建设工程合同终止后责任协议

建设工程合同终止后责任协议甲方（发包人）：[发包人全称]地址：[发包人地址]法定代表人/授权代表：[姓名]联系电话：[电话]乙方（承包人）：[承包人全称]地址：[承包人地址]法定代表人/授权代表：[姓名]联系电话：[电话]鉴于甲方与乙方于[日期]签订了《[原建设工程合同全称]》（合同编号：[原合同编号]）（以下简称“原合同”），原合同项下位于[项目地址]的[工程名称]建设工程已按原合同约定履行或已依法/依约定终止。为明确原合同终止后双方的权利义务及未了结事宜的处理，经双方友好协商，达成如下协议：第一条基本依据1.1本协议是基于原合同已终止（终止日期/状态：[说明原合同终止日期或状态，如：已办理竣工验收备案/已协商解除/已生效法律判决等）的基础上签订的。1.2原合同的条款，除与本协议有明确冲突外，仍对双方具有约束力。第二条工程结算与支付2.1双方确认，原合同项下工程的最终结算金额已依据[原合同约定结算方式/双方另行签署的《工程结算协议》编号：[结算协议编号]]计算，最终结算总额为人民币[金额大写]元（¥[金额小写]元）。2.2双方确认已签署/确认《[最终结算确认书名称或说明确认方式]》，该结算确认书是确定结算金额的最终依据。2.3甲方同意在本协议生效后[具体天数]日内，向乙方支付尚欠的工程结算款项人民币[金额大写]元（¥[金额小写]元）。支付方式为银行转账，乙方收款账户信息如下：开户名：[乙方全称]开户银行：[银行名称]银行账号：[银行账号]2.4乙方应在收到上述款项前[具体天数]日内，向甲方提供等额、合法、有效的增值税发票及相关税务资料。2.5若甲方未能按本协议约定按时支付款项，每逾期一日，甲方应按未付金额的[利率百分比]向乙方支付违约金。逾期超过[具体天数]日，乙方有权暂停工程相关后续服务/采取其他双方约定的或法律允许的措施。第三条质量问题与缺陷责任3.1双方确认工程已于[日期]通过最终竣工验收/或存在需整改的问题，状态为[简述验收情况]。3.2承包方（乙方）应按照原合同约定的缺陷责任期[或实际调整后的缺陷责任期自[日期]起至[日期]止]承担缺陷修复责任。3.3在缺陷责任期内，或根据法律规定及原合同约定的保修期内，如发现工程出现非因乙方原因造成的缺陷，甲方应通知乙方，乙方应在收到通知后[具体天数]日内响应并开始修复，修复费用由甲方承担。因乙方原因造成的缺陷，乙方应负责修复，修复期间产生的费用由乙方承担。3.4乙方承诺其修复的缺陷将符合原合同约定的质量标准。甲方有权对乙方的修复工作进行监督和验收。若乙方修复不合格，甲方有权要求乙方再次修复，相关费用由乙方承担，且甲方有权采取其他补救措施并费用由乙方承担。3.5原合同约定的保修期自[日期]起至[日期]止，乙方在此期间对工程主体结构、重要材料及设备仍需履行保修义务，保修范围及责任按原合同约定执行。第四条资料移交与场地清理4.1乙方应在[日期]前，向甲方完整移交原合同项下工程的所有竣工图纸、技术文件、验收报告、结算资料、产品合格证、使用说明等全套竣工资料，并确保资料的真实性、完整性。甲方应在收到后签字确认。4.2工程已按原合同约定交付使用/处于可交付状态。4.3乙方应负责在[日期]前完成施工场地的清理工作，拆除所有临时设施、建筑垃圾，并将场地清理干净，恢复至原合同约定的交付状态或双方协商确定的状态，清理费用由乙方承担。4.4甲方应为乙方的场地清理工作提供必要的便利和配合，如涉及甲方责任的范围，由甲方负责。第五条履约保证金（保修金）返还5.1双方确认，原合同项下乙方提交的履约保证金（或称保修金）金额为人民币[金额大写]元（¥[金额小写]元），支付日期为[日期]。5.2甲方应在满足以下条件后[具体天数]日内，将履约保证金全额返还给乙方：(a)工程通过最终竣工验收；(b)缺陷责任期/保修期已届满；(c)乙方已履行完毕本协议第三条约定的所有缺陷修复义务，且甲方确认修复合格；(d)乙方已向甲方提交完整的场地清理确认文件；(e)[其他双方约定的条件]。5.3乙方应在收到返还款项前[具体天数]日内，向甲方提供等额、合法、有效的增值税发票。第六条违约责任6.1任何一方违反本协议约定，应承担相应的违约责任。违约方应赔偿因其违约行为给守约方造成的直接经济损失。6.2若甲方未按本协议第二条约定按时足额支付工程款项，除支付违约金外，乙方有权暂停后续相关工作，直至款项付清。6.3若乙方未按本协议第三条约定履行缺陷修复责任，或修复质量不合格，甲方有权要求乙方限期整改，并有权委托第三方修复，费用由乙方承担，甲方有权从应付给乙方的款项中直接扣除。情节严重的，甲方有权解除本协议相关义务并要求乙方承担进一步责任。第七条争议解决7.1因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。7.2协商不成的，任何一方均有权向[选择：人民法院/仲裁委员会]提起诉讼/申请仲裁。选择诉讼的，约定由[项目所在地/原合同约定]有管辖权的人民法院管辖。选择仲裁的，约定由[具体仲裁委员会名称]按照其仲裁规则进行仲裁。第八条其他8.1本协议自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。8.2本协议构成双方就本协议标的事项达成的完整协议，取代双方此前就此达成的所有口头或书面的约定。8.3本协议的任何修改或补充，均须经双方书面同意。8.4本协议未尽事宜，依照中华人民共和国相关法律