2026年四川二建试题(附答案)

2026年四川二建试题(附答案)（一）单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.某住宅项目施工进度计划采用双代号网络图表示，其中工作A的最早开始时间为第5天，持续时间4天；工作B与A有2天的自由时差，且B的最早开始时间为第9天。则工作A的最早完成时间和工作B的最早完成时间分别为（）。A.第9天，第13天B.第9天，第11天C.第8天，第12天D.第8天，第13天2.关于施工成本控制的说法，正确的是（）。A.成本控制应贯穿于项目从投标阶段直至保证金返还的全过程B.动态控制原理的核心是比较计划值与实际值并采取纠偏措施C.施工成本计划编制完成后不得调整D.成本偏差=已完工作预算成本-计划工作实际成本3.某工程合同价为8000万元，合同约定预付款为合同价的15%，主要材料所占比重为60%。则起扣点为（）万元。A.6000B.6800C.7200D.75004.根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2022），项目管理目标责任书应在（）签订。A.项目投标前B.项目开工前C.项目可行性研究阶段D.项目竣工验收后5.下列施工质量控制工作中，属于事前控制的是（）。A.隐蔽工程验收B.编制施工质量计划C.处理质量事故D.现场施工质量检查（二）多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）21.关于施工组织设计的说法，正确的有（）。A.施工组织总设计应由总承包单位技术负责人审批B.单位工程施工组织设计是指导分部分项工程施工的依据C.施工方案应包括工程概况、施工安排等基本内容D.施工组织设计应随工程实施情况动态调整E.重点、难点分部工程施工方案需经项目技术负责人审批22.下列进度控制措施中，属于管理措施的有（）。A.编制进度控制工作流程B.选用适用于该工程的进度计划系统C.分析影响进度的风险并采取对策D.加强与设计单位的沟通协调E.采用BIM技术进行进度模拟（三）案例分析题（共2题，每题20分）【案例一】背景资料：某新建商业综合体项目，建筑面积12万㎡，地下2层，地上20层，框架-核心筒结构。建设单位通过公开招标选定A施工总承包单位，合同工期420天，采用工程量清单计价模式。施工过程中发生以下事件：事件1：A单位编制的施工进度计划网络图（时间单位：天）如下：（图中关键线路：①→②→④→⑥→⑧→⑨，总工期420天）事件2：因建设单位设计变更，工作E（原持续时间60天）增加工程量，导致实际持续时间延长至85天。工作E有20天总时差。事件3：施工至主体结构阶段，当地遭遇罕见暴雨，导致基坑积水，停工5天；部分钢筋被浸泡锈蚀，处理费用2.8万元；施工机械损坏维修费用1.2万元。问题：1.事件1中，若工作C（持续时间45天）实际延误15天，是否影响总工期？说明理由。2.事件2中，设计变更导致的工期延误应为多少天？说明理由。3.事件3中，暴雨造成的损失应如何分担？二、建设工程法规及相关知识（一）单项选择题（共20题，每题1分）26.根据《民法典》，关于建设工程合同的说法，正确的是（）。A.建设工程合同应当采用书面形式B.承包人可以将全部建设工程转包给第三人C.分包单位可以将其承包的工程再分包D.建设工程合同无效的，承包人无权请求参照合同约定支付工程款27.某施工企业因拖欠农民工工资被投诉，经查实后，建设行政主管部门对其作出限制投标资格6个月的处罚。该处罚属于（）。A.民事责任B.行政处分C.行政处罚D.刑事责任28.根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门备案。A.7B.15C.30D.60（二）多项选择题（共10题，每题2分）36.下列情形中，属于违法分包的有（）。A.总承包单位将主体结构施工分包给具备相应资质的分包单位B.分包单位将其承包的专业工程中的劳务作业再分包C.总承包单位未经建设单位认可将部分专业工程分包D.分包单位将其承包的工程肢解后以分包名义转包E.总承包单位将其承包的全部工程转给其他单位施工37.根据《安全生产法》，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有的职责包括（）。A.组织制定并实施本单位安全生产规章制度B.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划C.保证本单位安全生产投入的有效实施D.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患E.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案（三）案例分析题（共2题，每题20分）【案例三】背景资料：2025年10月，甲公司（建设单位）与乙公司（施工单位）签订《建设工程施工合同》，约定：“工程价款按实结算，最终以审计部门审计结果为准”。2026年5月工程竣工验收合格，乙公司提交结算报告金额8600万元。甲公司委托丙造价咨询公司审核，审核结果为8200万元。乙公司认为丙公司审核依据有误，拒绝认可。甲公司遂以审计结果8200万元为由，仅支付8000万元，剩余200万元未付。问题：1.合同中“以审计结果为准”的约定是否有效？说明理由。2.乙公司拒绝认可丙公司审核结果时，应如何确定工程价款？3.甲公司未付的200万元是否应支付利息？利息起算时间如何确定？三、专业工程管理与实务（建筑工程）（一）案例分析题（共4题，每题20分）【案例一】背景资料：某高层住宅工程，地下1层，地上32层，剪力墙结构，建筑面积8.5万㎡。项目经理部按《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2021）开展安全检查，检查评分汇总表如下：检查项目满分值实得分安全管理108文明施工2016脚手架107基坑工程109模板支架108高处作业109施工用电108物料提升机107施工机具108问题：1.计算安全检查评分汇总表得分，并确定安全等级。2.指出文明施工检查中“五牌一图”的具体内容。3.针对脚手架检查实得分7分（满分10分），列举至少4项可能存在的扣分项。【案例二】背景资料：某装饰装修工程，合同约定采用固定单价合同。施工过程中发生以下事件：事件1：设计变更增加了墙面软包工程，原清单中无类似项目，双方协商确定综合单价。乙公司报价：人工120元/㎡，材料380元/㎡，机械20元/㎡，管理费按人材机之和的15%计取，利润按人材机+管理费之和的8%计取，增值税税率9%。事件2：因建设单位延迟提供石材样品，导致石材幕墙施工延误10天，窝工损失5万元；同时，由于延误导致后续涂料施工需赶工，增加费用3万元。问题：1.计算墙面软包工程的综合单价（保留两位小数）。2.事件2中，乙公司可索赔的工期和费用各是多少？说明理由。答案一、建设工程施工管理（一）单项选择题1.A2.B3.A4.B5.B（二）多项选择题21.ACD22.BCE（三）案例分析题1.不影响总工期（1分）。工作C的总时差=关键线路持续时间-非关键线路持续时间=420-（50+45+30+…）（需根据网络图具体计算，假设原非关键线路总持续时间为405天），则总时差=420-405=15天（2分）。延误15天未超过总时差，故不影响总工期（1分）。2.工期延误5天（2分）。工作E原总时差20天，实际延长25天（85-60）（1分），超过总时差的部分为25-20=5天（1分），故应补偿工期5天（1分）。3.暴雨属于不可抗力（1分）。基坑积水停工5天工期顺延（1分）；钢筋锈蚀处理费用2.8万元由建设单位承担（1分）；施工机械损坏维修费用1.2万元由施工单位承担（1分）。二、建设工程法规及相关知识（一）单项选择题26.A27.C28.B（二）多项选择题36.CD37.ABCDE（三）案例分析题1.有效（1分）。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，当事人约定以审计机关的审计结论作为结算依据的，该约定有效（2分）。2.应通过司法鉴定确定工程价款（2分）。乙公司对审核结果有异议且无法协商一致时，可申请法院委托有资质的鉴定机构对工程造价进行鉴定（2分）。3.应支付利息（1分）。利息从应付工程价款之日计付（1分）。合同未明确付款时间的，自建设工程交付之日（或提交竣工结算文件之日）起算（2分）。三、专业工程管理与实务（建筑工程）（一）案例分析题【案例一】1.汇总得分=（8+16+7+9+8+9+8+7+8）=80分（2分）。安全等级为合格（70≤得分＜85为合格）（2分）。2.工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、施工现场总平面图（5项得3分，全对得5分）。3.可能扣分项：立杆基础不平整/无排水措施（1分）；剪刀撑设置不符合要求（1分）；连墙件间距过大（1分）；安全网未封闭（1分）；施工层未设防护栏杆（1分）（任意4项得4分）。【案例二】