河北省建设工程施工合同范本(2026版)

河北省建设工程施工合同范本(2026版)发包方（以下简称甲方）：[全称]，住所：[详细地址]，法定代表人：[姓名]，职务：[职务]，联系方式：[电话/邮箱]；承包方（以下简称乙方）：[全称]，住所：[详细地址]，法定代表人：[姓名]，职务：[职务]，联系方式：[电话/邮箱]，资质证书编号：[编号]，资质等级：[等级]。1.工程概况1.1工程名称：[具体工程名称]1.2工程地点：[河北省XX市XX区/县XX路XX号]1.3立项批准文件编号：[编号]1.4资金来源：□财政拨款□自筹资金□其他：[说明]1.5工程内容：[详细描述土建、给排水、电气、暖通、装饰装修等施工内容]1.6工程规模：总建筑面积[XX]平方米，地上[XX]层、地下[XX]层，结构类型为[钢筋混凝土框架/剪力墙等]2.合同工期2.1开工日期：计划[YYYY年MM月DD日]，具体以甲方委托的监理工程师签发的开工令载明日期为准2.2竣工日期：计划[YYYY年MM月DD日]2.3总日历天数：[XX]天，不含甲方原因及不可抗力导致的工期顺延天数2.4工期顺延情形：（1）甲方未按约定提供施工场地、施工条件或未及时支付工程款；（2）设计变更导致工程量增加或施工方案重大调整；（3）不可抗力（按《中华人民共和国民法典》规定执行）；（4）监理工程师书面确认的其他合理情形；乙方需在事件发生后14天内提交工期顺延申请及相关证明材料，监理工程师7天内审核确认，逾期未提视为放弃顺延权利。3.质量标准3.1工程质量符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300）、河北省《建设工程质量监督管理办法》及相关专业规范要求，达到合格等级3.2隐蔽工程验收：乙方施工隐蔽工程前24小时书面通知甲方及监理，验收合格后方可隐蔽；不合格的乙方需在规定时间内整改后重新申请验收，费用及工期损失自行承担3.3竣工验收：乙方完成全部工程内容后，提交竣工验收申请及完整竣工资料，甲方收到后28天内组织勘察、设计、施工、监理等单位联合验收；验收合格的，签署竣工验收合格文件，当日为竣工日期；验收不合格的，乙方按要求整改后重新申请验收，整改期间工期不顺延（因甲方原因导致的整改除外）3.4质量保修：乙方按《建设工程质量管理条例》及河北省相关规定承担保修责任，具体范围及期限：（1）地基基础工程、主体结构工程：保修期限为设计文件规定的合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏：保修期限5年；（3）供热与供冷系统：保修期限2个采暖期、供冷期；（4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程：保修期限2年；保修期自竣工验收合格之日起计算。4.合同价款及支付4.1合同价款：人民币（大写）[XX元整]，（小写）￥[XX元]4.2计价方式：□固定总价合同（总价包干，除设计变更、政策性调整外不予调整）□固定单价合同（单价包干，工程量按实结算）□可调价格合同（调整方法：按河北省最新计价定额、造价信息及政策性文件动态调整）4.3价款调整：（1）设计变更、工程量签证导致的价款变化，按约定计价方式调整；（2）主要材料价格波动超过合同签订时河北省工程造价信息发布基准价±5%的部分，按实调整；（3）人工费、规费等政策性调整，按河北省住建部门发布的正式文件执行；4.4预付款：甲方在合同生效后7天内支付合同价款的[10%-30%]作为预付款，预付款在后续进度款支付中按当月完成工程量比例逐月抵扣4.5进度款支付：乙方每月25日提交当月已完工程量报表及相关资料，监理工程师7天内完成审核确认，甲方在确认后14天内支付已完工程量价款的[80%]4.6竣工结算：乙方在竣工验收合格后28天内提交完整竣工结算资料，甲方收到后60天内完成审核；双方确认结算价后14天内，甲方支付至结算价的97%4.7质量保证金：结算价的3%作为质量保证金，各分项工程保修期满且无质量问题后，甲方分别无息返还；地基基础和主体结构工程质保金在保修期满后一次性返还。5.双方一般权利义务5.1甲方权利义务：（1）负责办理施工许可证、规划许可证等行政审批手续，确保工程合法施工；（2）提供施工场地及场内临时用水、用电接驳点，承担接驳点以外的管线铺设及使用费用；（3）按约定供应甲供材料设备，确保质量符合设计要求，逾期供应导致的工期顺延及窝工损失由甲方承担；（4）按合同约定支付工程款，逾期支付承担违约责任；（5）协调施工场地周边关系，处理与工程相关的外部纠纷；（6）监督工程质量、进度，有权对不符合要求的施工内容提出整改要求；5.2乙方权利义务：（1）确保施工资质合法有效，项目经理为[姓名]，注册建造师编号[编号]，未经甲方书面同意不得更换；（2）编制施工组织设计、专项施工方案，经监理工程师审批后严格执行；（3）按设计图纸及规范施工，落实三检制度（自检、互检、交接检），确保工程质量；（4）负责施工现场安全文明施工，落实安全生产责任制，承担施工期间的安全事故责任及相关费用；（5）遵守河北省《建设工程施工现场扬尘污染防治办法》，采取防尘、降噪措施，夜间施工需办理相关许可；（6）及时提交真实、完整的工程资料，配合甲方及相关部门的检查验收；（7）承担保修责任，接到保修通知后24小时内到场处理，维修质量符合原工程标准。6.施工组织设计和工期管理6.1乙方在开工前7天提交施工组织设计及总进度计划，监理工程师7天内完成审批，乙方按审批后的计划组织施工6.2若工程进度滞后于计划，乙方需制定赶工方案并实施，赶工费用自行承担；因甲方原因导致进度滞后的，工期顺延，甲方赔偿乙方窝工、赶工损失6.3乙方不得擅自停工，确需停工的需提前7天书面通知甲方，经同意后方可实施；擅自停工的，每天按合同价款的万分之三支付违约金。7.材料设备供应7.1甲供材料设备：甲方负责供应的材料设备清单见[附件清单]，乙方收到后24小时内验收，不合格的及时通知甲方更换，逾期未提视为验收合格7.2乙供材料设备：乙方采购的材料设备需符合设计要求及国家、河北省相关标准，进场前提供质量证明文件，经甲方及监理工程师验收合格后方可使用；不合格的乙方需立即更换，费用及工期损失自行承担7.3材料设备保管：甲供材料设备由乙方负责保管，丢失或损坏的乙方照价赔偿；乙供材料设备由乙方自行保管，承担保管责任。8.工程变更8.1甲方提出设计变更的，需提前14天书面通知乙方，乙方按变更通知施工，涉及价款调整的按4.3条款执行8.2乙方提出工程变更需经甲方及监理工程师书面同意，未经同意擅自变更的，承担由此造成的全部损失8.3工程变更导致工期变化的，按2.4条款处理工期顺延。9.违约责任9.1甲方逾期支付工程款的，每逾期一天按应付未付款的[全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）加50%]支付违约金9.2甲方未按约定提供施工场地、证件或甲供材料设备的，工期顺延，每逾期一天按合同价款的万分之二支付违约金，并赔偿乙方窝工损失9.3乙方逾期竣工的，每逾期一天按合同价款的万分之三支付违约金；逾期超过30天的，甲方有权解除合同，乙方需赔偿甲方合同价款5%的损失9.4工程质量不合格的，乙方负责返修至合格，费用自担；逾期返修的每天按合同价款的万分之三支付违约金；返修仍不合格的，甲方有权解除合同，乙方承担合同价款5%的违约金9.5乙方擅自更换项目经理或擅自停工的，甲方有权要求整改，整改不力的按合同价款的3%支付违约金。10.争议解决10.1双方因本合同发生争议，首先协商解决；10.2协商不成的，向工程所在地的人民法院提起诉讼。11.