一级建造师考试（公共课程）题库含答案(2025年日喀则)

一级建造师考试（公共课程）题库含答案(2025年日喀则)科目一：建设工程法规及相关知识一、单项选择题（共20题，每题1.5分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据《中华人民共和国建筑法》，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。限额以下小型工程的标准由（）规定。A.国务院建设行政主管部门B.省级人民政府C.市级人民政府建设行政主管部门D.县级人民政府答案：A解析：依据《建筑法》第七条及配套规定，限额以下小型工程的具体标准由国务院建设行政主管部门规定。2.根据《民法典》合同编规定，因债务人怠于行使其债权或者与该债权有关的从权利，影响债权人的到期债权实现的，债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人对相对人的权利，但是该权利专属于债务人自身的除外。债权人行使代位权的必要费用，由（）负担。A.债权人B.债务人C.相对人D.债权人和债务人共同答案：B解析：依据《民法典》第五百三十五条，债权人行使代位权的必要费用由债务人负担。3.关于建设工程施工合同无效的法律后果，下列表述正确的是（）。A.合同无效，但建设工程经竣工验收合格的，承包人可请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿B.合同无效，无论工程是否合格，承包人均无权请求任何补偿C.合同无效，发包人有权不支付任何工程款D.合同无效，承包人只能要求赔偿损失，不能要求支付工程款答案：A解析：依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十四条，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿的，人民法院应予支持。4.根据《中华人民共和国招标投标法》，依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为（）以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的（）。A.三人，三分之二B.五人，三分之二C.三人，二分之一D.五人，二分之一答案：B解析：依据《招标投标法》第三十七条，评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。5.根据《安全生产法》规定，从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。该权利属于（）。A.知情权B.建议权C.紧急避险权D.拒绝违章指挥权答案：C解析：依据《安全生产法》第五十二条，从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所，此为紧急避险权。6.某施工企业于2025年3月1日将一批建材运至施工现场，3月5日发现该批建材存在质量问题。施工企业于3月10日向供应商发出书面通知，要求解除合同。供应商于3月15日收到通知。根据《民法典》规定，该合同解除的时间为（）。A.3月1日B.3月5日C.3月10日D.3月15日答案：D解析：依据《民法典》第五百六十五条，当事人一方依法主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。7.关于联合体投标，下列说法正确的是（）。A.联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人B.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，也可以分别与招标人签订合同C.联合体各方可以同一资质等级参与投标D.联合体各方可以在同一招标项目中以自己名义单独投标答案：A解析：依据《招标投标法》第三十一条，联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。8.根据《建设工程质量管理条例》，下列建设工程中，最低保修期限为5年的是（）。A.电气管线工程B.屋面防水工程C.给排水管道工程D.装修工程答案：B解析：依据《建设工程质量管理条例》第四十条，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，最低保修期限为5年。9.根据《民法典》规定，下列情形中，属于要约失效的是（）。A.要约被拒绝B.要约人依法撤销要约C.承诺期限届满，受要约人未作出承诺D.以上均属于答案：D解析：依据《民法典》第四百七十八条，有下列情形之一的，要约失效：（一）要约被拒绝；（二）要约被依法撤销；（三）承诺期限届满，受要约人未作出承诺；（四）受要约人对要约的内容作出实质性变更。10.根据《环境保护法》规定，建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程（）。A.同时设计、同时施工、同时投产使用B.同时招标、同时施工、同时验收C.同时设计、同时招标、同时竣工D.同时规划、同时施工、同时运营答案：A解析：依据《环境保护法》第四十一条，建设项目中防治污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。11.关于建筑意外伤害保险，下列说法正确的是（）。A.属于强制保险B.保险费由保险公司直接向施工人员收取C.保险期限应覆盖施工全过程D.保险金额由法律规定统一标准答案：C解析：建筑意外伤害保险属于鼓励性保险，保险期限应覆盖施工项目全过程，保险费由施工企业支付，保险金额由投保人自行确定。12.根据《民法典》规定，下列属于用益物权的是（）。A.抵押权B.质权C.建设用地使用权D.留置权答案：C解析：依据《民法典》物权编，用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权、居住权、地役权。抵押权、质权、留置权属于担保物权。13.根据《民法典》规定，施工合同约定的工程质量标准（）国家强制性标准。A.可以低于B.不得低于C.可以高于或低于D.必须等于答案：B解析：依据《民法典》第七百九十九条，建设工程质量必须符合国家规定的建设工程安全标准。当事人约定的质量标准不得低于国家强制性标准。14.关于招标投标投诉与处理，投诉人认为招标投标活动不符合法律规定的，可以自知道或者应当知道之日起（）日内向有关行政监督部门投诉。A.5B.7C.10D.15答案：C解析：依据《招标投标法实施条例》第六十条，投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。15.根据《保障农民工工资支付条例》，施工总承包单位应当按照有关规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付该工程建设项目农民工工资。开设、使用农民工工资专用账户有关资料应当由施工总承包单位妥善保存备查，保存期限至少为（）。A.1年B.2年C.3年D.5年答案：C解析：依据《保障农民工工资支付条例》第二十七条，施工总承包单位开设、使用农民工工资专用账户有关资料应当由施工总承包单位妥善保存备查，保存期限至少为3年。16.根据《民法典》规定，定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的（）。A.10%B.20%C.30%D.50%答案：B解析：依据《民法典》第五百八十六条，定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的百分之二十，超过部分不产生定金的效力。17.根据《建筑法》规定，工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当（）。A.由承包单位承担赔偿责任B.由监理单位承担赔偿责任C.由承包单位和监理单位承担连带赔偿责任D.由建设单位自行承担答案：C解析：依据《建筑法》第三十五条，工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当与承包单位承担连带赔偿责任。18.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，建设工程经竣工验收合格的，以（）为竣工日期。A.承包人提交竣工验收申请报告之日B.竣工验收合格之日C.发包人组织验收之日D.合同约定的竣工日期答案：B解析：依据该司法解释第九条，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期。19.关于建设工程施工合同中发包人解除合同的情形，下列哪一项属于发包人可以解除合同的法定情形（）。A.承包人将其承包的工程分包给不具备相应资质条件的单位B.承包人施工进度缓慢C.发包人资金紧张D.设计变更导致工程量增加答案：A解析：承包人非法转包、违法分包建设工程的，发包人可以解除合同。非法分包包括将工程分包给不具备相应资质条件的单位。20.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明，并向施工单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字。该验收手续由（）组织。A.安装单位B.施工单位C.监理单位D.建设单位答案：B解析：依据《建设工程安全生产管理条例》第十七条，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明，并向施工单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字。由施工单位和安装单位共同组织验收。二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）21.根据《民法典》合同编，下列属于发包人权利义务的有（）。A.随时对作业进度、质量进行检查B.按照约定提供原材料、设备、场地、资金、技术资料C.因施工人原因致使建设工程质量不符合约定的，有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建D.隐蔽工程在隐蔽以前，应当通知承包人检查E.协助承包人处理施工过程中的周边协调事宜答案：A,B,C,E解析：根据《民法典》第七百九十七条、七百九十八条、八百零一条等规定，发包人有权随时对作业进度、质量进行检查；发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期；因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。选项D是承包人的义务。E项是发包人的协作义务。22.根据《建设工程质量管理条例》，下列属于建设单位质量责任和义务的有（）。A.不得将工程发包给不具有相应资质等级的单位B.不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量C.涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案D.对施工中出现质量问题的建设工程应当负责返修E.应当将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查答案：A,B,C,E解析：选项D是施工单位的质量责任。建设单位不得将工程发包给不具有相应资质等级的单位，不得明示或暗示设计、施工单位违反强制性标准，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程应在施工前委托设计单位提出设计方案，施工图设计文件应报审查，以上均为建设单位责任。23.根据《招标投标法实施条例》，下列属于串通投标行为的有（）。A.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制B.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标C.招标人向投标人泄露标底D.不同投标人的投标文件相互混装E.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标答案：A,B,D,E解析：选项C属于招标人与投标人串通投标的情形，而题目要求属于投标人之间串通投标的行为。A、D属于视为投标人相互串通投标的情形，B、E属于投标人相互串通投标的情形。24.根据《安全生产法》，下列属于生产经营单位安全生产管理人员职责的有（）。A.组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案B.组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况C.组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施D.保证本单位安全生产投入的有效实施E.督促落实本单位安全生产整改措施答案：A,B,C,E解析：依据《安全生产法》第二十五条，D选项“保证本单位安全生产投入的有效实施”是生产经营单位主要负责人的职责，不是安全生产管理人员的职责。25.根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201，下列属于工程变更范围的有（）。A.增加或减少合同中任何工作B.取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外C.改变合同中任何工作的质量标准或其他特性D.改变工程的基线、标高、位置或尺寸E.改变工程的时间安排或实施顺序答案：A,B,C,D,E解析：根据GF-2017-0201第10.1条，工程变更范围包括上述所有情形。26.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当编制专项施工方案的危险性较大的分部分项工程包括（）。A.基坑支护与降水工程B.土方开挖工程C.模板工程D.起重吊装工程E.室内装修工程答案：A,B,C,D解析：依据《建设工程安全生产管理条例》第二十六条，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案：基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除、爆破工程等。室内装修不属于必须编制专项施工方案的范围。27.根据《民法典》规定，下列属于建设工程承包人优先受偿权的行使条件的有（）。A.发包人未按照约定支付价款B.承包人催告发包人在合理期限内支付价款C.发包人逾期不支付D.建设工程折价或者拍卖后E.建设工程为公益设施答案：A,B,C,D解析：依据《民法典》第八百零七条，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。E项属于不宜折价、拍卖的情形。28.关于劳动合同的解除，下列属于劳动者可以单方解除劳动合同的情形有（）。A.劳动者提前三十日以书面形式通知用人单位B.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件C.用人单位未及时足额支付劳动报酬C.劳动者在试用期内提前三日通知用人单位D.用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全E.劳动者严重违反用人单位的规章制度答案：A,B,C,D解析：选项E是用人单位可以单方解除劳动合同的情形。A、C属于劳动者预告解除，B、D属于劳动者随时解除。29.根据《绿色施工导则》，绿色施工的要点包括（）。A.节能与能源利用B.节材与材料资源利用C.节水与水资源利用D.节地与施工用地保护E.节电与电力资源利用答案：A,B,C,D解析：根据《绿色施工导则》，绿色施工的要点包括：节能与能源利用、节材与材料资源利用、节水与水资源利用、节地与施工用地保护。E项不是绿色施工导则规定的要点。30.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，当事人对垫资和工程利息没有约定的，下列处理方式正确的有（）。A.当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理B.当事人对垫资利息没有约定的，承包人请求支付利息的，人民法院不予支持C.当事人对垫资利息没有约定的，按照同期贷款市场报价利率计算利息D.当事人对垫资没有约定的，按照借款处理E.当事人对垫资有约定的，按照约定处理答案：A,B,E解析：依据该司法解释第二十五条，当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理；当事人对垫资利息没有约定的，承包人请求支付利息的，人民法院不予支持。三、案例分析题（共2题，每题10分）31.【背景资料】2025年1月，日喀则市某房地产开发企业（发包人）与某建筑公司（承包人）签订了《建设工程施工合同》，约定由承包人承建某住宅小区项目，合同价款为1.2亿元，工期为18个月。合同专用条款约定：“发包人应在收到竣工结算文件后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人收到竣工结算文件后28天内不予答复的，视为认可竣工结算文件。”2025年6月，工程主体结构施工至三层时，发包人提出变更设计，将其中一栋楼的层数由6层增加至8层。承包人据此提出工期顺延45天、增加费用300万元的索赔。发包人仅同意工期顺延30天，拒绝增加费用。工程于2026年12月竣工，经验收合格。承包人于2027年1月10日向发包人提交竣工结算文件，结算金额为1.35亿元。发包人收到结算文件后一直未予答复。2027年3月1日，承包人向法院起诉，要求发包人按照竣工结算文件支付工程款1.35亿元及利息。【问题】（1）针对发包人变更设计导致工程量增加的情况，承包人的索赔是否合理？请说明理由。（2）发包人收到竣工结算文件后未予答复，承包人主张按照竣工结算文件结算工程款能否得到法院支持？请说明理由。（3）如果承包人对该工程享有建设工程价款优先受偿权，其行使期限是多久？从何时起算？参考答案：（1）承包人的索赔合理。依据《民法典》第七百九十九条及《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款，发包人变更设计属于工程变更，承包人有权就变更导致的工期延误和费用增加提出索赔。层数增加导致工程量和施工难度显著增加，承包人提出的工期顺延45天和增加费用300万元的索赔合理，发包人应予以认可。（2）能。依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十一条，当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，人民法院应予支持。本案合同明确约定发包人应在28天内答复，逾期视为认可，发包人未答复，故承包人主张成立。（3）承包人的建设工程价款优先受偿权行使期限为18个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第四十一条，承包人应当在合理期限内行使建设工程价款优先受偿权，但最长不得超过18个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。32.【背景资料】日喀则市某市政道路工程，建设单位将工程发包给甲施工企业。甲施工企业将其中的路基工程分包给乙施工企业。乙施工企业现场安全管理混乱，未按规定对施工人员进行安全教育培训。2025年7月，一名工人丙在未佩戴安全帽的情况下进入施工现场，被正在作业的挖掘机碰撞受伤。经查，乙施工企业未与该工人签订劳动合同，也未为其缴纳工伤保险。【问题】（1）甲施工企业将路基工程分包给乙施工企业是否合法？请说明理由。（2）工人丙受伤是否属于工伤？应如何认定？（3）乙施工企业未与工人丙签订劳动合同和缴纳工伤保险，工人丙的工伤待遇应如何承担？参考答案：（1）合法。路基工程属于市政道路工程的组成部分，不属于主体结构工程。依据《建筑法》第二十九条及《民法典》第七百九十一条，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位。乙施工企业具备相应资质，甲施工企业分包路基工程不违反法律规定。（2）属于工伤。依据《工伤保险条例》第十四条，在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的，应当认定为工伤。工人丙虽未佩戴安全帽存在违章行为，但根据《工伤保险条例》第十六条，只有故意犯罪、醉酒或者吸毒、自残或者自杀才不得认定为工伤，一般违章操作不属于排除情形。因此，工人丙仍应认定为工伤。（3）依据《工伤保险条例》第六十二条，依照本条例规定应当参加工伤保险而未参加工伤保险的用人单位职工发生工伤的，由该用人单位按照本条例规定的工伤保险待遇项目和标准支付费用。乙施工企业未为工人丙缴纳工伤保险，工人丙的工伤待遇由乙施工企业按照工伤保险待遇项目和标准支付。科目二：建设工程项目管理一、单项选择题（共20题，每题1.5分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.建设工程项目管理的核心任务是（）。A.项目目标控制B.项目策划C.项目组织协调D.项目风险管理答案：A解析：建设工程项目管理的核心任务是通过管理使项目的目标得以实现，即进行项目的目标控制。2.某施工企业作为工程总承包单位，负责某项目的设计、采购和施工全过程管理。从项目管理的角度，该项目管理模式属于（）。A.施工总承包管理模式B.EPC总承包管理模式C.平行发包模式D.CM模式答案：B解析：EPC（Engineering-Procurement-Construction）总承包是指总承包单位按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。3.项目管理的组织措施中，最重要的组织工具是（）。A.项目结构图B.组织结构图C.合同结构图D.工作流程图答案：B解析：组织结构图反映一个组织系统中各组成部门（组成元素）之间的组织关系（指令关系），是最重要的组织工具。4.建设工程项目总进度目标论证的核心工作是（）。A.编制总进度纲要B.通过编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性C.确定项目的工作编码D.进行进度计划系统的结构分析答案：B解析：项目总进度目标论证的核心工作是通过编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性。5.在双代号网络计划中，某工作的最早开始时间为第5天，持续时间为3天，该工作有两项紧后工作，其最早开始时间分别为第10天和第12天，则该工作的自由时差为（）天。A.1B.2C.3D.4答案：B解析：该工作的最早完成时间为5+3=8天。自由时差等于紧后工作最早开始时间的最小值减去该工作的最早完成时间，即min(10,12)-8=10-8=2天。6.某工程网络计划中，工作M的总时差为5天，自由时差为3天。该工作拖延了4天，则对总工期的影响是（）。A.总工期延长1天B.总工期延长4天C.总工期不延长D.总工期延长2天答案：C解析：工作M拖延4天，小于其总时差5天，因此不影响总工期。7.施工成本控制的依据不包括（）。A.工程承包合同B.施工成本计划C.进度报告D.工程变更资料答案：D解析：施工成本控制的依据包括工程承包合同、施工成本计划、进度报告、工程变更与索赔资料等。工程变更资料属于动态控制中的调整依据，但不是成本控制的直接依据。8.某分项工程计划完成工程量1000m³，计划单价为50元/m³。实际完成工程量1100m³，实际单价为55元/m³。则该分项工程的费用偏差（CV）为（）。A.5500元B.-5500元C.5000元D.-5000元答案：B解析：已完工作预算费用（BCWP）=1100×50=55000元，已完工作实际费用（ACWP）=1100×55=60500元，费用偏差CV=BCWP-ACWP=55000-60500=-5500元，表示费用超支。9.在挣值法中，当进度偏差SV<0时，表示（）。A.进度提前B.进度延误C.费用超支D.费用节约答案：B解析：进度偏差SV=BCWP-BCWS，当SV<0时，表示进度延误，即实际进度落后于计划进度。10.建设工程项目质量控制体系的建立，应按照（）的原则，形成分层分级的管理系统。A.计划、实施、检查、处置B.目标分解、责任到人C.总目标分解到分目标，分目标分解到子目标D.全面质量管理答案：C解析：质量控制体系的建立应按照总目标分解到分目标，分目标分解到子目标的原则，形成分层分级的质量控制目标体系。11.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的（）应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责。A.项目负责人B.专职安全生产管理人员C.技术负责人D.企业主要负责人答案：A解析：依据《建设工程安全生产管理条例》第二十一条，施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。12.建设工程施工招标中，评标委员会推荐的中标候选人应当限定在（）人以内，并标明排序。A.2B.3C.4D.5答案：B解析：依据《招标投标法实施条例》第五十五条，评标委员会推荐的中标候选人应当不超过3个，并标明排序。13.在施工合同实施过程中，由于发包人原因导致工程暂停施工，承包人可提出索赔的内容不包括（）。A.停工期间的人工费B.停工期间的材料费C.利润损失D.工期索赔答案：C解析：根据《建设工程施工合同（示范文本）》，因发包人原因导致暂停施工的，承包人可索赔工期、费用（人工费、材料费、机械费等），但一般不包含利润损失。14.下列不属于施工项目信息管理任务的是（）。A.建立信息管理组织B.编制信息管理手册C.确定信息分类编码体系D.直接参与施工操作答案：D解析：施工项目信息管理的任务包括建立信息管理组织、编制信息管理手册、确定信息分类编码体系、进行信息收集、整理、存储、传递和应用等。直接参与施工操作不属于信息管理的任务。15.根据《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2017，项目管理规划大纲应由（）编制。A.项目经理B.企业管理层C.项目监理机构D.建设单位答案：B解析：依据GB/T50326-2017，项目管理规划大纲应由企业管理层编制，项目管理实施规划应由项目经理组织编制。16.关于建设工程项目总承包（EPC）模式的特点，下列说法不正确的是（）。A.有利于缩短建设工期B.有利于控制工程造价C.业主对工程控制力度强D.有利于减少设计变更答案：C解析：EPC模式下，业主将设计、采购、施工整体发包给总承包单位，业主对工程的直接控制力度相对较弱，主要依靠合同进行宏观控制。17.施工成本分析的基本方法中，将实际指标与目标指标对比，分析影响目标完成的积极因素和消极因素的方法是（）。A.比较法B.因素分析法C.差额计算法D.比率法答案：A解析：比较法又称指标对比分析法，是通过技术经济指标的对比，检查目标的完成情况，分析产生差异的原因，进而挖掘内部潜力的方法。18.根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201，缺陷责任期最长不超过（）个月。A.12B.24C.36D.48答案：B解析：根据GF-2017-0201，缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年（24个月）。19.下列关于施工质量验收的说法，正确的是（）。A.检验批是工程验收的最小单位B.分项工程可按主要工种、材料、施工工艺等进行划分C.分部工程应按主要工种进行划分D.单位工程完工后，由施工单位自行验收答案：A解析：检验批是工程验收的最小单位，是分项工程乃至整个建筑工程质量验收的基础。分项工程可按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等进行划分。分部工程应按专业性质、建筑部位进行划分。单位工程完工后，由施工单位先行自检合格后，向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收。20.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，综合单价不包括（）。A.人工费B.材料费C.规费D.利润答案：C解析：综合单价包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润，以及一定范围的风险费用。规费和税金为不可竞争费用，单独列项计取。二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）21.下列属于建设工程项目总承包（EPC）模式优点有（）。A.有利于缩短建设工期B.有利于减少设计变更C.有利于业主对工程的控制D.有利于控制工程造价E.能充分发挥设计在建设过程中的主导作用答案：A,B,D,E解析：EPC模式的优点包括：有利于缩短建设工期、有利于减少设计变更、有利于控制工程造价、能充分发挥设计的主导作用、有利于实现设计、采购、施工的深度融合。缺点之一是业主对工程的控制力度相对减弱，故C不正确。22.施工成本管理的任务包括（）。A.成本预测B.成本计划C.成本控制D.成本核算E.成本审计答案：A,B,C,D解析：施工成本管理的任务包括成本预测、成本计划、成本控制、成本核算、成本分析和成本考核。成本审计不属于成本管理的任务范畴。23.在建设工程项目进度控制中，组织措施包括（）。A.建立进度控制的组织体系B.编制项目进度控制的工作流程C.对工程进度进行检查和跟踪D.明确进度控制人员的职责分工E.进行进度计划的调整答案：A,B,D解析：进度控制的组织措施包括建立进度控制组织体系、编制进度控制工作流程、明确人员职责分工等。C属于管理措施，E属于进度调整（管理措施范畴）。24.根据《建设工程质量管理条例》，隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知（）。A.建设单位B.设计单位C.勘察单位D.建设工程质量监督机构E.监理单位答案：A,D解析：依据《建设工程质量管理条例》第三十条，隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。设计单位、勘察单位和监理单位属于工程质量管理的参与方，但不属于必须通知的对象。25.施工项目竣工结算的依据包括（）。A.工程合同B.竣工图纸C.工程变更签证D.施工日志E.投标文件答案：A,B,C,E解析：竣工结算的依据包括工程合同、竣工图纸、工程变更签证、投标文件、计价规范等。施工日志属于施工过程记录，不是竣工结算的直接依据。26.建设工程项目风险管理中，风险应对策略包括（）。A.风险规避B.风险减轻C.风险自留D.风险转移E.风险消除答案：A,B,C,D解析：建设工程项目风险应对策略包括风险规避、风险减轻、风险自留和风险转移。风险消除不属于标准的风险应对策略分类。27.根据《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2017，项目目标动态控制的工作程序包括（）。A.项目目标分解B.确定计划值C.收集实际值D.计划值与实际值比较E.编制项目建议书答案：A,B,C,D解析：项目目标动态控制的工作程序包括：目标分解、确定计划值、收集实际值、计划值与实际值比较、纠偏措施。编制项目建议书属于项目决策阶段的工作。28.下列关于建设工程施工招标的说法，正确的有（）。A.自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日B.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在投标截止时间至少15日前通知所有招标文件收受人C.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行D.评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密E.招标人可以组织单个投标人进行现场踏勘答案：A,B,C,D解析：依据《招标投标法》相关规定，招标人不得组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场。故E选项错误。29.施工成本控制中的“三算”对比是指（）之间的对比。A.设计概算B.施工图预算C.施工预算D.竣工决算E.投资估算答案：A,B,C解析：“三算”是指设计概算、施工图预算和施工预算。施工成本控制通过施工预算与施工图预算的对比（“两算”对比），以及设计概算、施工图预算和施工预算的“三算”对比来控制成本。30.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故报告的内容包括（）。A.事故发生单位概况B.事故发生的时间、地点以及事故现场情况C.事故的简要经过D.事故已经造成或者可能造成的伤亡人数E.事故责任人的家庭情况答案：A,B,C,D解析：依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第十二条，事故报告内容包括：事故发生单位概况、事故发生的时间、地点以及事故现场情况、事故的简要经过、事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失、已经采取的措施、其他应当报告的情况。事故责任人的家庭情况不属于报告内容。三、案例分析题（共2题，每题10分）31.【背景资料】某施工单位承接了一项位于日喀则市的大型公共建筑工程，合同工期为24个月，合同总价为2.8亿元。施工项目部编制了施工成本计划，其中人工费预算为4200万元，材料费预算为12600万元，施工机具使用费预算为2800万元，企业管理费预算为4200万元，利润为1400万元，规费和税金为2800万元。工程开工后第6个月末，项目部进行成本核算，实际完成合同工作量占合同总额的30%。经核算，已完工程实际成本为7500万元。该项目部采用挣值法进行成本控制。【问题】（1）请计算第6个月末的已完工作预算费用（BCWP）和计划工作预算费用（BCWS）（假设进度按计划进行）。（2）请计算费用偏差（CV）和进度偏差（SV），并分析费用和进度的执行情况。（3）结合背景资料，指出施工成本计划编制的主要依据。参考答案：（1）已完工作预算费用BCWP=合同总价×已完成工作量比例=28000万元×30%=8400万元。计划工作预算费用BCWS：假设进度按计划进行，即第6个月末计划完成工作量比例也为30%，BCWS=28000×30%=8400万元。（2）已完工作实际费用ACWP=7500万元。费用偏差CV=BCWP-ACWP=8400-7500=900万元，CV>0，说明费用节约，实际费用低于预算费用。进度偏差SV=BCWP-BCWS=8400-8400=0，说明实际进度与计划进度一致。（3）施工成本计划编制的主要依据包括：工程承包合同、施工图预算、施工组织设计或施工方案、企业定额、类似工程的成本资料、市场价格信息等。32.【背景资料】某建筑工程项目，建设单位与施工单位签订了施工总承包合同。在施工过程中，发生了以下事件：事件一：基础工程施工期间，因遭遇当地50年一遇的特大暴雨，导致施工现场基坑积水严重，工程停工10天。施工单位向建设单位提出工期索赔10天和费用索赔20万元。事件二：主体结构施工期间，因建设单位提供的材料到货延迟，导致工程停工5天。施工单位提出工期索赔5天和费用索赔8万元。事件三：装饰装修阶段，施工单位自行更换了设计文件中规定的某品牌瓷砖，采用了另一品牌的同等级产品。监理工程师发现后要求施工单位返工更换。【问题】（1）事件一中，施工单位的索赔要求是否合理？请说明理由。（2）事件二中，施工单位的索赔要求是否合理？请说明理由。（3）事件三中，监理工程师的要求是否正确？请说明理由。参考答案：（1）事件一中，工期索赔10天合理，费用索赔20万元不合理。50年一遇的特大暴雨属于不可抗力。依据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201第17.3条，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和工期延误等后果，由合同当事人按照约定承担。因不可抗力导致工期延误的，应当顺延工期。但不可抗力发生后，承包人的停工损失（人工费、机械租赁费等）应由承包人自行承担，发包人不承担此项费用。（2）事件二中，施工单位的工期索赔5天和费用索赔8万元均合理。因建设单位提供的材料到货延迟，属于发包人原因导致的停工，依据GF-2017-0201第7.5条，因发包人原因导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。（3）监理工程师的要求正确。依据《建设工程质量管理条例》第二十八条，施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。施工单位擅自更换设计文件中规定的材料品牌，属于未按图施工的行为，监理工程师有权要求施工单位返工更换。科目三：建设工程经济一、单项选择题（共20题，每题1.5分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.某施工企业向银行借款100万元，年利率为6%，按季度复利计息，则第3年末的借款本利和为（）万元。A.119.10B.119.56C.120.00D.121.36答案：B解析：按季度复利计息，季度利率为6%/4=1.5%，计息期数n=3×4=12。本利和F=P(1+i)^n=100×(1+1.5%)^12=100×1.1956=119.56万元。2.某项目现金流量如下表所示，基准收益率为10%，则该项目的净现值为（）万元。年份01234净现金流量（万元）-500200200200200已知：(P/A,10%,4)=3.1699。A.133.98B.134.00C.168.40D.200.00答案：A解析：NPV=-500+200×(P/A,10%,4)=-500+200×3.1699=-500+633.98=133.98万元。3.某方案具有常规现金流量，当基准收益率为12%时，财务净现值为120万元；当基准收益率为15%时，财务净现值为-80万元。则该方案财务内部收益率约为（）。A.13.2%B.13.5%C.13.8%D.14.2%答案：C解析：用线性内插法计算：FIRR=i₁+NPV₁/(NPV₁+|NPV₂|)×(i₂-i₁)=12%+120/(120+80)×(15%-12%)=12%+120/200×3%=12%+1.8%=13.8%。4.技术方案资本金净利润率是指（）与资本金的比率。A.利润总额B.净利润C.息税前利润D.年平均净利润答案：B解析：资本金净利润率=净利润/资本金×100%，表示项目资本金的盈利水平。5.某设备原值为10万元，预计净残值为0.5万元，预计使用年限为5年，采用双倍余额递减法计提折旧，则该设备第2年的折旧额为（）万元。A.2.4B.2.8C.3.04D.4.0答案：A解析：双倍余额递减法折旧率=2/5=40%。第1年折旧额=10×40%=4万元，账面净值=6万元。第2年折旧额=6×40%=2.4万元。6.某施工企业施工合同总收入为8000万元，预计合同总成本为7000万元，合同完工进度为60%。则该合同应确认的合同收入为（）万元。A.4200B.4800C.5000D.5600答案：B解析：当期确认的合同收入=合同总收入×完工进度-以前会计期间累计已确认的收入=8000×60%-0=4800万元。7.某施工企业从银行取得一笔长期借款2000万元，年利率为5%，每年付息一次，到期一次还本。企业所得税税率为25%，筹资费用率为0.5%。则该笔长期借款的资金成本率为（）。A.3.75%B.3.77%C.5.00%D.5.03%答案：B解析：长期借款资金成本率=年利息率×(1-所得税税率)/(1-筹资费用率)=5%×(1-25%)/(1-0.5%)=3.75%/0.995=3.77%。8.某公司普通股每股发行价为20元，筹资费用率为5%，预计第一年每股股利为1.5元，以后每年股利增长4%。则该普通股资金成本率为（）。A.7.5%B.8.5%C.11.5%D.11.9%答案：D解析：普通股资金成本率=预期年股利额/[普通股筹资额×(1-筹资费用率)]+股利年增长率=1.5/[20×(1-5%)]+4%=1.5/19+4%=7.89%+4%=11.89%≈11.9%。9.某施工企业向银行借款100万元，期限为1年，名义利率为8%，按贴现法付息，则该笔借款的实际利率为（）。A.7.41%B.8.00%C.8.70%D.9.00%答案：C解析：贴现法付息的实际利率=名义利率/(1-名义利率)=8%/(1-8%)=8.70%。10.某项目年设计生产能力为10万件，单位产品售价为50元，单位产品变动成本为30元，年固定成本为100万元。则该项目的盈亏平衡点产量为（）万件。A.2B.3C.4D.5答案：D解析：盈亏平衡点产量=固定成本/(单位产品售价-单位产品变动成本)=100/(50-30)=5万件。11.某项目设计生产能力为8万件/年，单位产品售价为60元，单位产品变动成本为40元，年固定成本为96万元。若企业目标利润为64万元，则实现目标利润的产量为（）万件。A.4B.6C.8D.10答案：C解析：实现目标利润的产量=(固定成本+目标利润)/(单位售价-单位变动成本)=(96+64)/(60-40)=160/20=8万件。12.某设备原值为8万元，目前账面价值为5万元，该设备可变现净值为3万元。现市场上有一台性能更好的新设备，售价为12万元。在进行设备更新决策时，该旧设备的沉没成本为（）万元。A.2B.3C.5D.8答案：A解析：沉没成本=设备账面价值-当前市场价值=5-3=2万元。沉没成本在更新决策中不应计入。13.某租赁公司出租一台设备给某施工企业，设备价格为100万元，租赁期为5年，每年年末支付租金，折现率为10%，附加率为4%，采用附加率法计算，则每年租金为（）万元。A.30B.34C.38D.42答案：C解析：附加率法：R=P(1+N×i)/N+P×r=100×(1+5×10%)/5+100×4%=100×1.5/5+4=30+4=34万元。14.某施工企业欲从银行借款1000万元，期限为1年。甲银行报价年利率6%，按季度计息；乙银行报价年利率6.5%，按半年计息；丙银行报价年利率6.2%，按月计息。该企业应选择的银行是（）。A.甲银行B.乙银行C.丙银行D.无法确定答案：A解析：比较实际利率。甲银行：实际利率=(1+6%/4)^4-1=6.14%；乙银行：实际利率=(1+6.5%/2)^2-1=6.61%；丙银行：实际利率=(1+6.2%/12)^12-1=6.38%。甲银行实际利率最低，应选择甲银行。15.某施工企业2024年度营业收入为8000万元，营业成本为6000万元，营业税金及附加为50万元，销售费用为100万元，管理费用为200万元，财务费用为80万元，营业外收入为30万元，营业外支出为20万元，所得税税率为25%。则该企业2024年度净利润为（）万元。A.1192.5B.1200C.1250D.1590答案：A解析：营业利润=营业收入-营业成本-营业税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用=8000-6000-50-100-200-80=1570万元。利润总额=营业利润+营业外收入-营业外支出=1570+30-20=1580万元。净利润=利润总额×(1-25%)=1580×0.75=1185万元。16.某施工企业年初存货为400万元，年末存货为600万元，年营业成本为3000万元。则该企业存货周转次数为（）次。A.5B.6C.7.5D.10答案：B解析：存货周转次数=营业成本/平均存货=3000/[(400+600)/2]=3000/500=6次。17.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，招标工程量清单的准确性和完整性由（）负责。A.招标人B.投标人C.招标代理机构D.造价咨询机构答案：A解析：依据GB50500-2013，招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由招标人负责。18.某工程采用工程量清单计价，分部分项工程费为500万元，措施项目费为80万元，其他项目费为50万元，规费为30万元，增值税税率为9%，则该工程的含税造价为（）万元。A.660B.680C.718.5D.719.4答案：D解析：税前造价=500+80+50+30=660万元。含税造价=660×(1+9%)=660×1.09=719.4万元。19.某施工企业希望从银行借款500万元，借款期限为2年，到期一次还本付息。甲银行年利率为7%，按年复利；乙银行年利率为6.5%，按半年复利。该企业应选择的银行及其到期偿还金额为（）。A.甲银行，572.45万元B.乙银行，567.71万元C.甲银行，570.00万元D.乙银行，566.14万元答案：B解析：甲银行到期本利和=500×(1+7%)^2=500×1.1449=572.45万元。乙银行到期本利和=500×(1+6.5%/2)^4=500×(1+3.25%)^4=500×1.1354=567.71万元。乙银行偿还金额较低，应选择乙银行。20.根据《企业会计准则第15号——建造合同》，在合同结果能够可靠估计的情况下，建造合同收入应采用（）确认。A.完工百分比法B.完成合同法C.成本回收法D.比例法答案：A解析：在建造合同结果能够可靠估计的情况下，企业应当采用完工百分比法确认合同收入和合同费用。二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）21.下列属于现金流量表中现金流出项的有（）。A.建设投资B.流动资金C.经营成本D.营业税金及附加E.折旧费答案：A,B,C,D解析：技术方案现金流量表中的现金流出包括建设投资、流动资金、经营成本、营业税金及附加等。折旧费属于非现金费用，不是现金流量。22.下列指标中，属于盈利能力分析动态指标的有（）。A.财务内部收益率B.财务净现值C.投资回收期（动态）D.总投资收益率E.资本金净利润率答案：A,B,C解析：盈利能力分析的动态指标包括财务内部收益率、财务净现值、动态投资回收期等。总投资收益率和资本金净利润率属于静态指标。23.影响资金等值的因素包括（）。A.资金数额B.资金发生的时间C.利率D.通货膨胀率E.汇率答案：A,B,C解析：影响资金等值的因素有三个：资金数额的多少、资金发生的时间长短、利率的大小。24.施工企业成本核算中，属于直接费用的有（）。A.直接人工费B.直接材料费C.机械使用费D.施工现场管理人员工资E.企业总部管理人员工资答案：A,B,C解析：直接费用包括直接人工费、直接材料费、机械使用费和其他直接费用。施工现场管理人员工资属于间接费用，企业总部管理人员工资属于期间费用中的管理费用。25.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，下列属于措施项目费的有（）。A.安全文明施工费B.夜间施工增加费C.二次搬运费D.脚手架工程费E.已完工程及设备保护费答案：A,