2026年工程变更签证管理培训试题(含答案)

2026年工程变更签证管理培训试题(含答案)1.单项选择题（每题只有1个正确答案）1.根据现行《建设工程工程量清单计价规范》及工程变更签证管理要求，承包人应在收到工程变更指令，确定变更内容后（）天内，提出变更工程价款的签证申请，逾期未按要求提出的，发包人有权根据已有资料直接审定变更价款，承包人无正当理由拒绝的，视为认可审定结果。A7B14C28D30答案：B2.工程变更签证办理过程中，以下哪类变更签证发包人应当予以认可（）A承包人未按程序私自变更工程内容后补充提交的签证B变更签证仅写明工作内容，未附工程量计算式及现场佐证资料的签证C经发包人授权现场代表、监理工程师共同签字确认，附完整现场记录、计量资料的原合同外新增工作签证D承包人在竣工结算阶段才提交的开工阶段发生的隐蔽工程变更签证答案：C3.某住宅项目施工中，因发包人提供的地质勘察资料与实际场地情况不符，导致原设计基础处理方案需要调整，由此产生的工程变更签证费用应由（）承担。A承包人B发包人C勘察单位D监理单位答案：B4.对于涉及隐蔽工程的变更签证，各方完成签字确认的最晚合理时限是（）A隐蔽工程覆盖前B隐蔽工程覆盖后7天内C竣工结算前D竣工验收前答案：A5.发承包双方对变更签证价款存在争议时，以下处理方式优先级最高的是（）A按发承包双方合同约定的争议解决流程协商处理B直接申请工程造价鉴定C向人民法院提起诉讼D承包人停工要求发包人先行支付争议款项答案：A2.多项选择题（每题有2个及以上正确答案，多选、少选、错选均不得分）1.工程变更签证按变更产生的性质划分，通常可分为以下哪几类（）A设计变更B施工条件变更C进度计划变更D原招标文件及工程量清单中未包含的新增工程E承包人自身施工失误导致的返工变更答案：ABCD2.一份完整、可作为结算依据的有效工程变更签证，应当包含下列哪些核心内容（）A变更签证发生的时间、原因、背景B变更的具体工作内容、施工范围C变更的工程量计算过程、价款计算依据D参与现场确认的各方授权代表签字、责任单位盖章E变更对项目总工期、节点工期影响的说明答案：ABCDE3.下列情形中，通常会被认定为无效工程变更签证的有（）A只有承包人单方签字，无发包人、监理方确认的签证B隐蔽工程覆盖后才申请验收确认的变更签证，无法原位复核实际工程量的C签证内容与实际施工情况不符，存在虚增工程量、虚列工作内容的D经发包人授权的现场代表签字确认，未加盖发包人单位公章的签证E承包人原因导致工程变更，承包人提交的要求发包人额外支付费用的签证答案：ABCE4.工程变更签证价款调整应当遵循的原则包括（）A已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定B已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目单价认定C已标价工程量清单或预算书中无相同也无类似项目的，由承包人按照成本加合理利润的原则提出单价，经发包人确认后调整D因承包人原因导致工程变更，承包人要求增加合同价款的，不予调整E变更工程对应的安全文明施工费，按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用答案：ABCDE5.工程变更签证管理中，发包人现场授权代表的核心职责包括（）A对变更签证的真实性、必要性进行现场核实B对变更签证的实际完成工程量进行现场计量复核C在规定时限内对承包人提交的变更签证申请给出初步审核意见D直接审批变更签证全部价款，无需报发包人工程造价管理部门复核E留存变更签证相关的影像资料、会议纪要、现场记录等佐证资料答案：ABCE3.判断题1.承包人未经发包人同意擅自对工程进行变更，即使变更后工程质量合格，承包人也无权要求发包人支付相应的工程变更费用。（）答案：√2.工程变更签证只要有监理工程师签字，就一定可以作为竣工结算的计价依据。（）答案：×3.因承包人施工组织不当导致工程进度延误，为赶工产生的额外措施费变更签证，发包人无需认可支付。（）答案：√4.承包人收到发包人下达的工程变更指令后，未在合同约定时限内提交签证申请，合同明确约定逾期未提视为不涉及合同价款调整的，从其约定，发包人无需支付该部分费用。（）答案：√5.变更签证中记载的工程量与实际施工工程量不符，只要有发承包双方签字确认，任何情况下结算时都不能调整工程量。（）答案：×4.案例分析题某房建总承包工程项目，发承包双方签订的施工合同约定：承包人应在收到变更指令后14天内提交完整的变更签证申请，逾期未提交的视为该项变更不涉及合同价款调整；工程变更签证需经监理单位、发包人现场工程部、发包人成本管理部共同签字确认后方为有效。施工过程中发生以下事件：事件1：发包人提供的项目原有建筑放线坐标错误，导致承包人已经施工完成的一层剪力墙位置偏移，发包人发现错误后当日向承包人下达了拆除重建的变更指令，承包人在拆除工作完成后第20天才向发包人提交变更签证申请，要求支付拆除重建费用并顺延相应工期。事件2：施工过程中项目所在地遭遇五十年一遇连续暴雨，引发山体滑坡，导致施工现场承包人临时搭建的办公板房全部损毁，同时发包人负责供应的堆放在现场的120吨钢筋被冲走损毁，承包人需要重新搭建办公板房、重新采购钢筋，承包人在暴雨过后第7天按程序提交了两项内容的变更签证。事件3：项目施工到外墙装饰阶段，监理工程师口头通知承包人，将原设计外墙乳胶漆变更为同色系真石漆，承包人收到指令后按要求完成了施工，施工完成后提交了书面变更签证申请，该签证只有监理工程师签字，发包人工程部未到现场核实也未签字确认，办理竣工结算时发包人主张该签证无效，不予计价。问题：（1）针对事件1，承包人提交的变更签证是否符合合同约定？发包人是否应当支付拆除重建费用并顺延工期？说明理由。（2）针对事件2，承包人提交的两项变更签证费用分别应由哪一方承担？说明理由。（3）针对事件3，发包人主张该签证无效是否成立？说明理由。答案：（1）①承包人提交的变更签证不符合合同约定，按照合同约定该签证不产生直接计价效力；②本次变更产生的根本原因是发包人提供错误放线坐标，属于发包人应当承担的责任，承包人未遵守合同约定的14天提交时限，符合合同约定“逾期未提交视为不涉及价款调整”的条件，承包人丧失直接通过该签证主张价款的权利，但承包人可通过索赔程序举证证明实际损失，要求发包人承担相应费用并顺延工期，若合同明确约定逾期提交即永久放弃该项权利的，从合同约定。（2）①重新搭建临时办公板房的费用由承包人承担，重新采购钢筋的费用由发包人承担；②理由：根据现行建设工程计价规范及施工合同示范文本，不可抗力导致的损失按以下规则分担：承包人的临时设施、施工设备、人员窝工等损失由承包人自行承担，运至施工场地用于施工的工程材料、永久工程的损失由发包人承担，本题中钢筋为发包人供应的工程材料，属于工程本体材料，因此损失由发包人承担，临时办公板房属于承包人自行搭建的临时设施，损失由承包人自行承担。（3）发包人主张该签证无效成立。理由