万级净化车间合同

万级净化车间合同甲方（发包方）与乙方（承包方）依据《中华人民共和国民法典》《建设工程质量管理条例》等法律法规，就甲方万级净化车间工程的设计、施工、安装及调试事宜协商一致，签订本合同，共同遵守。一、工程概况1.1工程地点：甲方指定场地1.2工程内容：万级净化车间平面布局设计、净化系统（空气处理机组、送回风管道、高效过滤器、洁净灯具等）安装、围护结构（地面、墙面、吊顶）施工、电气系统（照明、动力）安装、给排水系统（若有）安装、洁净度检测及系统调试等全部工作。1.3净化等级标准：符合GB50073-2013《洁净厂房设计规范》及ISO14644-1万级要求，具体指标：-空气洁净度：≥0.5μm粒子数≤352000个/m³，≥5μm粒子数≤2930个/m³；-温度：22±2℃（可调整范围±3℃）；-相对湿度：45%±5%（可调整范围30%-60%）；-相邻区域压差：洁净区与非洁净区≥5Pa，洁净区内不同功能区≥3Pa；-换气次数：≥25次/h；-噪声：≤65dB(A)；-照度：≥300Lux。二、工期2.1开工日期：甲方提供施工条件并发出书面开工通知之日起。2.2竣工日期：开工后[X]日历天内完成全部工程并通过最终验收。2.3工期顺延：甲方原因（场地未交付、设计变更、付款逾期）或不可抗力（地震、台风、政府停工）导致延误的，乙方书面通知后工期顺延；乙方原因延误的，每逾期1日支付合同总价0.1%违约金，逾期超15日甲方有权解除合同并索赔。三、合同价款及支付3.1总价款：人民币[X]元（含设计、材料、施工、调试、检测、培训、税费等）。3.2支付方式：-预付款：合同签订7日内付30%；-进度款：围护结构完成+主要设备到场安装后付30%；-调试款：提交第三方万级检测合格报告后付20%；-验收款：最终验收合格7日内付15%；-质保金：5%于验收合格1年后无息支付。3.3支付方式：银行转账，乙方提供增值税发票。四、双方责任4.1甲方责任：-开工前7日提供具备水、电、道路的场地；-5日内确认乙方设计方案；-按时付款；-协调场地周边关系，参与各阶段验收。4.2乙方责任：-设计方案经甲方确认后实施，符合万级标准；-采购合格材料设备（提供证明，品牌经甲方审核）；-按规范施工，承担施工安全责任；-完成调试后委托第三方检测并出具合格报告；-提供操作手册，培训甲方人员；-保护甲方场地设施，损坏则修复或赔偿。五、工程验收5.1分阶段验收：-隐蔽工程：乙方提前24小时通知，甲方24小时内验收，合格后方可继续；-设备安装：甲方3日内验收；-系统调试：甲方初步验收确认运行正常。5.2最终验收：-乙方提交第三方检测报告后，甲方7日内组织验收；-验收指标符合1.3条，合格则签署证明；不合格乙方10日内整改，费用自担；整改仍不合格，甲方解除合同并索赔。六、质量保修6.1保修期：验收合格后1年。6.2保修范围：施工或材料设备质量问题免费维修；人为或不可抗力损坏，乙方提供付费维修。6.3响应：甲方通知后24小时到场，48小时解决；逾期甲方可委托第三方，费用从质保金扣除，不足部分乙方补足。七、违约责任7.1甲方逾期付款：每逾期1日付逾期款0.05%违约金，超30日乙方可暂停施工并索赔。7.2乙方材料设备不合格：立即更换，费用自担，工期不顺延；导致质量问题，承担返工费及损失。7.3未达万级标准：无偿整改至合格；仍不合格，甲方解除合同，乙方退还已付款并支付总价20%违约金。八、不可抗力因地震、台风、政府停工等不可抗力导致合同无法履行，双方协商解决，互不担责；遭受方及时通知并提供证明，工期顺延。九、争议解决协商不成，向工程所在地法院提起诉讼。十、附则10.1合同自双方签字盖章生效。10.2一式两份，双方各执一份，具有同等效力。10.3未尽事宜，补