建设工程合同履行情况自查报告范文

建设工程合同履行情况自查报告范文鉴于：（以下简称“发包人”）（以下简称“承包人”）根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下列建设工程的勘察、设计、施工、监理（根据实际情况选择或删除）等事宜协商一致，订立本合同。第一条工程概况1.1工程名称：[填写工程项目的完整名称]1.2工程地点：[填写工程项目的具体地理位置]1.3工程内容：[详细描述工程的具体内容，例如：新建一座办公楼的土建工程及装修工程；或：对某桥梁进行加固改造工程等]1.4工程规模：[描述工程的具体规模，例如：建筑面积约XX平方米；或：桥梁全长XX米，宽度XX米等]1.5工程性质：[例如：住宅、公共建筑、工业厂房、市政工程等]1.6合同文件构成：本合同包括合同协议书、中标通知书（如适用）、投标书及其附件（如适用）、技术规范、设计图纸、工程量清单、标准、规范及有关技术文件、招标文件（若为招标项目）、合同约定的其他文件等，上述文件相互解释，互为说明。除合同另有约定外，优先解释按顺序排列的文件。第二条合同工期2.1开工日期：[填写工程正式开始的日期，例如：2024年1月1日]（以监理工程师发出的开工通知为准）。2.2竣工日期：[填写工程预计完成的日期，例如：2025年12月31日]。2.3总工期：[填写合同约定的总工期天数，例如：730]天。2.4工期调整：除不可抗力因素外，任何一方要求变更工期，应提前[例如：14]天以书面形式通知对方，经双方协商一致后签署补充协议。因发包人原因导致工期延误的，承包人有权要求工期顺延和（或）索赔。2.5工期保证：承包人应按合同约定的工期编制详细的施工进度计划，并接受发包人、监理（若适用）的监督。承包人应采取有效措施确保工程按期完成。第三条质量标准3.1工程质量必须达到：[明确工程质量标准，例如：国家现行相关验收标准的合格标准/合格评定等级为优良/双方约定的特定质量标准]3.2承包人应按国家、行业及地方现行的设计、施工、验收规范、标准和规程进行施工，并接受发包人、监理（若适用）及有关主管部门的监督、检查和验收。3.3材料设备质量：用于工程的材料、构配件和设备必须符合设计要求及国家质量标准。进场材料、构配件和设备必须按规定进行检验或试验，提供合格证明文件，并经发包人、监理（若适用）检验或试验合格后方可使用。承包人不得使用假冒伪劣材料。3.4质量保修：承包人应按国家有关规定承担工程质量保修责任。保修期为自工程竣工验收合格之日起[根据合同性质填写，例如：设计使用年限/法定最低保修年限]。第四条合同价款4.1合同价款类型：本合同采用[例如：固定总价/固定单价/成本加酬金]合同。4.2合同价款：[填写合同总价款，明确货币单位，例如：人民币壹仟贰佰叁拾肆万伍仟陆佰柒拾元整（¥1234567.00元）]。4.3组成合同价款的费用包括：[根据合同类型具体列明，例如：工程直接费、间接费、利润、税金等/人料机费用、管理费、利润、规费、税金等]。4.4价款调整：除合同约定外，发生以下情况可调整合同价款：(1)合同中约定的工程变更及现场签证；(2)发包人提出的工程变更或新增工程；(3)法律、法规、规章或国家有关政策变化影响；(4)工程造价管理机构发布的价格调整信息；(5)不可抗力事件造成损失；(6)双方约定的其他因素。价款调整应依据合同约定程序，由承包人提交调整报告及相应证明文件，经发包人审核确认后调整合同价款。第五条计量与支付5.1工程量计量：[例如：采用工程量清单计价方式的，按合同约定的工程量清单及其说明进行计量；采用其他计价方式的，按双方约定的方法计量]。5.2支付周期：[例如：按月支付/按形象进度支付]。5.3预付款：发包人应于[例如：合同签订后XX天/开工前XX天]向承包人支付合同价款总额的[例如：10]%作为预付款，计[金额]。预付款应按[例如：工程进度]分次扣回。5.4进度款支付：承包人应在每个支付周期结束后[例如：XX天]内，向发包人（或监理）提交进度款支付申请及相应支持性文件，经审核确认后，发包人应在收到申请后[例如：XX天]内支付该周期应支付的进度款。发包人累计支付进度款不得超出合同价款总额的[例如：90]%。5.5竣工结算：工程竣工验收合格后[例如：XX天]内，承包人应向发包人提交完整的竣工结算资料，发包人应在收到资料后[例如：XX天]内完成审核，并向承包人支付至结算总价的[例如：95%]作为结算款。剩余[例如：5%]结算款作为工程质量保证金，在满足合同约定的缺陷责任期终止条件后[例如：XX天]内支付。5.6支付方式：工程款（含进度款、结算款）应通过银行转账方式支付至承包人指定的以下银行账户：开户名称：[承包人全称]开户银行：[承包人开户银行名称]银行账号：[承包人银行账号]5.7发包人违约：若发包人未按合同约定支付工程款，应承担违约责任，按日向承包人支付逾期付款违约金，违约金利率为[例如：同期贷款利率上浮X%]。第六条发包人工作6.1提供施工场地：发包人应负责提供施工所需的场地，并保证承包人能顺利进入施工现场。发包人应办理或协助承包人办理施工现场所必需的证件、批件等（如适用）。6.2提供资料：发包人应在合同签订后[例如：XX天]内，向承包人提供[列出所需资料清单，例如：满足设计要求的原始资料、地质勘察报告、相关许可文件等]，并保证资料的真实、准确、完整。6.3组织设计交底：发包人应组织设计单位向承包人进行设计交底。6.4协调工作：发包人应负责协调与设计、勘察、政府部门及其他相关单位的关系，为承包人的施工创造条件。发包人应指定[姓名及职务]作为发包方现场代表，负责处理合同履行过程中的相关事宜。6.5其他：[根据合同具体情况补充]。第七条承包人工作7.1施工准备：承包人应负责编制施工组织设计、施工方案和进度计划，并报发包人、监理（若适用）审批。7.2按期完工：承包人应按合同约定的工期和施工方案，保证工程质量和安全，完成工程建设。7.3材料设备采购与检验：承包人应自行负责采购合同约定由其供应的材料、设备，并保证其符合合同要求。承包人应在使用前按规范和合同约定进行检验或试验，检验合格后方可使用，并提交检验报告给发包人、监理（若适用）。7.4安全文明施工：承包人应严格遵守国家及地方有关安全生产、文明施工的法律法规，制定并实施安全施工措施，承担因自身原因造成的安全事故责任和费用。承包人应做好现场环境保护工作。7.5隐蔽工程验收：隐蔽工程完成后，承包人应先自行检查，合格后通知发包人、监理（若适用）进行验收。验收合格后方可进行下道工序施工。7.6竣工验收：工程具备竣工验收条件时，承包人应向发包人提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料。发包人应在收到报告后[例如：XX天]内组织相关单位进行竣工验收。验收合格的，发包人应签署竣工验收报告。7.7质量保修：承包人应按合同约定履行质量保修义务，并在保修期内负责维修因承包人原因造成的工程质量缺陷。7.8其他：[根据合同具体情况补充]。第八条工程变更8.1变更范围：工程变更包括设计变更、材料设备变更、施工工艺变更、工程量增减等。8.2变更程序：发包人提出变更的，应向承包人发出书面变更通知；承包人提出变更的，应向发包人提交书面变更建议，说明变更理由及对工期、费用的影响。任何一方提出变更，均应提前[例如：7]天通知对方。8.3变更确认与实施：变更内容、价款及工期影响应经双方协商一致，并签署书面变更协议。变更协议是合同组成部分。承包人应根据确认的变更文件进行施工。8.4变更估价：因变更引起合同价款增减的，按下列原则确定：(1)合同中有适用于变更工程的价格，按合同已有价格计算；(2)合同中有类似适用于变更工程的价格，参照类似价格确定；(3)合同中没有适用或类似价格的，由承包人根据变更情况提出报价，经发包人审核确认后执行。第九条索赔与反索赔9.1索赔：承包人因非自身原因遭受损失，有权按照合同约定及法律规定向发包人提出索赔。承包人应在索赔事件发生后[例如：28]天内，向发包人（或监理）提交索赔意向通知，并在[例如：28]天内提交正式索赔报告及证明材料。发包人应在收到索赔报告后[例如：28]天内进行审核并作出答复。9.2反索赔：发包人因非自身原因遭受损失，或因承包人违约造成发包人损失，有权向承包人提出反索赔，程序参照本条第一款执行。9.3索赔与反索赔的解决：双方就索赔（或反索赔）事宜协商不成的，按合同约定的争议解决方式处理。第十条工程分包与转包10.1分包：承包人经发包人同意，可以将合同约定的部分非主体工程或专业性较强的工程分包给具有相应资质条件的分包单位。分包单位应具备国家规定的资质等级要求。承包人应与分包单位签订分包合同，并对分包单位的施工质量、安全、进度等全面负责，确保分包工程符合合同约定。10.2禁止转包：承包人不得将工程转包给他人，也不得将主体工程进行分包。任何转包或违规分包行为均属违约。第十一条安全文明施工与环境保护11.1安全责任：承包人是施工安全的第一责任人，应建立完善的安全管理体系，落实安全责任，采取有效措施防止安全事故发生。11.2文明施工：承包人应遵守文明施工相关规定，保持施工现场整洁有序，减少对周围环境的影响。11.3环境保护：承包人应采取有效措施保护现场及周边环境，防止水土污染、噪声扰民等。11.4事故处理：发生安全事故、环境事件时，承包人应立即采取应急措施，保护现场，并按合同约定及法律法规及时上报和处理。第十二条不可抗力12.1不可抗力：不可抗力是指合同双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，如地震、洪水、战争、动乱等。12.2通知与证明：任何一方遭受不可抗力事件，应在事件发生后[例如：7]天内书面通知对方，并提供有效的事故证明文件。12.3后果处理：因不可抗力导致合同无法履行或延误履行的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。双方应协商决定是否解除合同或变更合同。因不可抗力造成的损失，由双方各自承担。第十三条违约责任13.1发包人违约：发包人未按合同约定支付工程款、提供必要条件、组织验收等，应承担违约责任，赔偿由此给承包人造成的损失。13.2承包人违约：承包人未按合同约定工期竣工（除不可抗力及发包人原因外）、质量不符合要求、擅自转包或违规分包等，应承担违约责任，赔偿由此给发包人造成的损失。承包人应承担工程质量保修责任。13.3违约金：除双方另有约定外，任何一方违约，应向对方支付违约金[例如：合同总价款X%]。违约金不足以弥补损失的，还应赔偿损失。第十四条争议解决14.1争议解决方式：因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，按下列第[例如：一]种方式解决：(1)提交[例如：XX仲裁委员会]按其仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。(2)依法向[发包人所在地/承包人所在地/工程所在地]有管辖权的人民法院提起诉讼。14.2争议程序：选择仲裁的，应向约定的仲裁机构提交仲裁申请书及相关文件；选择诉讼的，应向有管辖权的人民法院递交起诉状。仲裁或诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他条款。第十五条保密15.1未经对方书面同意，任何一方不得将本合同内容、对方商业秘密或其他在合同履行中获悉的对方信息泄露给任何第三方。此保密义务不因合同的终止而解除。第十六条合同生效与终止16.1生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。16.2终止：本合同在下列情况下终止：(1)工程竣工验收合格，结算完成，工程款支付完毕；(2)双方协商一致解除；(3)因不可抗力致使合同无法履行；(4)一方严重违约，致使合同目的无法实现，守约方有权解除