2026年工程签证变更实务考试题库（附答案）

2026年工程签证变更实务考试题库（附答案）一、单项选择题（每题1分，共30分）1.工程签证单一般应在签证事项发生后（）内提出，逾期可能丧失主张权利。A.3日B.7日C.14日D.28日答案C解析参照《建设工程施工合同（示范文本）》及多数合同约定，承包人应在签证事项发生后14日内向发包人提交签证申请，逾期未提交可能被视为放弃该项签证权利。2.下列关于工程签证与工程变更关系的表述，正确的是（）。A.工程变更是工程签证的一种B.工程签证是工程变更的一种C.工程签证是确认变更事实及费用、工期的一种书面形式D.二者完全等同，没有区别答案C3.某合同约定采用固定单价合同，因设计变更导致新增混凝土浇筑120m³，合同中有相同项目的综合单价为520元/m³，则该新增项目签证单价应优先采用（）。A.发包人重新核定单价B.承包人自主报价C.参照合同已有相同项目综合单价520元/m³D.按市场信息价调整答案C4.签证单签认过程中，仅由监理工程师签字、发包人未签字的签证单，其效力一般认定为（）。A.当然有效B.当然无效C.需结合合同授权及实际履行情况综合认定D.视为发包人默认同意答案C解析监理工程师的签认权限取决于合同约定。若合同明确监理仅负责审核工程量而无权确认费用，则该签证对发包人不当然产生约束力，需结合合同授权和实际履行综合认定。5.工程签证中的人工工日单价，合同未约定时，通常优先参照（）。A.承包人自行确定的标准B.工程所在地造价管理部门发布的计价依据或市场价格C.发包人口头承诺的标准D.国家统一规定的固定单价答案B6.因发包人原因导致工程暂停施工15日，承包人提出的停工损失签证，下列费用中通常不予支持的是（）。A.现场看护人员工资B.周转材料租赁费C.停工期间承包人总部管理费D.塔吊停滞台班费答案C解析停工损失一般包括现场实际发生的人工、机械停滞费、周转材料租赁费等，承包人总部管理费属于企业层面费用，实务中常因与停工缺乏直接因果关系而不予支持。7.签证事项涉及隐蔽工程时，承包人最妥当的做法是（）。A.施工完成后直接补签B.施工前、施工中及时通知发包人和监理进行现场计量确认C.只需拍照留存即可D.等结算时统一补签答案B8.依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），因非承包人原因引起的工程量偏差超过（）时，综合单价可进行调整。A.5%B.10%C.15%D.20%答案C9.签证单上仅写“情况属实”而无具体工程量和费用，该签证在结算时的通常处理方式是（）。A.直接按承包人主张的金额计入结算B.按发包人认可的金额计入结算C.因事实清楚，可直接计量，但费用需另行核定D.因缺乏具体签证内容，难以直接作为计价依据答案D10.工程签证争议中，承包人主张某签证费用，但签证单原件丢失，仅存复印件，下列证据中对其主张最有利的是（）。A.仅提供复印件B.复印件加监理人员证言C.复印件加施工日志、影像资料、材料进场记录等形成证据链D.复印件加承包人单方说明答案C11.依据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），发包人在收到承包人签证申请后（）内未予确认也未提出修改意见的，视为认可。A.7日B.14日C.28日D.42日答案B12.计日工签证中，承包人应于计日工实施结束后（）内向发包人提交计日工签证报告。A.24小时B.48小时C.7日D.14日答案A解析根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用合同条款，计日工实施结束后24小时内，承包人应向发包人提交计日工签证报告，报告内容包括用工数量、材料数量、设备型号及数量等。13.因设计变更导致拆除已完工程，拆除费用签证应计入（）。A.企业管理费B.工程变更增加费用C.利润D.规费答案B14.工程签证中关于“停窝工损失”的计算，人工费通常按（）计算。A.全额工资加奖金B.合同中约定的停工人工费标准，无约定时参照当地造价部门发布的停窝工人工单价C.市场最高人工单价D.承包人自行申报的人工单价答案B15.下列情形中，承包人最有可能获得工期顺延签证的是（）。A.承包人自身施工组织不力导致延误B.发包人迟延提供施工图纸造成关键线路延误C.承包人材料供应不及时D.承包人施工机械故障答案B16.签证单中“零星用工”的数量确认，最可靠的依据是（）。A.承包人单方记录的考勤表B.经发包人、监理共同签认的用工记录C.班组负责人出具的证明D.事后补写的用工说明答案B17.某工程签证事项为清理现场障碍物，合同未约定计价方式，结算时最宜采用（）。A.总价包干B.按实际发生的人工、材料、机械台班签证计价C.按承包人报价的80%计价D.按发包人口头承诺计价答案B18.关于工程签证的举证责任，下列说法正确的是（）。A.签证费用由发包人举证B.签证费用由承包人举证C.双方均不承担举证责任D.由法院或仲裁机构调查取证答案B解析承包人主张签证费用，应就签证事项的存在、工程量的真实性、计价依据等承担举证责任。19.发包人指令增加合同外工作，承包人完成该工作但未及时办理签证，事后发包人否认指令，承包人最有力的维权证据是（）。A.承包人内部施工日志B.发包人的书面指令或会议纪要、往来函件C.承包人项目经理的证言D.分包商的证明材料答案B20.工程签证中，因暴雨导致基坑坍塌的清理修复费用，风险承担的一般原则是（）。A.全部由承包人承担B.全部由发包人承担C.根据合同约定确定，无约定时属于不可抗力范畴，合理分担D.由监理单位承担答案C解析暴雨是否构成不可抗力需结合强度、持续时间等因素判断。若构成不可抗力，清理修复费用一般按合同约定分担；合同未约定的，按公平原则合理分担。21.某固定总价合同工程，发包人提出变更导致增加工作内容，承包人主张签证费用的依据是（）。A.固定总价不调整，不能主张B.固定总价包干范围之外的设计变更或合同变更可另行签证计费C.只能主张工期，不能主张费用D.由承包人自行消化答案B22.签证单的签字人员必须是（）。A.任何项目管理人员均可B.合同中约定的有权签认代表或经合法授权的人员C.只需施工单位项目经理签字D.只需监理员签字答案B23.工程签证费用中，措施项目费中的“二次搬运费”签证，应满足的前提是（）。A.施工现场场地狭小等客观原因导致材料无法一次运输到位B.承包人自行安排的搬运C.任何情况下的材料搬运均可签证D.分包单位要求的搬运答案A24.下列关于工程签证与索赔关系的表述，错误的是（）。A.签证是双方协商一致的结果，索赔是单方主张权利B.签证和索赔可以同时主张同一事项的全部费用C.签证通常在事项发生前后办理，索赔多因未达成一致而启动D.签证成立后，就同一事项不得再行索赔答案B解析签证与索赔不能就同一事项重复主张。签证成立意味着双方已协商确认，再就同一事项索赔属于重复主张。25.某签证事项为夜间施工增加费，签证时应重点明确（）。A.夜间施工的理由、起止时间、增加的人工及照明费用等B.只要写明“夜间施工”即可C.只写总金额即可D.只写施工人员名单答案A26.发包人对签证单签注“按实结算”字样，该签注的法律效果是（）。A.发包人无条件认可承包人所有费用B.仅确认事实存在，具体费用需按合同约定和实际发生情况核定C.发包人放弃审核权D.签证无效答案B27.工程签证中的机械台班停滞费，合同无约定时，通常按（）计算。A.机械台班单价全额B.机械台班单价中的折旧费或租赁费C.机械台班单价加操作人员工资D.承包人自行确定的标准答案B解析机械停滞费一般只补偿机械闲置期间的实际损失，即折旧费或租赁费，不包括燃油动力费等可变费用。28.因工程变更导致原合同清单中某项目取消，承包人关于该项目已进场材料费用的签证，应（）。A.不予补偿B.补偿已采购且无法退货的材料价款及合理仓储费用C.全额补偿原合同该项目的费用D.只补偿管理费答案B29.下列哪项不属于工程签证的常见形式（）。A.工程签证单B.会议纪要C.施工组织设计D.往来函件答案C解析施工组织设计是施工技术管理文件，不属于工程签证的常见形式。签证形式包括签证单、会议纪要、往来函件、工程联系单等。30.关于工程签证时效，下列说法正确的是（）。A.超过合同约定期限未办理签证的，承包人必然丧失所有权利B.逾期签证是否丧失权利，需结合合同约定、逾期原因、发包人是否实际知晓等因素综合判断C.只要发包人未拒绝，任何时候补签均有效D.时效问题由承包人自行决定，与发包人无关答案B二、多项选择题（每题2分，共20分）31.工程签证的构成要件包括（）。A.存在合同约定或法律规定需要签证的事项B.签证事项已实际发生或确认发生C.签证内容明确具体D.经发包人、监理等相关方签认E.必须经过公证答案ABCD解析工程签证不需要公证，E项错误。签证的构成要件包括事项真实发生、内容明确、经有权方签认等。32.下列费用中，通常可以列入工程签证范围的有（）。A.设计变更增加工程量费用B.发包人指令的零星用工费用C.非承包人原因的停工损失D.承包人自身原因返工费用E.合同外新增项目费用答案ABCE解析承包人自身原因导致的返工费用应由承包人自行承担，不属于签证范围。33.工程签证单应载明的主要内容一般包括（）。A.签证事项描述B.签证部位及工程量C.费用计算依据D.签认人员及日期E.施工企业年度利润指标答案ABCD34.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列属于发包人应承担签证费用情形的是（）。A.发包人提供的设计图纸错误导致返工B.发包人指令赶工但未明确赶工措施费C.承包人施工工艺选择不当导致返工D.发包人迟延提供施工场地E.不可抗力造成的承包人人员伤亡答案ABD解析C项由承包人自行承担；E项承包人人员伤亡属承包人自身风险，一般不由发包人承担。35.关于工程签证的效力认定，下列表述正确的有（）。A.签证单由无授权人员签字的，一般对发包人不产生约束力B.签证单存在涂改、添加的，涂改部分效力存疑C.签证单原件比复印件具有更强的证明力D.双方事后行为可以补正签证形式瑕疵E.所有签证都必须有发包人公章方为有效答案ABCD解析签证不必须以公章为生效要件，合同约定签认人员签字亦可有效，E项过于绝对。36.工程签证争议中，承包人应重点收集的证据包括（）。A.签证单原件B.施工日志、影像资料C.材料进场验收记录D.会议纪要、往来函件E.承包人内部财务报销凭证答案ABCD解析内部财务报销凭证属于单方内部资料，证明力较弱，但可作为辅助证据。37.下列属于工程变更情形的有（）。A.改变工程任何部分的标高、位置或尺寸B.改变施工工序或时间安排C.改变合同约定的工程质量标准D.增加或减少合同约定的工作内容E.承包人调整内部管理人员答案ABCD解析E项属于承包人内部管理行为，不构成工程变更。38.计日工签证报告应当包括的内容有（）。A.用工数量及工种B.材料名称及数量C.施工机械型号及台数D.用工单价及合价E.承包人年度财务报表答案ABCD39.关于工程签证与工程计量支付的关系，下列表述正确的有（）。A.签证是工程计量和价款支付的重要依据B.签证费用一般纳入竣工结算或过程结算C.签证费用无需发包人审核即可直接支付D.签证事项未及时办理可能影响进度款支付E.签证与计量支付相互独立，没有关联答案ABD解析签证费用需经审核确认后支付，C项错误；签证直接影响计量支付，E项错误。40.下列关于签证中“工程量确认”的表述，正确的有（）。A.工程量确认应以现场实际发生量为准B.隐蔽工程应覆盖前进行计量确认C.签证工程量可以超出合同范围任意确定D.发包人、监理现场共同测量记录可作为依据E.承包人单方申报的工程量可以直接作为结算依据答案ABD三、判断题（每题1分，共10分）41.工程签证仅指费用的签证，不涉及工期。答案错误解析工程签证既包括费用签证，也包括工期签证。42.发包人代表在签证单上签字“收到”的，一般视为对该签证事项的认可。答案错误解析“收到”仅表示收悉，不等于认可签证内容，需结合具体表述判断。43.固定总价合同条件下，任何设计变更均不得调整合同价款。答案错误解析固定总价合同仅在包干范围内固定，包干范围之外的设计变更可另行调整价款。44.承包人应在签证事项发生后7日内提交签证申请，否则发包人有权拒绝。答案错误解析通用合同条款通常约定为14日，具体以合同约定为准。45.签证单上仅有承包人和监理单位签字，发包人未签字的，在任何情况下均无效。答案错误解析需结合监理权限及合同约定判断，若监理有权签认，该签证可能有效。46.停窝工损失中的人工费通常按当地造价部门发布的停窝工人工单价计算。答案正确47.工程签证与索赔是同一概念，可以互相替代。答案错误解析签证是双方协商一致的结果，索赔是单方主张权利，二者性质不同，不能互相替代。48.隐蔽工程签证应当在隐蔽覆盖前完成，覆盖后难以确认工程量。答案正确49.计日工实施结束后，承包人应在24小时内提交计日工签证报告。答案正确50.发包人对签证单签注“情况属实，费用另议”的，该签证可以直接作为结算依据，无需另行审核。答案错误解析“情况属实，费用另议”表明发包人仅确认事实，费用仍需另行核定，不能直接作为结算依据。四、简答题（每题5分，共10分）51.简述工程签证与工程索赔的主要区别。答案（1）性质不同：签证是双方协商一致确认的结果，具有补充协议的性质；索赔是单方主张权利的行为，需经对方确认或裁决。（2分）（2）提出主体不同：签证一般由承包人提出，发包人确认；索赔可由承包人或发包人提出。（1分）（3）处理程序不同：签证相对简便快捷，索赔程序较为复杂，有时需通过争议解决方式处理。（1分）（4）法律后果不同：签证成立后即为双方合意，对双方均有约束力；索赔主张需经确认或裁决后方产生效力。（1分）52.简述承包人办理工程签证时应注意的主要事项。答案（1）及时性：在合同约定的时效内提出签证申请，避免逾期失权。（1分）（2）完整性：签证单内容应完整，包括事项描述、部位、工程量、计价依据、附图等。（1分）（3）证据性：留存签证单原件及照片、影像、施工日志、会议纪要等佐证材料。（1分）（4）程序性：确保签认人员具有合同约定或合法授权的权限，签字盖章齐全。（1分）（5）客观性：签证内容应客观真实，不得虚报冒算。（1分）五、案例分析题（每题15分，共30分）53.某综合楼工程，施工合同约定采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），固定单价合同，合同价3800万元。施工过程中发生以下事件：事件一：因发包人设计变更，新增一层钢结构夹层，涉及新增钢结构制作安装85t。合同中无相同或类似钢结构项目综合单价。承包人提出按9600元/t签证，发包人认为应按7800元/t计价，双方发生争议。事件二：因发包人迟延提供施工场地20日，承包人现场1台塔吊停滞，提出签证：塔吊租赁费1200元/日×20日=24000元，塔吊司机工资300元/日×20日=6000元，合计30000元。发包人仅同意补偿塔吊租赁费24000元，不同意支付司机工资。事件三：承包人完成发包人指令的临时道路硬化工程，工程量600m²，但未在14日内提交签证申请，结算时才提出该签证，发包人以逾期为由拒绝认可。请分别回答以下问题：（1）事件一中，新增钢结构项目的签证单价应如何确定？说明理由。（5分）（2）事件二中，塔吊司机工资应否补偿？说明理由。（5分）（3）事件三中，承包人逾期提交签证，发包人拒绝认可是否合理？承包人可采取什么补救措施？（5分）答案：（1）新增钢结构项目因合同无相同或类似综合单价，应根据合同约定的变更估价原则确定。根据《建设工程施工合同（示范文本）》及GB50500-2013的规定，无相同或类似单价的，应由承包人提出合理单价，经发包人确认后执行。若双方无法达成一致，可参照工程所在地造价管理部门发布的计价依据、市场价格，或通过造价咨询机构审定，必要时可申请争议评审或造价鉴定。（5分）（2）塔吊司机工资不应补偿。塔吊租赁费中通常已包含或另行考虑操作人员费用，但若塔吊为承包人自有机械，停滞期间司机工资属承包人自身管理成本。实务中，机械停滞费一般只补偿租赁费或折旧费，司机工资不属于发包人应承担的停窝工损失范围，除非合同另有约定或司机系专门为该项目聘用且无法调配。（5分）（3）发包人拒绝认可有一定合理性，但并非绝对。根据合同约定，承包人应在签证事项发生后14日内提交签证申请，逾期未提交视为放弃。但若承包人能证明发包人在施工过程中已实际知晓并确认该工作（如发包人指令文件、现场签认、影像资料、会议纪要等），或逾期系因发包人原因造成，则可主张不丧失签证权利。承包人应收集发包人指令、现场影像、施工记录等证据，与发包人协商补办签证；协商不成，可依据证据主张该费用，必要时通过索赔程序或争议解决方式处理。（5分）54.某市政道路工程，施工合同约定固定总价2500万元，工期300日历天。施工中发生以下事项：事项一：因建设单位要求将原设计的水泥稳定碎石基层厚度由20cm变更为25cm，承包人现场实际铺筑25cm厚基层28000m²。承包人提交签证，要求增加费用56万元（按20元/m²计）。建设单位认为变更属实，但认为固定总价范围内包含基层施工，不同意增加费用。事项二：施工期间遭遇连续暴雨（气象部门认定50年一遇），现场围挡倒塌、基坑积水，承包人清理修复花费18万元，基坑排水及围挡重建导致关键线路延误12日。承包人提交工期顺延12日及费用补偿18万元的签证。事项三：建设单位指令在道路K1+200处增设一座DN800钢筋混凝土雨水管涵，长度60m。承包人施工完成后，建设单位现场代表口头承诺“按实际发生