责对所有分包单位的管理，分包合同由施工总承包单位与分包单位签订。施工总承包管理模式中，施工总承包管理单位一般不直接完成施工任务，分包合同通常由业主与分包单位签订，施工总承包管理单位对分包单位进行管理和协调。35.某建设工程项目采用固定总价合同，在施工过程中发生了设计变更，导致工程量增加，则合同价款（）。A.不予调整B.应予调整C.由承包方承担D.由发包方全部承担答案：B解析：固定总价合同一般约定，在合同履行过程中，若发生设计变更或工程量增加，合同价款应予调整。固定总价合同的"固定"是指在没有设计变更和工程量变化的情况下，合同总价保持不变。发生设计变更导致工程量增加时，应按照合同约定的变更价款调整方法调整合同价款。36.建设工程项目竣工质量验收的依据不包括（）。A.施工图纸B.设备技术说明书C.施工合同D.施工日志答案：D解析：建设工程项目竣工质量验收的依据包括：国家和地方现行有关法律法规、施工图纸、设备技术说明书、施工合同、设计变更文件等。施工日志是施工过程的记录文件，不属于竣工质量验收的依据，但可作为质量追溯的参考文件。37.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经（）签字后实施。A.施工单位技术负责人、监理工程师B.施工单位项目负责人、总监理工程师C.施工单位技术负责人、总监理工程师D.施工单位项目负责人、监理工程师答案：C解析：根据《建设工程安全生产管理条例》第二十六条规定，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。本溪某深基坑工程专项施工方案需经施工单位技术负责人和总监理工程师签字后方可实施。38.建设工程项目设计概算编制方法中，扩大单价法编制步骤的第一步是（）。A.根据概算定额编制概算B.根据预算定额编制概算C.根据初步设计图纸和说明书，按概算定额中划分的项目计算工程量D.根据施工图纸计算工程量答案：C解析：扩大单价法（又称概算定额法）编制设计概算的步骤为：①根据初步设计图纸和说明书，按概算定额中划分的项目计算工程量；②根据计算的工程量套用相应的扩大单位估价表计算出材料费、人工费、施工机械使用费之和；③根据有关取费标准计算企业管理费、利润、规费和税金；④将上述各项费用累计即为单位工程概算造价。本溪某工业厂房初步设计概算采用扩大单价法编制。39.某建设工程项目施工过程中，因不可抗力事件导致承包人施工设备损坏，则修复费用应由（）承担。A.发包人B.承包人C.发包人和承包人共同D.保险公司答案：B解析：根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及示范文本约定，因不可抗力事件导致的费用，发承包双方应按以下原则分别承担：工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担。因此，施工设备损坏的修复费用由承包人承担。40.建设工程项目施工质量计划应由（）编制。A.施工项目经理B.施工企业技术负责人C.项目总监理工程师D.建设单位答案：A解析：施工质量计划应由施工项目经理主持编制，经施工企业技术负责人批准后实施。施工质量计划是施工质量控制的纲领性文件，明确了施工质量目标、质量控制措施和质量控制流程等内容。本溪某建筑工程项目施工质量计划由项目经理主持编制，报企业技术负责人审批。建设工程经济41.某施工企业向银行借款500万元，年利率6%，按季度复利计息，则第2年末的借款本利和为（）万元。（计算结果保留两位小数）A.561.80B.563.08C.560.00D.563.71答案：B解析：按季度复利计息，季度利率=6%÷4=1.5%，计息期数=2×4=8期。第2年末本利和F=P(1+i)42.某技术方案投资现金流量表如下，若基准收益率为8%，则该方案的财务净现值为（）万元。年份01234净现金流量（万元）-800300300300300A.193.88B.200.15C.185.30D.210.42答案：A解析：FNPV=-800+300×(P/A,8万元。其中(P/A,8。43.某技术方案年设计生产能力为10万台，年固定成本为1200万元，产品单台销售价格为800元，单台产品可变成本为500元，单台产品营业税金及附加为30元，则该技术方案盈亏平衡点的产销量为（）台。A.40000B.44444C.50000D.60000答案：B解析：盈亏平衡点产销量Q=CFP-Cu-Tu=44.某设备原值为8万元，预计净残值为4000元，预计使用年限为5年，采用年数总和法计提折旧，则该设备第3年的折旧额为（）元。A.15200B.16000C.17733D.20267答案：A解析：年数总和=5+4+3+2+1=15，第3年折旧率=3/15，应计提折旧总额=80000-4000=76000元，第3年折旧额=76000×345.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），工程量清单应采用（）计价。A.工料单价法B.综合单价法C.全费用综合单价法D.定额计价法答案：B解析：根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）第3.1.1条规定，使用国有资金投资的建设工程发承包，必须采用工程量清单计价。工程量清单应采用综合单价法计价。综合单价是指完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。46.某施工企业2019年度营业收入为8000万元，营业成本为5600万元，税金及附加为100万元，销售费用为200万元，管理费用为300万元，财务费用为50万元，营业外收入为30万元，营业外支出为20万元，所得税费用为250万元。则该企业2019年度净利润为（）万元。A.1510B.1560C.1710D.1760答案：A解析：营业利润=营业收入-营业成本-税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用=8000-5600-100-200-300-50=1750万元。利润总额=营业利润+营业外收入-营业外支出=1750+30-20=1760万元。净利润=利润总额-所得税费用=1760-250=1510万元。47.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），招标工程量清单中，其他项目清单不包括（）。A.暂列金额B.暂估价C.计日工D.规费答案：D解析：根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），其他项目清单包括：暂列金额、暂估价（包括材料暂估单价、工程设备暂估单价、专业工程暂估价）、计日工、总承包服务费。规费属于规费、税金项目清单的内容，不属于其他项目清单。本溪某市政工程招标工程量清单中的其他项目清单应包括暂列金额、暂估价、计日工和总承包服务费。48.某技术方案建设投资为4000万元，建设期贷款利息为200万元，流动资金为500万元，铺底流动资金为200万元，则该技术方案的项目总投资为（）万元。A.4200B.4500C.4700D.5000答案：C解析：项目总投资=建设投资+建设期贷款利息+流动资金=4000+200+500=4700万元。注意流动资金为全部流动资金500万元，而非铺底流动资金200万元。49.根据《企业会计准则》，施工企业的存货不包括（）。A.库存材料B.周转材料C.在建施工产品D.施工机械答案：D解析：施工企业的存货包括：库存材料、周转材料、低值易耗品、委托加工物资、在建施工产品、施工产品等。施工机械属于固定资产，不属于存货。本溪某施工企业资产负债表中的存货项目应包括库存材料、周转材料和在建施工产品。50.某施工企业从银行借入一笔资金1000万元，期限为2年，年利率为5%，按年复利计息，到期一次还本付息。该企业到期应偿还的本利和为（）万元。A.1100.00B.1102.50C.1050.00D.1102.25答案：B解析：到期本利和F=P(1+i)51.某技术方案各年净现金流量如下表所示，则该方案的静态投资回收期为（）年。年份012345净现金流量（万元）-600150200250250250A.3.0B.3.4C.3.6D.4.0答案：C解析：累计净现金流量计算：第1年末累计=-600+150=-450万元；第2年末累计=-450+200=-250万元；第3年末累计=-250+250=0万元。静态投资回收期Pt52.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），分部分项工程量清单的组成不包括（）。A.项目编码B.项目特征C.工程量计算规则D.计量单位答案：C解析：分部分项工程量清单应载明项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量五个要件。工程量计算规则是编制工程量清单时的依据，不属于分部分项工程量清单的组成内容。本溪某教学楼工程分部分项工程量清单应包含项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量。53.某施工企业购入一台施工机械，原价为20万元，预计使用年限为8年，预计净残值率为4%，采用平均年限法计提折旧，则该机械的年折旧额为（）元。A.24000B.25000C.23000D.26000答案：A解析：年折旧额=固定资产原值54.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），因不可抗力解除合同的，发包人不应向承包人支付的款项是（）。A.已实施或部分实施的措施项目应付价款B.承包人为合同工程合理订购且已交付的材料和工程设备货款C.承包人为完成合同工程而预期发生的任何费用D.承包人撤离现场所需的合理费用答案：C解析：因不可抗力解除合同，发包人除应向承包人支付合同解除之日前已完成工作但尚未支付的合同价款，还应支付下列金额：已实施或部分实施的措施项目应付价款；承包人为合同工程合理订购且已交付的材料和工程设备货款；承包人撤离现场所需的合理费用，包括雇员遣送费和临时工程拆除、施工设备运离现场的费用；承包人为完成合同工程而预期发生的任何合理费用。选项C表述为"预期发生的任何费用"，未强调"合理"，且不属于发包人应支付的范围。55.某施工企业2019年度资产总额为5000万元，负债总额为3000万元，所有者权益为2000万元，营业收入为4000万元，净利润为400万元。则该企业的净资产收益率为（）。A.8%B.10%C.13.33%D.20%答案：D解析：净资产收益率=净利润平均净资产56.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），下列关于工程量清单计价的说法，正确的是（）。A.使用国有资金投资的建设工程发承包，必须采用工程量清单计价B.工程量清单应由投标人负责编制C.综合单价不包括风险费用D.规费和税金可根据企业实际情况自主确定答案：A解析：根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）第3.1.1条规定，使用国有资金投资的建设工程发承包，必须采用工程量清单计价。工程量清单应由具有编制能力的招标人或受其委托的工程造价咨询人编制。综合单价应包括一定范围内的风险费用。规费和税金必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。57.某设备原值为10万元，预计净残值为5000元，预计总工作台班为10000台班，本月实际工作200台班，采用工作量法计提折旧，则该设备本月折旧额为（）元。A.1800B.1900C.2000D.2100答案：B解析：每台班折旧额=固定资产原值-预计净残值预计总工作台班58.根据《企业会计准则第15号——建造合同》，建造合同结果能够可靠估计的，应当采用（）确认合同收入和合同费用。A.完工百分比法B.成本回收法C.实际成本法D.全部完工法答案：A解析：根据《企业会计准则第15号——建造合同》规定，在建造合同结果能够可靠估计的情况下，企业应当采用完工百分比法确认合同收入和合同费用。完工百分比法是指根据合同完工进度确认收入与费用的方法。本溪某施工企业承接的桥梁工程，合同结果能够可靠估计，应采用完工百分比法确认收入和费用。59.某技术方案总投资收益率为15%，资本金净利润率为12%，则下列说法正确的是（）。A.该方案总投资收益率高于行业平均水平B.该方案资本金净利润率高于总投资收益率C.该方案总投资收益率高于资本金净利润率D.无法判断方案的盈利能力答案：D解析：总投资收益率和资本金净利润率是衡量技术方案盈利能力的两个不同指标，分别反映全部投资的盈利水平和资本金的盈利水平。没有行业平均水平的参考数据，无法判断方案是否可行。选项D正确。60.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），当工程量偏差超过（）时，应调整综合单价。A.5%B.10%C.15%D.20%答案：C解析：根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）第9.5.1条规定，对于任一招标工程量清单项目，当因工程变更等原因导致工程量偏差超过15%时，可进行调整。当工程量增加15%以上时，增加部分的工程量的综合单价应予调低；当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）建设工程法规及相关知识61.根据《中华人民共和国建筑法》，申请领取施工许可证应当具备的条件包括（）。A.已经办理该建筑工程用地批准手续B.依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证C.需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求D.已经确定建筑施工企业E.建设资金已经全部到位答案：ABCD解析：根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定，申请领取施工许可证应当具备下列条件：①已经办理该建筑工程用地批准手续；②依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证；③需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；④已经确定建筑施工企业；⑤有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料；⑥有保证工程质量和安全的具体措施。选项E"建设资金已经全部到位"表述错误，应为"有满足施工需要的资金安排"，而非"全部到位"。62.根据《中华人民共和国招标投标法》，下列行为属于招标人与投标人串通投标的有（）。A.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人B.招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息C.招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价D.投标人之间约定部分投标人放弃投标E.招标人授意投标人撤换、修改投标文件答案：ABCE解析：根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十一条规定，有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：①招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；②招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；③招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；④招标人授意投标人撤换、修改投标文件；⑤招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；⑥招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。选项D属于投标人之间的串通投标行为，不属于招标人与投标人串通投标。63.根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应履行的职责包括（）。A.组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案B.组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况C.组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施D.检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患E.决定本单位安全生产投入答案：ABCD解析：根据《中华人民共和国安全生产法》第二十五条规定，生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：①组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；②组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；③组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；④组织或者参与本单位应急救援演练；⑤检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；⑥制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；⑦督促落实本单位安全生产整改措施。决定安全生产投入属于生产经营单位主要负责人的职责。64.根据《建设工程质量管理条例》，下列属于建设单位质量责任和义务的有（）。A.依法对工程建设进行招标B.将工程发包给具有相应资质等级的单位C.对施工图设计文件进行审查D.按照合同约定提供相应的工程款E.不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量答案：ABDE解析：根据《建设工程质量管理条例》，建设单位的质量责任和义务包括：依法对工程建设进行招标；将工程发包给具有相应资质等级的单位；不得将建设工程肢解发包；不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量；施工图设计文件未经审查批准的，不得使用；按照合同约定提供相应的工程款；不得明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备等。选项C"对施工图设计文件进行审查"不属于建设单位的责任，施工图设计文件审查由施工图审查机构负责。65.根据《中华人民共和国民法典》合同编，下列属于无效合同的情形有（）。A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益B.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益C.以合法形式掩盖非法目的D.损害社会公共利益E.因重大误解订立的合同答案：ABCD解析：根据《民法典》合同编，无效合同的情形包括：①一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；②恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；③以合法形式掩盖非法目的；④损害社会公共利益；⑤违反法律、行政法规的强制性规定。选项E因重大误解订立的合同属于可撤销合同，而非无效合同。建设工程项目管理66.建设工程项目管理的类型包括（）。A.业主方的项目管理B.设计方的项目管理C.施工方的项目管理D.供货方的项目管理E.政府的项目管理答案：ABCD解析：建设工程项目管理的类型包括：业主方的项目管理、设计方的项目管理、施工方的项目管理、供货方的项目管理、建设项目总承包方的项目管理等。选项E"政府的项目管理"不属于建设工程项目管理的类型。本溪某保障房项目的管理类型包括业主方（本溪市住房保障中心）的项目管理、设计方的项目管理、施工方的项目管理和供货方的项目管理等。67.根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017），项目管理目标责任书的内容包括（）。A.项目管理实施目标B.项目进度、质量、安全、成本等管理目标C.项目管理机构及其职责D.项目所需资源的提供方式和核算办法E.项目设计图纸答案：ABCD解析：根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017），项目管理目标责任书的内容包括：①项目管理实施目标；②项目管理机构及其职责；③项目进度、质量、安全、成本等管理目标；④项目所需资源的提供方式和核算办法；⑤法定代表人委托项目管理机构管理的有关事项；⑥项目管理目标考核和评价办法；⑦项目管理机构及项目经理部应承担的风险；⑧项目管理的奖惩依据、标准和办法；⑨其他需要规定的内容。选项E项目设计图纸不属于项目管理目标责任书的内容。68.建设工程项目施工成本控制应遵循的原则包括（）。A.成本最低化原则B.全面成本控制原则C.动态控制原则D.目标管理原则E.静态控制原则答案：ABCD解析：施工成本控制应遵循的原则包括：成本最低化原则、全面成本控制原则、动态控制原则、目标管理原则、责权利相结合原则。施工成本控制应当是动态的、持续的过程，而非静态控制。选项E"静态控制原则"不属于施工成本控制的原则。69.建设工程项目施工质量验收中，检验批质量验收合格应符合的规定包括（）。A.主控项目的质量经抽样检验均应合格B.一般项目的质量经抽样检验合格C.具有完整的施工操作依据、质量验收记录D.检验批的容量符合要求E.观感质量验收符合要求答案：ABC解析：根据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013），检验批质量验收合格应符合下列规定：①主控项目的质量经抽样检验均应合格；②一般项目的质量经抽样检验合格；③具有完整的施工操作依据、质量验收记录。选项D"检验批的容量符合要求"不属于检验批质量验收合格的条件；选项E"观感质量验收符合要求"是分部工程质量验收合格的条件之一，不属于检验批质量验收的要求。70.建设工程项目施工组织设计的基本内容包括（）。A.工程概况B.施工部署及施工方案C.施工进度计划D.施工平面图E.竣工结算报告答案：ABCD解析：施工组织设计的基本内容包括：工程概况、施工部署及施工方案、施工进度计划、施工平面图、主要技术经济指标。竣工结算报告是在工程竣工后编制的造价文件，不属于施工组织设计的内容。本溪某体育场馆项目施工组织设计应包含上述五项基本内容。建设工程经济71.根据《企业会计准则》，下列属于流动负债的有（）。A.短期借款B.应付票据C.应付账款D.长期借款E.预付账款答案：ABC解析：流动负债是指将在一年内或超过一年的一个营业周期内偿还的债务，包括短期借款、应付票据、应付账款、预收账款、应付职工薪酬、应交税费、应付利息、其他应付款等。长期借款属于非流动负债。预付账款属于流动资产。本溪某施工企业资产负债表中的流动负债包括短期借款、应付票据和应付账款。72.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），下列费用项目中，属于建筑安装工程费中企业管理费的有（）。A.管理人员工资B.办公费C.差旅交通费D.固定资产使用费E.社会保险费答案：ABCD解析：企业管理费包括：管理人员工资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保险和职工福利费、劳动保护费、检验试验费、工会经费、职工教育经费、财产保险费、财务费、税金（房产税、车船使用税、土地使用税、印花税等）、其他费用。社会保险费属于规费的范畴，不属于企业管理费。73.某技术方案寿命期为5年，基准收益率为10%，各年净现金流量如下表所示：年份012345净现金流量（万元）-1000300300300300300则该技术方案的（）。A.财务净现值为137.24万元B.财务净现值为149.86万元C.财务内部收益率大于10%D.财务内部收益率小于10%E.静态投资回收期为4.33年答案：ACE解析：财务净现值FNPV=-1000+300×(P/A,10万元，选项A正确。由于FNPV>0，财务内部收益率大于基准收益率10%，选项C正确。静态投资回收期Pt74.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于工程量清单计价的说法，正确的有（）。A.分部分项工程量清单应采用综合单价计价B.措施项目中的总价项目应采用综合单价方式计价C.规费和税金不得作为竞争性费用D.综合单价应包括一定范围内的风险费用E.暂估价是招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额答案：ACDE解析：根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），分部分项工程量清单应采用综合单价计价，选项A正确。措施项目中的总价项目应采用总价方式计价，而非综合单价方式，选项B错误。规费和税金必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用，选项C正确。综合单价应包括完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用，选项D正确。暂估价是招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额，选项E正确。75.根据《企业会计准则第15号——建造合同》，建造合同的分立应同时满足的条件包括（）。A.每项资产均有独立的建造计划B.建造承包商与客户就每项资产单独进行谈判，双方能够接受或拒绝与每项资产有关的合同条款C.每项资产的收入和成本可以单独辨认D.每项资产在同一地点建造E.每项资产由同一承包商同时建造答案：ABC解析：根据《企业会计准则第15号——建造合同》，一项包括建造数项资产的建造合同，同时满足下列条件的，每项资产应当分立为单项合同：①每项资产均有独立的建造计划；②建造承包商与客户就每项资产单独进行谈判，双方能够接受或拒绝与每项资产有关的合同条款；③每项资产的收入和成本可以单独辨认。选项D、E不属于建造合同分立的条件。三、案例分析题（共4题，每题20分）案例一背景资料：本溪市某房地产开发企业（发包人）与某建筑公司（承包人）签订了某住宅小区项目的施工总承包合同。合同约定：工程合同价款为8000万元，工期为24个月，采用工程量清单计价方式，综合单价固定。开工后第6个月，发包人提出对部分户型进行设计变更，导致工程量增加，承包人据此提出调整合同价款的要求。在施工过程中，承包人将其承包的部分主体结构工程分包给了不具备相应资质条件的某劳务公司。该劳务公司在施工过程中发生安全事故，造成2名工人重伤。工程竣工验收时，发包人发现部分房间存在渗漏问题，要求承包人进行修复。承包人认为该问题属于设计缺陷，拒绝修复。发包人遂拒绝支付工程尾款800万元。问题：1.承包人将其承包的部分主体结构工程分包给不具备相应资质条件的劳务公司，该分包行为是否合法？应承担什么法律责任？（6分）2.因设计变更导致工程量增加，承包人要求调整合同价款是否符合规定？应如何调整？（5分）3.对于部分房间渗漏问题，承包人以属于设计缺陷为由拒绝修复是否合法？应如何处理？（4分）4.发包人拒绝支付工程尾款800万元是否合法？承包人应如何维护自身权益？（5分）参考答案：问题1：不合法。根据《中华人民共和国建筑法》第二十九条规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。禁止分包单位将其承包的工程再分包。禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。本案中，承包人将主体结构工程分包给不具备相应资质条件的劳务公司，属于违法分包。根据《建设工程质量管理条例》第六十二条规定，承包单位将承包的工程转包或者违法分包的，责令改正，没收违法所得，对勘察、设计单位处合同约定的勘察费、设计费25%以上50%以下的罚款；对施工单位处工程合同价款0.5%以上1%以下的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。同时，根据《中华人民共和国建筑法》第六十七条规定，承包单位有前款规定的违法行为的，对因转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失，与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。问题2：符合规定。根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）第9.3.1条规定，因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时，应按照下列规定调整：已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价；已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价；已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。本案中，设计变更导致工程量增加，属于工程变更范畴。因工程量清单中有适用的综合单价，应采用合同中已有的综合单价计算增加部分的工程价款；若合同中没有适用或类似的综合单价，应由承包人提出综合单价，经发包人确认后执行。问题3：不合法。根据《建设工程质量管理条例》第四十条规定，在正常使用条件下，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏最低保修期限为5年。本案中，部分房间存在渗漏问题属于有防水要求的房间渗漏，在正常使用条件下保修期为5年，工程竣工验收时发现渗漏，在保修期内，承包人应履行保修义务。根据《房屋建筑工程质量保修办法》第十三条规定，保修费用由质量缺陷的责任方承担。即使渗漏问题属于设计缺陷，承包人也应先履行保修义务，修复后可就修复费用向责任方（设计单位或发包人）追偿。承包人以设计缺陷为由拒绝修复不符合法律规定。问题4：不合法。根据《民法典》第八百零七条规定，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖，建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。本案中，部分房间渗漏问题属于质量保修范畴，应通过保修程序解决，发包人以此为由拒绝支付工程尾款不符合法律规定。承包人应首先催告发包人在合理期限内支付工程尾款；若发包人逾期不支付，承包人可依据《民法典》第八百零七条规定，就工程折价或拍卖价款行使优先受偿权。同时，承包人应就渗漏问题履行保修义务，避免扩大损失。案例二背景资料：本溪市某市政工程公司承接了一项城市道路改造工程，工程内容包括道路工程、排水工程、照明工程等，合同工期为18个月，合同价款为6000万元。工程采用工程量清单计价方式。施工过程中发生以下事件：事件一：施工至第8个月时，因发包人未能按约定提供施工场地，导致工期延误2个月，承包人为此增加了人员和机械闲置费用共计50万元。事件二：施工至第12个月时，因极端暴雨天气（不可抗力）导致已完工部分道路工程受损，修复费用为80万元，承包人施工机械受损，修复费用为15万元。暴雨期间，承包人按照发包人要求安排人员在施工现场进行值班和排水，发生费用5万元。事件三：承包人施工过程中发现施工现场地下存在未探明的通信管线，需要保护处理，导致工期延误1个月，增加费用30万元。问题：1.事件一中，承包人因发包人未能按约定提供施工场地导致的工期延误和费用损失，应如何处理？（5分）2.事件二中，因不可抗力导致的各项费用损失应如何承担？（8分）3.事件三中，承包人发现地下未探明的通信管线，应如何处理？（7分）参考答案：问题1：根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《建设工程施工合同（示范文本）》约定，因发包人原因未能按合同约定提供施工场地，导致工期延误和费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和增加的费用，承包人有权要求发包人延长工期，并支付由此产生的合理费用。本案中，发包人未能按约定提供施工场地导致工期延误2个月，承包人有权要求顺延工期2个月，并要求发包人赔偿由此增加的人员和机械闲置费用50万元。承包人应在事件发生后28天内，向监理人提交工期顺延和费用索赔的书面报告及相关资料。问题2：根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）第9.10.1条规定，因不可抗力事件导致的费用，发承包双方应按以下原则分别承担并调整合同价款：（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担。本案中，已完工部分道路工程受损修复费用80万元，属于工程本身的损害，由发包人承担。（2）承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担。本案中，承包人施工机械受损修复费用15万元，由承包人自行承担。（3）停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担。本案中，暴雨期间承包人按照发包人要求安排人员在施工现场值班和排水发生的费用5万元，由发包人承担。（4）因不可抗力引起或将引起工期延误的，承包人应顺延工期。因不可抗力解除合同的，按合同约定处理。问题3：根据《建设工程施工合同（示范文本）》及《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的相关规定：（1）承包人施工中发现地下障碍物（包括未探明的通信管线），应立即通知发包人和监理人，并采取措施保护现场，防止损失扩大。（2）承包人应会同发包人、监理人及相关管线产权单位共同确认地下障碍物的性质、位置和影响范围。（3）因地下障碍物处理导致的工期延误和费用增加，属于发包人应承担的风险范围。承包人可以要求顺延工期1个月，并要求发包人承担增加的费用30万元。（4）承包人应在发现地下障碍物后28天内，向监理人提交工期顺延和费用索赔的书面报告，附相关资料和证明材料。若发包人未在约定时间内答复，视为认可承包人的索赔要求。案例三背景资料：本溪某大型商业综合体项目，建设单位（发包人）与某施工总承包单位（承包人）签订了施工总承包合同。工程合同约定采用单价合同，工程量清单由发包人委托的造价咨询机构编制。施工过程中，发生以下情形：情形一：基础工程施工时，承包人发现实际地质条件与招标文件提供的地质勘察报告不符，桩基工程量比工程量清单多出20%。承包人要求调整桩基的综合单价。情形二：施工至主体结构第10层时，发包人提出对第10层至第15层的户型布局进行变更，原设计为小户型，现改为大户型，导致部分结构构件尺寸和配筋发生变化。合同中有类似项目的综合单价，但没有完全适用的综合单价。情形三：合同约定措施项目中的脚手架费用按总价包干。施工过程中，因发包人设计变更导致工期延长，承包人实际使用脚手架的时间增加，要求增加脚手架费用。问题：1.情形一中，因实际地质条件与勘察报告不符导致桩基工程量增加20%，承包人要求调整综合单价是否合理？应如何调整？（6分）2.情形二中，因设计变更导致部分结构构件发生变化，合同中没有完全适用的综合单价，应如何确定变更项目的综合单价？（7分）3.情形三中，因设计变更导致工期延长，承包人要求增加脚手架费用是否合理？为什么？（7分）参考答案：问题1：合理。根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）第9.6.1条规定，对于任一招标工程量清单项目，当因工程变更等原因导致工程量偏差超过15%