毕节市2025年一级建造师考试（公共课程）题库含答案

毕节市2025年一级建造师考试（公共课程）题库含答案第一部分建设工程经济一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.某企业向银行借款1000万元，年利率6%，按季度复利计息，则第3年末应偿还的本利和为（）万元。A.1191.02B.1195.62C.1196.68D.1197.052.关于现金流量图绘制的说法，正确的是（）。A.横轴表示时间轴，向右延伸表示时间的延续，轴上的每一刻度表示一个时间单位B.与横轴相连的垂直箭线代表不同时点的现金流入或现金流出情况C.垂直箭线的长度应精确反映现金流量的大小D.箭线与时间轴的交点即为现金流量发生的时点3.某技术方案建设投资为5000万元，流动资金为500万元，建设期利息为300万元，运营期内正常年份的息税前利润为800万元，若总投资收益率低于行业平均8%则不可行，则该方案（）。A.可行，总投资收益率为13.79%B.不可行，总投资收益率为13.79%C.可行，总投资收益率为14.81%D.不可行，总投资收益率为14.81%4.对于非经营性技术方案，财务分析主要分析技术的（）。A.盈利能力B.偿债能力C.财务生存能力D.抗风险能力5.某技术方案设计年生产能力为10万件，单位产品售价（不含税）为50元，单位产品变动成本（不含税）为30元，固定成本总额为100万元，单位产品税金及附加为2元。则该方案的盈亏平衡点产量为（）万件。A.4.55B.5.00C.5.56D.6.256.在下列各项中，属于固定成本的是（）。A.计件工资B.原材料费C.折旧费D.包装费7.价值工程的核心是（）。A.功能分析B.成本分析C.对象选择D.方案创新8.某设备原值为10万元，预计净残值为0.5万元，折旧年限为8年，若采用年数总和法计提折旧，则该设备第3年的折旧额为（）元。A.15833.33B.16666.67C.17500.00D.18333.339.某设备物理寿命为8年，技术寿命为5年，经济寿命为6年，则在进行设备更新分析时，该设备的使用年限应主要依据（）。A.物理寿命B.技术寿命C.经济寿命D.以上三者综合10.某租赁公司出租一台设备，设备价格为80万元，租期为5年，每年年末支付租金，折现率为10%，附加率为4%，则按附加率法计算的年租金为（）万元。A.25.6B.27.2C.28.8D.30.411.在建设项目敏感性分析中，下列因素中属于敏感因素的是（）。A.敏感度系数大于0的因素B.临界值较大的因素C.敏感度系数绝对值最大的因素D.临界值较小的因素12.关于财务净现值的说法，正确的是（）。A.财务净现值是反映技术方案在计算期内盈利能力的动态评价指标B.财务净现值可直接用于寿命期不同的互斥方案比选C.财务净现值等于零时，该方案不可行D.财务净现值必须大于零，方案才可行13.某施工企业向银行借款500万元，期限3年，年利率8%，每年年末付息一次，到期一次还本。该笔借款的筹资费率为0.5%，企业所得税税率为25%，则该笔借款的资金成本率为（）。A.5.90%B.6.00%C.6.03%D.7.54%14.下列各项中，属于资本金现金流量表中现金流出项的是（）。A.经营成本B.借款本金偿还C.所得税D.维持运营投资15.某项目设计年生产能力为50万件，年固定成本为600万元，单位产品可变成本为30元，单位产品营业税金及附加为5元，若目标利润为400万元，则该产品的售价（不含税）至少应为（）元/件。A.45B.48C.50D.5516.关于工程量清单计价的说法，正确的是（）。A.分部分项工程量清单应采用全费用综合单价计价B.综合单价应包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润和一定范围内的风险费用C.措施项目清单必须采用总价计价D.规费和税金可按投标人自行决定的标准计取17.某工程合同总额为5000万元，预付款为合同总额的10%，主要材料及构件所占比重为60%，则预付款起扣点为（）万元。A.4166.67B.4200.00C.4500.00D.4700.0018.根据《建设工程工程量清单计价规范》，因发包人原因导致工程延期期间，承包人采购材料价格上涨造成的价差应由（）承担。A.承包人B.发包人C.发包人和承包人共同D.造价管理机构19.某施工机械预算价格为100万元，折旧年限为10年，年平均工作250个台班，残值率为5%，则该机械台班折旧费为（）元/台班。A.380B.400C.420D.44020.编制施工图预算时，对于工程量较小、工艺较为简单且常规的工程，适宜采用的编制方法是（）。A.定额单价法B.实物量法C.综合单价法D.概算指标法二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）21.关于资金时间价值的说法，正确的有（）。A.资金时间价值是随着时间的推移，资金价值发生的增值B.资金数量越多，资金时间价值越大C.资金周转速度越快，资金时间价值越大D.通货膨胀率越高，资金时间价值越小E.资金使用时间越长，资金时间价值越大22.下列技术方案经济效果评价指标中，属于动态评价指标的有（）。A.财务内部收益率B.财务净现值C.投资回收期D.利息备付率E.财务净现值率23.关于价值工程特点的说法，正确的有（）。A.价值工程的目标是以最低的生产成本使产品具备其所必须具备的功能B.价值工程的核心是对产品进行功能分析C.价值工程将产品价值、功能和成本作为一个整体同时来考虑D.价值工程强调不断改革和创新E.价值工程要求将功能定量化24.下列成本中，属于设备经营租赁方案与购买方案进行比较时应考虑的相关成本有（）。A.租赁费B.购置费C.经营成本D.折旧费E.贷款利息25.关于单因素敏感性分析的说法，正确的有（）。A.每次只考虑一个因素的变动，其他因素保持不变B.可以分析出方案对哪个因素最敏感C.敏感度系数越大，表明评价指标对该因素越敏感D.临界值越大，表明评价指标对该因素越敏感E.敏感性分析图中，直线斜率越大，表明该因素越敏感26.下列支出中，属于企业营业外支出的有（）。A.固定资产盘亏损失B.公益性捐赠支出C.计提的资产减值准备D.非常损失E.债务重组损失27.根据《企业会计准则》，下列各项中属于流动资产的有（）。A.交易性金融资产B.预付款项C.无形资产D.开发支出E.存货28.关于工程量清单作用的说法，正确的有（）。A.工程量清单是编制招标控制价的依据B.工程量清单是投标报价的依据C.工程量清单是工程结算的依据C.工程量清单是调整工程量的依据E.工程量清单是处理工程索赔的依据29.下列费用中，属于建筑安装工程费中企业管理费的有（）。A.管理人员工资B.办公费C.差旅交通费D.固定资产使用费E.住房公积金30.采用定额单价法编制施工图预算时，若分项工程的主要材料品种与定额单价或单位估价表中规定不一致时，正确的处理方式有（）。A.直接套用定额单价B.按实际发生费用计算C.不可以用实际价格换算定额单价D.按定额执行，不得调整E.按照实际使用材料价格换算定额单价三、案例分析题（共2题，每题10分）31.某施工企业拟新建一条生产线，建设期1年，建设投资（不含建设期利息）为8000万元，全部形成固定资产。建设期贷款利息为200万元。运营期10年，固定资产净残值率为5%，按直线法折旧。运营期第1年即达到设计生产能力，年设计生产能力为10万件，产品售价为每件800元（不含税），年经营成本为3000万元，其中可变成本为2000万元，固定成本为1000万元。营业税金及附加按销售收入的3%计取。企业所得税税率为25%。基准收益率为10%。【问题】（1）计算该项目的固定资产年折旧额。（2分）（2）计算该项目的投资利润率和资本金净利润率（项目资本金为6000万元，其余为借款）。（4分）（3）计算该项目运营期第1年的所得税和净利润。（4分）32.某工程采用工程量清单计价方式招标，招标人提供的分部分项工程量清单中，A分项工程的工程量为1200m³，投标人报价的综合单价为450元/m³。合同中约定：当工程量偏差超过15%时，超出部分或减少后剩余部分工程量的综合单价应予调整，调整系数为0.9（调低）或1.1（调高）。施工过程中，经监理工程师确认，A分项工程实际完成工程量为1500m³。【问题】（1）判断该分项工程是否需要调整综合单价，并说明理由。（3分）（2）计算A分项工程的结算价款。（7分）第二部分建设工程法规及相关知识一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.下列法律中，属于民法商法部门的是（）。A.《建筑法》B.《招标投标法》C.《民法典》D.《行政处罚法》2.关于法人成立条件的说法，正确的是（）。A.法人必须依法成立B.法人可以没有独立的财产C.法人可以没有名称D.法人可以不设组织机构3.某施工合同约定由发包人提供施工场地，但发包人未能按期提供，导致承包人无法按计划开工。承包人可以主张的权利是（）。A.同时履行抗辩权B.先履行抗辩权C.不安抗辩权D.撤销权4.关于建设工程招标的说法，正确的是（）。A.全部使用国有资金投资的项目必须公开招标B.国有资金占控股或者主导地位的项目必须公开招标C.涉及国家安全、国家秘密的项目必须公开招标D.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的项目，必须邀请招标5.根据《招标投标法实施条例》，投标保证金不得超过招标项目估算价的（）。A.1%B.2%C.3%D.5%6.关于联合体投标的说法，正确的是（）。A.联合体各方应当签订共同投标协议B.联合体各方可以自己名义单独投标C.联合体资质等级按各方中资质等级较高的一方确定D.联合体中标后，可由牵头方单独与招标人签订合同7.根据《安全生产法》，下列人员中，不属于生产经营单位主要负责人职责的是（）。A.建立、健全本单位安全生产责任制B.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程C.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患D.定期对本单位安全生产工作进行评估并编制报告8.关于施工企业安全生产许可证的说法，正确的是（）。A.安全生产许可证的有效期为5年B.企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，有效期届满时，经原发证机关同意，不再审查，延期3年C.安全生产许可证遗失后，企业应当立即向原发证机关报告，并在媒体上声明作废D.企业变更名称的，应当在变更后15日内办理变更手续9.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程的保修期自（）之日起计算。A.提交竣工验收报告B.竣工验收合格C.实际投入使用D.竣工结算完成10.某工程在缺陷责任期内，因承包人原因造成工程缺陷，承包人维修后拒绝再次维修，发包人有权（）。A.自行维修，费用由承包人承担B.要求承包人赔偿全部损失C.没收全部质量保证金D.解除合同11.关于劳动合同的说法，正确的是（）。A.用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系B.劳动合同必须采用书面形式，否则无效C.试用期最长不得超过12个月D.劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资的70%12.某施工企业将工程分包给不具备相应资质的单位，该分包合同属于（）。A.有效合同B.可撤销合同C.效力待定合同D.无效合同13.关于民事诉讼管辖的说法，正确的是（）。A.因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖B.因合同纠纷提起的诉讼，只能由被告住所地人民法院管辖C.当事人可以书面协议选择任何人民法院管辖D.两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告只能向其中一个人民法院起诉14.关于仲裁协议的说法，正确的是（）。A.仲裁协议应当采用书面形式B.仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力C.当事人对仲裁协议效力有异议的，只能请求仲裁委员会作出决定D.没有仲裁协议，一方申请仲裁的，仲裁委员会应当受理15.根据《行政诉讼法》，下列事项中，属于行政诉讼受案范围的是（）。A.对行政机关作出的行政处罚决定不服的B.行政机关对行政机关工作人员的奖惩决定C.法律规定由行政机关最终裁决的具体行政行为D.国防、外交等国家行为16.关于工程建设强制性标准的说法，正确的是（）。A.强制性标准必须执行B.推荐性标准不得采用C.强制性标准仅包括国家标准D.地方标准可以是强制性标准17.根据《民法典》，下列权利中，属于担保物权的是（）。A.建设用地使用权B.抵押权C.地役权D.租赁权18.关于建设工程合同价款的说法，正确的是（）。A.招标工程的合同价款可以由发包人与承包人协商确定B.合同价款应当与招标文件和中标通知书载明的金额一致C.合同价款在签订后可以根据市场价格变化随意调整D.非招标工程的合同价款只能采用固定价19.施工企业购买材料后，供应商交付的材料不符合约定，该企业要求更换。这属于违约责任承担方式中的（）。A.继续履行B.采取补救措施C.赔偿损失D.支付违约金20.根据《环境保护法》，建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程（）。A.同时设计、同时施工、同时投产使用B.同时规划、同时审批、同时施工C.同时招标、同时施工、同时验收D.同时设计、同时审批、同时验收二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）21.下列情形中，属于可以不进行招标的施工项目的有（）。A.需要采用不可替代的专利技术的B.采购人依法能够自行建设、生产或者提供的C.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设的D.施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的E.涉及国家安全、国家秘密的22.根据《招标投标法实施条例》，下列行为中，属于招标人与投标人串通投标的有（）。A.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人B.招标人直接或者间接向投标人泄露标底C.招标人授意投标人撤换、修改投标文件D.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制E.投标人之间约定部分投标人放弃投标23.根据《安全生产法》，生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，内容包括（）。A.安全生产规章制度和安全操作规程B.本岗位的安全操作技能C.事故应急处理措施D.安全生产管理的历史沿革E.从业人员的权利和义务24.根据《建设工程安全生产管理条例》，下列分部分项工程中，属于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，需要编制专项施工方案的有（）。A.基坑支护与降水工程B.土方开挖工程C.模板工程D.起重吊装工程E.室内装修工程25.根据《建设工程质量管理条例》，下列行为中，属于违法分包的有（）。A.总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的B.建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的C.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的D.分包单位将其承包的建设工程再分包的E.总承包单位将劳务作业分包给具有相应资质的劳务企业的26.关于建设工程质量保修的说法，正确的有（）。A.保修期自工程实际竣工之日起计算B.屋面防水工程的最低保修期限为5年C.供热与供冷系统的最低保修期限为2个采暖期、供冷期D.电气管线的最低保修期限为2年E.保修期内，因发包人使用不当造成的损坏，施工企业不承担保修责任27.根据《民法典》，下列合同中，属于可撤销合同的有（）。A.因重大误解订立的合同B.显失公平的合同C.一方以欺诈手段订立的合同D.恶意串通损害国家利益的合同E.无权代理订立的合同28.关于民事诉讼证据的说法，正确的有（）。A.当事人对自己提出的主张，有责任提供证据B.书证应当提交原件C.证人应当出庭作证D.未经质证的证据可以作为认定案件事实的根据E.证据应当在法庭上出示29.根据《仲裁法》，下列纠纷中，不能约定仲裁的有（）。A.婚姻纠纷B.收养纠纷C.监护纠纷D.建设工程合同纠纷E.继承纠纷30.关于施工企业资质证书的说法，正确的有（）。A.资质证书有效期为5年B.企业发生合并、分立、重组等情况的，可直接承继原资质C.企业应当于资质证书有效期届满3个月前，向原资质许可机关提出延续申请D.企业遗失资质证书的，应当申请补办E.企业违法从事建筑活动，情节严重的，吊销资质证书三、案例分析题（共2题，每题10分）31.某建设单位与施工单位签订了施工合同，合同约定工期为300天，工程价款为5000万元。施工过程中发生如下事件：事件一：施工期间，因建设单位未能及时提供施工图，导致工期延误20天，施工单位为此增加费用15万元。事件二：施工期间，因罕见暴雨导致施工现场被淹，施工单位损失10万元，工期延误10天。事件三：施工过程中，施工单位因自身管理不善，导致工程质量出现问题，返工费用5万元，工期延误5天。【问题】（1）分别分析各事件中，施工单位能否向建设单位提出工期索赔和费用索赔，并说明理由。（6分）（2）若施工单位就事件一和事件二均提出了索赔，计算施工单位的实际工期和可索赔工期。（4分）32.某施工企业中标后，将其承包的部分工程分包给无资质的个人李某。施工过程中，李某雇佣的工人王某在施工中因操作不当受伤。王某要求施工企业承担工伤保险责任，施工企业以王某并非其直接雇佣为由拒绝。【问题】（1）该施工企业的分包行为是否合法？说明理由。（3分）（2）施工企业拒绝承担工伤保险责任的理由是否成立？说明理由。（4分）（3）王某可以采取哪些法律途径维护自身权益？（3分）第三部分建设工程项目管理一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.建设工程项目管理的核心任务是项目的（）。A.目标控制B.合同管理C.信息管理D.组织协调2.关于项目总承包模式特点的说法，正确的是（）。A.有利于项目投资控制，但不利于缩短建设周期B.有利于缩短建设周期，但不利于投资控制C.有利于项目投资控制和缩短建设周期D.不利于项目投资控制，也不利于缩短建设周期3.项目管理的组织是项目管理的（）。A.目标B.前提C.基础D.手段4.关于施工总承包管理模式的说法，正确的是（）。A.施工总承包管理单位负责整个工程的施工B.所有分包单位都由施工总承包管理单位选择C.施工总承包管理单位只收取管理费，不赚取总承包与分包之间的差价D.施工总承包管理模式有利于缩短建设周期，但不利于投资控制5.下列工作中，属于项目决策阶段策划的是（）。A.项目实施期管理总体方案B.项目总投资规划C.建设地点论证D.项目实施期合同结构方案6.关于项目目标动态控制原理的说法，正确的是（）。A.目标控制是项目管理的核心任务B.动态控制应首先进行目标分解C.动态控制的核心是定期进行目标计划值与实际值的比较D.动态控制仅适用于进度控制7.在施工成本控制的步骤中，最核心的一步是（）。A.比较B.分析C.预测D.纠偏8.某工程原合同价为2000万元，合同约定价格调整采用调值公式法，合同签订时固定要素权重为0.3，可调部分中人工费占40%、材料费占40%、机械费占20%。竣工结算时，人工费上涨10%，材料费上涨5%，机械费下降5%，则该工程实际结算价款为（）万元。A.2100B.2086C.2070D.20509.关于施工成本计划编制方法的说法，正确的是（）。A.施工成本计划可以按成本构成编制B.按项目结构编制成本计划，需先将项目总成本分解到各个单位工程C.按工程实施阶段编制成本计划，通常采用S曲线表示D.以上说法均正确10.某工程网络计划中，工作M的最早开始时间为第3天，持续时间为5天，最迟完成时间为第10天，则工作M的总时差为（）天。A.2B.3C.5D.711.在工程网络计划中，关键工作是指（）的工作。A.总时差最小B.自由时差为零C.持续时间最长D.两端节点均为关键节点12.某双代号网络计划中，工作A的紧后工作为B和C，B的最早开始时间为第8天，C的最早开始时间为第10天，工作A的持续时间为3天，则工作A的最早完成时间为第（）天。A.5B.7C.8D.1013.关于建设工程项目进度控制措施的说法，正确的是（）。A.进度控制的经济措施包括资金需求分析B.进度控制的技术措施涉及管理思想和管理方法的改变C.进度控制的管理措施包括编制资源需求计划D.进度控制的组织措施包括调整设计14.关于质量管理体系认证的说法，正确的是（）。A.质量管理体系认证是自愿的B.认证的有效期为3年C.认证机构可以选择任意标准进行认证D.认证合格后不再进行监督15.在施工质量控制中，事后控制的主要内容是（）。A.对质量活动结果的评价、认定B.对质量活动的行为约束C.对质量活动过程的监督D.对质量活动结果的检查16.某工程在施工过程中，监理工程师发现施工单位使用了不合格的水泥，则监理工程师有权（）。A.要求施工单位更换B.直接拆除C.签发工程暂停令D.罚款17.关于职业健康安全与环境管理体系标准说法，正确的是（）。A.GB/T28001是环境管理体系标准B.GB/T24001是职业健康安全管理体系标准C.两个体系标准的结构相似，都遵循PDCA循环D.两个体系标准必须合并建立18.关于建设工程施工招标的说法，正确的是（）。A.招标人应当自确定中标人之日起15日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告B.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内签订书面合同C.招标人可以在招标文件中要求中标人垫付工程款D.评标委员会成员人数为3人以上单数19.某工程采用固定总价合同，在施工过程中，因设计变更导致工程量增加，则合同价款（）。A.不予调整B.应予调整C.由承包人与发包人协商D.由监理工程师决定20.下列信息中，属于施工项目信息管理中经济类信息的是（）。A.质量控制信息B.进度控制信息C.投资控制信息D.合同管理信息二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）21.关于建设工程项目管理的说法，正确的有（）。A.业主方是项目管理的核心B.设计方项目管理的目标包括投资目标C.施工方项目管理的目标包括进度目标D.供货方项目管理的目标包括质量目标E.项目总承包方项目管理的目标仅包括总投资目标22.关于施工组织设计的说法，正确的有（）。A.施工组织设计按编制对象可分为施工组织总设计、单位工程施工组织设计和施工方案B.施工组织总设计以若干单位工程组成的群体工程或特大型工程项目为对象编制C.单位工程施工组织设计以单位工程为对象编制D.施工方案以分部分项工程为对象编制E.施工组织设计必须在工程开工前编制完成23.下列成本中，属于施工项目成本计划编制依据的有（）。A.合同文件B.项目管理规划大纲C.相关设计文件D.市场价格信息E.施工组织设计24.关于赢得值法参数的说法，正确的有（）。A.已完工作预算费用（BCWP）是指实际完成工作量乘以预算单价B.计划工作预算费用（BCWS）是指计划完成工作量乘以预算单价C.已完工作实际费用（ACWP）是指实际完成工作量乘以实际单价D.费用偏差（CV）=BCWP-ACWPE.进度偏差（SV）=BCWS-BCWP25.关于工程网络计划中关键线路的说法，正确的有（）。A.关键线路上相邻两项工作之间的时间间隔全部为零B.关键线路的总持续时间最长C.关键线路只能有一条D.关键线路上的工作均为关键工作E.关键工作一定在关键线路上26.关于施工质量控制的对策，正确的有（）。A.以预防为主B.坚持质量标准C.以人为本D.以事后控制为主E.科学、公正、守法的职业道德规范27.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经（）签字后实施。A.施工单位技术负责人B.总监理工程师C.设计单位技术负责人D.建设单位项目负责人E.安全生产监督管理部门负责人28.关于建设工程施工合同价款结算的说法，正确的有（）。A.发包人收到竣工结算文件后28天内不答复，视为认可竣工结算文件B.工程预付款的支付比例不宜高于合同价款的30%C.发包人从第一次支付工程进度款时开始扣回预付款D.质量保证金不得超过工程价款结算总额的3%E.发包人应在收到进度款支付申请后14天内支付29.关于建设工程项目信息管理的说法，正确的有（）。A.信息管理的目的旨在通过有效的项目信息传输的组织和控制为项目提供信息服务B.信息管理部门负责编制信息管理手册C.信息管理手册应包含信息管理的任务分工表D.项目信息管理仅涉及施工阶段E.信息管理可以借助信息技术手段30.下列风险因素中，属于建设工程项目技术风险的有（）。A.设计人员能力B.工程施工方案C.工程物资D.气象条件E.工程地质条件三、案例分析题（共2题，每题10分）31.某工程项目合同价为8000万元，合同约定：工程预付款为合同价的10%，从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣，主要材料及构件所占比重为60%。施工过程中，各月实际完成产值如下表所示（单位：万元）：月份1月2月3月4月5月完成产值10001500200020001500【问题】（1）计算工程预付款总额。（2分）（2）计算预付款起扣点。（2分）（3）分别计算各月应结算的工程款及竣工结算总价款。（6分）32.某工程双代号网络计划如下图所示，图中箭线上方为工作名称，下方为持续时间（单位：周）。各工作之间的逻辑关系及持续时间如下：A（2周）→B（3周）→D（4周）；A→C（2周）→E（3周）→F（2周）；B→E；D→G（3周）；F→G。【问题】（1）绘制该工程的双代号网络图。（4分）（2）计算各工作的最早开始时间、最早完成时间、最迟开始时间、最迟完成时间、总时差和自由时差。（4分）（3）指出关键线路和计算工期。（2分）参考答案第一部分建设工程经济一、单项选择题1.C（解析：季度利率=6%/4=1.5%，计息周期数=3×4=12，F=1000×(1+1.5%)^12=1196.68万元）2.D（解析：A项，轴上的每一刻度表示一个时间单位；B项，垂直箭线代表不同时点的现金流量；C项，箭线长度只需示意性体现大小差异）3.B（解析：总投资=5000+500+300=5800万元，总投资收益率=800/5800=13.79%，小于行业平均8%则不可行）4.C（解析：非经营性方案主要分析财务生存能力）5.C（解析：盈亏平衡点=固定成本/(单价-变动成本-税金及附加)=100/(50-30-2)=5.56万件）6.C（解析：折旧费属于固定成本；A、B、D属于变动成本）7.A（解析：价值工程的核心是功能分析）8.A（解析：年数总和=1+2+…+8=36，第3年折旧额=(10-0.5)×6/36=1.5833万元=15833.33元）9.C（解析：设备更新主要依据经济寿命）10.B（解析：年租金=80×(1+5×10%)/5+80×4%=27.2万元）11.C（解析：敏感度系数绝对值最大的因素为敏感因素）12.A（解析：B项，不能直接用于寿命期不同的互斥方案比选；C项，FNPV=0时方案可行；D项，FNPV≥0即可行）13.C（解析：资金成本率=500×8%×(1-25%)/[500×(1-0.5%)]=6.03%）14.B（解析：资本金现金流量表中，借款本金偿还是现金流出）15.C（解析：售价=(600+400)/50+30+5=50元/件）16.B（解析：A项，分部分项工程量清单应采用综合单价计价；C项，措施项目可总价或单价计价；D项，规费和税金按规定标准计取）17.A（解析：起扣点=5000-5000×10%/60%=4166.67万元）18.B（解析：发包人原因导致延期，价差由发包人承担）19.A（解析：台班折旧费=100×10000×(1-5%)/(10×250)=380元/台班）20.A（解析：定额单价法适用于工程量较小、工艺较简单的工程）二、多项选择题21.ABCE（解析：资金时间价值与通货膨胀率无关，故D错误）22.ABE（解析：投资回收期和利息备付率属于静态评价指标）23.BCDE（解析：价值工程的目标是以最低的寿命周期成本实现产品必备功能，故A错误）24.ABDE（解析：经营成本是无论租赁还是购买均需考虑的成本，故C不选）25.ABCE（解析：临界值越小，评价指标对该因素越敏感，故D错误）26.ABDE（解析：计提的资产减值准备属于资产减值损失，故C不选）27.ABE（解析：无形资产和开发支出属于非流动资产）28.ABCE（解析：工程量清单是编制招标控制价、投标报价、工程结算、调整工程量、处理索赔的依据，D项“调整工程量”表述不准确，工程量调整需依据合同约定，故D错误）29.ABCD（解析：住房公积金属于规费，故E不选）30.BE（解析：主要材料品种不一致时，应按实际使用材料价格换算定额单价；也可按实际发生费用计算）三、案例分析题31.参考答案：（1）固定资产原值=8000+200=8200万元年折旧额=8200×(1-5%)/10=779万元（2）年销售收入=10×800=8000万元年营业税金及附加=8000×3%=240万元年利润总额=8000-3000-240-779=3981万元投资利润率=3981/(8200+500)=45.76%资本金净利润率：净利润=3981×(1-25%)=2985.75万元资本金净利润率=2985.75/6000=49.76%（3）运营期第1年所得税=3981×25%=995.25万元净利润=3981-995.25=2985.75万元32.参考答案：（1）工程量偏差率=(1500-1200)/1200=25%＞15%，需要调整综合单价。（2）1200×(1+15%)=1380m³，该部分按原综合单价结算；超出部分=1500-1380=120m³，按调整后单价结算。结算价款=1380×450+120×450×0.9=621000+48600=669600元第二部分建设工程法规及相关知识一、单项选择题1.C（解析：《民法典》属于民法商法部门）2.A（解析：法人必须依法成立，有自己的名称、组织机构、住所、财产或经费）3.B（解析：发包人未履行提供施工场地的义务，承包人享有先履行抗辩权）4.B（解析：国有资金占控股或主导地位的项目必须公开招标，但有例外情形）5.B（解析：投标保证金不得超过招标项目估算价的2%）6.A（解析：联合体各方应签订共同投标协议；B项，联合体各方不得再以自己的名义单独投标；C项，按资质等级较低的单位确定；D项，联合体各方应共同与招标人签订合同）7.D（解析：主要负责人职责不包括定期评估并编制报告）8.C（解析：A项，有效期3年；B项，延期3年；D项，变更后10日内办理）9.B（解析：保修期自竣工验收合格之日起计算）10.A（解析：承包人拒绝维修，发包人可自行或委托他人维修，费用由承包人承担）11.A（解析：B项，非全日制用工可以口头协议；C项，试用期最长6个月；D项，不得低于80%）12.D（解析：违法分包属于无效合同）13.A（解析：B项，合同纠纷可由被告住所地或合同履行地法院管辖；C项，只能协议选择与争议有实际联系地点的法院；D项，原告可向其中一个法院起诉）14.A（解析：B项，仲裁协议独立存在；C项，也可请求人民法院裁定；D项，无仲裁协议不能申请仲裁）15.A（解析：B、C、D项均不属于行政诉讼受案范围）16.A（解析：强制性标准必须执行）17.B（解析：抵押权属于担保物权）18.B（解析：合同价款应当与招标文件和中标通知书载明的金额一致）19.B（解析：更换属于采取补救措施）20.A（解析：环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用）二、多项选择题21.ABCD（解析：E项，涉及国家安全、国家秘密的项目属于可以不招标的情形，但选项表述为“必须公开招标”错误，故E不选）22.ABC（解析：D项属于视为投标人相互串通投标；E项属于投标人串通投标）23.ABCE（解析：安全生产教育和培训内容不包括安全生产管理历史沿革）24.ABCD（解析：室内装修工程不属于危险性较大的分部分项工程）25.ABCD（解析：E项属于合法分包）26.BCDE（解析：A项，保修期自竣工验收合格之日起计算，而非实际竣工之日）27.ABC（解析：D项属于无效合同；E项属于效力待定合同）28.ABCE（解析：未经质证的证据不能作为认定案件事实的根据，故D错误）29.ABCE（解析：婚姻、收养、监护、继承纠纷不能仲裁，建设工程合同纠纷可以仲裁）30.ACDE（解析：企业发生合并、分立、重组等情况，需重新核定资质，不能直接承继）三、案例分析题31.参考答案：（1）事件一：可以提出工期索赔和费用索赔。因建设单位未能及时提供施工图，属于建设单位原因，且延误20天超出总时差，应赔偿增加费用15万元。事件二：可以提出工期索赔，不能提出费用索赔。罕见暴雨属于不可抗力，工期可以顺延，但费用损失由各自承担。事件三：不能提出工期索赔和费用索赔。因施工单位自身原因导致，应由其自行承担责任。（2）实际工期=300+20+10+5=335天可索赔工期=20+10=30天32.参考答案：（1）不合法。施工企业将工程分包给无资质的个人，属于违法分包。（2）不成立。根据相关法律规定，具备用工主体资格的承包单位违反法律法规规定，将承包业务转包、分包给不具备用工主体资格的组织或者自然人，该组织或者自然人聘用的职工从事承包业务时因工伤亡的，由该具备用工主体资格的承包单位承担用人单位依法应承担的工伤保险责任。（3）王某可以依法向劳动行政部门申请工伤认定，要求施工企业承担工伤保险责任；也可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁；对仲裁裁决不服的，可以向人民法院提起诉讼。第三部分建设工程项目管理一、单项选择题1.A（解析：项目管理的核心任务是目标控制）2.C（解析：项目总承包模式有利于投资控制和缩短建设周期）3.C（解析：组织是项目管理的目标能否实现的决定性因素，是管理的基础）4.C（解析：施工总承包管理单位不直接施工，只收取管理费；分包单位由业主或总承包管理单位选择；有利于缩短建设周期）5.C（解析：建设地点论证属于决策阶段策划；其余属于实施阶段策划）6.C（解析：动态控制的核心是定期进行计划值与实际值的比较）7.B（解析：成本控制的核心是分析）8.B（解析：结算价款=2000×(0.3+0.7×0.4×1.1+0.7×0.4×1.05+0.7×0.2×0.95)=2000×1.043=2086万元）9.D（解析：A、B、C说法均正确）10.A（解析：总时差=最迟开始-最早开始=10-5-3=2天）11.A（解析：关键工作是指总时差最小的工