江苏二级建造师继续教育考试题库及

江苏二级建造师继续教育考试题库及一、单项选择题（共40题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据《中华人民共和国民法典》规定，建设工程合同应当采用书面形式。发包人未按照约定支付工程价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。该优先受偿权的期限为（）。A.3个月B.6个月C.12个月D.18个月2.某建筑施工企业在江苏省承接了一项高层住宅工程，根据《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程施工现场监理人员配备标准》，对于建筑面积在20000平方米至50000平方米的建筑工程，项目监理机构中配备的注册监理工程师人数不应少于（）人。A.1B.2C.3D.43.涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，（）。A.不得施工B.经监理单位同意后可以施工C.经建设单位上级主管部门批准后可以施工D.经质量监督机构同意后可以施工4.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备（）安全生产管理人员。A.专职B.兼职C.专职或兼职D.特种作业5.某工程项目脚手架工程属于危险性较大的分部分项工程，根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，施工单位应当在专项施工方案实施前，组织（）进行交底。A.项目技术负责人B.编制人员或者项目技术负责人C.专职安全生产管理人员D.施工班组长6.在绿色施工评价中，关于“四节一环保”的权重分配，下列说法正确的是（）。A.节能、节地、节水、节材、环境保护权重相同B.节能权重最高C.环境保护权重最高D.节材权重最高7.根据《江苏省建筑工程施工扬尘污染防治管理办法》，城市建成区内的建筑工程施工现场，应当设置硬质、连续的封闭围挡。围挡高度不得低于（）米。A.1.8B.2.0C.2.5D.3.08.建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后（）日内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。A.10B.15C.20D.309.关于BIM技术在施工阶段的应用，下列哪项不属于碰撞检查的主要目的？（）A.发现设计图纸中构件之间的空间冲突B.优化管线综合排布C.检查混凝土强度是否达标D.减少返工和浪费10.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程质量保修期限，下列说法错误的是（）。A.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限B.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年C.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期D.电气管线、给排水管道、设备安装为2年11.某工程项目在施工过程中发生生产安全事故，造成2人死亡、10人重伤。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故12.模板工程作业高度在（）米及以上时，应设置操作平台或梯子。A.1.5B.2C.2.5D.313.根据《江苏省建设工程造价管理办法》，国有资金投资的建设工程招标，招标人应当编制并公布招标控制价。招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算审批部门（）。A.核准B.备案C.审核D.重新审批14.在网络计划中，工作的总时差是指在不影响（）的前提下，工作可以利用的机动时间。A.紧后工作最早开始时间B.紧前工作最迟完成时间C.计划工期D.紧后工作最迟开始时间15.劳务分包企业资质序列中，（）不分等级。A.木工作业分包B.砌筑作业分包C.钢筋作业分包D.脚手架作业分包16.施工现场临时用电安全技术规范规定，在TN接零保护系统中，PE线的重复接地不应少于（）处。A.1B.2C.3D.417.根据《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》，监督管理人员在检查中发现质量问题时，应当采取的措施不包括（）。A.责令整改B.局部暂停施工C.立即查封现场D.报告建设主管部门18.某工程项目合同约定采用固定总价合同，在施工过程中，因物价大幅波动导致材料价格上涨，关于风险承担，下列说法正确的是（）。A.承包人承担全部风险B.发包人承担全部风险C.双方各自承担一半D.根据合同约定，通常由承包人承担，但合同有约定的从约定19.混凝土试块强度统计评定时，同一验收批混凝土立方体抗压强度的标准差计算公式为（）。A.=B.=C.=D.=20.智慧工地建设中，关于“实名制管理”系统的核心功能，不包括（）。A.人员考勤B.工资发放监管C.健康状况监测D.自动生成施工图纸21.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），招标工程量清单的准确性和完整性应由（）负责。A.招标人B.招标代理机构C.投标人D.评标委员会22.建筑施工企业安全生产许可证有效期满需要延期的，应当于期满前（）个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。A.1B.2C.3D.623.某深基坑工程开挖深度为5.5米，根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，该专项施工方案应当由（）组织召开专家论证。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.监理单位24.关于高处作业吊篮的使用安全，下列说法错误的是（）。A.安全锁必须在有效标定期内使用B.悬挂机构的结构件应选用钢材或其他适合的金属材料C.吊篮内的作业人员可以超过2人D.钢丝绳直径不应小于6mm25.江苏省推广装配式建筑，关于预制构件生产，下列说法正确的是（）。A.预制构件出厂时，不需提供混凝土强度报告B.预制构件的饰面砖粘贴可以不进行拉拔试验C.预制构件出厂合格证应包含构件编号、型号、生产日期等信息D.预制构件运输时可以随意堆叠，无需采取固定措施26.根据《建筑法》，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行承担（）责任。A.按份B.连带C.补充D.平均27.施工现场消防器材的配备，下列不符合要求的是（）。A.临时设施区每100平方米配备两个10L灭火器B.大型临时设施总面积超过1200平方米的，应备有消防专用的消防桶C.油库动用明火时，必须配备相应的消防器材D.仓库内可以不设置消防器材28.某工程双代号网络计划中，工作M的持续时间为4天，其紧前工作有A、B两项，工作A的最早完成时间为第5天，工作B的最早完成时间为第8天，则工作M的最早开始时间为第（）天。A.5B.8C.9D.1229.建设工程施工合同纠纷，当事人通常可以向（）人民法院起诉。A.原告住所地B.被告住所地C.合同签订地D.工程所在地30.关于建筑起重机械的安装拆卸，下列说法正确的是（）。A.可以由施工总承包单位自行安装拆卸B.必须由具有相应资质的专业安装拆卸单位进行C.安装拆卸工只需身体健康，无需特种作业操作证D.安装完毕后，只需项目经理签字即可使用31.隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知（）。A.建设单位和工程质量监督机构B.设计单位和建设单位C.监理单位和设计单位D.只需通知监理单位32.根据《保障农民工工资支付条例》，施工总承包单位应当按照有关规定开设（），专项用于支付农民工工资。A.基本存款账户B.一般存款账户C.农民工工资专用账户D.临时存款账户33.下列关于施工项目经理部与劳务分包队伍关系的说法，正确的是（）。A.项目经理部是劳务分包队伍的行政上级B.项目经理部与劳务分包队伍是平等的合同主体关系C.劳务分包队伍必须服从项目经理部的行政管理指令D.项目经理部可以直接指挥劳务分包队的每一个工人34.在施工成本控制中，通过技术措施降低成本，主要是指（）。A.降低材料采购成本B.减少管理费开支C.进行技术经济分析，确定最佳施工方案D.压缩工期以减少人工费35.建设工程竣工验收应当具备的条件不包括（）。A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容B.有完整的技术档案和施工管理资料C.有施工单位签署的工程保修书D.有监理单位出具的质量合格报告即可，无需勘察设计单位认可36.根据《江苏省大气污染防治条例》，城市建成区内施工工地禁止现场搅拌混凝土和砂浆的时间范围是（）。A.只在冬季禁止B.只在夏季禁止C.全年禁止D.由当地政府自行决定37.某工程双代号时标网络计划中，工作M的波形线长度为3天，则工作M的自由时差为（）天。A.0B.3C.无法确定D.138.建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书有效期为（）年。A.1B.2C.3D.539.施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于（），不得挪作他用。A.购买施工设备B.支付工人工资C.改善安全生产条件D.缴纳罚款40.关于电子招投标，下列说法正确的是（）。A.电子招标投标活动不需要CA数字认证B.数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力C.电子投标文件可以随意修改，无需记录A.电子开标必须在所有投标人都在场时进行二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）41.根据《民法典》合同编，建设工程合同包括（）。A.工程勘察合同B.工程设计合同C.工程施工合同D.工程监理合同E.工程咨询合同42.下列关于建设单位质量责任和义务的说法，正确的有（）。A.建设单位不得任意压缩合理工期B.建设单位不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准C.建设单位应当将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查D.建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续E.建设单位必须自行采购主要建筑材料43.施工现场临时用电工程，必须包含（）等装置。A.配电柜B.配电箱C.开关箱D.电动机E.发电机44.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（）次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。A.1B.2C.3D.4E.545.关于危大工程专项施工方案的编制内容，应当包括（）。A.工程概况B.编制依据C.施工计划D.施工安全保证措施E.劳动力计划46.建筑工程竣工验收报告应当包括（）。A.工程报建日期B.施工许可证号C.施工图设计文件审查意见D.施工单位工程竣工报告E.勘察、设计单位质量检查报告47.下列属于工程建设强制性标准的是（）。A.工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等通用的综合标准B.工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准C.工程建设重要的通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法标准D.工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准E.工程建设重要的行业专用的信息技术标准48.关于施工索赔，下列说法正确的是（）。A.索赔是一种正当的权利要求B.索赔是单向的，只有承包人可以向发包人索赔C.索赔的依据是合同文件及法律法规D.索赔通常分为工期索赔和费用索赔E.提出索赔要求必须有充分的证据49.施工现场环境保护措施主要包括（）。A.防治大气污染B.防治水污染C.防治噪声污染D.防治固体废弃物污染E.防治光污染50.根据《建设工程工程量清单计价规范》，分部分项工程量清单应根据“五要件”进行编制，这“五要件”包括（）。A.项目编码B.项目名称C.项目特征D.计量单位E.工程量51.下列关于施工项目经理任职条件的说法，正确的有（）。A.必须取得相应注册建造师资格证书B.必须由施工企业法定代表人任命C.可以同时担任两个项目的项目经理D.必须具备安全生产考核合格证书E.必须具备中级以上职称52.建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备的安全生产条件包括（）。A.建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程B.保证本单位安全生产条件所需资金的投入C.设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员D.主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格E.参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费53.在网络计划中，关键线路的判定依据有（）。A.总时差为零的工作组成的线路B.自由时差为零的工作组成的线路C.持续时间最长的线路D.时标网络计划中无波形线的线路E.持续时间最短的线路54.关于防水工程施工质量验收，下列说法正确的有（）。A.防水层完工后，应在雨后或持续淋水2h后进行检验B.屋面防水工程验收时，应检查屋面有无渗漏、积水和排水系统是否畅通C.地下防水工程验收时，必须检查防水层有无渗漏现象D.厕浴间防水层完工后，应做24h蓄水试验E.防水材料进场后，只需检查合格证，无需复验55.智慧工地平台通常包含的子系统有（）。A.视频监控系统B.人员考勤系统C.环境监测系统D.塔吊安全监控系统E.财务管理系统56.根据《劳动合同法》，用人单位可以单方面解除劳动合同的情形有（）。A.劳动者在试用期间被证明不符合录用条件的B.劳动者严重违反用人单位的规章制度的C.劳动者严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的D.劳动者被依法追究刑事责任的E.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的57.施工成本分析的方法包括（）。A.比较法B.因素分析法C.差额计算法D.比率法E.曲线法58.下列关于建筑节能工程施工质量验收的说法，正确的有（）。A.墙体节能工程应对保温材料的导热系数、密度、抗压强度进行复验B.建筑节能工程应作为单位工程的一个分部工程进行验收C.节能工程检验批验收合格，主控项目应全部合格D.节能工程检验批验收合格，一般项目应全部合格E.节能工程验收资料应单独归档59.某工程双代号网络计划中，工作A的持续时间为3天，紧后工作为B和C，工作B的总时差为2天，自由时差为1天；工作C的总时差为0天，自由时差为0天。则工作A的总时差和自由时差分别为（）。A.1，0B.1，1C.2，0D.2，1E.0，060.根据《建设工程质量管理条例》，监理单位的质量责任和义务包括（）。A.依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务B.选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场C.未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收D.可以与被监理工程的施工承包单位有隶属关系E.应当审查施工组织设计中的安全技术措施三、判断题（共20题，每题1分。正确的选A，错误的选B）61.建设工程实行质量保修制度。施工单位提交工程竣工验收报告时，应当出具质量保修书。62.根据《安全生产法》，生产经营单位的安全生产管理人员是本单位安全生产的第一责任人。63.施工现场暂时停止施工的，监理单位应当做好防护工作，费用由施工单位承担。64.建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，不需要到安全生产许可证颁发管理机关办理变更手续。65.招标人不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人，不得对潜在投标人实行歧视待遇。66.在建设工程招投标过程中，评标委员会成员不得与投标人有利害关系。67.施工单位可以在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。68.建筑工程总承包单位可以将承包工程中的全部工程发包给具有相应资质条件的分包单位。69.BIM技术只适用于设计阶段，不适用于施工阶段和运维阶段。70.绿色施工是指在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动。71.涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样。72.劳动合同期满，劳动合同即行终止，用人单位无需向劳动者支付经济补偿。73.施工现场必须实行封闭围挡管理，围挡高度可以根据现场实际情况调整，没有硬性规定。74.建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。75.两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施。76.建设工程发生质量事故，有关单位应当在24小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。77.施工成本控制中的“价值工程”公式为V=78.模板支架搭设完毕后，必须由项目经理组织验收，合格后方可使用。79.施工单位的主要负责人、项目负责人未履行安全生产管理职责，造成重大安全事故的，5年内不得担任任何施工单位的主要负责人、项目负责人。80.竣工验收是指建设单位收到施工单位提交的工程竣工验收报告后，组织设计、施工、监理等单位进行的验收。四、简答题（共5题，每题5分）81.简述《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》中，对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案，专家论证的主要内容有哪些？82.简述在施工成本控制中，赢得值法（EarnedValueMethod）的三个基本参数及其含义。83.简述建筑工程施工质量验收中，单位（子单位）工程质量验收合格的规定。84.简述绿色施工中“四节一环保”的具体内容。85.根据《建设工程安全生产管理条例》，简述施工单位在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当履行哪些手续？五、案例分析题（共3题，每题20分）86.案例一：某商业综合体工程，建筑面积12万平方米，地下3层，地上28层，框架剪力墙结构。建设单位通过公开招标确定了甲施工单位为施工总承包单位，乙监理单位为监理单位。合同工期为720天。2023年3月1日开工。在施工过程中发生了如下事件：事件一：基础施工阶段，发现地下有一处未在地质资料中标注的废弃防空洞，导致地基处理增加费用30万元，工期延误20天。事件二：主体结构施工至第10层时，因建设单位提出修改设计，导致图纸暂停，停工30天，机械闲置费用损失10万元，人工窝工费用15万元。事件三：外墙装修阶段，甲施工单位将幕墙工程分包给丙专业分包单位。因丙单位管理不善，导致幕墙龙骨安装质量不合格，监理工程师下发整改通知，返工工期延误10天，费用损失5万元。事件四：工程竣工验收时，建设单位发现顶层多功能厅有声学缺陷，要求甲施工单位进行整改，甲单位以不在合同范围内为由拒绝。问题：(1)针对事件一和事件二，甲施工单位是否可以提出工期和费用索赔？请分别说明理由。(2)针对事件三，甲施工单位向建设单位提出的工期和费用索赔是否成立？为什么？(3)针对事件四，甲单位的做法是否正确？请说明理由。(4)如果事件二中的设计变更是由乙监理单位提出的，且经建设单位同意，施工单位因此提出的索赔是否成立？87.案例二：某住宅小区工程，包含5栋高层住宅，地下车库连通。施工单位编制了施工组织设计，经项目技术负责人审批后实施。在基坑开挖过程中，开挖深度为6.5米，属于深基坑。施工单位编制了专项施工方案，报公司技术部门审核后，报监理单位审批。监理单位认为方案可行，签字同意实施。施工过程中，安监站检查发现，基坑周边堆载距离基坑边缘不足1米，堆载高度超过3米，且未按方案进行边坡支护，存在重大安全隐患，下达了停工令。与此同时，施工现场夜间进行混凝土浇筑施工，噪声排放严重扰民，被周边居民投诉。环保部门现场监测发现，夜间噪声排放值为65dB，超过了夜间55dB的标准。问题：(1)指出施工组织设计编制和审批程序的不妥之处，并说明正确做法。(2)指出深基坑专项施工方案管理程序的不妥之处，并说明正确做法。(3)针对安监站发现的基坑安全隐患，施工单位应采取哪些整改措施？(4)针对噪声扰民问题，施工单位应采取哪些防治措施？88.案例三：某市政道路改造工程，全长5公里，工程造价8000万元。施工过程中涉及地下管线复杂。施工单位为了赶工期，在未探明地下管线具体位置的情况下，盲目使用挖掘机进行开挖，导致一根直径600mm的供水主管道被挖断，造成大面积停水，直接经济损失20万元，社会影响恶劣。事故发生后，施工单位项目经理立即组织人员抢修，并于1小时后向当地建设行政主管部门报告。事故调查组经调查认定，这是一起责任事故。问题：(1)请根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，判断该事故的等级。(2)指出施工单位在施工过程中的错误行为。(3)事故发生后，项目经理的报告时间是否符合规定？说明理由。(4)针对地下管线保护，施工单位在施工前应采取哪些措施？参考答案及解析一、单项选择题1.D；2.C；3.A；4.A；5.B；6.C；7.C；8.A；9.C；10.C；11.B；12.B；13.D；14.C；15.D；16.C；17.C；18.D；19.A；20.D；21.A；22.C；23.C；24.C；25.C；26.B；27.D；28.B；29.D；30.B；31.A；32.C；33.B；34.C；35.D；36.C；37.B；38.C；39.C；40.B；二、多项选择题41.ABC；42.ABCD；43.ABC；44.A；45.ABCDE；46.ABCDE；47.ABCD；48.ACDE；49.ABCDE；50.ABCDE；51.ABD；52.ABCDE；53.ACD；54.ABCD；55.ABCD；56.ABCDE；57.ABCD；58.ABCE；59.A；60.ABC；三、判断题61.A；62.B；63.B；64.B；65.A；66.A；67.B；68.B；69.B；70.A；71.A；72.B；73.B；74.A；75.A；76.A；77.A；78.B；79.A；80.A；四、简答题81.专家论证的主要内容：(1)专项施工方案内容是否完整、可行；(2)专项施工方案计算书和验算依据是否符合有关标准规范；(3)安全施工的基本条件是否满足现场实际情况。82.赢得值法的三个基本参数：(1)已完工作预算费用（BCWP）：指在某一检查时间点已经完成的工作（或部分工作），实际投入的资金与计划预算的比值。(2)计划工作预算费用（BCWS）：指根据进度计划，在某一检查时间点应当完成的工作（或部分工作）的预算费用。(3)已完工作实际费用（ACWP）：指在某一检查时间点已经完成的工作（或部分工作）实际发生的费用。83.单位（子单位）工程质量验收合格的规定：(1)单位（子单位）工程所含分部（子分部）工程的质量均应验收合格；(2)质量控制资料应完整；(3)单位（子单位）工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整；(4)主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定；(5)观感质量验收应符合要求。84.绿色施工“四节一环保”内容：(1)节能：包括节能措施、机械设备与机具、生产生活及办公临时设施、施工用电及照明等；(2)节地：包括临时用地指标、临时用地保护、总平面布置等；(3)节水：包括节水利用、水资源的利用等；(4)节材：包括材料利用、周转材料等；(5)环境保护：包括扬尘控制、噪声控制、光污染控制、水污染控制、土壤保护等。85.施工单位在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当履行的手续：(1)施工单位应当组织有关单位进行验收，也可以委托具有相应资质的检验检测机构进行验收；(2)使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收；(3)验收合格后，方可使用；(4)《特种设备安全监察条例》规定的施工起重机械，在验收前应当经有相应资质的检验检测机构监督检验合格；(5)施工单位应当自验收合格之日起30日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。登记标志应当置于或者附着于该设备的显著位置。五、案例分析题86.案例一：(1)事件一：可以提出工期和费用索赔。理由：地下防空洞是不可预见的地质条件变化，属于建设单位应承担的风险（通常视为不可抗力或业主风险），且导致了工期延误和费用增加。事件二：可以提出工期和费用索赔。理由：设计变更是建设单位提出的原因，属于建设单位的责任，导致工期延误和窝工损失。(2)事件三：不成立。理由：幕墙工程是甲单位分包的，因分包单位丙单位管理不善造成的质量问题和返工，属于甲单位（或丙单位）自身责任，不能向建设单位索赔。(3)事件四：甲单位的做法不正确。理由：建设单位有权要求施工承包单位按照合同约定的质量标准进行施工。如果声学缺陷属于施工质量问题（如未按图施工），甲单位应整改；如果属于设计问题，甲单位应配合整改，费用由建设单位承担，但甲单位不能直接拒绝整改。(4)索赔成立。理由：只要设计变更经建设单位同意，且非施工单位原因造成