建设工程合同设计变更协议

建设工程合同设计变更协议甲方（发包人）：[甲方全称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[甲方注册地址]通讯地址：[甲方通讯地址]联系电话：[甲方联系电话]乙方（承包人）：[乙方全称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[乙方注册地址]通讯地址：[乙方通讯地址]联系电话：[乙方联系电话]设计单位（可选）：[设计单位全称]法定代表人：[设计单位法定代表人姓名]注册地址：[设计单位注册地址]鉴于甲方与乙方于[原合同签订日期]签订了编号为[原合同编号]的《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），该合同项下建设的工程名称为[工程名称]，工程地点位于[工程地点]，范围及内容为[工程范围及内容概述]。鉴于在原合同履行过程中，因[变更原因概述，如：业主需求调整、现场条件变化、解决施工问题、优化设计、技术更新、规范更新、政府要求等]，需对原工程设计进行修改、补充、增加或删减。经甲乙双方（以及设计单位，如适用）友好协商，达成如下设计变更协议：第一条引用文件本协议的订立与履行，依据下列文件：1.《中华人民共和国民法典》2.《中华人民共和国建筑法》3.《建设工程质量管理条例》4.《建设工程工程量清单计价规范》5.原合同编号为[原合同编号]的《建设工程施工合同》6.原工程设计文件：[列出原主要设计文件名称及编号，如：施工图设计说明第X章、图纸编号Y-Z等]7.[其他相关规范、标准、政府文件或文件名称]第二条变更内容根据上述变更原因，并对原工程设计进行如下变更（详细变更内容见本协议附件一《设计变更图纸及说明》及附件二《设计变更文字说明》）：1.[变更项目一描述：明确变更部位、内容、性质（修改/增加/删减）]2.[变更项目二描述：明确变更部位、内容、性质]3.[变更项目三描述：明确变更部位、内容、性质]4.[……]（注：变更内容应以附件形式详细列明，包括但不限于修改后的图纸编号、图示内容、文字说明、涉及材料规格型号变化、施工工艺变化等。）第三条变更确认本协议项下所列设计变更已由[甲方/乙方/甲方和乙方共同及设计单位]审核确认。变更相关的审批记录或签字确认附后作为本协议附件三。第四条工期调整因本协议项下设计变更的实施，预计导致工程工期顺延[具体天数]天。承包人应相应调整施工进度计划，并报监理单位（如有）和甲方审核。新的预计竣工日期为[新的预计竣工日期]。第五条费用调整1.承包人应根据本协议第二条约定的变更内容，并按照原合同约定的计价原则和方法，编制《设计变更费用计算书》（详见附件四）。2.《设计变更费用计算书》经甲方审核确认后，作为原合同价款的调整部分。3.本次设计变更增加的费用共计人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]），减少的费用共计人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]）。费用增加净额为人民币[具体净增金额]元（大写：[大写净增金额]）。4.上述增加费用中，涉及税金按国家现行相关税法规定计算。甲方应在收到承包人提交的经确认的《设计变更费用计算书》及相应支持性资料后[具体天数]天内，向承包人支付该部分费用的[具体比例]%，即人民币[具体支付金额]元（大写：[大写支付金额]）；剩余[具体比例]%，即人民币[具体剩余金额]元（大写：[大写剩余金额]），将在承包人完成本次变更相关工程并经甲方（或监理单位）验收合格后[具体天数]天内支付。5.费用承担：本次变更引起的费用增加净额由[甲方/乙方/双方按X:Y比例]承担。第六条双方权利与义务1.承包人：a.应按照本协议第二条约定的设计变更内容，在收到甲方（或监理单位）的变更指令后[合理时间]内，组织技术人员进行深化设计（如需），并确保变更施工质量符合设计及规范要求。b.有权根据变更内容的变化，合理调整相关资源配置，并就由此产生的工期和费用变化与甲方协商。c.应妥善保管本次变更的相关资料。2.甲方：a.有权对承包人提交的变更实施方案、深化图纸等进行审查，并就变更费用进行审核。b.应及时提供变更施工所需的条件（如场地、资料等），并协调解决变更实施过程中出现的问题。c.应按本协议第五条约定的时间和金额向承包人支付设计变更费用。3.设计单位（如适用）：a.应根据甲方或乙方的要求，负责编制本次设计变更的图纸及说明，并保证其准确性。b.应配合承包人进行变更方案的技术交底，并解答相关技术问题。第七条争议解决因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，应按照原合同第五条约定的争议解决方式处理，即：[选择一项：向[具体仲裁委员会名称]申请仲裁；或向[具体法院名称，如：甲方所在地/乙方所在地/工程所在地]人民法院提起诉讼]。第八条生效条件本协议自甲乙双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。本协议的生效不依赖于原合同的履行状态。第九条协议份数与效力本协议一式[份数]份，甲方执[份数]份，乙方执[份数]份，[设计单位，如适用]执[份数]份，具有同等法律效力。本协议与原合同具有同等法律效力，其中对本协议相关内容的约定，取代原合同中的相应约定。第十条附件本协议附件是本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。附件包括：1.附件一：《设计变更图纸及说明》2.附件二：《设计变更文字说明》3.附件三：《变更审批记录或签字确认》4.附件四：《设计变更费用计算书》第十一条其他本协议未尽事宜，可由双方另行协商签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。（以下无正文）