2026年全国监理工程师之交通工程目标控制考试重点试题(附答案)914

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年监理工程师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、某工程组织非节奏流水施工，两个施工过程在4个施工段上的流水节拍分别为5、8、4、4d和7、2、5、3d，则该工程的流水施工工期是（）d。A.16B.21C.25D.28

2、根据《公路工程施工监理规范》（JTGG10-2016），监理机构应审查施工单位提交的合同段开工申请，具备开工条件的，（）应签发开工令。A.建设单位B.总监理工程师C.专业监理工程师D.施工单位

3、下列不属于工程延期的是（）。A.建设单位发出图纸延迟B.任何形式的额外或附加工程C.建设单位提供的资料错误D.施工单位放弃延期的索赔

4、李某每年年末存入银行10000元，连续存入5年，到第5年末一次还本付息，如果存款年利率为8％，第五年末可得款为（）。A.58666元B.61000元C.56000元D.62000元

5、梁式体系的承重结构是以梁的（）来承受荷载的。A.抗剪能力B.抗弯能力C.抗倾能力D.抗扭能力

6、在我国安全生产的方针中，（）是手段和基本途径。A.“安全生产”B.“安全第一”C.“预防为主”D.“综合治理”

7、关于钻孔灌注桩施工中护筒的作用说法，错误的是（）。A.护筒宜采用钢板B.护筒中心与桩中心的平面位置偏差应不大于50mmC.护筒在竖直方向的倾斜度应不大于1.5%D.护筒顶宜高于地面0.3m或水面1.0～2.0m，同时应高于桩顶设计高程1m

8、上封层施工结束后即可通车，但在12~24h之内应设专人控制车辆匀速行驶，且车速不得超过（）km/h，严禁紧急制动。A.10B.15C.20D.25

9、拱圈各段的接缝面应与拱轴线垂直，各分段点应预留间隔槽，其宽度宜为（）。A.0.3～0.5mB.0.5～0.8mC.0.5～1.0mD.0.8～1.2m

10、关于填石路堤施工填料选择的说法不正确的是（）。A.硬质岩石、中硬岩石可用于路堤和路床填筑B.软质岩石可用于路堤填筑，不得用于路床填筑C.膨胀岩石、易溶性岩石和盐化岩石不得用于路基填筑D.路基的浸水部位，应采用稳定性好、易膨胀崩解的石料填筑

11、低温期施工宜采用（）。A.普通型水泥B.早强型水泥C.矿渣硅酸盐水泥D.粉煤灰硅酸盐水泥

12、井下工作水泵的排水能力不应小于（）倍的正常涌水量，井下备用水泵的排水能力不应小于工作水泵排水能力的70％。A.1.2B.1.5C.1.8D.2.0

13、进度曲线是以工期为横轴，以（）为纵轴的图表化曲线。A.完成的累计工程量或工程费用的百分比B.完成的工程量或工程费用绝对值C.完成的工程量或工程费用的百分比D.完成的工程进度的百分比

14、特别重大事故的批复期限最长可能为（）。A.15天B.30天C.45天D.60天

15、在特殊干旱地区的高速公路路床压实度标准最低可能为（）。A.96%B.95%C.94%D.93%

16、承包人在有延期理由的情况下，应在发生此类事件的（）天内，向监理工程师发出延期意向通知书，并向业主递交延期意向通知书的副本，才真正具有延期申请的资格。A.7B.14C.21D.28

17、费用监理的方法不包括（）。A.反馈监理B.前馈监理C.过程监理D.跟踪监理

18、某工程有5个施工过程，分4个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为2天。则流水施工工期为（）天。A.12B.14C.16D.18

19、下列关于修约的说法，错误的是（）。A.拟舍去的数字中，其最左面的第一位数字小于5时，则舍去B.拟舍去的数字中，其最左面的第一位数字大于5时，则进1C.拟舍去的数字中，其最左面的第一位数字等于5，后面的数字为0时，则进1D.实行数据修约时，应在确定修约位数后一次完成

20、以下属于不得转让采矿权的情形的是()A.全部转让采矿权的B.被纳入矿产资源开发整合方案的采矿权向非整合主体转让的意的C.按国家产业政策属于关闭矿山的D.按国家有关规定属于禁止开采区域的E.采矿权抵押备案期内未经抵押权人同

21、下列关于桥梁钢筋质量要求的说法中不正确的是（）。A.进场应具有出厂质量证明书和试验报告单B.进场时应检查其外观和标志C.进场时应按不同的钢种、等级、牌号、规格及生产厂家分批抽取试样进行力学性能检验D.钢筋在工地存放的时间不宜超过3个月

22、工人在作业中，由于触电发生了坠落事故，该事故属于（）。A.高处坠落B.触电C.物体打击D.机械伤害

23、某项目设计年生产能力为50万件，年固定成本为300万元，单位产品可变成本为80元/件，单位产品增值税金及附加为5元/件。则以单位产品价格表示的盈利点是（）元。A.91.00B.86.00C.95.00D.85.00

24、某隧道长1900m，该隧道属于（）。A.特长隧道B.长隧道C.中隧道D.短隧道

25、采用相关图法分析工程质量时，散布点形成由左向右向上的一条直线带，说明两变量之间的关系为（）。A.负相关B.不相关C.强正相关D.弱正相关

26、填石路堤施工时，路基边线与边坡不应出现单向累计长度超过（）m的弯折。A.30B.40C.50D.60

27、工程参建单位应落实（）要求，细化各岗位职责，按年度层层签订安全生产责任书，并定期组织考核。A.三管三必须B.一岗双责C.三同时D.师傅带徒弟

28、土石路堤指用石料含量占总质量（）的土石混合材料填筑的路堤。A.30%～40%B.30%～50%C.30%～60%D.30%～70%

29、工程监理工作的核心是进行（）。A.组织建设B.目标控制C.动态管理D.制定计划

30、关于公路工程工程量清单计量的说法，错误的是（）。A.任何工程项目的计量，均应按本规则规定或监理人书面指示进行B.除监理人另有批准外，凡超过图纸所示的面积或体积，都不予计量与支付C.除非监理人另有准许，一切计量工作都应在监理人在场情况下，由承包人测量、记录D.工程量应由监理人计算，由建设单位审核

31、单代号搭接网络计划中，某工作持续时间3天，有且仅有一个紧前工作，紧前工作最早第2天开始，工作持续时间5天，该工作与紧前工作间的时距是FTF＝2天。该工作的最早开始时间是第（）天。A.6B.0C.3D.5

32、可使用粉煤灰填筑的路堤的是（）。A.一级公路下路床B.二级公路上路床C.二级公路下路床D.一级公路上路床

33、某工程组织流水施工，有三个工序，路基，基层和面层，分5段施工，流水节拍分别为4天、7天和5天，则该工程的总工期应为（）天。A.50B.44C.60D.65

34、公路工程项目监理均应设总监办，（）km以上的高速公路、一级公路工程可设驻地办。A.50B.100C.150D.200

35、某工程出现安全生产事故，造成10人死亡，该事故属于（）。A.特别重大事故B.重大事故C.一般事故D.较大事故

36、下列可表示数据的集中位置的特征量是（）。A.中位数B.极差C.标准离差D.变异系数

37、某工程签约合同价为1500万元，合同规定开工预付款数额为签约合同价的10％，5月份完成200万元的工程内容，且到该月时，累计支付工程金额为600万元。则该月应扣回开工预付款的金额为（）万元。A.40B.30C.20D.10

38、安全系统工程是以（）为中心。A.预测和分析事故B.预测和预防事故C.识别和控制风险D.分析和评价风险

39、某工程的有效合同价为3000万元，开工预付款在投标函附录中规定的额度为10％，5月份完成600万元的工程量，且到第5个月末累计支付工程金额为1400万元，该月应扣回开工预付款的金额（）。A.50B.80C.100D.150

40、某桥梁施工过程中，由于违法施工造成现场3人死亡，该事故属于（）事故。A.较大B.一般C.重大D.特大

41、局部超挖，超挖量不超过（）时，宜采用喷射混凝土回填。A.100mmB.150mmC.200mmD.250mm

42、双代号网络图中，关于工作与线路说法正确的是（）。A.虚工作消耗时间B.虚工作消耗资源C.关键线路不会改变D.关键线路可以是一条或多条

43、对于沥青混合料配合比设计中沥青混合料组成及各参数中确定矿料的有效相对密度，对非改性沥青混合料，宜以预估的最佳油石比拌和（）组的混合料，采用真空法实测最大相对密度，取平均值。A.2B.3C.4D.5

44、某公路工程项目，直接费为9500万元，定额直接费为8000万元，设备购置费为200万元，措施费为400万元，企业管理费为300万元，利润率按7.42%计取，则该项目的利润为（）万元。A.645.54B.660.38C.756.84D.771.68

45、在合同段缺陷责任期结束、收到施工单位向建设单位提交的（）后，监理机构应进行审查。对符合合同约定的，总监办应在规定期限内签署合同段缺陷责任终止证书，并向建设单位提交缺陷责任期监理工作总结。A.合同段竣工验收申请B.合同段交工结账单C.工程质量整改报告D.终止缺陷责任申请

46、开工预付款应在进度付款证书的累计金额达到签约合同价（）之后，开始按工程进度以固定比例分期从各月的进度付款证书中扣回。A.10％B.20％C.30％D.40％

47、季节性冻土地区路基施工时，下列（）可以在冰冻期施工。A.高速公路的土质路堤B.二级公路的土质路堤C.半填半挖地段D.填挖交界处

48、价值工程的工作程序不包括（）A.准备，分析B.创新C.实施与评价D.反馈

49、监理机构编制的支付证书，未经（）签字建设单位不得向施工单位支付工程款。A.建设单位项目负责人B.总监理工程师C.驻地监理工程师D.设计单位驻地代表

50、下列属于隧道浅埋段施工原则的是（）。A.长开挖B.晚封闭C.速反馈D.弱支护

51、项目资本金可以用货币出资也可以用实物、工业产权、非专利技术、土地使用权、资源开采权作价出资，除国家对采用高新技术成果有特殊规定外，其比例不得超过项目资本金总额（）。A.10%B.15%C.20%D.25%

52、某市采石场位于山腰，自2009年投产以来每年都排放一定数量的污水顺山坡流到山下由农民何阳承包的鱼塘,由于对养鱼影响不大，何阳一直未曾提出异议。2012年1月，采石场进行技术改造，扩大了生产规模,污水排放量成倍增长，何阳发现自己承包的鱼塘频繁出现死鱼现象，要求采石场赔偿损失，但采石场未予理睬。于是何阳找到市环保局解决问题。2012年3月，市环境监理大队经监测证实，采石场排放的污水符合排放标准，市环保局随后给采石场下书面通知，要求采石场缴纳排污费25万元。同时，市环保局就采石场和何阳之间的民事纠纷作出行政调解处理决定：采石场赔偿何阳经济损失12万元。据此，请回答下列题。诉讼过程中，关于举证责任的承担，哪些是正确的？（）A.原告举证B.由被告对排污行为与损害结果之间无因果关系举证C.适用举证责任倒置D.原告证明侵权事实，被告否认的，由被告负举证责任

53、洞内有瓦斯等易燃易爆气体时，应检测测站附近（）范围内的气体浓度。A.10mB.20mC.30mD.40m

54、关于暂列金额，下列说法中正确的是（）。A.用于必须要发生但暂时不能确定价格的项目B.用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额C.暂列金额不包括以计日工方式支付的金额D.暂列金额中的项目具体由谁承担，事先是可以确定的

55、“编制费用监理细则”属于费用监理措施中的（）。A.组织措施B.合同措施C.经济措施D.技术措施

56、目标控制活动和计划的实施都是由人来控制实现的，而合理、有效的组织机构是目标控制的有效保障，（）是最重要的因素。A.人的因素B.组织因素C.流程因素D.职责安排因素

57、（）设置在沥青混合料层之间，新铺沥青混合料接触的路缘石、雨水进水口、检查井等的侧面。A.透层B.封层C.粘层D.排水层

58、根据《安全生产法》，建筑施工企业关于安全生产管理机构设置和安全生产管理人员配备的说法，正确的是（）。A.应当设置安全生产管理机构或者配备兼职安全生产管理人员B.应当设置安全生产管理机构或配备注册安全工程师C.应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员D.不需设置安全生产管理机构，但应当配备兼职安全生产管理人员

59、招标人应根据项目具体情况确定各评分因素及评分因素权重分值，并对各评分因素进行细分（如有）、确定各评分因素细分项的分值，各评分因素权重分值合计应为（）。A.60分B.80分C.100分D.120分

60、下列有关专项规划的环境影响评价的说法正确的是:（）A.专项规划的环境影响报告书应当包括环境影响评价的结论B.专项规划的编制机关应当在各专项规划草案报送审批前，举行论证会、听证会，或者采取其他形式，征求有关单位、专家和公众对环境影响报告书草案的意见C.专项规划的编制机关在报批规划草案时，应当将环境影响报告书一并附送审批机关审查。未附送环境影响报告书的，审批机关不予审批D.设区的市级以上人民政府在审批专项规划草案，作出决策前，应当先由人民政府指定的环境保护行政主管部门或者其他部门召集有关部门代表和专家组成审查小组，对环境影响报告书进行审查。参加前款规定的审查小组的专家，应当从按照国务院环境保护行政主管部门的规定设立的专家库内的相关专业的专家名单中，以随机抽取的方式确定

61、溶洞是（）现象的一种。A.岩堆B.滑坡C.岩溶D.岩爆

62、下列不属于总价子目分解和计量程序的是（）。A.总价子目的分解和计量应以总价为基础，按照合同约定进行B.监理人进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标C.除合同变更外，总价子目的工程量（工作量）是承包人用于结算的最终工程量（工作量）D.监理人应在收到承包人提交的工程量报表的7天内进行复核

63、每批钢绞线应由同一批号、同一规格、同一生产工艺的钢绞线组成，并不得大于（）。A.60tB.80tC.90tD.100t

64、下列有关路床填料的表述中，不正确的是（）。A.高速、一级公路路床宜采用砂砾、碎石等水稳性好的粗粒料B.高速、一级公路路床可采用级配好的碎石土，砾石土等C.当粗粒料缺乏时，可采用无机结合料改良细粒土作为高速、一级公路路床的填料D.砂性土、粉质土可用作高速和一级公路路床的填料

65、企业要定期进行质量管理体系审核与评审，下列说法错误的是（）。A.对体系要素进行审核、评价，确定其合规性B.对运行中出现的问题采取纠正措施，对体系的运行进行管理，保持体系的有效性C.评价质量管理体系对环境的适应性D.对体系结构中不适应的要素采取改进措施

66、费用支付项目按（），可分为清单支付项目和合同支付项目。A.时间分类B.支付内容分类C.工程内容分类D.合同执行情况分类

67、下列分部分项工程不需要专家论证、审查的是（）。A.深度5m的基坑B.深度15m的人工挖孔桩C.水深10m的围堰工程D.中桥的拆除工程

68、《中华人民共和国安全生产法》相关条款规定，发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款。发生一般事故的，处三十万元以上（）万元以下的罚款。A.三十B.四十C.五十D.一百

69、发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，需要将（）列入合同价格。A.中标金额与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等B.经监理工程师确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金C.经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金D.承包人所报告的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金

70、下列监理工作方式中，不属于主动控制的是（）。A.编制监理计划B.旁站监理C.监理指令单D.工程计量

71、在环形开挖留核心土法施工工序中，仰拱开挖的前一道工序是（）。A.两侧开挖B.两侧初期支护C.下部核心土开挖D.仰拱初期支护

72、实行施工总承包的建设工程，由（）负责上报安全事故。A.建设单位B.总承包单位C.分包单位D.监理单位

73、立方体抗压强度试件的标准尺寸立方体的边长为（）。A.50B.100C.150D.200

74、用承租的机械设备和施工机具及配件的，由承租单位出租单位和安装单位共同进行验收，验收合格方可使用。验收合格后（）日之内，应当向当地交通运输主管部门登记。A.15B.30C.45D.60

75、编制工程概算应该在（）。A.可行性研究阶段B.初步设计阶段C.施工图设计阶段D.方案设计阶段

76、流水强度又称流水能力、生产能力，它属于（）。A.时间参数B.工艺参数C.空间参数D.仿真参数

77、下列关于季节性冻土地区路基施工质量要求中，路堤填筑的每层路基填土顶面应设（）的横坡。A.1%～4%B.2%～4%C.1%～5%D.2%～5%

78、承包人未在已标价工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，其处理方法是（）。A.取消该子目B.承包人必须完成该子目，发包人支付费用C.承包人必须完成该子目，但发包人不支付费用D.由建设单位决定与承包人协商决定处理方法

79、分项工程质量应在所使用的原材料、半成品、成品及施工控制要点等符合基本要求的规定,无外观质量限制缺陷且质量保证资料真实齐全时，方可进行检验评定。其中，关键项目的合格率不低于（）（机电工程为100%），否则该检查项目为不合格。A.90%B.93%C.95%D.98%

80、以下关于暂列金额的特点，说法错误的是（）A.发生项目的不确定性B.发生金额的不确定性，可能与实际情况有较大差距C.暂列金额中的项目具体由谁承担，事先确定D.它们是某些新增的附属工程、零星工程等变更工程，也可能是提供货物、材料、设备或劳务等工作C选项错误，暂列金额中的项目具体由谁承担，事先并不确定，可能由承包人承担，也可能由特殊分包人或其他第三者承担。二、多选题

81、沿海地区或冬季撒除冰盐的路面或桥面中可掺入或复配（）。A.引气剂B.高效减水剂C.阻锈剂D.引气高效减水剂

82、（）应建立重大风险源的监测及验收、日常巡查、定期报告等工作制度，并组织实施。A.施工单位B.设计单位C.监理单位D.建设单位

83、下列事故报告中，属于漏报的是（）。A.快报表报送超过规定时限B.快报表和月报表因过失未填写报送有关重要项目的C.故意不属实上报有关重要内容，经查证属实的D.故意隐瞒已发生的事故，经查证属实的

84、以下关于危险源分类中透水适用范围的说法，错误的是（）A.井巷与含水岩层B.地下含水带C.溶洞或被淹巷道D.地面水害事故

85、在单因素敏感性分析中，当产品价格下降幅度为6.3%、项目投资额降低幅度为22.6%、经营成本上升幅度为15.2%时，该项目净现值为0，按净现值对产品价格、投资额、经营成本的敏感程度由大到小排序，依次为（）。A.产品价格—投资额—经营成本B.产品价格—经营成本—投资额C.投资额—经营成本—产品价格D.经营成本—投资额—产品价格

86、下列公路工程质量事故中，属于较大质量事故的是（）。A.二级公路项目的中隧道结构坍塌事故B.二级公路项目的大桥主体结构垮塌事故C.高速公路项目的路基（行车道宽度）整体滑移事故D.直接经济损失5000万元以上1亿元以下的事故

87、利润指施工企业完成所承包的工程获得的盈利，按定额直接费及措施费、企业管理费之和的（）计算。A.3.42%B.5.42%C.7.42%D.9.42%

88、依据公路水运工程淘汰危及生产安全施工工艺、设备和材料目录，下列淘汰类型属于禁止的是（）。A.“直接凿除法”桩头处理工艺B.钢筋闪光对焊工艺C.基桩人工挖孔工艺D.竹（木）脚手架工艺

89、（）是实现安全第一的根本途径。A.预防为主B.安全管理C.综合管理D.综合治理

90、墩台基础中，当河床不稳定，基础埋置较浅，冲刷范围较大时，可采用平面防护加固，下列不属于加固方法的是（）。A.打梅花桩B.用铁丝笼柔性结构防护C.用水泥混凝土板、水泥混凝土预制块防护D.加大截面尺寸

91、某工程网络计划如下图所示（时间单位：d），图中工作E的最早完成时间和最迟完成时间分别是（）d。A.8和10B.5和7C.7和10D.5和8

92、水泥混凝土面层采用滑模摊铺机时，宜选用散装水泥。高温期施工时，散装水泥的入罐最高温度不宜高于（）℃。A.40B.50C.60D.70

93、某工地平安工地建设考核评价结果为合格，按照百分制计算得分为（）及以上。A.60分B.70分C.75分D.80分

94、某工程网络计划如下，工作D的最迟开始时间是第（）天。A.3B.5C.6D.8

95、施工组织往往以（）为最基本对象。A.动作B.操作C.工序D.施工过程

96、按照《竣工决算报告编制办法》的规定，竣工决算表格分为三部分,第一部分为竣工决算审批表，第二部分为工程概况专用表等表格，第三部分为财务通用表。以下不属于工程概况专用表等表格的是（）A.建设项目竣工财务决算总表B.公路建设项目工程概况表C.内河航运建设项目工程概况表D.港口（码头）建设项目工程概况表

97、同步碎石封层施工，上封层施工结束后即可通车，但在12～24h之内应设专人控制车辆匀速行驶，且车速不得超过（），严禁紧急制动。A.10km/hB.15km/hC.20km/hD.25km/h

98、费用监理工作的原则不包括（）。A.遵法守规的原则B.恪守公正的原则C.坚持质量合格的原则D.坚持费用最低的原则

99、环境工程监理的主要任务是对工程的（）进行施工监理，落实项目环境影响评价文件中的要求。A.环保配套设施B.安全卫生设施C.防火设施D.安全生产设施

100、高速公路基层的混合料拌和时，宜采用两次拌和的生产工艺，也可采用间歇式拌和生产工艺，拌和时间应不少于（）。A.13sB.14sC.15sD.16s

参考答案与解析

1、答案：C本题解析：累加数列错位相减取大差流水步距为8，流水施工工期＝8+（7＋2＋5＋3）＝25d

2、答案：B本题解析：本题考查的是监理工作方式（手段）和主要工作内容。《公路工程施工监理规范》（JTGG10-2016）第4.2.10条规定，监理机构应审查施工单位提交的合同段开工申请，具备开工条件的，总监应签发开工令，并报建设单位。

3、答案：D本题解析：选项D，非施工单位责任等因素导致进度拖延，而施工单位放弃权利的，也属工程延误。

4、答案：A本题解析：本题考核知识点为资金等值计算。F=10000×[（1+8%）5-1]/8%=58666元。

5、答案：B本题解析：本题考查的是桥涵工程的基础知识。梁式体系的承重结构是以梁的抗弯能力来承受荷载的。

6、答案：C本题解析：安全生产的方针中，“安全第一”是原则和目标，是从保护和发展生产力的角度，确立了生产与安全的关系，肯定了安全在建设工程生产活动中的重要地位。“预防为主”是手段和基本途径。把安全生产工作的关口前移，超前防范，建立预教、预测、预想、预报、预警、预防的递进式、立体化事故隐患预防体系，改善安全状况，预防安全事故。“综合治理”是落实安全生产方针政策、法律法规的有效手段。“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针是一个有机统一的整体。

7、答案：C本题解析：本题考查的是桥梁基础工程。护筒在竖直方向的倾斜度应不大于1.0%。

8、答案：C本题解析：本题考查的是沥青混凝土路面。上封层施工结束后即可通车，但在12~24h之内应设专人控制车辆匀速行驶，且车速不得超过20km/h，严禁紧急制动。

9、答案：C本题解析：本题考查的是上部结构。拱圈各段的接缝面应与拱轴线垂直，各分段点应预留间隔槽，其宽度宜为0.5～1.0m。

10、答案：D本题解析：本题考查的是一般路基工程。路基的浸水部位，应采用稳定性好、不易膨胀崩解的石料填筑。

11、答案：B本题解析：本题考查的是水泥混凝土路面。低温期施工宜采用早强型水泥。

12、答案：A本题解析：本题考查的是防水与排水。井下工作水泵的排水能力不应小于1.2倍的正常涌水量。

13、答案：A本题解析：本题考查的是施工进度计划管理。进度曲线是以工期为横轴，以完成的累计工程量或工程费用的百分比为纵轴的图表化曲线。

14、答案：D本题解析：本题考查的是生产安全事故等级、处理依据和程序。特别重大事故30日内做出批复，特殊情况下，可以延长，但延长的时间不得超过30日，最长可达60天。

15、答案：D本题解析：本题考查的是一般路基工程。在特殊干旱地区的高速公路路床压实度标准可降低2－3个点，即最低93%。

16、答案：D本题解析：承包人在有延期理由的情况下，应在发生此类事件的28天内，向监理工程师发出延期意向通知书，并向业主递交延期意向通知书的副本，才真正具有延期申请的资格。承包人在递交了延期意向通知书后，还应在28天内递交最终延期申请通知书，详细地列出认为有权要求延期的具体情况、证据、记录、网络进度计划图、工程照片等。如所发生的延期事件具有连续影响性，则承包人在事件影响结束后的28天内提交最终的详细情况报告。监理工程师在收到最终延期通知书或有关延期的进一步证明材料后的42天内，将延期处理结果答复承包人。

17、答案：D本题解析：本题考查的是费用监理工作的作用、原则与方法。费用监理的方法包括：为事前监理（前馈监理）、事中监理（过程监理）、事后监理（反馈监理）三类。

18、答案：C本题解析：流水施工工期=（5+4-1）*2=16天

19、答案：C本题解析：选项C错误，拟舍去的数字中，其最左面的第一位数字等于5，而后面无数字或全部为0时，所保留的数字末位数为奇数（1.3、5、7、9）则进1，如为偶数（0、2、4、6、8）则舍去。

20、答案：B、C、D、E本题解析：根据国土资源部2011年发布的《关.于进一步完善采矿权管理登记有关问题的通知》，.有下列情形之一的采矿权不得转让:(1)采矿权.部分转让的;(2)被纳入矿产资掠开发整合方案.的采矿权向非整合主体转让的;(3)按国家产业.政策属于关闭矿山的;(4)按国家有关规定属于.禁止开采区域的;(5)采矿权抵押备案期内未经.抵押权人同意的;(6)采矿权处于国土资源行.政主管部门立案查处、法院查封、扣押或公安、.税务、检察机关等通知立案查处状态的。除母.公司与全资子公司之间的采矿权转让外，以协.议出让方式取得的采矿权投产未满5年不得转.让，确需转让的按原协议出让程序办理。国有.矿山企业申请转让采矿权的，应当获得其上级.主管部门或单位的同意。

21、答案：D本题解析：D选项，钢筋在运输过程中应避免锈蚀、污染或被压弯；在工地存放时，应按不同品种、规格，分批分别堆置整齐，不得混杂，并应设立识别标志，存放的时间不宜超过6个月。

22、答案：B本题解析：本题考查的是危险源的分类与识别。由于触电发生了坠落事故属于“触电”。

23、答案：A本题解析：本题考查盈亏平衡点的计算。设盈亏平衡点时的单位产品价格是X元。（X-5-80）×50万件-300万元=0，此时求X=91

24、答案：B本题解析：

25、答案：C本题解析：本题考查的是工程质量统计分析方法。散布点形成由左向右向上的一条直线带说明两个变量的变化趋势一致，也就是正相关。

26、答案：C本题解析：本题考查的是一般路基工程。路基边线与边坡不应出现单向累计长度超过50m的弯折。

27、答案：B本题解析：本题考查的是安全生产管理原则。工程参建单位应落实一岗双责要求，细化各岗位职责，按年度层层签订安全生产责任书，并定期组织考核。

28、答案：D本题解析：本题考查的是路基工程的基础知识。土石路堤是指用石料含量占总质量30%～70%的土石混合材料填筑的路堤。

29、答案：B本题解析：本题考查的是目标控制的基本原理。工程监理工作的核心是进行目标控制。

30、答案：D本题解析：选项A正确，任何工程项目的计量，均应按本规则规定或监理人书面指示进行。选项B正确，除监理人另有批准外，凡超过图纸所示的面积或体积，都不予计量与支付。选项C正确，除非监理人另有准许，一切计量工作都应在监理人在场情况下，由承包人测量、记录。选项D错误，工程量应由承包人计算，由监理人审核。工程量计算的副本应提交给监理人并由监理人保存。

31、答案：A本题解析：紧前工作最早完成时间＝2＋5＝7，该工作的最早完成时间＝7＋2＝9，该工作的最早开始时间＝9－3＝6。

32、答案：C本题解析：本题考查的是一般路基工程。粉煤灰不得用于填筑高速公路、一级公路的路床和二级公路的上路床。

33、答案：B本题解析：本题考查的是施工过程组织原理。由于路基速度快于基层，路基和基层流水步距B＝4d；基层速度慢于面层，基层和面层流水步距B＝5×（7－5）＋5＝15d，总工期T＝4＋15＋5×5＝44d。

34、答案：B本题解析：本题考查的是监理工作程序。公路工程项目监理均应设总监办，100km以上的高速公路、一级公路工程可设驻地办。

35、答案：B本题解析：本题考查的是生产安全事故等级、处理依据和程序。10人死亡属于重大事故。

36、答案：A本题解析：本题考查的是工程质量统计分析方法。用来表示统计数据分布及其某些特性的特征量分为两类:一类表示数据的集中位置，例如算术平均值、中位数等；一类表示数据的离散程度，主要有极差、标准离差、变异系数等。

37、答案：B本题解析：本题考查的是合同项目的支付。开始扣回开工预付款时的累计金额为：1500×30％＝450（万元）；由题意可知，第4个月累计支付的金额为600-200＝400（万元），未达到签约合同价的30％，第5个月累计支付600万元，已超过签约合同价的30％，应从第5个月开始扣回开工预付款。第5个月累计支付金额超过开始扣回开工预付款金额的数值＝600-450＝150（万元），本月应扣回开工预付款数额G＝150×10％/50％＝30（万元）。

38、答案：B本题解析：本题考查的是危险源的分类与识别。安全系统工程是以预测和预防事故为中心，以识别、分析、评价和控制系统风险为重点。

39、答案：C本题解析：该工程开工预付款的预付总金额B＝3000×10％＝300（万元）；第5个月末累计支付工程金额1400万元，已超过合同价的30％（3000×30％＝900），5月份应该扣回的开工预付款金额Gt，＝（1400－900）×10％/50％＝100（万元）；因此，5月份开工预付款的扣回金额为100（万元）。

40、答案：A本题解析：3人属于较大事故。

41、答案：C本题解析：本题考查的是隧道开挖。局部超挖，超挖量不超过200mm时，宜采用喷射混凝土回填。边墙局部超挖，可采用混凝土或片石混凝土回填。

42、答案：D本题解析：本题考查的是双代号网络图的绘制。关键线路可以是一条或多条，而且可以改变。

43、答案：A本题解析：本题考核知识点为沥青混合料配合比设计。对于沥青混合料配合比设计中沥青混合料组成及各参数中确定矿料的有效相对密度，对非改性沥青混合料，宜以预估的最佳油石比拌和2组的混合料，采用真空法实测最大相对密度，取平均值。

44、答案：A本题解析：利润=（定额直接费+措施费+企业管理费）×7.42%=（8000+400+300）×7.42%=645.54万元。

45、答案：D本题解析：在合同段缺陷责任期结束、收到施工单位向建设单位提交的终止缺陷责任申请后，监理机构应进行审查。对符合合同约定的，总监办应在规定期限内签署合同段缺陷责任终止证书，并向建设单位提交缺陷责任期监理工作总结。

46、答案：C本题解析：本题考查的是合同项目的支付。开工预付款应在进度付款证书的累计金额达到签约合同价30％之后，开始按工程进度以固定比例分期从各月的进度付款证书中扣回，全部金额在进度付款证书的累计金额达到签约合同价的80％时扣完。

47、答案：B本题解析：高速公路、一级公路的土质路堤不得在冰冻期施工。半填半挖地段、填挖交界处不得在冰冻期施工。

48、答案：D本题解析：本题考查的是价值工程的工作程序。价值工程的工作程序一般分为准备、分析、创新、实施与评价四个阶段

49、答案：B本题解析：本题考查的是监理工作方式（手段）和主要工作内容。监理机构编制的支付证书，未经总监签字建设单位不得向施工单位支付工程款。

50、答案：C本题解析：本题考查的是隧道开挖。浅埋段的开挖施工应遵循“管超前、严注浆、短开挖、强支护、早封闭、勤量测、速反馈、控沉陷”的原则。

51、答案：C本题解析：本题考查的是项目资本金与投融资模式。项目资本金可以用货币出资也可以用实物、工业产权、非专利技术、土地使用权、资源开采权作价出资，除国家对采用高新技术成果有特殊规定外，其比例不得超过项目资本金总额的20%。

52、答案：B、C、D本题解析：。《民诉证据规定》第4条规定：“下列侵权诉讼，按照以下规定承担举证责任：……（三）因环境污染引起的损害赔偿诉讼，由加害人就法律规定的免责事由及其行为与损害结果之间不存在因果关系承担举证责任……”可见，环境民事污染责任实行举证责任倒置，即被告对原告提出的侵权事实否认的，对此负举证责任。

53、答案：B本题解析：本题考查的是隧道工程施工准备。洞内有瓦斯等易燃易爆气体时，应检测测站附近20m范围内的气体浓度，小于0.5%时方可进行测量作业。

54、答案：B本题解析：A是暂估价的概念；C暂列金额包括由计日工方式支付的费用；D暂列金额的不确定性包括项目、金额和承担单位的不确定性，暂列金额中的项目具体由谁承担，事先并不确定。

55、答案：A本题解析：本题考查的是费用控制的依据、目标、任务与措施。组织措施：（1）明确项目监理的组织结构。（2）明确担任费用监理的人员，明确其工作任务、目标和职责分工。（3）编制费用监理细则。

56、答案：A本题解析：本题考查的是目标控制的基本原理。目标控制活动和计划的实施都是由人来控制实现的，而合理、有效的组织机构是目标控制的有效保障。人的因素是最重要的因素。

57、答案：C本题解析：

58、答案：C本题解析：第二十四条矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

59、答案：C本题解析：本题考查的是工程招标与评标。招标人应根据项目具体情况确定各评分因素及评分因素权重分值，并对各评分因素进行细分（如有）、确定各评分因素细分项的分值，各评分因素权重分值合计应为100分。

60、答案：A、C、D本题解析：。《环境影响评价法》第10~13条。

61、答案：C本题解析：本题考查的是不良地质、特殊地段隧道。溶洞是岩溶现象的一种。

62、答案：D本题解析：本题考查的是工程计量的程序。D选项属于单价子目的计量程序。对于总价子目的分解和计量，应按照以下程序进行:（1）总价子目的分解和计量应以总价为基础，按照合同约定进行。（2）承包人在合同约定的每个计量周期内对已经完成的工程（或工作）进行分解和计量，并向监理人提交进度付款申请单、总价子目计量分解表等表示阶段性或分项计量的支持性资料，以及所达到工程形象目标或分阶段需完成的工程量和有关计量资料。（3）监理人进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标。对其有异议的，监理人可要求承包人共同复核和抽样复测。（4）除合同变更外，总价子目的工程量（工作量）是承包人用于结算的最终工程量（工作量）。

63、答案：A本题解析：本题考查的是工程质量的试验检测方法。每批钢绞线应由同一钢号、同一规格、同一生产工艺的钢绞线组成，并不得大于60t。

64、答案：D本题解析：路床填料应符合下列规定：（1）高速公路、一级公路路床填料宜采用砂砾、碎石等水稳性好的粗粒料，也可采用级配好的碎石土、砾石土等；粗粒料缺乏时，可采用无机结合料改良细粒土。（2）零填、挖方路段的路床施工应符合下列规定：①路床范围原状土符合要求的，可直接进行成形施工。②路床范围为过湿土时，应进行换填处理。设计有规定时按设计厚度换填。设计未规定时按要求换填，高速公路、一级公路换填厚度宜为0.8~1.2m，若过湿土的总厚度小1.5m，则宜全部换填；二级公路的换填厚度宜为0.5~0.8m。③高速公路、一级公路路床范围为崩解性岩石或强风化软岩时，应进行换填处理，设计有规定时按设计厚度换填，设计未规定时换填厚度宜为0.3~0.5m。（3）路床填筑的每层最大压实厚度宜不大于300mm，顶面最后一层压实厚度应不小于100mm。

65、答案：A本题解析：本题考查的是ISO质量管理体系。对体系要素进行审核、评价，确定其有效性。

66、答案：B本题解析：本题考查的是费用支付的依据、原则与程序。费用支付按照工程款支付内容是否为工程量清单的款项划分，可分为工程量清单内的项目支付和工程量清单外的项目支付。工程量清单内的支付业界习惯上称之为清单支付，工程量清单外的支付业界习惯上称之为合同支付。

67、答案：D本题解析：选项D，大桥及以上桥梁拆除工程需要进行专家论证、审查，中桥是编制专项施工方案。

68、答案：D本题解析：本题考查的是安全生产责任体系。《中华人民共和国安全生产法》相关条款规定，发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款。发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

69、答案：A本题解析：本题考查的是工程量清单项目的支付。发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。中标金额与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

70、答案：C本题解析：监理指令单属于被动控制。

71、答案：C本题解析：本题考查的是隧道开挖。环形开挖留核心土法施工工序流程：超前支护→上部环形导坑开挖→上部初期支护→上部核心土开挖→两侧开挖→两侧初期支护→下部核心土开挖→仰拱开挖→仰拱初期支护→仰拱及填充混凝土浇筑→拱墙二次衬砌。

72、答案：B本题解析：施工单位事故报告要求①事故发生后，事故现场有关人员应当立即向施工单位负责人报告②单位负责人接到报告后，应当于1小时内向县级以上人民政府应急管理部门和交通运输主管部门报告③情况紧急的，事故现场有关人员可以直接向有关部门报告④实行施工总承包的，由总承包单位负责上报。

73、答案：C本题解析：立方体抗压强度试件的标准尺寸立方体的边长为150mm，非标准试件边长为200mm的换算系数为1.05，非标准试件边长为100mm的换算系数为0.95。

74、答案：B本题解析：用承租的机械设备和施工机具及配件的，由承租单位、出租单位和安装单位共同进行验收，验收合格方可使用。验收合格后30日之内，应当向当地交通运输主管部门登记。

75、答案：B本题解析：本题考查的是公路工程概预算。在初步设计阶段编制工程概算。

76、答案：B本题解析：本题考查的是施工过程组织原理。流水强度属于工艺参数。

77、答案：B本题解析：本题考核知识点为季节性冻土地区路基施工质量要求。路堤填筑应符合下列规定：①填筑前应在路基两侧挖出排水沟或边沟，并结合永久排水先做渗沟、渗井等地下排水设施；②冻深范围内的填土不得混杂，冻胀性不同的土应分层填筑，抗冻性强的土宜填在上部层位；③每层路基填土顶面应设2%～4%的横坡。

78、答案：C本题解析：本题考查的是工程量清单计量规则。承包人未在已标价工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在本合同的其他子目的单价和总额价中，承包人必须根据监理人的指示完成，但发包人将不另行支付。

79、答案：C本题解析：本题考查的是质量评定与验收。分项工程质量应在所使用的原材料、半成品、成品及施工控制要点等符合基本要求的规定,无外观质量限制缺陷且质量保证资料真实齐全时，方可进行检验评定。其中，关键项目的合格率不低于95%（机电工程为100%），否则该检查项目为不合格。

80、答案：C本题解析：本题考核知识点为暂列金额的支付。

81、答案：C本题解析：本题考查的是水泥混凝土路面。沿海地区或冬季撒除冰盐的路面或桥面中可掺入或复配阻锈剂。

82、答案：A本题解析：本题考查的是施工安全风险评估。施工单位应建立重大风险源的监测及验收、日常巡查、定期报告等工作制度，并组织实施。

83、答案：B本题解析：月报表于次月5日前未报送的，应说明情