建设工程合同续签合同定制文本_第1页
建设工程合同续签合同定制文本_第2页
建设工程合同续签合同定制文本_第3页
建设工程合同续签合同定制文本_第4页
建设工程合同续签合同定制文本_第5页
已阅读5页,还剩1页未读 继续免费阅读

付费下载

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

建设工程合同续签合同定制文本甲方(发包人):[甲方全称]法定代表人:[甲方法定代表人姓名]注册地址:[甲方注册地址]通讯地址:[甲方通讯地址]联系电话:[甲方联系电话]统一社会信用代码:[甲方统一社会信用代码]乙方(承包人):[乙方全称]法定代表人:[乙方法定代表人姓名]注册地址:[乙方注册地址]通讯地址:[乙方通讯地址]联系电话:[乙方联系电话]统一社会信用代码:[乙方统一社会信用代码]根据甲乙双方于[原合同签订日期]签订的《建设工程施工合同》(合同编号:[原合同编号])(以下简称“原合同”),鉴于原合同项下位于[原工程地点]的[原工程名称]工程(以下简称“原工程”)已部分完成,甲方希望继续委托乙方完成剩余工程/或增加新的工程内容,乙方愿意继续承建,经双方友好协商,依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规,达成如下续签协议:第一条续签工程范围及内容1.1本合同续签工程范围包括原合同约定的[原合同工程范围描述]中尚未完成的工程部分,具体包括但不限于:[详细列明续签工程的具体项目、部位、工作内容等]。1.2如双方在本合同有效期内另行协商一致,增加新的工程内容,新增工程的范围、内容、技术标准、工期及价款等,由双方另行签订补充协议确认。补充协议与本合同具有同等法律效力。第二条合同价款2.1原合同约定的工程款支付方式、价格体系在本合同续签期间继续有效,适用于本合同第一条所述的续签工程范围。2.2续签工程部分根据原合同[选择:约定单价/总价包干]方式进行计价。如采用约定单价,按原合同附件[引用原合同附件名称]约定的单价执行;如采用总价包干,总价为人民币[金额大写]元整(¥[金额小写]元),该价格包含完成续签工程所需的人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润及税金等所有费用。2.3原合同中关于工程变更、价格调整的条款在本合同续签期间继续适用。第三条工期3.1续签工程的开工日期为[日期],竣工日期为[日期]。总工期为[天数]天,自开工日期起计算。3.2原合同中关于工期延误、工期提前的条款及责任承担在本合同续签期间继续适用。3.3因甲方原因或发生不可抗力等非乙方原因导致的工期延误,工期相应顺延,乙方有权要求甲方支付相应的窝工损失(如有约定)。第四条质量标准与验收4.1续签工程的质量标准应符合原合同约定的[质量标准等级,如:合格/优良]标准,并满足国家及地方现行的相关施工规范、验收标准。4.2原合同中关于质量保证、材料检验、隐蔽工程验收、竣工验收的程序、标准及责任承担在本合同续签期间继续适用。4.3乙方应确保续签工程的质量符合约定标准,并积极配合甲方及监理单位(如有)的检查和验收工作。竣工验收按照原合同约定的程序进行,乙方应提交完整的竣工资料。第五条安全文明施工与环境保护5.1乙方应严格遵守国家及地方有关安全生产、文明施工和环境保护的法律法规及标准,制定并实施安全文明施工措施计划。5.2乙方应对其施工人员进行安全教育和培训,确保施工安全。因乙方原因造成的安全事故,由乙方承担全部责任及由此产生的一切费用。5.3乙方应采取有效措施保护施工现场及周边环境,防止污染和破坏。因乙方原因造成的环境问题,由乙方承担全部责任及由此产生的一切费用。5.4原合同中关于安全文明施工管理、责任承担及费用承担的条款在本合同续签期间继续适用。第六条材料设备供应6.1原合同中关于材料设备供应的约定(包括甲供材和乙供材)在本合同续签期间继续适用。6.2乙方供应的材料设备应保证质量符合设计要求和国家标准,并提供产品合格证明文件。甲供材的到货、验收、保管等责任按原合同约定执行。第七条工程款支付7.1原合同中关于工程预付款、进度款支付的条件、比例、时间及手续在本合同续签期间继续适用。续签工程的进度款支付节点以续签工程的实际完成量为依据。7.2乙方应在每次收到工程款后[天数]日内,向甲方提供等额发票。甲方应在收到发票并审核无误后[天数]日内支付工程款。7.3原合同中关于竣工结算、支付尾款的条款及流程在本合同续签期间继续适用。第八条双方责任8.1甲方责任:(1)按照原合同约定,提供续签工程所需的施工条件(包括但不限于场地、水电接入等),并确保其具备施工条件。(2)按照本合同第六条约定供应甲供材,并承担相关费用。(3)及时审核乙方提交的工程量报告、进度款支付申请及竣工结算报告,并在约定时间内支付工程款。(4)组织或委托监理单位对续签工程进行监督、检查和验收。(5)负责办理续签工程相关的政府审批、备案等手续(如本合同约定由甲方办理)。(6)原合同中约定的其他甲方责任。8.2乙方责任:(1)按照原合同及本合同约定的工程范围、质量标准、工期要求,精心组织施工,确保工程质量和施工安全。(2)自行负责施工所需的人员、材料、设备、机具及措施费用,并确保其具备相应的资质和能力。(3)严格按照安全文明施工和环境保护的要求进行施工,承担因自身原因造成的安全、环保事故的全部责任。(4)积极配合甲方的检查、监督和验收工作,按要求提供相关资料。(5)负责办理续签工程相关的施工许可、临时设施报建等手续(如本合同约定由乙方办理)。(6)按照本合同第七条约定,及时开具发票并提交结算资料。(7)原合同中约定的其他乙方责任。第九条保修9.1续签工程竣工验收合格后,乙方应按照原合同约定的保修范围、保修期限承担保修责任。9.2保修期内,乙方在接到甲方保修通知后,应在[天数]日内派人维修,直至修复完毕。如乙方拖延或拒绝维修,甲方有权委托第三方维修,费用由乙方承担。第十条违约责任10.1甲方违约责任:(1)未按本合同第七条约定支付工程款,每逾期一日,应向乙方支付逾期付款部分[比例]%的违约金,但累计违约金不超过合同总价款的[比例]%。逾期超过[天数]日,乙方有权暂停施工或解除合同,并要求甲方赔偿损失。(2)未按本合同第六条约定提供施工条件或甲供材,导致工期延误,每逾期一日,应向乙方支付合同总价款[比例]%的违约金,但累计违约金不超过合同总价款的[比例]%。乙方因此遭受的其他损失由甲方承担。(3)原合同中约定的其他甲方违约责任。10.2乙方违约责任:(1)未按本合同第二条约定履行支付义务,应承担相应的违约责任。(2)工程质量不符合约定标准,乙方应负责无偿返工、修理,直至符合要求。因此造成的工期延误由乙方承担,并赔偿甲方因此遭受的直接损失。(3)未按本合同第三条约定工期竣工,除不可抗力因素外,每逾期一日,应向甲方支付合同总价款[比例]%的违约金,但累计违约金不超过合同总价款的[比例]%。逾期超过[天数]日,甲方有权解除合同,乙方应赔偿甲方因此遭受的损失。(4)发生重大质量安全事故或严重违反安全文明施工、环境保护规定,乙方应承担全部责任,并赔偿甲方因此遭受的一切损失。甲方有权立即解除合同,并追究乙方的违约责任。(5)原合同中约定的其他乙方违约责任。第十一条不可抗力11.1不可抗力是指合同双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件,包括但不限于地震、洪水、战争、动乱等。11.2任何一方因不可抗力导致无法履行或无法完全履行合同义务时,应在不可抗力事件发生后[天数]日内书面通知对方,并提供相关证明文件。双方应根据不可抗力的影响,协商决定延期履行、部分履行或解除合同。因不可抗力造成的损失,各自承担。第十二条争议解决凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应首先通过友好协商解决。协商不成的,任何一方均有权向[选择:甲方所在地/乙方所在地/合同履行地]有管辖权的人民法院提起诉讼。第十三条通知与送达13.1双方在本合同首页载明的地址、联系人及电话为有效联系方式。任何一方变更联系方式,应提前[天数]日书面通知对方。13.2所有根据本合同发出的通知、文件等,均应以书面形式,通过专人送达、挂号信、快递或双方确认的电子邮件等方式送达至本合同载明的地址或联系方式。13.3任何一方发出通知后[天数]日,如未收到对方签收确认,则视为已有效送达。第十四条合同生效与终止14.1本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同在续签工程完成竣工验收合格、工程款支付完毕后终止。14.2本合同终止后,双方应结清所有款项,乙方应将属于甲方的资料、设备、剩余材料等返还给甲方,并清理现场。第十五条其他约定15.1本合同未尽事宜,由双方另行协商签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。15.2本合同所有附件均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。15.3原合同及其附件、补充协议中未作修改且继

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论