建设工程合同工期延误赔偿协议

建设工程合同工期延误赔偿协议本协议由以下双方于______年______月______日在______签订：发包人（甲方）：名称：________________________地址：________________________法定代表人或授权代表（签字）：________________________职务：________________________承包人（乙方）：名称：________________________地址：________________________法定代表人或授权代表（签字）：________________________职务：________________________鉴于甲乙双方于______年______月______日签订了编号为______的《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），约定由乙方承建位于______的______工程项目（项目名称），原合同约定竣工日期为______年______月______日。经双方友好协商，现就乙方未能按原合同约定工期竣工的延误事宜，达成如下协议：一、工期延误事实与原因认定双方确认，乙方实际竣工日期延迟至______年______月______日，共延误______天。经双方共同确认（或根据______年______月______日双方书面确认函），导致本次工期延误的主要原因是______（例如：发包人原因导致的场地移交延迟超过______天；或经双方确认的非承包人原因不可抗力事件______；或经双方协商确认的其他原因______）。基于此原因，双方确认乙方因此遭受了工期延误损失。二、工期顺延与赔偿条款1.根据上述确认的延误原因，双方同意，乙方因本次延误可顺延工期______天。此顺延工期将相应调整原合同中约定的后续节点工期，包括但不限于______（例如：保修期起始日、其他关键节点交付日期等）。2.针对本次非承包人原因（或双方确认的特定原因）导致的工期延误，甲方同意对乙方进行经济赔偿。赔偿计算方法如下：（1）赔偿方式：按日赔偿。（2）赔偿标准：每日赔偿金为人民币______元（大写：______元整）。（3）赔偿计算期间：自原合同约定的竣工日期______年______月______日起至乙方实际提交工程竣工验收合格文件之日止。（4）赔偿总额：本项赔偿总额不超过人民币______元（大写：______元整）。3.赔偿支付：（1）甲方应在收到乙方提交的包含详细索赔计算明细、支持性证据材料及原合同复印件的完整索赔报告之日起______个工作日内，进行审核确认。（2）审核确认后，甲方应在______个工作日内，将审核确认的赔偿金额一次性支付至乙方在原合同中指定的银行账户：开户名：________________________开户行：________________________账号：________________________（3）上述赔偿款项应作为对乙方因本次工期延误所造成损失的补偿，计入最终工程结算款中支付。三、甲方的责任与义务1.甲方应积极协助乙方办理因本次延误可能需要的原合同变更或工期顺延确认手续，并承担由此产生的合理费用。2.甲方应根据本协议第二条第2款约定，按时足额支付对乙方的工期延误赔偿款项。3.如因甲方其他原因导致工期延误，甲方还应按照原合同及相关法律法规承担相应责任。四、乙方的责任与义务1.乙方应在______年______月______日前，向甲方提交详细的关于本次工期延误原因的书面说明及支持性证据材料。2.乙方应在收到甲方关于本协议第二条第2款第（1）项所述的索赔报告审核结果通知后______个工作日内，向甲方提交本协议第二条第2款第（2）项所述的完整索赔报告及相关资料。3.乙方在收到甲方付款通知后，应配合甲方完成相关付款流程。4.本协议的签署，不视为乙方放弃就本次延误原因根据原合同及其他法律法规可能享有的其他权利，除非本协议中明确约定。五、协议生效与条件本协议自双方授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。本协议的生效不依赖于任何第三方批准或登记。六、法律适用与争议解决本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向______（例如：有管辖权的人民法院）提起诉讼。七、协议的变更、解除与附件1.对本协议的任何修改或补充，均须经双方书面同意。2.本协议构成双方就本协议标的（即本次工期延误赔偿事宜）的完整协议，取代双方此前就此达成的所有口头或书面的约定。3.本协议附件是本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。附件包括：附件一：延误原因及相关证据清单附件二：索赔计算明细表（草案）八、其他条款1.双方应根据原合同约定及法律规定，履行各自在原合同项下的其他义务。2.本协议通知按原合同约定的地址送达。一方变更联系方式或地址，应提前______日书面通知另一方。3.若本协议任何条款被认定为无效或不可执行，不影响其他条款的效力。4.本协议一式______份，甲方执______份，乙方执______份，具有同等法律效力。（以下无正文）发包人（盖章）：________________________法定代表人或授权代表（签字）：________________________日期