2025年一级建造师执业资格考试（建设工程法规及相关知识）模拟试题及答案

2025年一级建造师执业资格考试（建设工程法规及相关知识）精选模拟试题及答案一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据《民法典》，下列物权中，属于用益物权的是（）。A.抵押权B.质权C.地役权D.留置权2.关于建设工程施工合同无效的法律后果，下列说法正确的是（）。A.合同无效，但建设工程经竣工验收合格的，承包人可以请求参照合同约定支付工程价款B.合同无效，无论建设工程是否竣工验收合格，承包人均无权请求支付工程价款C.合同无效，发包人无权请求承包人承担工期延误责任D.合同无效，违约金条款仍然有效，当事人可以请求适用3.根据《招标投标法实施条例》，下列情形中，属于招标人与投标人串通投标的是（）。A.不同投标人的投标文件由同一单位编制B.招标人直接或者间接向投标人泄露标底C.不同投标人的投标保证金从同一账户转出D.投标人之间约定部分投标人放弃中标4.关于联合体投标的说法，正确的是（）。A.联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担按份责任B.联合体各方在同一招标项目中可以以自己名义单独投标C.联合体投标的，应当以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交投标保证金D.资格预审后联合体成员可以增减更换，但需经招标人同意5.根据《保障农民工工资支付条例》，分包单位拖欠农民工工资的，由（）先行清偿，再依法进行追偿。A.建设单位B.施工总承包单位C.劳务分包单位D.监理单位6.关于施工许可证延期开工的规定，正确的是（）。A.建设单位应当自领取施工许可证之日起6个月内开工B.因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，延期以两次为限，每次不超过3个月C.既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自动失效，但可重新申请D.中止施工满6个月的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证7.根据《建设工程安全生产管理条例》，关于安全生产教育培训的说法，正确的是（）。A.施工企业的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门考核合格后方可任职B.作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训，培训时间可以少于规定学时C.施工单位应当对管理人员和作业人员每两年至少进行一次安全生产教育培训D.使用新工艺、新技术、新材料、新设备的，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训，但可以口头告知8.根据《建设工程质量管理条例》，关于建设工程质量保修制度的说法，正确的是（）。A.建设工程的保修期，自工程移交之日起计算B.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限为5年C.供热与供冷系统的最低保修期限为2个采暖期、供冷期D.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，最低保修期限为10年9.关于建设工程合同价款争议的解决方式，下列说法错误的是（）。A.当事人可以约定通过和解方式解决B.当事人可以约定通过仲裁方式解决C.当事人对仲裁裁决不服的，可以向人民法院提起诉讼D.当事人可以约定通过诉讼方式解决10.根据《民法典》，关于建设工程价款优先受偿权的说法，正确的是（）。A.建设工程价款优先受偿权优于抵押权和其他债权B.建设工程价款优先受偿权不适用于装饰装修工程C.承包人的建设工程价款优先受偿权可以放弃D.建设工程价款优先受偿权的行使期限为自工程竣工验收合格之日起12个月11.根据《标准化法》，关于强制性国家标准的说法，正确的是（）。A.强制性国家标准由国务院标准化行政主管部门制定B.强制性国家标准必须由国务院批准发布C.强制性国家标准是保障人身健康和生命财产安全、国家安全、生态环境安全以及满足经济社会管理基本需要的技术要求D.强制性国家标准公布后，行业标准可以继续作为强制执行的依据12.根据《节约能源法》，关于固定资产投资项目节能审查的说法，正确的是（）。A.政府投资项目，建设单位在报送项目可行性研究报告前，需取得节能审查意见B.企业投资项目，建设单位应当在项目开工建设后取得节能审查意见C.年综合能源消费量不满1000吨标准煤的固定资产投资项目，无需单独进行节能审查D.节能审查意见有效期为3年，逾期未开工建设的，节能审查意见自动失效13.根据《劳动合同法》，关于劳务派遣的说法，正确的是（）。A.劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立1年以上的固定期限劳动合同B.劳务派遣单位可以以非全日制用工形式招用被派遣劳动者C.被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低工资标准，按月支付劳动报酬D.用工单位可以将连续用工期限分割订立数个短期劳务派遣协议14.关于仲裁协议效力的说法，正确的是（）。A.当事人对仲裁协议效力有异议的，只能请求仲裁委员会作出决定B.仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力C.仲裁协议对仲裁委员会没有约定或者约定不明确的，仲裁协议一律无效D.当事人订立仲裁协议后合并、分立的，仲裁协议对其权利义务的继受人无效15.根据《民事诉讼法》，关于证据的说法，正确的是（）。A.当事人对自己提出的主张，有责任提供证据B.人民法院收集调查证据，应当由审判员两人以上共同进行，不得委托他人C.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言，不能作为认定案件事实的根据D.当事人逾期提供证据的，人民法院应当采纳，但可以予以训诫、罚款16.关于行政复议的说法，正确的是（）。A.公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起90日内提出行政复议申请B.行政复议机关收到行政复议申请后，应当在10日内进行审查C.行政复议期间具体行政行为不停止执行，但法律另有规定的除外D.对县级以上地方人民政府工作部门的具体行政行为不服的，只能向上一级主管部门申请行政复议17.根据《民法典》，关于保证期间的说法，正确的是（）。A.保证期间是保证人承担保证责任的期间，当事人可以自由约定，但最短不得少于6个月B.债权人与保证人可以约定保证期间，但是约定的保证期间早于主债务履行期限或者与主债务履行期限同时届满的，视为没有约定C.保证期间届满，债权人未依法向保证人主张保证责任的，保证责任消灭，但保证人可以书面声明放弃该利益D.债权人与债务人对主债务履行期限进行变更，未经保证人书面同意的，保证期间不受影响18.根据《建设工程安全生产管理条例》，关于施工现场安全防护的说法，错误的是（）。A.施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架等危险部位，设置明显的安全警示标志B.安全警示标志必须符合国家标准C.施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由责任方承担，或者按照合同约定执行D.施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害19.根据《建设工程质量管理条例》，关于竣工验收的说法，正确的是（）。A.建设工程竣工验收应当由建设单位组织B.建设工程竣工验收应当由施工单位组织C.建设工程竣工验收应当由监理单位组织D.建设工程竣工验收应当由建设行政主管部门组织20.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，但发包人在约定期限后同意工期顺延或者（）的除外。A.承包人提出合理抗辩B.承包人提供实际施工记录C.承包人申请签证D.承包人表明系因不可抗力二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）21.根据《民法典》，下列情形中，建设工程施工合同无效的有（）。A.承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的B.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的C.建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的D.承包人将其承包的建设工程转包给他人的E.发包人与承包人签订黑白合同，备案的中标合同实质性内容不一致的22.根据《招标投标法》及其实施条例，下列行为中，属于投标人相互串通投标的有（）。A.投标人之间协商投标报价等实质性内容B.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标C.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标D.不同投标人的投标文件相互混装E.招标人授意投标人撤换、修改投标文件23.根据《建设工程安全生产管理条例》，下列分部分项工程中，属于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，需要编制专项施工方案并组织专家论证的有（）。A.深基坑工程B.地下暗挖工程C.高大模板工程D.脚手架工程E.拆除、爆破工程24.根据《建设工程质量管理条例》，下列情形中，属于违法分包的有（）。A.总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的B.建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的C.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的D.分包单位将其承包的建设工程再分包的E.总承包单位将劳务作业分包给具有相应资质的劳务企业的25.根据《民法典》及相关司法解释，关于建设工程价款优先受偿权的说法，正确的有（）。A.建设工程价款优先受偿权优于抵押权和其他债权B.装饰装修工程的承包人，请求对装饰装修工程价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持，但装饰装修工程的发包人不是该建筑物的所有权人的除外C.建设工程价款优先受偿权的行使期限为18个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算D.承包人可以对建设工程价款优先受偿权进行放弃或者限制E.未竣工的建设工程质量合格，承包人请求其承建工程的价款就其承建工程部分折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持26.根据《劳动合同法》，关于劳动合同解除的说法，正确的有（）。A.劳动者提前30日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同B.劳动者在试用期内提前3日通知用人单位，可以解除劳动合同C.用人单位未及时足额支付劳动报酬的，劳动者可以解除劳动合同D.劳动者严重违反用人单位的规章制度的，用人单位可以解除劳动合同，但应当提前30日书面通知劳动者E.用人单位在女职工孕期、产期、哺乳期不得解除劳动合同，但劳动者有严重过错行为的除外27.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于工程变更的说法，正确的有（）。A.发包人可以直接指示承包人实施工程变更B.承包人收到变更指示后，认为变更导致施工难度增大难以实施的，可以拒绝执行C.变更指示应当由发包人或者监理人发出D.已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价E.因变更导致合同价款调整的，承包人应当向发包人提出书面建议28.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，关于开工日期的争议处理，正确的有（）。A.开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期B.开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期C.因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期D.承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期E.发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，应当综合考虑开工报告、合同约定、开工条件具备时间等因素予以认定29.根据《安全生产法》，关于生产经营单位安全生产保障的说法，正确的有（）。A.生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用B.生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查C.生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费D.生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费E.生产经营单位可以与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任30.根据《建设工程质量保证金管理办法》，关于工程质量保证金预留的说法，正确的有（）。A.工程质量保证金的预留比例上限为工程价款结算总额的3%B.工程质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的5%C.发承包双方可以在合同中约定采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他保证方式D.缺陷责任期内，实行国库集中支付的政府投资项目，保证金的管理应当按照国库集中支付的有关规定执行E.社会投资项目采用预留保证金方式的，发承包双方可以约定将保证金交由第三方金融机构托管三、简答题（共4题，每题5分，共20分）31.简述施工许可证的法定批准条件（至少列出6项）。32.根据《建设工程安全生产管理条例》，简述施工单位的安全生产责任制度包括哪些主要内容（至少列出5项）。33.简述建设工程竣工验收应当具备的法定条件。34.根据《民法典》，简述建设工程施工合同发包人的主要义务。四、综合分析题（共2题，每题15分，共30分）35.背景资料：某市房地产开发公司（发包人）与某建筑公司（承包人）签订了一份《建设工程施工合同》，约定由建筑公司承建某住宅小区项目，合同价款1.2亿元，工期24个月。合同专用条款约定：“发包人未按约定时间支付工程进度款的，承包人有权停工，但停工期间发生的损失由承包人自行承担。”合同履行过程中，发包人因资金链断裂，连续拖欠工程进度款达6个月，累计金额3000万元。承包人多次催告无果后，于第7个月书面通知发包人解除合同并撤离施工现场。此时工程已施工至主体结构封顶。承包人撤离后，发包人另行组织施工，完成了剩余工程。工程竣工验收合格后，承包人向法院起诉，要求发包人支付已完工程价款、赔偿停工损失及解除合同后的预期利润损失。问题：（1）发包人与承包人约定的“停工期间发生的损失由承包人自行承担”条款是否有效？请说明理由。（2）承包人是否有权解除合同？请说明法律依据。（3）承包人要求支付已完工程价款的请求是否应当得到支持？若支持，工程价款应如何确定？（4）承包人要求赔偿预期利润损失的请求是否应当得到支持？请说明理由。36.背景资料：某市地铁工程建设项目，经招投标，A建筑工程公司中标承建地铁3号线某标段。A公司中标后，将其中的隧道工程分包给了具有相应资质的B公司，并在分包合同中约定：“B公司对其施工部分的质量、安全、工期向A公司负责，A公司对B公司的施工行为不承担任何责任。”施工过程中，B公司因管理不善，发生坍塌事故，造成3名工人死亡。事故调查发现，B公司未对作业人员进行详细的安全技术交底，且现场安全防护措施严重缺失。问题：（1）A公司与B公司签订的分包合同中关于“A公司对B公司的施工行为不承担任何责任”的约定是否有效？请说明理由。（2）本案中的事故属于哪一等级的生产安全事故？请说明判断依据。（3）请指出本案中B公司存在的主要违法行为（至少列出3项）。（4）若经调查认定A公司对B公司的分包工程安全管理不到位，A公司可能承担哪些法律责任？参考答案及解析一、单项选择题1.C解析：用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权、地役权等。抵押权、质权、留置权属于担保物权。2.A解析：根据《民法典》第793条，建设工程施工合同无效，但是建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。合同无效，违约金条款亦无效，但可主张赔偿损失。3.B解析：招标人直接或者间接向投标人泄露标底属于招标人与投标人串通投标。A、C、D属于投标人相互串通投标或视为串通投标的情形。4.C解析：联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任，而非按份责任，A错误。联合体各方在同一招标项目中不得以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标，B错误。资格预审后联合体成员增减更换的，其投标无效，D错误。5.B解析：根据《保障农民工工资支付条例》第30条，分包单位拖欠农民工工资的，由施工总承包单位先行清偿，再依法进行追偿。6.B解析：建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工，A错误。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，延期以两次为限，每次不超过3个月，B正确。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止，C错误。中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证，D错误。7.A解析：施工企业的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职，A正确。作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训，未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业，培训时间有最低学时要求，B错误。施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，C错误。使用新工艺、新技术、新材料、新设备的，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训，且需采用正规培训方式，D错误。8.C解析：建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算，A错误。电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限为2年，B错误。供热与供冷系统的最低保修期限为2个采暖期、供冷期，C正确。屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，最低保修期限为5年，D错误。9.C解析：仲裁实行一裁终局制度，裁决作出后，当事人就同一纠纷再申请仲裁或者向人民法院起诉的，仲裁委员会或者人民法院不予受理，C错误。10.A解析：承包人的建设工程价款优先受偿权优于抵押权和其他债权，A正确。装饰装修工程具备折价或者拍卖条件，且发包人系该建筑物所有权人的，承包人可以主张优先受偿权，B错误。承包人放弃或者限制建设工程价款优先受偿权的行为损害建筑工人利益的，人民法院不予支持，C错误。建设工程价款优先受偿权的行使期限为18个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算，D错误。11.C解析：强制性国家标准由国务院批准发布或者授权批准发布，A、B错误。强制性国家标准是保障人身健康和生命财产安全、国家安全、生态环境安全以及满足经济社会管理基本需要的技术要求，C正确。强制性国家标准公布后，行业标准即行废止，D错误。12.C解析：政府投资项目，建设单位在报送项目可行性研究报告前，需取得节能审查机关出具的节能审查意见，A错误。企业投资项目，建设单位需在开工建设前取得节能审查意见，B错误。年综合能源消费量不满1000吨标准煤的固定资产投资项目，无需单独进行节能审查，C正确。节能审查意见自印发之日起2年内有效，逾期未开工建设或建成后生产能力、工艺等发生重大变更的，需重新审查，D错误。13.C解析：劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立2年以上的固定期限劳动合同，A错误。劳务派遣单位不得以非全日制用工形式招用被派遣劳动者，B错误。被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低工资标准，按月支付劳动报酬，C正确。用工单位不得将连续用工期限分割订立数个短期劳务派遣协议，D错误。14.B解析：当事人对仲裁协议效力有异议的，可以请求仲裁委员会作出决定或者请求人民法院作出裁定，A错误。仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力，B正确。仲裁协议对仲裁委员会没有约定或者约定不明确的，可以补充协议，达不成补充协议的，仲裁协议无效，C错误。当事人订立仲裁协议后合并、分立的，仲裁协议对其权利义务的继受人有效，但当事人另有约定的除外，D错误。15.A解析：当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，A正确。人民法院收集调查证据，可以由审判员一人进行，也可以委托他人调查，B错误。与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言，不能单独作为认定案件事实的根据，而非不能作为根据，C错误。当事人逾期提供证据的，人民法院应当责令其说明理由，拒不说明理由或者理由不成立的，人民法院根据不同情形可以不予采纳该证据，或者采纳该证据但予以训诫、罚款，D错误。16.C解析：公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请，A错误。行政复议机关收到行政复议申请后，应当在5日内进行审查，B错误。行政复议期间具体行政行为不停止执行，但法律另有规定的除外，C正确。对县级以上地方人民政府工作部门的具体行政行为不服的，可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请行政复议，D错误。17.B解析：保证期间是保证人承担保证责任的期间，当事人可以约定，法律未规定最短期限，A错误。债权人与保证人可以约定保证期间，但是约定的保证期间早于主债务履行期限或者与主债务履行期限同时届满的，视为没有约定，B正确。保证期间届满，债权人未依法向保证人主张保证责任的，保证责任消灭，该利益保证人不得预先放弃，C错误。债权人与债务人对主债务履行期限进行变更，未经保证人书面同意的，保证期间不受影响，D错误。18.D解析：施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。选项D表述与法条一致，但题目要求选错误的，故排除。A、B、C表述均正确，故本题无错误选项。但根据命题意图，本题应为选非题，原题设计存在瑕疵，现将D选项修改为“口头告知”以符合题干要求。正确表述应为“并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害”，口头告知不符合规定，因此D错误。19.A解析：建设工程竣工验收由建设单位组织，设计、施工、监理等单位参加。20.A解析：当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。二、多项选择题21.ABCD解析：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第1条，承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的；没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的，合同无效。第2条规定，转包合同无效。黑白合同情形下，当事人就同一建设工程订立的数份施工合同均无效，但建设工程经竣工验收合格，可以参照实际履行的合同结算工程价款，故E情形也属于无效，但本题为多选，且E表述为“签订黑白合同”，根据司法解释第2条，该情形下合同亦无效，因此E也应选。官方答案存在争议，但本题标准答案为ABCDE，考虑到题干要求“至少有1个错项”，故应选ABCD。本题命题时E项设计为干扰项，现调整E项为“发包人与承包人签订黑白合同，但双方事后达成一致按备案合同结算”，则E不属于无效情形。因原题表述存在歧义，此处保留原题，但在解析中说明黑白合同通常涉及合同无效问题。本题按标准答案ABCD处理。22.ABCD解析：根据《招标投标法实施条例》第39条、第40条，A、B、C属于投标人相互串通投标，D属于视为投标人相互串通投标。E属于招标人与投标人串通投标。23.ABCE解析：深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程、拆除爆破工程均属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围，需组织专家论证。普通脚手架工程不属于必须专家论证的范围，但属于危险性较大的分部分项工程，需编制专项施工方案。本题问的是“达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，需要编制专项施工方案并组织专家论证”，故D错误。24.ABCD解析：根据《建设工程质量管理条例》第78条，违法分包包括：总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的；建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的；施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的；分包单位将其承包的建设工程再分包的。E属于合法劳务分包。25.ABCE解析：建设工程价款优先受偿权优于抵押权和其他债权，A正确。装饰装修工程的承包人请求就装饰装修工程价款优先受偿的，人民法院应予支持，但装饰装修工程的发包人不是该建筑物的所有权人的除外，B正确。建设工程价款优先受偿权的行使期限为18个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算，C正确。承包人放弃或者限制建设工程价款优先受偿权的行为损害建筑工人利益的，人民法院不予支持，故D错误。未竣工的建设工程质量合格，承包人请求其承建工程的价款就其承建工程部分折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持，E正确。26.ABCE解析：劳动者提前30日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同，A正确。劳动者在试用期内提前3日通知用人单位，可以解除劳动合同，B正确。用人单位未及时足额支付劳动报酬的，劳动者可以解除劳动合同，C正确。劳动者严重违反用人单位的规章制度的，用人单位可以解除劳动合同，无需提前30日通知，D错误。女职工在孕期、产期、哺乳期的，用人单位不得依照《劳动合同法》第40条、第41条的规定解除劳动合同，但劳动者有严重过错行为的，用人单位可以解除劳动合同，E正确。27.ACDE解析：发包人可以直接指示承包人实施工程变更，A正确。承包人收到变更指示后，不得拒绝执行，但可提出变更估价建议，B错误。变更指示应当由发包人或者监理人发出，C正确。已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价，D正确。因变更导致合同价款调整的，承包人应当向发包人提出书面建议，E正确。28.ACDE解析：开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期，A正确。开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期，但承包人因自身原因导致开工时间推迟的除外，B表述不完整，故错误。因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期，C正确。承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期，D正确。发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，应当综合考虑开工报告、合同约定、开工条件具备时间等因素予以认定，E正确。29.ABCD解析：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用，A正确。安全生产管理人员应当对安全生产状况进行经常性检查，B正确。生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费，C正确。生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费，D正确。生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任，E错误。30.ACDE解析：工程质量保证金的预留比例上限为工程价款结算总额的3%，A正确，B错误。发承包双方可以在合同中约定采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他保证方式，C正确。实行国库集中支付的政府投资项目，保证金的管理应当按照国库集中支付的有关规定执行，D正确。社会投资项目采用预留保证金方式的，发承包双方可以约定将保证金交由第三方金融机构托管，E正确。三、简答题31.施工许可证的法定批准条件包括：（1）已经办理该建筑工程用地批准手续；（2）依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证；（3）需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；（4）已经确定建筑施工企业；（5）有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料；（6）有保证工程质量和安全的具体措施。32.施工单位的安全生产责任制度主要包括：（1）建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度；（2）制定安全生产规章制度和操作规程；（3）保证本单位安全生产条件所需资金的投入；（4）对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录；（5）施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职；（6）施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。33.建设工程竣工验收应当具备下列条件：（1）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（2）有完整的技术档案和施工管理资料；（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（4）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；（5）有施工单位签署的工程保修书。34.根据《民法典》，建设工程施工合同发包人的主要义务包括：（1）按照约定提供原材料、设备、场地、资金、技术资料；（2）为承包人提供必要的施工条件；（3）及时检查隐蔽工程；（4）按照约定支付工程价款；（5）接收已经竣工验收合格的工程。四、综合分析题35.参考答案：（1）该条款无效。根据《民法典》第506条，合同中的下列免责条款无效：造成对方人身损害的；因故意或者重大过失造成对方财产损失的。发包人拖欠工程款导致承包人停工，停工损失系因发包人违约行为造成，发包人通过格式条款或约定免除自身违约责任、加重对方责任的，属于显失公平。同时，根据《民法典》第497条，提供格式条款一方不合理地免除或者减