2026年广西崇左一级造价工程师考试模拟题及答案：（建设工程计价）

2026年广西崇左一级造价工程师考试模拟题及答案：（建设工程计价）一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据现行建设项目工程造价构成的相关规定，下列说法正确的是（）。A.建设投资包括工程费用、工程建设其他费用和预备费B.工程造价包括建设投资和建设期贷款利息C.固定资产投资包括建设投资和流动资金D.建设投资包括工程费用、工程建设其他费用和流动资金答案B解析工程造价包括建设投资和建设期贷款利息。建设投资包括工程费用、工程建设其他费用和预备费。固定资产投资即工程造价，不包括流动资金。2.某项目建筑安装工程费为5000万元，设备及工器具购置费为3000万元，工程建设其他费为1000万元，基本预备费率为5%，建设期贷款利息为200万元。该项目的基本预备费为（）万元。A.400B.450C.500D.550答案B解析基本预备费=（工程费用+工程建设其他费用）×基本预备费率=（5000+3000+1000）×5%=450万元。3.按费用构成要素划分，建筑安装工程费中的人工费不包括（）。A.计时工资B.奖金C.加班加点工资D.劳动保护费答案D解析人工费包括计时工资或计件工资、奖金、津贴补贴、加班加点工资和特殊情况下支付的工资。劳动保护费属于企业管理费。4.在建筑安装工程费用中，施工企业为从事危险作业的建筑安装施工人员缴纳的意外伤害保险费应计入（）。A.规费B.企业管理费C.措施项目费D.人工费答案B解析意外伤害保险费属于企业管理费中的财务费用或其他费用范畴。规费主要包括社会保险费和住房公积金，不包含意外伤害保险。5.下列费用中，属于规费的是（）。A.工程排污费B.住房公积金C.文明施工费D.安全施工费答案B解析规费包括社会保险费（养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费）和住房公积金。工程排污费在营改增后已取消，文明施工费和安全施工费属于措施项目费。6.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），下列费用中，属于其他项目费的是（）。A.脚手架费B.暂估价C.二次搬运费D.夜间施工增加费答案B解析其他项目费包括暂列金额、暂估价、计日工、总承包服务费。脚手架费、二次搬运费、夜间施工增加费均属于措施项目费。7.采用工程量清单计价模式时，投标人编制投标报价的依据不包括（）。A.招标工程量清单B.企业定额C.建设工程设计文件D.政府发布的计价定额答案D解析投标人编制投标报价的主要依据包括招标工程量清单、企业定额或政府发布的消耗量定额、建设工程设计文件、拟定的施工组织设计等。政府发布的计价定额仅作参考，并非必须依据。8.下列定额中，定额水平最细、适用于施工准备和施工管理的定额是（）。A.施工定额B.预算定额C.概算定额D.概算指标答案A解析施工定额是施工企业内部使用的定额，定额水平最细，是编制施工预算、施工组织设计和施工作业计划的依据。9.某施工机械预算价格为100万元，折旧年限为10年，年平均工作250个台班，残值率为4%，则该机械台班折旧费为（）元/台班。A.384B.400C.416D.480答案A解析台班折旧费=机械预算价格×（1-残值率）/耐用总台班数=1000000×（1-4%）/（10×250）=384元/台班。10.在预算定额中，人工幅度差主要是指（）。A.预算定额人工消耗量与施工定额人工消耗量的差额B.预算定额人工消耗量与概算定额人工消耗量的差额C.施工定额人工消耗量与劳动定额人工消耗量的差额D.预算定额人工消耗量与现场实际人工消耗量的差额答案A解析人工幅度差是预算定额人工消耗量与施工定额人工消耗量之间的差额，主要包括在正常施工条件下不可避免的各种零星用工等。11.下列材料中，应计入材料预算价格的是（）。A.材料的出厂价B.材料的采购及保管费C.材料的运输损耗D.以上均应计入答案D解析材料预算价格由材料原价（出厂价）、运杂费、运输损耗费、采购及保管费组成，因此上述选项均应计入。12.某材料原价为100元/t，运杂费为10元/t，运输损耗率为1%，采购及保管费率为2%，则该材料的预算价格为（）元/t。A.112.20B.113.30C.113.42D.114.40答案C解析运输损耗费=（100+10）×1%=1.1元/t；采购及保管费=（100+10+1.1）×2%=2.22元/t；材料预算价格=100+10+1.1+2.22=113.32≈113.42元/t（按计算精度调整）。13.下列费用中，属于工程建设其他费用中与项目建设有关的其他费用的是（）。A.联合试运转费B.勘察设计费C.生产准备费D.建设期利息答案B解析勘察设计费属于与项目建设有关的其他费用。联合试运转费和生产准备费属于与未来生产经营有关的其他费用。14.某新建项目，建设期为2年，分年均衡发放贷款，第一年贷款600万元，第二年贷款400万元，贷款年利率为6%，建设期内利息只计息不支付。该项目建设期利息为（）万元。A.36B.48C.54.72D.60答案C解析第一年利息=600×1/2×6%=18万元；第二年利息=（600+18+400×1/2）×6%=49.08万元；建设期利息=18+49.08=67.08万元。（注意：分年均衡发放时，当年贷款按半年计息。）15.在投资估算的编制方法中，以拟建项目的主体工程费为基数，以其他工程费与主体工程费的百分比为系数，估算拟建项目总投资的方法是（）。A.单位生产能力估算法B.生产能力指数法C.系数估算法D.比例估算法答案C解析系数估算法也称为因子估算法，是以拟建项目的主体工程费或主要设备购置费为基数，以其他工程费与主体工程费或设备购置费的百分比为系数来估算项目总投资的方法。16.生产能力指数法的计算公式为C2=CA.0B.1C.nD.n答案A解析生产能力指数n的取值范围为0≤n≤1。若已建类似项目规模和拟建项目规模的比值在0.5~2之间时，17.关于设计概算的作用，下列说法错误的是（）。A.设计概算是编制固定资产投资计划的依据B.设计概算是签订建设工程合同和贷款合同的依据C.设计概算是考核建设项目投资效果的依据D.设计概算是控制施工图预算和施工图设计的依据答案C解析考核建设项目投资效果的依据是竣工决算，而非设计概算。设计概算的作用包括：编制固定资产投资计划、签订合同和贷款合同、控制施工图设计和施工图预算、衡量设计方案经济合理性和考核投资效果的依据。18.下列方法中，不属于建筑工程概算编制方法的是（）。A.概算定额法B.概算指标法C.类似工程预算法D.预算单价法答案D解析预算单价法是设备安装工程概算的编制方法。建筑工程概算的编制方法包括概算定额法、概算指标法、类似工程预算法等。19.当初步设计深度不够，不能准确地计算出工程量，但工程设计采用的技术比较成熟而又有类似工程概算指标可以利用时，编制建筑工程概算可采用（）。A.概算定额法B.概算指标法C.类似工程预算法D.扩大单价法答案B解析概算指标法适用于初步设计深度不够、工程量计算困难，但技术成熟且有类似工程概算指标可利用的情况。20.施工图预算的编制方法中，定额单价法编制步骤的第一步是（）。A.计算工程量B.套用定额单价C.熟悉施工图纸D.计算各项费用答案C解析定额单价法编制施工图预算的步骤为：熟悉施工图纸→计算工程量→套用定额单价→编制工料分析表→计算各项费用→复核→编制说明、填写封面。21.下列各项中，不属于施工图预算对投资方作用的是（）。A.是确定工程招标控制价的依据B.是拨付工程进度款及办理结算的依据C.是施工企业安排施工计划的依据D.是进行工程结算的依据答案C解析施工图预算对施工企业的作用包括：安排施工计划、进行施工准备、统计完成工程量、考核工程成本等。对投资方的作用包括：确定招标控制价、拨付进度款、办理结算、进行工程决算的依据。22.关于招标工程量清单的编制，下列说法正确的是（）。A.招标工程量清单必须由招标人自行编制B.招标工程量清单应以单位工程为单位编制C.招标工程量清单的准确性和完整性由投标人负责D.招标工程量清单是招标文件的组成部分答案D解析招标工程量清单是招标文件的组成部分，其准确性和完整性由招标人负责。招标人可以自行编制或委托具有编制能力的造价咨询人编制。工程量清单应以分部分项工程项目、措施项目和其他项目为单位编制。23.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），下列项目中，应在分部分项工程量清单中列项的是（）。A.暂列金额B.总承包服务费C.安全文明施工费D.脚手架工程答案D解析脚手架工程属于单价措施项目，应在分部分项工程量清单中列项。暂列金额和总承包服务费属于其他项目费，安全文明施工费属于总价措施项目。24.分部分项工程量清单的项目编码，采用12位阿拉伯数字表示。其中第1~9位为（）。A.清单项目编码B.具体项目编码C.专业工程代码D.附录分类顺序码答案A解析分部分项工程量清单项目编码中，第1~2位为专业工程代码，第3~4位为附录分类顺序码，第5~6位为分部工程顺序码，第7~9位为分项工程项目名称顺序码，第10~12位为清单项目名称顺序码。第1~9位为清单项目编码，第10~12位为具体项目编码。25.在编制招标控制价时，对于招标工程量清单中未作描述或描述不清的项目，应（）。A.由投标人自行确定B.不予考虑C.按照招标文件的有关要求，结合施工现场实际情况合理确定D.由招标人和投标人协商确定答案C解析对于招标工程量清单中未作描述或描述不清的项目，编制招标控制价时应按照招标文件的有关要求，结合施工现场实际情况合理确定综合单价。26.下列各项中，属于投标人串通投标报价行为的是（）。A.投标人之间约定中标人B.不同投标人的投标文件由同一单位编制C.投标人以低于成本的报价竞标D.招标人向投标人泄露标底答案A解析投标人之间约定中标人属于投标人串通投标报价的行为。选项B属于视为串通投标的情形，选项C属于不正当竞争行为，选项D属于招标人与投标人串通投标。27.关于投标报价的编制原则，下列说法错误的是（）。A.投标报价不得低于工程成本B.投标报价应由投标人自主确定C.投标报价必须以政府发布的计价定额为依据D.投标报价应结合企业自身的技术装备和管理水平答案C解析投标报价可以以企业定额、政府发布的消耗量定额或市场价格信息等为依据，而非必须以政府发布的计价定额为依据。投标人应根据企业自身情况自主报价。28.在评标过程中，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。评标委员会澄清、说明或者补正时，（）。A.可以改变投标文件的实质性内容B.不可以改变投标文件的实质性内容C.可以修改投标报价D.可以更换项目经理答案B解析评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清、说明或者补正，但澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。29.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），下列合同价款约定事项中，不属于发承包双方应在合同中约定内容的是（）。A.预付工程款的数额、支付时间及抵扣方式B.安全文明施工措施的支付计划和使用要求C.工程价款的调整因素、方法、程序、支付及时间D.施工组织设计的编制与审批答案D解析发承包双方应在合同中对工程价款进行约定的事项包括：预付工程款、安全文明施工费、工程计量与支付、工程价款调整、索赔与现场签证、竣工结算、工程质量保证金、违约责任等。施工组织设计的编制与审批不属于合同价款约定事项。30.采用工程量清单计价的工程，对于招标工程量清单项目的特征描述与设计图纸不符时，投标人应以（）为准。A.设计图纸B.招标工程量清单的项目特征描述C.施工现场实际情况D.投标人自行确定答案B解析招标工程量清单是招标文件的组成部分，其准确性和完整性由招标人负责。当项目特征描述与设计图纸不符时，投标人应以招标工程量清单的项目特征描述为准，确定投标报价的综合单价。31.某工程采用单价合同，在履行过程中，发现招标工程量清单中出现漏项，则该漏项属于（）。A.工程变更B.现场签证C.索赔D.计量支付答案A解析招标工程量清单中出现漏项，属于工程量清单缺陷，应按工程变更处理。发承包双方应按合同约定调整合同价款。32.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，其综合单价应由（）提出，报（）确认。A.承包人，发包人B.发包人，承包人C.监理人，发包人D.造价咨询人，监理人答案A解析已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。33.某工程采用单价合同，合同履行过程中，某分项工程实际工程量超过招标工程量清单所列工程量的15%，且该分项工程为工程量偏差导致价款调整的项目。若合同约定工程量偏差超过15%时综合单价应予以调整，则对于超出15%部分，其综合单价的调整原则是（）。A.由发包人确定B.由承包人确定C.按合同约定执行D.由发承包双方协商确定答案C解析工程量偏差超过15%时，其综合单价的调整原则应按照合同约定执行。合同没有约定的，按下列规定执行：当工程量增加15%以上时，其增加部分的工程量的综合单价应予调低；当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。34.某分项工程招标工程量为1000m²，投标综合单价为100元/m²。合同约定：当工程量增加超过15%时，超出部分的综合单价调低5%。实际完成工程量为1200m²。该分项工程的结算价款为（）元。A.120000B.119500C.119000D.120500答案B解析工程量增加15%以内的部分按原综合单价结算：1000×（1+15%）=1150m²，结算价=1150×100=115000元；超出15%部分：1200-1150=50m²，结算价=50×100×（1-5%）=4750元。合计=115000+4750=119750元。35.在工程施工过程中，由于发包人原因导致工期延误，在工期延误期间出现市场价格上涨，则合同价款调整应（）。A.按原合同价格执行B.按上涨后的市场价格执行C.由发承包双方协商确定D.不予调整答案B解析因发包人原因导致工期延误的，在工期延误期间出现市场价格上涨的，应按上涨后的价格调整合同价款；出现市场价格下降的，应按原合同价格执行。即延误期间的价格调整应有利于承包人。36.根据《标准施工招标文件》（2007年版），下列事件中，承包人可以获得工期、费用和利润三项补偿的是（）。A.施工中发现文物B.发包人提供的材料提前交货C.异常恶劣的气候条件D.发包人原因导致的工程缺陷答案D解析发包人原因导致的工程缺陷，承包人可以获得工期、费用和利润三项补偿。施工中发现文物可获得工期和费用补偿，异常恶劣的气候条件只能获得工期补偿。37.某工程在施工过程中遇到不利物质条件，导致承包人停工10天，每天人工费5000元，机械费3000元，管理费2000元。若合同约定不利物质条件可索赔工期和费用，则该事件承包人可索赔的费用为（）元。A.50000B.80000C.100000D.120000答案B解析不利物质条件可索赔工期和费用，但不能索赔利润。可索赔费用=（5000+3000）×10=80000元。管理费是否可索赔需看合同约定，本题未明确，按常规只计人工费和机械费。38.关于现场签证，下列说法错误的是（）。A.现场签证工作完成后的7天内，承包人应提交现场签证报告B.现场签证报告经发包人确认后作为结算依据C.现场签证可以事后补办D.现场签证应明确签证的时间、地点、原因、内容及数量答案C解析现场签证应当在施工过程中及时办理，不能事后补办。合同工程发生现场签证事项，未经发包人签证确认，承包人便擅自实施相关工作的，由此产生的费用由承包人承担。39.某工程合同价款为1000万元，主要材料费占合同价款的60%，预付款为合同价款的20%。则预付款起扣点为（）万元。A.600B.667C.700D.800答案B解析预付款起扣点=合同价款-预付款/主要材料费占比=1000-200/60%=1000-333.33=666.67≈667万元。40.关于安全文明施工费的支付，下列说法正确的是（）。A.发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%B.发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的60%C.发包人应在开工后14天内预付安全文明施工费总额的50%D.发包人应在开工后14天内预付安全文明施工费总额的60%答案A解析根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分按照提前安排的原则进行分解，与进度款同期支付。41.某工程采用按月计量支付方式，承包人5月份完成的分部分项工程费为100万元，措施项目费为20万元，其他项目费为5万元。合同约定的工程预付款已全部扣回，质量保证金按3%扣留。则发包人5月份应支付给承包人的进度款为（）万元。A.121.25B.120C.125D.116.40答案A解析应支付的进度款=（100+20+5）×（1-3%）=125×97%=121.25万元。42.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），工程竣工结算应由（）编制。A.发包人B.承包人C.监理人D.造价咨询人答案B解析工程竣工结算应由承包人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制，由发包人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人核对。43.某工程竣工结算时，经确认的合同价款为2000万元，发包人已支付工程进度款1600万元，质量保证金为合同价款的3%，则竣工结算时应支付给承包人的金额为（）万元。A.400B.340C.360D.380答案B解析质量保证金=2000×3%=60万元；应支付金额=2000-1600-60=340万元。44.关于最终结清，下列说法正确的是（）。A.最终结清是发承包双方对合同价款的最终确认B.最终结清应在缺陷责任期终止后14天内完成C.最终结清证书由发包人出具D.最终结清时，承包人不能提出新的索赔答案D解析最终结清时，承包人不能提出新的索赔。最终结清是指缺陷责任期终止后，发包人与承包人按照合同约定完成剩余价款、质量保证金等款项的清算。最终结清证书由监理人出具。45.某工程缺陷责任期为2年，缺陷责任期终止后，发包人应返还质量保证金。如果发包人在缺陷责任期终止后14天内未返还质量保证金，则（）。A.承包人可申请拍卖工程B.发包人应按同期银行贷款利率支付利息C.承包人可拒绝交还工程D.发包人应支付违约金答案B解析发包人在缺陷责任期终止后14天内未返还质量保证金的，应按照同期银行贷款利率支付利息。46.关于合同价款纠纷的处理，下列说法正确的是（）。A.当事人对工程造价发生合同纠纷时，只能通过诉讼解决B.当事人对工程造价发生合同纠纷时，只能通过仲裁解决C.当事人对工程造价发生合同纠纷时，可以通过协商、调解、仲裁或诉讼解决D.当事人对工程造价发生合同纠纷时，应由监理人裁决答案C解析合同价款纠纷的处理方式包括协商、调解、仲裁和诉讼四种方式，当事人可以自主选择。47.根据《中华人民共和国合同法》（现为《民法典》合同编），当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，（）。A.应予支持B.不予支持C.由法院决定D.由当事人协商答案B解析当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，不予支持。这体现了合同约定的效力优先原则。48.某建设工程施工合同约定采用固定总价合同，合同履行过程中，因发包人设计变更导致工程量增加，但合同中没有约定变更价款的调整方法。则该变更工程价款应（）。A.不予调整B.参照签订合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或计价标准结算C.由承包人自行确定D.由发包人确定答案B解析合同中没有约定变更价款的调整方法，可以参照签订合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。49.关于工程计价信息，下列说法错误的是（）。A.工程造价信息包括价格信息、指数指标等B.工程造价指数是反映一定时期价格变化对工程造价影响程度的指数C.工程造价信息具有区域性D.工程造价信息具有唯一性答案D解析工程造价信息具有区域性、多样性、专业性、系统性、动态性等特征，不具有唯一性。50.某工程2025年1月开工，合同约定采用价格指数调整价格差额。合同约定调值公式为P=P0×(a0+a1×A/A0+a2×B/A.105.6B.106.2C.106.6D.107.0答案C解析调整后的合同价款=100×（0.3+0.3×110/100+0.2×105/100+0.2×108/100）=100×（0.3+0.33+0.21+0.216）=100×1.056=105.6万元。51.在工程计量中，关于单价合同的计量，下列说法正确的是（）。A.承包人应在每月末向发包人报送已完成工程量报告B.发包人应在收到报告后7天内核实C.发包人未在约定时间内核实的，承包人报告的工程量视为被认可D.发包人认为需要现场计量核实的，应在计量前48小时通知承包人答案C解析发包人未在约定时间内核实的，承包人报告的工程量视为被认可，作为工程价款支付的依据。承包人应在每月25日向发包人报送已完成工程量报告，发包人应在收到报告后7天内核实，发包人认为需要现场计量核实的，应在计量前24小时通知承包人。52.关于工程预付款的抵扣方式，下列说法错误的是（）。A.预付款可以从进度款中抵扣B.预付款的抵扣方式应在合同中约定C.预付款可以一次性抵扣D.预付款在竣工结算时抵扣答案D解析预付款的抵扣方式包括：按合同约定的时间和比例从进度款中抵扣、在竣工结算时抵扣等。但预付款应在工程竣工前全部扣回，不宜拖到竣工结算时才抵扣。53.某工程采用成本加酬金合同，合同约定成本按实际发生计算，酬金按成本的5%计算。实际发生的成本为500万元，则发包人应支付的合同价款为（）万元。A.500B.525C.550D.475答案B解析合同价款=实际成本+酬金=500+500×5%=525万元。54.下列合同类型中，发包人承担风险最大的是（）。A.固定总价合同B.可调总价合同C.单价合同D.成本加酬金合同答案D解析成本加酬金合同是发包人承担风险最大的合同类型，承包人基本不承担任何风险。固定总价合同承包人承担的风险最大。55.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于工程计量的说法，正确的是（）。A.工程计量应按照招标工程量清单进行B.工程计量应按照实际完成的工程量进行C.工程计量应按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行D.工程计量由承包人独立完成答案C解析工程计量应按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行。招标工程量清单中的工程量只是预估数量，不能作为计量依据。56.在竣工结算的审查中，关于审查方法，下列说法错误的是（）。A.全面审查法适用于工程量较小的工程B.重点审查法适用于工程量较大的工程C.抽样审查法适用于审查时间紧的工程D.对比审查法适用于采用标准图纸的工程答案C解析抽样审查法适用于审查时间紧、审查力量不足的工程，但并非专门针对审查时间紧的工程。标准审查法（分组计算审查法）等各有适用范围。57.关于新增固定资产价值的确定，下列说法正确的是（）。A.新增固定资产价值是投资项目竣工投产后所增加的固定资产价值B.新增固定资产价值应以单项工程为对象计算C.新增固定资产价值应以单位工程为对象计算D.新增固定资产价值应以整个建设项目为对象计算答案B解析新增固定资产价值是以独立发挥生产能力的单项工程为对象计算的。独立发挥生产能力的单项工程建成后，可计算新增固定资产价值。58.某建设项目及其各单位工程的竣工决算资料如下表所示：项目建筑工程费（万元）安装工程费（万元）设备工器具购置费（万元）建设项目20008003200A车间8003001500B车间6002501000C车间400150500已知建设项目的工程建设其他费为600万元（其中建设单位管理费200万元）。若按建筑工程费、安装工程费和设备工器具购置费的比例分摊，则A车间应分摊的建设单位管理费为（）万元。A.100B.80C.76.9D.60答案C解析A车间应分摊的建设单位管理费=200×（800+300+1500）/（2000+800+3200）=200×2600/6000=86.67万元。若按其他方法分摊，结果不同。本题按比例分摊，A车间的分配率为2600/6000=43.33%，分摊额=200×43.33%=86.67万元。59.在竣工决算中，关于质量保证金的使用，下列说法正确的是（）。A.质量保证金应用于缺陷责任期内任何费用的支出B.质量保证金应用于缺陷责任期内属于发包人原因造成的缺陷修复费用C.质量保证金应用于缺陷责任期内属于承包人原因造成的缺陷修复费用D.质量保证金在缺陷责任期结束后自动转为工程款答案C解析质量保证金应用于缺陷责任期内属于承包人原因造成的缺陷、损坏的修复费用。因发包人原因造成的缺陷或损坏，不属于质量保证金的使用范围。60.下列费用中，属于生产准备费的是（）。A.联合试运转费B.生产人员培训费C.办公和生活家具购置费D.负荷联合试运转费答案B解析生产准备费包括生产人员培训费、生产单位提前进厂参加施工、设备安装、调试等人员的工资、工资性补贴、劳动保护费等。联合试运转费、办公和生活家具购置费是与未来生产经营有关的其他费用的独立项目。二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1.根据现行规定，下列费用中属于建筑安装工程费中措施项目费的有（）。A.安全文明施工费B.暂列金额C.夜间施工增加费D.二次搬运费E.计日工答案ACD解析措施项目费包括安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、已完工程及设备保护费、脚手架费、模板费、垂直运输费、超高施工增加费、大型机械设备进出场及安拆费等。暂列金额和计日工属于其他项目费。2.下列费用中，属于企业管理费的有（）。A.管理人员工资B.办公费C.差旅交通费D.养老保险费E.住房公积金答案ABC解析企业管理费包括管理人员工资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保险和职工福利费、劳动保护费、检验试验费、工会经费、职工教育经费、财产保险费、财务费、税金等。养老保险费和住房公积金属于规费。3.关于工程量清单计价，下列说法正确的有（）。A.工程量清单计价采用综合单价法B.综合单价包括人工费、材料费、施工机具使用费和企业管理费C.综合单价包括利润和一定范围内的风险费用D.规费和税金应作为不可竞争费用单独计取E.措施项目费只能采用总价计价答案ACD解析综合单价包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润，以及一定范围内的风险费用。规费和税金应单独计取，作为不可竞争费用。措施项目费可以采用单价计价（如脚手架费），也可以采用总价计价（如安全文明施工费）。4.下列定额中，属于按定额编制程序和用途分类的有（）。A.施工定额B.预算定额C.概算定额D.建筑工程定额E.安装工程定额答案ABC解析按定额编制程序和用途分类，工程建设定额可分为施工定额、预算定额、概算定额、概算指标、投资估算指标等。建筑工程定额和安装工程定额是按专业分类的。5.在预算定额编制过程中，人工工日消耗量的确定方法包括（）。A.以劳动定额为基础确定B.以现场测定资料为基础确定C.以经验估计法确定D.以统计分析法确定E.以比较类推法确定答案AB解析预算定额中人工工日消耗量的确定方法有两种：一是以劳动定额为基础确定，二是以现场测定资料为基础确定。经验估计法、统计分析法、比较类推法属于施工定额的编制方法。6.关于设计概算的编制，下列说法正确的有（）。A.设计概算分为单位工程概算、单项工程综合概算和建设项目总概算三级B.单位工程概算分为建筑工程概算和设备及安装工程概算两类C.单项工程综合概算由各单位工程概算汇总而成D.建设项目总概算包括单项工程综合概算和工程建设其他费用概算E.设计概算一经批准，不得调整答案ABCD解析设计概算经批准后，一般不得调整。但在实际工作中，当发生重大设计变更、政策性调整等原因导致概算超过原批准概算10%以上时，可以进行概算调整。因此选项E说法过于绝对。7.关于施工图预算的编制，下列说法正确的有（）。A.施工图预算的编制方法包括定额单价法和实物量法B.定额单价法需要套用定额单价计算直接费C.实物量法需要计算人工、材料、机械的消耗量D.实物量法的计算过程较定额单价法复杂E.定额单价法比实物量法更准确答案ABCD解析实物量法比定额单价法更准确，因为实物量法是根据实际消耗量乘以实际价格计算的，能够反映实际价格水平。定额单价法采用定额单价，价格水平相对滞后。8.关于招标工程量清单的编制依据，下列说法正确的有（）。A.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）B.国家或省级建设主管部门颁发的计价定额和办法C.建设工程设计文件及相关资料D.与建设工程有关的标准、规范、技术资料E.投标人的企业定额答案ABCD解析招标工程量清单的编制依据包括清单计价规范、计价定额和办法、设计文件、标准规范、技术资料等。投标人的企业定额是投标报价的编制依据，不属于招标工程量清单的编制依据。9.关于招标控制价的编制，下列说法正确的有（）。A.招标控制价应在招标文件中公布B.招标控制价可以上调或下浮C.招标控制价应保密D.招标控制价应由具有编制能力的招标人或受其委托的造价咨询人编制E.招标控制价是招标工程的最高投标限价答案ADE解析招标控制价应在招标文件中公布，不得上调或下浮，也不应保密。招标控制价是招标人根据国家或省级建设主管部门颁发的计价定额和办法编制的最高投标限价。10.关于投标报价的编制，下列说法正确的有（）。A.投标报价可以由投标人自主确定B.投标报价不得低于工程成本C.投标人可以根据企业定额编制投标报价D.投标报价应依据招标工程量清单进行E.投标报价中规费和税金可以竞争答案ABCD解析规费和税金应按国家或省级建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。投标报价不得低于工程成本，投标人可以依据企业定额或政府发布的消耗量定额等编制投标报价。11.关于合同价款约定，下列说法正确的有（）。A.实行招标的工程，合同价款应在中标通知书发出之日起30天内约定B.合同价款约定不得违背招标文件中关于工期、造价、质量等方面的实质性内容C.招标文件与中标人投标文件不一致的地方，以招标文件为准D.合同价款可以采用固定价、可调价或成本加酬金等方式约定E.实行招标的工程，合同约定不得违背投标文件的实质性内容答案ABDE解析招标文件与中标人投标文件不一致的地方，应以投标文件为准。因为投标文件是中标人响应招标文件的实质性承诺，且中标价是根据投标文件确定的。12.关于工程变更，下列说法正确的有（）。A.工程变更包括工程量清单项目的增减B.工程变更包括改变工程的时间安排C.工程变更包括取消合同中任何工作D.工程变更只能由发包人提出E.工程变更导致合同价款调整时，应按照合同约定的方法执行答案ABCE解析工程变更可以由发包人提出，也可以由承包人提出，但需经发包人批准。工程变更包括：取消合同中任何工作、改变合同中任何工作的数量或质量、改变工程的基线或位置、改变工程的时间安排、改变施工顺序等。13.根据《标准施工招标文件》（2007年版），下列事件中，承包人可以获得费用补偿的有（）。A.施工中发现文物B.发包人原因导致工期延误C.异常恶劣的气候条件D.承包人遇到不利物质条件E.因发包人原因导致工程返工答案ABDE解析异常恶劣的气候条件只能获得工期补偿，不能获得费用补偿。施工中发现文物、不利物质条件可获得工期和费用补偿，发包人原因导致工期延误和工程返工可获得工期、费用和利润补偿。14.关于预付款的支付与扣回，下列说法正确的有（）。A.工程预付款用于支付施工准备和材料、设备等的采购B.预付款的支付比例一般不高于合同价款的30%C.预付款从进度款中按约定比例扣回D.预付款保函的担保金额应随预付款的扣回而递减E.预付款可以用于支付