2026年全国监理工程师之土木建筑目标控制考试黑金提分题详细参考解析

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年监理工程师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、法官与律师的相互关系应当遵守最高人民法院与司法部制定发布的有关规定，下列哪些做法违反了相关规定？A.法官开庭时发现一方的律师沈某是其过去的同事，没有主动回避B.律师裘某约请主办法官童某吃饭，了解所代理案件的案情C.某律师事务所主办的所刊发表法官彭某的文章D.某律师事务所举办法律实务研讨会，邀请法官周某出席演讲

2、由于保修工作千差万别，（）应根据具体项目的工作量决定保修期间的具体工作计划，并根据与建设单位的合同约定具体决定工作方式和资料留存。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.监理单位

3、工程网络计划资源优化的目的之一是为了寻求（）。A.工程总成本最低条件下的资源均衡安排B.资源均衡使用条件下的最短工期安排C.资源使用最少条件下的合理工期安排D.资源有限条件下的最短工期安排

4、下列选项，不属于确定建设工程设计进度控制总目标时的主要依据的是（）。A.设计工期定额B.工程项目的技术先进程度C.建设工程总进度目标对设计周期的要求D.设计费用

5、监理单位受业主的委托进行工程设计监理时，应落实项目监理班子中专门负责设计进度控制的人员，按合同要求对设计工作进度进行严格监控，下列工作中，属于监理单位的进度控制工作的是（）。A.审查设计单位编制的进度计划的合理性和可行性B.建立健全设计技术经济定额，并按定额要求考核设计单位C.认真实施设计进度计划，力争设计工作有节奏、有秩序、合理搭接地进行D.不断分析总结设计进度控制工作经验，逐步提高设计进度控制工作水平

6、下列关于预制构件尺寸偏差的检查数量的要求，正确的是？()A.同一类型的构件，不超过50件为一批B.同一类型的构件，不超过100件为一批C.每批应检查构件数量的6%，且不应少于3件D.每批应检查构件数量的10%，且不应少于3件

7、某工程网络计划如下图所示（时间单位为天），图中工作D的自由时差和总时差分别是（）天。A.0和3B.1和0C.1和1D.1和3

8、（2022年真题）下列可行性研究内容中，属于市场预测分析的是（）。A.主要投入物供应现状B.工艺技术和主要设备方案C.项目组织机构和人力资源配置D.项目资金来源及使用条件

9、某分项工程清单工程量为2000立方米，实际工程量为2500立方米。发承包双方约定，当工程量变化超过15%时，确定新综合单价，予以价款调整。若承包人报价浮动率为6%，承包人报价的综合单价为200元/立方米，发包人招标控制价的综合单价为215元/立方米，则调整后的综合单价是（）。A.171.78B.200.00C.215.00D.247.25

10、《卓越绩效评价准则》评分系统中，（）是条目要求中最重要的特征，是针对条目的核心主题做出回答时必须包括的要点。A.基本要求B.总体要求C.根本要求D.多项要求

11、施工单位对于质量缺陷的维修过程，（）应予监督，合格后予以签认。A.建设单位B.设计单位C.质量监督机构D.监理单位

12、（）是典型的质量控制动态分析法。A.排列图法B.直方图法C.分层法D.控制图法

13、在地质条件相近，桩型和施工条件相同情形下，采用单桩高应变动测法检测桩基础时，检测数量不宜少于总桩数的（），且不应少于5根。A.1%B.2%C.3%D.5%

14、某分项工程招标工程量清单为1000m＜sup>3＜/sup>。施工中由于涉及变更调整为1200m＜sup>3＜/sup>。该分项工程招标控制价单价为300元/m＜sup>3＜/sup>。投标报价单价为360元/m＜sup>3＜/sup>。根据《建设工程工程量清单计价规范》，该分项工程的结算款为()元。A.420000B.429000C.431250D.432000

15、监理单位在责任期内，不按监理合同约定履行监理职责，给建设单位或其他单位造成损失的，应承担（）责任。A.违法B.法律C.违约D.连带

16、下列选项不属于项目监理机构对工程施工质量实施控制的主要依据的是（）。A.施工现场质量管理制度B.控制施工作业活动质量的技术规程C.工程勘察设计文件D.有关质量管理方面的法律法规、部门规章与规范性文件

17、建筑工程施工质量验收中，经返工或返修的检验批，应（）。A.予以验收B.重新进行验收C.鉴定验收D.协商验收

18、根据《房屋建筑与装饰工程工程计量计算规范》（GB50854－2013）的中规定，下列选项中，属于文明施工费的是（）。A.工程防扬尘洒水费用B.“五牌一图”费用C.“三宝”.“四口”费用D.临时设施的搭设.维修.拆除费用

19、某项目，合同履行过程中，由于法规变更，导致承包商成本增加。下列关于承包商补偿的说法正确的是（）。A.业主应给予承包商补偿B.业主不给予承包商补偿C.竣工结算时，承包商与业主协商是否补偿D.通过仲裁决定是否给予承包商补偿

20、（2022年真题）主要设备和材料明细表要满足订货要求，这是对（）的深度要求。A.施工图设计B.施工组织设计C.初步设计D.方案设计

21、质量事故技术处理方案一般由（）提出，经（）同意签认，并报（）批准。A.施工单位，原设计单位，建设单位B.原设计单位，监理单位，建设单位C.监理单位，原设计单位，建设单位D.施工单位，监理单位，建设单位

22、将活动和相关资源作为一个连贯的系统相关联的过程进行管理，指的是（）。A.循证决策B.全员参与C.过程方法D.关系管理

23、当某项工作实际进度拖延的时间超过其总时差而需要调整进度计划时，应考虑该工作的()。A.资源需求量B.后续工作的限制条件C.自由时差的大小D.紧后工作的数量

24、在下图某混凝土工程双代号网络计划中，关键线路为()。A.①→②→③→⑤→⑥B.①→②→③→④→⑤→⑥C.①→②→④→⑤→⑥D.①→②→④→⑥

25、（2021年真题）监理工程师在协助业主进行物资供应决策时，应进行的工作是（）。A.编制物资供应招标文件B.提出物资供应分包方式C.确定物资供应单位D.签订物资供应合同

26、采用单位实物工程量的投资乘以实物工程总量估算建筑工程费的方法属于（）。A.单位生产能力估算法B.指标估算法C.生产能力指数法D.比例估算法

27、加强隐蔽工程质量验收和资料管理，是基于工程质量具有()的特点而提出的要求。A.影响因素多B.波动大C.终检局限性D.评价方法特殊性

28、下列哪些仲裁裁决是可以不予承认和执行的A.签订仲裁协议的当事人，根据对他们适用的法律，当时是无行为能力的B.被执行人未接到关于指派仲裁员或关于仲裁程序的适当通知，或者由于其他情况未能在案件中进行申辩C.裁决尚未发生法律效力，或者裁决已经由作出裁决的国家或根据其法律作出裁决的国家的主管机关撤销或停止执行D.裁决所处理的事项不是当事人交付仲裁的事项，或者不包括在仲裁协议规定之内，或者超出了仲裁协议的范围

29、（2022年真题）正常情况下，混凝土强度检测数据从（）分布。A.三角形B.梯形C.正态D.随机

30、突出外墙面的构件、配件、艺术装饰建筑面积的计算规则是：()A.按其水平投影面积计算B.按其水平投影面积的1/2计算C.按其水平投影面积的1/4计算D.不计算建筑面积

31、工程设备验收前，设备安装单位应提交设备验收方案，包括验收方法、质量标准、验收的依据，经（）审查同意后实施。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.建设单位D.项目经理

32、在施工总进度计划的编制过程中，确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系时，应考虑的因素是()。A.各承包单位的资质条件和技术力量B.按照先易后难的原则安排施工顺序C.尽量提前建设可供施工使用的永久性工程D.各单位工程尽可能同时开工和完工

33、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013，关于投标报价的说法，错误的是()。A.暂列金额应按照招标工程量清单中列出的金额填写，不得变动B.专业工程暂估价必须按照招标工程量清单中列出的金额填写C.计日工应按照招标文件中的数量和单价计算总费用D.招标文件中要求投标人承担的风险内容和范围，投标人应将其考虑到综合单价中

34、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500--2013）规定，建筑安装工程费用由（）、规费和税金构成。A.直接费、间接费、其他项目费B.分部分项工程费、措施项目费C.分部分项工程费、措施项目费、其他项目费D.直接费、间接费、利润

35、工料测量师行在接受项目投资控制委托，特别是接受工期较长、难度较大的项目投资控制委托时，都要买（），以防估价失误时因对业主进行赔偿而破产。A.人身保险B.意外保险C.事故保险D.专业保险

36、按照2017年修订的《建设工程质量保证金管理办法》的相关规定，发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（）。A.1%B.3%C.5%D.6%

37、某建筑施工材料采购原价为300元/t，运杂费为60元/t，运输损耗率为0.5%，采购保管费率为2%，则该材料的单价为（）元/t。A.369.04B.367.50C.307.54D.246.02

38、某工程施工至2017年12月底，经统计分析：已完工作预算投资480万元，已完工作实际投资510万元，计划工作预算投资450万元，该工程此时的投资绩效指数为（）。A.0.88B.0.94C.1.06D.1.07

39、当网络计划的计算工期大于要求工期时，为满足工期要求，可采用的调整方法是压缩()的工作的持续时间。A.持续时间最长B.自由时差为零C.总时差为零D.时间间隔最小

40、（2021年真题）2019年11月实际完成的某土方工程，按基准日期价格计算的已完成工程量的金额为1000万元，该工程的定值权重为0.2。各可调因子的价格指数除人工费增长20%外，其他均增长了10%，人工费占可调值部分的50%。按价格调整公式计算，该土方工程需调整的价款为（）万元。A.80B.120C.130D.150

41、（2019年真题）在施工单位的进度计划系统中，依据（）确定施工作业所必需的劳动力、施工机具和材料供应计划。A.施工总进度计划B.单位工程施工进度计划C.施工准备工作计划D.分部分项工程进度计划

42、下列属于民用建筑主体结构耐用年限分级区间的是（）。A.10～30年B.30～60年C.50～100年D.80年以上

43、项目监理机构控制设计进度时，在设计工作开始之前应审查设计单位编制的（）。A.进度计划的合理性和可行性B.技术经济定额的合理性和可行性C.设计准备工作计划的完整性D.材料设备供应计划的合理性

44、（2020年真题）某产品质量检验采用计数型二次抽样检验方案，已知：N=1000，n1=40，n2=60，C1=1，C2=4；经二次抽样检得：d1=2，d2=3，则正常的结论是（）。A.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量合格B.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量不合格C.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量合格D.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量不合格

45、（）是目前我国使用较广的一种结构中混凝土强度非破损检验方法。A.回弹仪B.超声回弹综合法C.钻芯法D.超声波对测法

46、某工程双代号时标网络计划执行到第5周末时，实际进度前锋线如下图所示，从图中可以看出（）。A.工作D拖延2周，影响工期B.工作E拖延1周，影响工期1周C.工作F拖延2周，影响工期2周D.工作D拖延3周，不影响后续工作

47、对已进场经检验不合格的工程材料，项目监理机构应要求施工单位将该批材料（）。A.限期撤出施工现场B.重新试验检测，合格后方可使用C.就地销毁D.降低标准使用

48、根据《建设工程监理规范》，项目监理机构应根据工程特点和（）确定需要旁站的关键部位、关键工序。A.监理实施细则B.施工组织设计C.监理规划D.设计图纸

49、某项目，建安工程费3000万元，设备及工器具购置费4000万元，工程建设其他费用600万元，基本预备费200万元，涨价预备费140万元，建设期利息200万元，铺底流动资金160万元，则该项目的静态投资为（）万元。A.7000B.7800C.7940D.8300

50、某企业向银行借款，甲银行年利率7.8%，每年计息一次；乙银行年利率7.5%，每季度计息一次，则（）。A.甲银行实际利率低于乙银行实际利率B.甲银行实际利率高于乙银行实际利率C.甲乙两银行实际利率相同D.甲乙两银行的实际利率不可比

51、影响设计进度的因素不包括（）。A.工程延期的影响B.设计审批时间的影响C.设计各专业之间协调配合的影响D.工程变更的影响

52、下列建设工程进度控制因素中，属于业主提供的是()A.地下埋藏文物的保护、处理B.合同签订的遗漏条款表达失当C.施工现场不能及时提供D.特殊材料及新材料的不合理使用

53、根据《建设工程监理规范》，工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写（）报建设单位。A.工程质量确认报告B.工程质量评估报告C.工程质量验收方案D.工程质量验收证书

54、由于原材料发生变化，或者临时他人顶班作业造成的直方图呈（）。A.折齿型B.缓坡型C.孤岛型D.绝壁型

55、处理工程质量事故，有时需要通过定期观测才能得到结论，这是因为工程质量事故具有()的特点。A.复杂性B.严重性C.可变性D.多发性

56、总监理工程师应组织（）参加设备的调整试车和整机性能检测，记录数据，验证设备是否达到合同规定的技术质量要求。A.专业监理工程师B.建设单位C.施工单位D.总监理工程师代表

57、现有甲乙两家银行可向借款人提供一年期贷款，均采用到期一次性偿还本息的还款方式。甲银行贷款年利率11%，每季度计息一次；乙银行贷款年利率12%，每半年计息一次。借款人按利率高低作出正确选择后，其贷款年实际利率为()A.11.00%B.11.46%C.12.00%D.12.36%

58、某工程合同工期为13个月，绘制的工程网络计划计算工期为10个月。经综合分析确定的计划工期为11个月，则工程网络计划中关键工作的总时差是（）个月。A.0B.1C.2D.3

59、施工过程中，使用控制图分析生产过程是否处于受控状态时，常采用()的方法收集数据。A.单纯随机抽样B.等距抽样C.多次抽样D.整群抽样

60、调整建设工程进度计划时，可以通过()改变某些工作之间的逻辑关系。A.组织平行作业B.增加资源投入C.提高劳动效率D.设置限制时间

61、在双代号网络计划中，当计划工期等于计算工期时，如果某项工作的开始节点和完成节点均为关键节点，则该工作（）。A.总时差和自由时差必然相等B.自由时差必然为零C.总时差必然为零D.一定为关键工作

62、审核承包人编制的施工组织设计，对主要施工方案进行技术经济分析，体现了项目监理机构在施工阶段投资控制的（）措施。A.组织B.技术C.经济D.合同

63、某土方工程，月计划工程量2800m3，预算单价25元／m3；到月末时已完成工程量3000m3，实际单价26元／m3。对该项工作采用赢得值法进行偏差分析的说法，正确的是()。A.已完成工作实际费用为75000元B.投资绩效指标>1，表明项目运行超出预算投资C.进度绩效指标＜1，表明实际进度比计划进度拖后D.投资偏差为-3000元，表明项目运行超出预算投资

64、项目监理机构批准工程延期的基本原则是()A.项目监理机构对施工现场进行了详细考场和分析B.延期事件发生在非关键线路上，且延长的时间未超过总时差C.工作延长的时间超过其相应总时差，且由承包单位自身原因引起D.延期事件是由承包单位自身以外的原因造成

65、组织应综合考虑利益、成本和风险，通过质量管理体系持续有效运行和动态管理使其最佳化，体现了质量管理体系的（）特征。A.符合性B.持续受控C.动态性D.系统性

66、在实施勘察工作之前，监理工程师应审核勘察单位编制的()。A.勘察规划B.勘察方案C.勘察管理文件D.勘察工作责任制

67、建设工程发生质量事故后，有关单位应在（）小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。A.1B.2C.24D.48

68、某工程在施工图预算审查时，审查人员利用各分部分项工程的单位建筑面积工程量基本指标比较预算中相应分部分项工程的工程量，并据此对部分工程量进行详细审查。这种审查方法称为()A.标准预算审查法B.筛选审查法C.分组计算审查法D.对比审查法

69、关于抹灰工程的底层的说法，错误的是（）。A.主要作用有初步找平及与基层的黏结B.砖墙面抹灰的底层宜采用水泥石灰混合砂浆C.混凝土面的底层宜采用水泥砂浆D.底层一般分数遍进行

70、监理工程师控制物资供应进度活动的是（）。A.决定物资供应分包方式及分包合同清单B.审核物资供应合同C.审查和签署物资供应情况分析报告D.办理物资运输及进出口许可证等有关事宜

71、以下关于电子数据的收集和运用的说法，哪一项是正确的？A.网盘内存有的证人证言属于电子数据B.未以封存状态移送的电子数据，不能作为定案根据C.电子数据有增加、删减等情形，影响电子数据真实性的，经补正后可以采用D.收集、提取电子数据，应当制作笔录并附电子数据清单，可以不对相关活动进行录像

72、分项工程单位估价表是预算定额法编制施工图预算的重要依据，分项工程单位估价表中的单价包含完成相应分项工程所需的人工费、材料费和（）。A.企业管理费B.施工机具使用费C.规费D.税金

73、网络计划的资源优化分为两种，其中“工期固定、资源均衡”是指（）的优化。A.在工期不变的条件下，使资源投入最少B.在满足资源限制条件下，使工期延长最少C.在工期不变的条件下，使工程总费用最低D.在工期不变的条件下，使资源需用量尽可能均衡

74、造成直接经济损失在5万元以上，不满10万元的工程质量事故属于()。A.一般质量事故B.严重质量事故C.重大质量事故D.特别重大事故

75、某公司存入银行10万元，年利率为79％，共存5年，按复利计息，则存款到期后的本利和为()万元。A.11.395B.11.475C.11.595D.11.486

76、工程质量事故发生后，事故调查组已展开工作的，监理工程师应（）A.积极参与事故调查B.要求施丁单位提供相应证据C.回避参与事故调查D.积极协助客观提供相应证据

77、具有常规现金流量的方案，其内部收益率等于基准收益率，则该方案（）。A.净现值等于零B.既不盈利，也不亏损C.实际收益率未达到基准收益率要求D.投资回收期等于计算期

78、某建设项目静态投资为10000万元，项目建设前期年限为1年，建设期为2年，第一年完成投资40%，第二年完成投资60%。在年平均价格上涨率为6%的情况下，该项目涨价预备费应为（）万元。A.666.3B.981.6C.1306.2D.1640.5

79、质量事故发生后，（）就所发生的质量事故进行周密的调查、研究掌握情况，并在此基础上写出调查报告，提交监理机构和建设单位。A.施工单位B.监理单位应要求施工单位C.监理员D.事故调查小组

80、某工程双代号网络计划中，工作N的持续时间为4天，相关节点的最早时间和最迟时间如下图所示，则工作N的自由时差是（）天。A.1B.2C.3D.4二、多选题

81、（2019年真题）下列可能导致工程质量缺陷的因素中属于施工管理不到位的是（）。A.超常低价中标B.内力分析有误C.图纸未经会审D.盲目套用图纸

82、某拟建项目，预计年生产能力为18000件，已建同类项目的建设投资额为10000万元，生产能力为8000件。若价格调整系数为1.2，为简化计算，取生产能力指数为0.8，则采用生产能力指数法估算，该拟建项目的建设投资额应为（）万元。A.21169B.22958C.23988D.25298

83、某工程双代号网络计划如下图所示，计算工期是（）天。A.17B.18C.19D.20

84、建设工程项目可行性研究报告中的重大技术（经济）方案至少应进行()个方案的比选。A.2B.3C.4D.5

85、水泥混凝土楼梯踏步面层宽度和高度，应符合设计要求，楼梯段相邻踏步高度差不大于()mm，每踏步两端宽度差不应大于()mm。A.5，5B.6，6C.8，8D.10，10

86、（2018年真题）某投资方案，建设投资3000万元，流动资金800万元。资本金1500万元，年平均净利润320万元，建设期贷款利息为360万元。该投资方案的资本金净利润率为（）。A.7.69%B.10.67%C.21.33%D.40.00%

87、层高2.10m、有围护结构的剧场舞台灯光控制室，其建筑面积的计算方法是()。A.不计算建筑面积B.按其围护结构的外围水平面积计算C.按其围护结构的外围水平面积的1/2计算D.按其围护结构的轴线尺寸计算

88、2010年已建成年产50万吨的某化肥厂，其投资额为10000万元，2015年拟建生产80万吨的化肥厂项目，建设期2年。自2010年至2015年每年平均造价指数递增8%，预计建设期2年贷款利率递增0.5%，估算拟建化肥厂的静态投资额为（）万元。（生产能力指数n＝0.8）A.23594B.21400C.20494D.24861

89、施工过程中，若出现质量缺陷，监理机构应及时（）。A.签发监理通知B.签发工程暂停令C.通知建设单位D.报告政府主管部门

90、在施工过程中，遇到有经验的承包人无法合理预见的地质条件变化，导致费用增加如工期延误时，监理人处理承包人索赔的正确做法是（）A.可批复增加的费用和延误的工期，不批复利润补偿B.可批复增加的费用，不批复延误的工期和利润补偿C.可批复增加的工期，不批复增加的费用和利润补偿D.可批复增加的费用、延误的工期和利润补偿

91、施工单位签署的工程质量保修书，应（）向建设单位提交A.在竣工前B.在竣工后C.与竣工验收报告同时D.在工程决算时

92、当个别检验批发现问题，难以确定能否验收时，应请具有资质的法定检测单位进行检测鉴定。当鉴定结果认为能够达到设计要求时，该检验批（）。A.重新进行验收B.可予以验收C.按技术处理方案和协商文件的要求予以验收D.不予验收

93、监理单位受业主的委托进行工程设计监理时，应落实项目监理班子中专门负责设计进度控制的人员，按合同要求对设计工作进度进行严格监控，下列工作中，属于监理单位的进度控制工作的是（）。A.审查设计单位编制的进度计划的合理性和可行性B.建立健全设计技术经济定额，并按定额要求考核设计单位C.认真实施设计进度计划，力争设计工作有节奏、有秩序、合理搭接地进行D.不断分析总结设计进度控制工作经验，逐步提高设计进度控制工作水平

94、下列关于我国土地使用权出让最高年限的表述不正确的是()。A.商业、旅游、娱乐用地40年B.文教、卫生、体育用地50年C.居住用地70年D.科技工业开发区用地90年

95、工程施工过程中发生质量事故造成8人死亡、50人重伤、6000万元直接经济损失，该事故等级属于()。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故

96、在建设工程监理规划指导下编制的施工进度控制工作细则，其主要内容不包括（）。A.进度控制工作流程B.进度控制人员的职责分工C.工程进度款的支付时间与方式D.进度控制的方法和具体措施

97、某工程单代号搭接网络计划如下图所示，其中关键工作有()＜br>A.工作A和工作B.工作C和工作DC.工作B和工作D.工作C和工作E

98、（2021年真题）招标投标过程中，出现招标工程量清单项目特征描述与设计图纸不符时，投标人的正确做法是（）。A.以设计图纸的要求为准进行报价并加备注B.根据设计单位确认的项目特征报价C.以招标工程量清单的项目特征描述和设计图纸分别报价D.以招标工程量清单的项目特征描述为准进行报价

99、监理单位受业主委托实施设计进度监控的工作内容是（）。A.建立健全设计技术经济定额B.编制切实可行的设计进度计划C.推行限额设计管理模式D.落实专门负责设计进度控制的人员

100、在工程质量控制方面，项目监理机构发现施工存在质量问题的，或施工单位采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程质量不合格的，应及时签发（）。A.工程暂停令B.监理通知单C.监理通知回复单D.监理协议单

参考答案与解析

1、答案：A、B本题解析：法官不得接受当事人及其委托律师的宴请。律师裘某约请主办法官童某吃饭，了解所代理案件的案情必然违反了相关规定。法官应当严格执行回避制度。法官开庭时发现一方的律师沈某是其过去的同事，没有主动回避违反了规定。

2、答案：D本题解析：考点:工程保修阶段的主要工作。由于保修工作千差万别，监理单位应根据具体项目的工作量决定保修期间的具体工作计划，并根据与建设单位的合同约定具体决定工作方式和资料留存。参见教材P185。

3、答案：D本题解析：本题考查的是资源优化。资源优化的目的：（1）资源有限，工期最短；（2）工期固定，资源均衡。

4、答案：D本题解析：2022/2021版教材P111本题考查的是设计进度控制分阶段目标。确定建设工程设计进度控制总目标时，其主要依据有：建设工程总进度目标对设计周期的要求；设计工期定额、类似工程项目的设计进度、工程项目的技术先进程度等。

5、答案：A本题解析：本题考查的是监理单位的进度监控。对于设计进度的监控应实施动态控制。在设计工作开始之前，首先应由监理工程师审查设计单位所编制的进度计划的合理性和可行性。在进度计划实施过程中，监理工程师应定期检查设计工作的实际完成情况，并与计划进度进行比较分析。一旦发现偏差，就应在分析原因的基础上提出纠偏措施，以加快设计工作进度。必要时，应对原进度计划进行调整或修订。

6、答案：B本题解析：《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2015)第9.2.7条规定，预制构件的尺寸偏差检查数量：同一类型的构件，不超过100件为一批，每批应检查构件数量的5%，且不应少于3件。

7、答案：D本题解析：本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算。工作D的最早开始时间为3天，最早完成时间为5天；最迟开始时间为6天，最迟完成时间为8天；紧后工作G的最早开始时间为6天；FFD=ESG－EFD=6-5=1（天），工作D的总时差=LFD-EFD=8-5=3（天）。

8、答案：A本题解析：2022教材P65本题考查的是项目可行性研究的内容。市场预测分析：1.产品（服务）市场分析；2.主要投入物市场预测：（1）主要投入物供应现状，（2）主要投入物供需平衡预测；3.市场竞争力分析；4.营销策略；5.主要投入物与产出物价格预测；6.市场风险分析。

9、答案：B本题解析：2022/2021版教材P165本题考查的是工程量偏差。2500＞2000×（1＋15%）＝2300P0＝200（元/立方米），P2＝215(元/立方米)；P2×（1－L）×（1-15%）=215×（1－6%）×（1－15%）＝171.78（元/立方米），P2×（1＋15%）=215×（1+15%）＝247.25（元/立方米）。P2×（1－L）×（1-15%）＜P0＜P2×（1＋15%）。故综合单价不予调整。

10、答案：B本题解析：2022/2021版教材P52本题考查的是《卓越绩效评价准则》评分系统。总体要求是条目要求中最重要的特征，是针对条目的核心主题做出回答时必须包括的要点。

11、答案：D本题解析：2022/2021版教材P185本题考查的是工程保修阶段的主要工作。施工单位对于质量缺陷的维修过程，监理单位应予监督，合格后应予以签认。

12、答案：D本题解析：排列图、直方图是质量控制的静态分析法，反映的是质量在某一段时间里的静止状态。然而产品都是在动态的生产过程中形成的，因此，在质量控制中单用静态分析法显然是不够的，还必须有动态分析法。只有动态分析法，才能随时了解生产过程中质量的变化情况，及时采取措施，使生产处于稳定状态，起到预防出现废品的作用。控制图就是典型的动态分析法。

13、答案：D本题解析：检测数量:在地质条件相近、桩型和施工条件相同时，不宜少于总桩数5%，且不应少于5根。

14、答案：C本题解析：由题意可得360/300=1.2，偏差为20%；300*(1+0.15)=345（元）。由于360大于345，该项目变更后的单价应调整为345元。所以该分项工程的结算款S=1.15*1000*360+(1200-1.15*1000)*345=431250(元)。

15、答案：C本题解析：本题考查重点是“工程监理单位的质量责任”。监理责任主要有违法责任和违约责任两个方面。如果工程监理单位故意弄虚作假，降低工程质量标准，造成质量事故的，要承担法律责任。若工程监理单位与承包单位串通，谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当与承包单位承担连带赔偿责任。如果监理单位在责任期内：不按照监理合同约定履行监理职责，给建设单位或其他单位造成损失的，属违约责任，应当向建设单位赔偿。因此，本题的正确答案为C。

16、答案：A本题解析：本题考核知识点为施工质量控制的依据。项目监理机构施工质量控制的依据，大体上有以下四类:（一）工程合同文件（二）工程勘察设计文件（三）有关质量管理方面的法律法规、部门规章与规范性文件（四）工程建设标准：1.工程项目施工质量验收标准；2.有关工程材料、半成品和构配件质量控制方面的专门技术法规性依据；3.控制施工作业活动质量的技术规程。

17、答案：B本题解析：考点:建筑工程质量验收时不符合要求的处理。建筑工程施工质量验收中，经返工或返修的检验批，应重新进行验收。参见教材P180。

18、答案：B本题解析：考核按造价形成划分的建筑安装工程费用项目组成。选项A属于环境保护费用；选项C属于安全施工费用；选项D属于临时设施费用。参见教材P17。

19、答案：A本题解析：本题考查的是索赔的主要类型。由法律引起的索赔，如果在基准日期（招标工程以投标截止日期前的28天、非招标工程以合同签订前28天）以后，由于业主国家或地方的人和法规、法令、政令或其他法律或规章发生了变更，导致了承包商成本增加。对承包商由此增加的开支，业主应予补偿。参见教材P181。

20、答案：C本题解析：2022教材P98本题考查的是初步设计和技术设计文件的深度要求。初步设计的深度应满足下列基本要求：主要设备和材料明细表，要满足订货要求。

21、答案：A本题解析：质量事故技术处理方案一般由施工单位提出，经原设计单位同意签认，并报建设单位批准。

22、答案：C本题解析：过程方法指的是将活动和相关资源作为一个连贯的系统相关联的过程进行管理，可以更高效地得到预期的结果。

23、答案：B本题解析：考点:进度计划的调整方法。当某项工作实际进度拖延的时间超过其总时差而需要对进度计划进行调整时，除需考虑总工期的限制条件外，还应考虑网络计划中后续工作的限制条件，特别是对总进度计划的控制更应注意这一点。参见教材P108。

24、答案：C本题解析：本题考核的是双代号网络计划中关键线路的确定。从起点节点到终点节点的通路，通路上各项工作的持续时间总和最大的就是关键线路。本题中的关键线路为①→②→④→⑤→⑥。

25、答案：B本题解析：2022/2021版教材P144本题考查的是物资供应进度控制的工作内容。监理工程师协助业主进行物资供应决策的主要工作有：（1）根据设计图纸和进度计划确定物资供应要求；（2）提出物资供应分包方式及分包合同清单，并获得业主认可；（3）与业主协商提出对物资供应单位的要求以及在财务方面应负的责任。

26、答案：B本题解析：2022/2021版教材P79本题考查的是可行性研究阶段投资估算方法。指标估算法是指依据投资估算指标，对各单位工程或单项工程费用进行估算，进而估算建设项目总投资的方法。

27、答案：C本题解析：工程项目建成后不可能像一般工业产品那样依靠终检来判断产品质量，或将产品拆卸、解体来检查其内在的质量，或对不合格零部件可以更换。而工程项目的终检（竣工验收）无法进行工程内在质量的检验，发现隐蔽的质量缺陷。因此，工程项目的终检存在一定的局限性。这就要求工程质量控制应以预防为主，防患于未然。

28、答案：A、B、C、D本题解析：根据《纽约公约》第5条第1款的规定，凡外国仲裁裁决有下列情形之一时，被请求承认与执行的国家的主管机关可依被执行人的申请，拒绝承认与执行：(1)签订仲裁协议的当事人，根据对他们适用的法律，当时是处于某种无行为能力的情况下；或者根据仲裁协议所选定的准据法，或在未选定准据法时依据裁决地法，该仲裁协议无效；(2)被执行人未接到关于指派仲裁员或关于仲裁程序的适当通知，或者由于其他情况未能在案件中进行申辩；(3)裁决所处理的事项不是当事人交付仲裁的事项，或者不包括在仲裁协议规定之内，或者超出了仲裁协议的范围；(4)仲裁庭的组成或仲裁程序与当事人之间的协议不符，或者当事人之间没有这种协议时，与仲裁地所在国法律不符；(5)裁决尚未发生法律效力，或者裁决已经由作出裁决的国家或根据其法律作出裁决的国家的主管机关撤销或停止执行。

29、答案：C本题解析：2022教材P59本题考查的是工程质量统计及抽样检验的基本原理和方法。实践中只要是受许多起微小作用的因素影响的质量数据，都可认为是近似服从正态分布的，如构件的几何尺寸、混凝土强度等。

30、答案：D本题解析：暂无解析

31、答案：A本题解析：工程设备验收前，设备安装单位应提交设备验收方案，包括验收方法、质量标准、验收的依据，经专业监理工程师审查同意后实施。

32、答案：C本题解析：2021/2020教材P124-125确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系主要应考虑以下几点:(1)同一时期施工的项目不宜过多，以避免人力、物力过于分散。(2)尽量做到均衡施工，以使劳动力、施工机械和主要材料的供应在整个工期范围内达到均衡。(3)尽量提前建设可供工程施工使用的永久性工程，以节省临时工程费用。

33、答案：C本题解析：本题考核的是投标报价的审核内容。暂列金额应按照招标工程量清单中列出的金额填写，不得变动。故选项A正确。专业工程暂估价必须按照招标工程量清单中列出的金额填写。故选项B正确。计日工应按照招标工程量清单列出的项目和估算的数量，自主确定综合单价并计算计日工金额。故选项C错误。招标文件中要求投标人承担的风险内容和范围，投标人应将其考虑到综合单价中。故选项D正确。

34、答案：C本题解析：本题考查的是按造价形成划分的建筑安装工程费用项目组成。按造价形成划分的建筑安装工程费由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金构成。

35、答案：D本题解析：本题考查重点是“国外项目咨询机构在建设工程投资控制中的主要任务”。工料测量师行受雇于业主，根据工程规模的大小、难易程度，按总投资0.5％～3％收费，同时对项目投资控制负有重大责任。如果项目建设成本最后在缺乏充足正当理由情况下超支较多，业主付不起，则将要求工料测量师行对建设成本超支额及应付银行贷款利息进行赔偿。所以工料测量师行在接受项目投资控制委托，特别是接受工期较长、难度较大的项目投资控制委托时，都要买专业保险，以防估价失误时因对业主进行赔偿而破产。由于工料测量师在工程建设中的主要任务就是对项目投资进行全面系统的控制，因而他们被誉为“工程建设的经济专家”和“工程建设中管理财务的经理”。因此，本题的正确答案为D。

36、答案：B本题解析：按照2017年修订的《建设工程质量保证金管理办法》的相关规定，发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。

37、答案：A本题解析：材料单价=（原价+运杂费）×（1+运输损耗率）×（1+采购保险费率）=（300+60）×（1+0.5%）×（1+2%）=369.04元/吨。

38、答案：B本题解析：教材P165。投资绩效指数=已完工作预算投资/已完工作实际投资=480/510=0.94。

39、答案：C本题解析：本题考查的是工期优化。当网络计划的计算工期大于要求工期时，可通过压缩关键工作的持续时间来达到优化目标。根据关键工作的定义，总时差最小的工作为关键工作。

40、答案：B本题解析：2022/2021版教材P167本题考查的是物价变化。土方工程需调整的价款=1000×（0.2+0.8×0.5×1.2+0.8×0.5×1.1-1）=120（万元）。

41、答案：B本题解析：2022/2021版教材P12本题考查的是施工单位的计划系统。单位工程施工进度计划是在既定施工方案的基础上，根据规定的工期和各种资源供应条件，遵循各施工过程的合理施工顺序，对单位工程中的各施工过程做出时间和空间上的安排，并以此为依据，确定施工作业所必需的劳动力、施工机具和材料供应计划。

42、答案：C本题解析：2022/2021版教材P1本题考查的是建设工程质量特性。民用建筑主体结构耐用年限分为四级（15～30年，30～50年，50～100年，100年以上）。

43、答案：A本题解析：2022/2021版教材P114本题考查的是监理单位的进度监控。对于设计进度的监控应实施动态控制。在设计工作开始之前，首先应由监理工程师审查设计单位所编制的进度计划的合理性和可行性。

44、答案：D本题解析：2022/2021版教材P63本题考查的是工程质量统计及抽样检验的基本原理和方法。从题干可以看出，C1＜d1≤C2，需要二次抽样。d1+d2＞C2，因此经第二次抽样检验可判定为不合格。

45、答案：B本题解析：⒈混凝土强度结构或构件混凝土抗压强度的检测，可采用回弹法、超声回弹综合法、钻芯法或后装拔出法等方法。⑴回弹法回弹法适于检测一般建筑构件、桥梁及各种混凝土构件的强度。⑵超声回弹综合法超声回弹综合法根据实测声速值和回弹值综合推定混凝土强度的方法，是目前我国使用较广的一种结构中混凝土强度非破损检验方法。具有精度高、适用范围广等优点。⑶钻芯法钻芯法可用于确定检测批或单个构件的混凝土抗压强度推定值、劈裂抗拉强度推定值以及混凝土构件的抗折强度推定值。是一种半破损检测方法。

46、答案：C本题解析：2022/2021版教材P101本题考查的是前锋线比较法。工作F是关键工作，拖延2周，影响总工期2周。

47、答案：A本题解析：考点:项目质量控制系统的建立和实施。对已进场经检验不合格的工程材料、构配件、设备，应要求施工单位限期将其撤出施工现场。参见教材P44。

48、答案：B本题解析：2022/2021版教材P122本题考查的是巡视与旁站。项目监理机构应根据工程特点和施工单位报送的施工组织设计，将影响工程主体结构安全的、完工后无法检测其质量的或返工会造成较大损失的部位及其施工过程作为旁站的关键部位、关键工序，安排监理人员进行旁站，并应及时记录旁站情况。

49、答案：B本题解析：静态投资包括工程费用、工程建设其他费用、基本预备费。即静态投资=3000+4000+600+200=7800万元。

50、答案：B本题解析：乙银行年实际利率=（1+7.5%/4）^4-1=7.7%，小于甲银行年利率7.8%。

51、答案：A本题解析：2022/2021版教材P113本题考查的是影响设计进度的因素。影响设计进度的因素主要有：（1）建设意图及要求改变的影响；（2）设计审查时间的影响；（3）设计各专业之间协调配合的影响；（4）工程变更的影响；（5）材料代用、设备选用失误的影响。

52、答案：C本题解析：业主影响工程进度的因素：如业主使用要求改变而进行设计变更；应提供的施工场地条件不能及时提供或所提供的不能满足工程正常需要；不能及时向施工承包单位或材料供应商付款等。

53、答案：B本题解析：教材页码P42-46工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写工程质量评估报告，并应经总监理工程师和工程监理单位技术负责人审核签字后报建设单位。

54、答案：C本题解析：2022/2021版教材P73本题考查的是工程质量统计分析方法。孤岛型，是原材料发生变化，或者临时他人顶班作业造成的。A是组数或组距不当，B是上下限太严，D是数据收集不正常，少数据。

55、答案：C本题解析：因为工程质量事故具有可变性，所以，在分析、处理工程质量问题时，一定要注意质量问题的可变性，应及时采取可靠的措施，防止其进一步恶化而发生质量事故；或加强观测与试验，取得数据，预测未来发展的趋势。

56、答案：A本题解析：考点:设备制造的质量控制内容。总监理工程师应组织专业监理工程师参加设备的调整试车和整机性能检测，记录数据，验证设备是否达到合同规定的技术质量要求。参见教材P202。

57、答案：B本题解析：实际利率=（1+r/m）＜sup>m＜/sup>-1。甲银行实利率=(1+11%/4)＜sup>4＜/sup>-1=11.46%；乙银行实利率=(1+12%/2)＜sup>4＜/sup>-1=12.36%。所以选择甲银行贷款。

58、答案：C本题解析：2022/2021版教材P57键工作的总时差=要求工期-计划工期=13-11=2个月。

59、答案：B本题解析：暂无解析

60、答案：A本题解析：㈠改变某些工作间的逻辑关系当工程项目实施中产生的进度偏差影响到总工期，且有关工作的逻辑关系允许改变时，可以改变关键线路和超过计划工期的非关键线路上的有关工作之间的逻辑关系，达到缩短工期的目的。例如，将顺序进行的工作改为平行作业、搭接作业以及组织分段流水作业等，都可以有效地缩短工期。

61、答案：A本题解析：2022/2021版教材P62本题考查的是线路、关键线路和关键工作。如果某项工作的开始节点和完成节点均为关键节点，总时差和自由时差必然相等。

62、答案：B本题解析：本题考查重点是“投资控制的措施”。项目监理机构在施工阶段投资控制的具体措施如下：(1)组织措施：①在项目监理机构中落实从投资控制角度进行施工跟踪的人员、任务分工和职能分工；②编制本阶段投资控制工作计划和详细的工作流程图。(2)经济措施：①编制资金使用计划，确定、分解投资控制目标。对工程项目造价目标进行风险分析，并制定防范性对策；②进行工程计量，③复核工程付款账单，签发付款证书；④在施工过程中进行投资跟踪控制，定期进行投资实际支出值与计划目标值的比较；发现偏差，分析产生偏差的原因，采取纠偏措施，⑤协商确定工程变更的价款。审核竣工结算，⑥对工程施工过程中的投资支出做好分析与预测，经常或定期向建设单位提交项目投资控制及其存在问题的报告。(3)技术措施：①对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更；②继续寻找通过设计挖潜节约投资的可能性；③审核承包人编制的施工组织设计，对王要施工方案进行技术经济分析。(4)合同措施：①做好工程施工记录，保存各种文件图纸，特别是注有实际工变更情况的阿纸，注意积累素材，为正确处理可能发生的索赔提供依据。参与处理索赔事宜；②参与合同修改、补充工作，着重考虑它对投资控制的影响。因此，本题的正确答案为B。

63、答案：D本题解析：本题考核的是施工偏差分析。已完成工作实际投资=已完成工作量×实际单价=3000×26=78000元，已完工作预算投资=已完成工作量×预算单价=3000×25=75000元，计划工作预算投资=计划工作量×预算单价=2800×25=70000元；投资偏差=已完工作预算投资-已完工作实际投资=75000-78000=-3000元，袁示项目运行超出预算投资。投资绩效指数=已完工作预投资／已完工作实际投资=75000／78000=0．96＜1，表示超支，即实际投资高于预算投资；进度绩效指数=已完工作预算投资／计划工作预算投资=75000／70000=2.07>1，表示进度提前，即实际进度比计划进度快。

64、答案：D本题解析：监理工程师在审批工程延期时应遵循下列原则：①合同条件。导致工期拖延的原因确实属于承包单位自身以外的原因，否则不能批准为工程延期。这是监理工程师审批工程延期的一条根本原则。②影响工期，即延期事件的工程部位，无论其是否处在施工进度计划的关键线路上，只有当所延长的时间超过其相应的总时差而影响到工期时，才能批准工程延期。如果延期事件发生在非关键线路上，且延长的时间并未超过总时差时，即使符合批准为工程延期的合同条件，也不能批准工程延期。③实际情况。即批准的工程延期必须符合实际情况。

65、答案：C本题解析：考点:ISO质量管理体系的质量管理原则及特征。组织应综合考虑利益、成本和风险，通过质量管理体系持续有效运行和动态管理使其最佳化，体现了质量管理体系的动态性特征。参见教材P25。

66、答案：B本题解析：暂无解析

67、答案：C本题解析：建设工程发生质量事故，有关单位应当在24小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门]报告。

68、答案：B本题解析：“筛选”是能较快发现问题的一种方法。建筑工程虽面积和高度不同，但其各分部分项工程的单位建筑面积指标变化却不大。将这样的分部分项工程加以汇集、优选，找出其单位建筑面积工程量、单价、用工的基本数值，归纳为工程量、价格、用工3个单方基本指标，并注明基本指标的适用范围。这些基本指标用来筛选各分部分项工程，对不符合条件的应进行详细审查，若审查对象的预算标准与基本指标的标准不符，就应对其进行调整。B以外的其他选项，虽不符合题意，但可考性依旧。

69、答案：D本题解析：D项，抹灰一般由底层、中层和面层组成。底层是抹灰与基层的结合层，一般只抹一遍即可完成。A项，底层的主要作用是与基体粘结，兼初步找平。BC两项，其材料应与基体的强度及温度变形能力、环境相适应，如：砖墙基体，室内宜采用石灰砂浆或水泥石灰砂浆；混凝土或加气混凝土基体，表面宜用水泥砂浆或混合砂浆打底，打底前先刷界面剂。

70、答案：C本题解析：2022/2021版教材P144本题考查的是物资供应进度控制的工作内容。选项A，应该是提出物质供应分包方式及分包合同清单，并获得业主认可；选项B，应该是审核物资供应计划；选项D，应该是协助办理物资运输及进出口许可证等有关事宜。

71、答案：D本题解析：A选项错误，《关于办理刑事案件收集提取和审查判断电子数据若干问题的规定》第一条规定“...以数字化形式记载的证人证言、被害人陈述以及犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解等证据，不属于电子数据”；B选项错误，《关于办理刑事案件收集提取和审查判断电子数据若干问题的规定》第二十七条规定“电子数据的收集、提取程序有下列瑕疵，经补正或者作出合理解释的，可以采用；不能补正或者作出合理解释的，不得作为定案的根据：（一）未以封存状态移送的；（二）笔录或者清单上没有侦查人员、电子数据持有人（提供人）、见证人签名或者盖章的；（三）对电子数据的名称、类别、格式等注明不清的；（四）有其他瑕疵的。”因此，如果经补正或作出合理解释，依然可以作为定案根据；C选项错误，《关于办理刑事案件收集提取和审查判断电子数据若干问题的规定》第二十八条规定“电子数据具有下列情形之一的，不得作为定案的根据：（一）电子数据系篡改、伪造或者无法确定真伪的；（二）电子数据有增加、删除、修改等情形，影响电子数据真实性的；（三）其他无法保证电子数据真实性的情形。”因此此情况无法作为定案根据；D选项正确，《关于办理刑事案件收集提取和审查判断电子数据若干问题的规定》第十四条规定“收集、提取电子数据，应当制作笔录，记录案由、对象、内容、收集、提取电子数据的时间、地点、方法、过程，并附电子数据清单，注明类别、文件格式、完整性校验值等，由侦查人员、电子数据持有人（提供人）签名或者盖章；电子数据持有人（提供人）无法签名或者拒绝签名的，应当在笔录中注明，由见证人签名或者盖章。有条件的，应当对相关活动进行录像。”

72、答案：B本题解析：教材页码P120-125分项工程单位估价表是预算定额法编制施工图预算的重要依据，分项工程单位估价表中的单价包含完成相应分项工程所需的人工费、材料费和施工机具使用费。

73、答案：D本题解析：本题考查的是资源优化。“工期固定、资源均衡”是指在工期不变的条件下，使资源需用量尽可能均衡。参见教材P76。

74、答案：B本题解析：根据国家现行对工程质量事故的分类，通常采用按造成损失的严重程度进行分类：①一般质量事故的条件是（凡具备下列条件之一者为一般质量事故):直接经济损失在5千元（含5千元）以上，不满5万元；影响使用功能和工程的结构安全，造成质量永久缺陷的；②严重质量事故的条件是（凡具备下列条件之一者为严重质量事故）：直接经济损失在5万元（含5万元）以上，不满10万元；严重影响使用功能或工程结构安全，存在有重大质量隐患；事故性质恶劣或造成2人以下重伤；③重大质量事故的条件是（凡具备下列条件之一者为一般质量事故）：直接经济损失在10万元以上;工程倒塌或报废；造成人员死亡或重伤3人以上。@jin

75、答案：B本题解析：本题考核的是本利和的计算。本题的计算过程为：F=P(1+I)N=10×(1+4.79％)5=13.475万元。

76、答案：D本题解析：监理工程师在事故调查组展开工作后，应积极协助，客观地提供相应证据，若监理方无责任，监理工程师可应邀参加调查组，参与事故调查；若监理方有责任，则应予以回避，但应配合调查组工作。

77、答案：A本题解析：本题考查的是方案经济评价主要指标的计算。对常规投资项目，内部收益率就是净现值为零时的收益率。参见教材P50。

78、答案：C本题解析：本题考查的是预备费。10000×40%×［（1+6%）1.5-1］+10000×60%×［（1+6%）2.5-1］=1306.2（万元）。

79、答案：A本题解析：考点:工程质量事故处理。质量事故发生后，施工单位有责任就所发生的质量事故进行周密的调查、研究，掌握情况，并在此基础上写出调查报告，提交项目监理机构和建设单位。参见教材P191。

80、答案：C本题解析：2022/2021版教材P50本题考查的是节点法。工作N的自由时差FFM=9-4-2=3天。

81、答案：C本题解析：2022/2021版教材P187本题考查的是工程质量缺陷的成因。施工与管理不到位：不按图施工或未经设计单位同意擅自修改设计。施工组织管理紊乱，不熟悉图纸，盲目施工；施工方案考虑不周，施工顺序颠倒；图纸未经会审，仓促施工；技术交底不清，违章作业；疏于检查、验收等。

82、答案：B本题解析：拟建项目建设投资额＝10000×（18000/8000）0.8×1.2＝22958（万元）。

83、答案：C本题解析：考核标号法。根据标号法，关键线路有：①→