2025年一级建造师考试（公共课程）题库含答案(湖南株洲)

2025年一级建造师考试（公共课程）题库含答案(湖南株洲)一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.关于法的效力层级，下列表述正确的是？A.地方性法规高于行政法规B.部门规章与地方政府规章具有同等效力C.法律高于行政法规D.行政法规高于宪法答案C2.下列关于代理的说法，正确的是？A.代理人在代理权限内以自己名义实施民事法律行为B.被代理人死亡后代理行为一律终止C.代理人不得以被代理人的名义与自己实施民事法律行为D.委托代理必须采用书面形式答案C3.下列财产中，可以抵押的是？A.土地所有权B.正在建造的建筑物C.学校教学楼D.依法被查封的财产答案B4.建设工程施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应？A.不予支持B.予以支持C.没收工程D.按成本价支付答案B5.建设单位申请领取施工许可证时，不需要提交的是？A.用地批准手续B.施工图设计文件审查合格书C.工程竣工验收报告D.施工合同答案C6.下列属于行政处罚的是？A.记过B.罚款C.降级D.撤职答案B7.根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于？A.10日B.15日C.20日D.30日答案C8.关于投标保证金，下列表述正确的是？A.不得超过招标项目估算价的2%B.不得超过招标项目估算价的5%C.必须采用现金形式D.中标后自动转为履约保证金答案A9.根据《民法典》，下列合同中属于可撤销合同的是？A.以欺诈手段订立的损害国家利益的合同B.恶意串通损害第三人利益的合同C.因重大误解订立的合同D.违反法律强制性规定的合同答案C10.建设工程价款优先受偿权的行使期限为？A.6个月B.12个月C.18个月D.24个月答案C11.关于劳动合同试用期的规定，下列说法正确的是？A.试用期最长不得超过3个月B.同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期C.以完成一定工作任务为期限的劳动合同可以约定试用期D.非全日制用工可以约定试用期答案B12.劳动争议仲裁时效期间为？A.6个月B.1年C.2年D.3年答案B13.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程的最低保修期限，下列哪项正确？A.屋面防水工程为3年B.供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期C.电气管线为5年D.主体结构为50年答案B14.关于工程竣工验收，下列说法正确的是？A.竣工验收由施工单位组织B.建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15日内备案C.验收合格后施工单位无需提交工程保修书D.消防验收是竣工验收的前提答案B15.下列行为中，属于转包的是？A.施工总承包单位将主体结构自行施工B.专业分包单位将其承包的专业工程中的劳务作业分包C.施工总承包单位将全部工程肢解后以分包名义分别转给他人D.施工总承包单位将非主体工程分包给具备资质的单位答案C16.关于建筑市场信用体系，下列说法错误的是？A.建筑市场各方主体的信用信息包括基本信息、优良信用信息、不良信用信息B.不良信用信息包括行政处罚、刑事处罚C.信用信息应当通过全国建筑市场监管公共服务平台公开D.优良信用信息可以不公开答案D17.关于安全生产许可证，下列哪项正确？A.安全生产许可证有效期2年B.有效期满需要延期的，应当于期满前3个月办理延期C.安全生产许可证由建设单位申请D.建筑施工企业未取得安全生产许可证不得从事建筑施工活动答案D18.根据《安全生产法》，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作的职责不包括？A.建立健全全员安全生产责任制B.组织制定并实施安全生产规章制度和操作规程C.组织制定并实施安全生产教育和培训计划D.组织实施安全事故应急救援预案答案D19.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，造成8人死亡、20人重伤、直接经济损失5000万元的事故属于？A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故答案C20.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行几次安全生产教育培训？A.一次B.二次C.三次D.四次答案A21.下列安全生产责任中，属于项目负责人的是？A.保证本单位安全生产投入的有效实施B.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案C.对建设工程项目的安全施工负责D.建立健全全员安全生产责任制答案C22.关于建筑施工企业安全生产许可证，下列说法错误的是？A.安全生产许可证有效期为3年B.有效期内未发生死亡事故的，经原发证机关同意，不再审查，有效期延期3年C.建筑施工企业变更名称的，应当办理变更手续D.安全生产许可证由省级以上建设主管部门颁发答案D23.下列情形中，应当认定为工伤的是？A.因醉酒导致伤亡的B.在工作时间和工作岗位，突发疾病在48小时之内经抢救无效死亡的C.自残或者自杀的D.故意犯罪的答案B24.关于施工现场大气污染防治，下列说法正确的是？A.施工现场应当实行封闭围挡B.可以在施工现场焚烧沥青C.施工车辆出场可以不冲洗D.暂时不能开工的建设用地可不覆盖答案A25.根据《绿色施工导则》，关于施工节能，下列说法错误的是？A.照明设计以满足最低照度为原则B.应使用节能灯具C.可以优先使用国家明令淘汰的机械设备D.应合理设置空调温度答案C26.根据《文物保护法》，在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经谁批准？A.建设单位B.施工单位C.核定公布该文物保护单位的人民政府D.当地文物行政部门答案C27.关于建设工程债的产生，下列说法错误的是？A.合同是债产生的最主要原因B.侵权可能产生债C.无因管理可以产生债D.不当得利不能产生债答案D28.关于保证担保，下列说法正确的是？A.保证合同是主合同的从合同B.保证人可以是学校C.保证方式没有约定时按一般保证承担保证责任D.保证期间为1年答案A29.根据《民法典》，定金合同自何时成立？A.自双方签字盖章时成立B.自实际交付定金时成立C.自合同签订之日起成立D.自公证之日起成立答案B30.下列财产中，不得作为抵押财产的是？A.建设用地使用权B.生产设备C.正在建造的船舶D.宅基地使用权答案D31.关于建设工程施工合同中的垫资，下列说法正确的是？A.当事人对垫资没有约定的，按工程欠款处理B.当事人对垫资利息没有约定的，按同期贷款利率计算C.垫资合同一律无效D.垫资利息可以超过合同成立时一年期贷款市场报价利率的4倍答案A32.关于无效合同的法律后果，下列说法正确的是？A.无效合同自始没有法律约束力B.无效合同自被确认无效时起无效C.合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分也无效D.合同无效，解决争议的条款也无效答案A33.根据《招标投标法实施条例》，招标人可以对已发出的资格预审文件进行澄清或修改，但应在提交资格预审申请文件截止时间至少几日前？A.3日B.5日C.7日D.10日答案A34.依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起几日内公示中标候选人？A.3日B.5日C.7日D.10日答案A35.关于联合体投标，下列说法正确的是？A.联合体各方应当共同与招标人签订合同B.联合体各方可以以各自名义单独投标C.联合体资质按照资质等级较高的确定D.联合体成员数量不得超过5个答案A36.关于建设工程分包，下列说法正确的是？A.分包单位可以将劳务作业再分包B.分包单位可以将专业工程再分包C.建设单位可以直接指定分包人D.总承包单位对分包工程的质量不承担责任答案A37.关于建筑市场诚信行为信息，下列说法错误的是？A.诚信行为信息分为良好行为记录和不良行为记录B.不良行为记录是建筑市场主体违反法律法规受到行政处罚的记录C.诚信行为记录实行公示制度D.良好行为记录可以不公示答案D38.根据《民法典》，下列关于合同的变更，正确的是？A.合同变更必须经所有当事人协商一致B.合同变更一律采用书面形式C.当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更D.合同变更后原合同解除答案C39.关于建设工程价款优先受偿权，下列说法错误的是？A.承包人行使优先受偿权的期限为18个月B.优先受偿权优先于抵押权C.优先受偿权优先于其他债权D.消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人的优先受偿权可以对抗该买受人答案D40.关于劳动争议处理程序，下列说法正确的是？A.劳动争议必须先经过仲裁才能提起诉讼B.劳动争议可以直接向法院起诉C.劳动争议仲裁裁决为终局裁决，不可起诉D.劳动争议仲裁时效为6个月答案A41.根据《劳动合同法》，劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的多少？A.50%B.60%C.70%D.80%答案D42.下列关于劳务派遣的说法，错误的是？A.劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立2年以上固定期限劳动合同B.劳务派遣单位应当将劳务派遣协议内容告知被派遣劳动者C.用工单位可以将被派遣劳动者再派遣到其他用人单位D.被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应当按照所在地最低工资标准向其按月支付报酬答案C43.根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》，建筑施工场界环境噪声排放限值，昼间和夜间分别为？A.昼间60dB(A)，夜间50dB(A)B.昼间70dB(A)，夜间55dB(A)C.昼间75dB(A)，夜间55dB(A)D.昼间80dB(A)，夜间60dB(A)答案B44.关于施工现场水污染防治，下列说法正确的是？A.施工产生的泥浆水可以直接排入城市排水管网B.禁止向水体排放油类、酸液、碱液C.可以在饮用水源保护区内设置排污口D.施工废水可以直接排入河流答案B45.关于施工图设计文件审查，下列说法正确的是？A.施工图设计文件未经审查批准的，不得使用B.施工图设计文件由施工单位审查C.施工图审查费用由施工单位承担D.施工图审查只审查结构安全答案A46.根据《建设工程质量管理条例》，下列属于建设单位质量责任的是？A.对建筑材料进行检验B.不得任意压缩合理工期C.对施工质量进行检验D.编制施工组织设计答案B47.关于工程监理，下列说法正确的是？A.监理单位可以转让工程监理业务B.监理单位可以与施工单位有隶属关系C.监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理D.未经监理工程师签字，建筑材料可以在工程上使用答案C48.关于竣工验收备案，建设单位应当自工程竣工验收合格之日起多少日内办理备案？A.7日B.10日C.15日D.30日答案C49.关于建设工程质量保修，下列说法正确的是？A.保修期自工程竣工验收合格之日起计算B.保修期自工程交付使用之日起计算C.保修期由施工单位自行决定D.保修范围不包括主体结构答案A50.根据《建设工程安全生产管理条例》，下列人员中，应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职的是？A.施工员B.材料员C.项目负责人D.资料员答案C51.关于特种作业人员，下列说法正确的是？A.特种作业人员必须经专门的安全作业培训并取得相应资格B.特种作业操作证每3年复审一次C.特种作业人员可以无证上岗D.特种作业操作证全国范围内有效，但每5年需重新考核答案A52.施工现场发生生产安全事故后，施工单位应当及时报告，事故报告应当包括的内容不包括？A.事故的简要经过B.事故造成的伤亡人数和直接经济损失C.已经采取的措施D.事故责任人的处理意见答案D53.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故调查组应当自事故发生之日起多少日内提交事故调查报告？A.30日B.45日C.60日D.90日答案C54.下列关于仲裁的说法，错误的是？A.仲裁实行一裁终局制度B.仲裁裁决作出后，当事人可以就同一纠纷再向人民法院起诉C.仲裁不公开进行D.仲裁协议应当采用书面形式答案B55.关于民事诉讼时效，普通诉讼时效期间为？A.1年B.2年C.3年D.5年答案C56.根据《民法典》，下列请求权中，不适用诉讼时效的是？A.支付工程款请求权B.损害赔偿请求权C.请求停止侵害、排除妨碍、消除危险D.违约金请求权答案C57.关于行政复议和行政诉讼，下列说法正确的是？A.行政复议是行政诉讼的前置程序B.当事人对行政复议决定不服，可以在收到决定书之日起15日内提起行政诉讼C.行政诉讼由行政机关受理D.行政复议决定为终局决定答案B58.关于证据保全，下列说法正确的是？A.当事人可以在诉讼中申请证据保全B.证据保全只能由法院主动采取C.证据保全必须提供担保D.证据保全只能在起诉前申请答案A59.关于建设工程施工合同纠纷的管辖，下列说法正确的是？A.建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖B.建设工程施工合同纠纷由被告住所地法院专属管辖C.当事人可以协议选择与争议有实际联系的地点法院管辖D.建设工程施工合同纠纷由原告住所地法院管辖答案A60.关于仲裁协议效力的确认，下列说法正确的是？A.当事人对仲裁协议效力有异议的，只能请求仲裁委员会决定B.当事人对仲裁协议效力有异议的，可以请求仲裁委员会决定或者请求人民法院裁定C.一方请求仲裁委员会决定，另一方请求人民法院裁定的，由仲裁委员会决定D.当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭开庭后提出答案B61.关于建筑市场信用管理，下列不属于不良信用信息的是？A.行政处罚信息B.刑事处罚信息C.优良行为记录D.被列入失信被执行人名单答案C62.根据《安全生产许可证条例》，下列企业中不需要取得安全生产许可证的是？A.矿山企业B.建筑施工企业C.危险化学品生产企业D.食品加工企业答案D63.关于建设工程合同，下列说法正确的是？A.建设工程合同应当采用书面形式B.建设工程合同可以采用口头形式C.建设工程合同自办理批准手续后生效D.建设工程合同无需招标答案A64.下列关于格式条款的说法，正确的是？A.提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任的条款一律无效B.对格式条款的理解发生争议的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释C.格式条款和非格式条款不一致的，应当采用格式条款D.格式条款只限于合同文本中的打印条款答案B65.关于建设工程领域中的知识产权，下列说法错误的是？A.计算机软件属于著作权保护对象B.专利权保护期限自申请日起算C.注册商标有效期为10年，期满可以续展D.商业秘密不受法律保护答案D66.根据《建筑法》，下列关于施工许可的说法，错误的是？A.工程投资额在30万元以下的建筑工程，可以不申请施工许可证B.建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请施工许可证C.施工许可证由建设单位申请D.施工许可证可以转让答案D67.根据《建设工程质量保证金管理办法》，缺陷责任期一般为？A.6个月B.1年C.2年D.3年答案B68.关于建设工程中的保险，下列说法正确的是？A.建筑工程一切险的被保险人只能为发包人B.建筑工程一切险的保险责任自工程开工之日起算C.安装工程一切险不包括第三者责任D.施工人员意外伤害险由建设单位投保答案B69.关于建设工程纠纷的解决方式，下列不属于民事纠纷处理方式的是？A.和解B.调解C.仲裁D.行政处罚答案D70.根据《仲裁法》，仲裁裁决作出后，当事人不服的，可以？A.向上一级仲裁委员会申请复议B.向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销仲裁裁决C.向有管辖权的人民法院起诉D.向人民检察院申请抗诉答案B二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1.下列属于行政法规的有？A.《建设工程质量管理条例》B.《建设工程安全生产管理条例》C.《招标投标法实施条例》D.《建筑法》E.《民法典》答案ABC解析行政法规由国务院制定，D《建筑法》和E《民法典》属于法律。2.根据《民法典》，下列行为中属于无效民事法律行为的有？A.无民事行为能力人实施的民事法律行为B.行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为C.违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为D.违背公序良俗的民事法律行为E.因重大误解实施的民事法律行为答案ABCD解析因重大误解实施的民事法律行为属于可撤销民事法律行为，而非无效。3.关于建设用地使用权的设立，下列说法正确的有？A.建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立B.设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方式C.建设用地使用权自登记时设立D.建设用地使用权转让时，附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施一并处分E.建设用地使用权人无权将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押答案ABCD解析建设用地使用权人有权依法将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押。4.根据《招标投标法》，下列属于必须进行招标的工程建设项目的有？A.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目B.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目C.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目D.涉及国家安全、国家秘密的项目E.需要采用不可替代的专利或者专有技术的项目答案ABC解析D、E属于依法可以不进行招标的特殊情形。5.根据《招标投标法实施条例》，下列情形中，属于投标人相互串通投标的有？A.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制B.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜C.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异D.不同投标人的投标文件相互混装E.招标人向投标人泄露标底答案ABCD解析E属于招标人与投标人串通投标，而非投标人之间串通。6.关于建设工程施工合同无效的情形，下列正确的有？A.承包人未取得建筑施工企业资质B.承包人超越资质等级C.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义D.建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效E.承包人按照约定工期完工答案ABCD解析E不属于合同无效情形。7.根据《民法典》，关于建设工程施工合同解除，下列说法正确的有？A.承包人将承包的建设工程转包、违法分包的，发包人可以解除合同B.发包人提供的主要建筑材料不符合强制性标准，致使承包人无法施工，经催告后仍不履行相应义务的，承包人可以解除合同C.合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款D.合同解除后，已经完成的建设工程质量不合格的，承包人无权请求支付工程价款E.合同解除后，承包人无需承担违约责任答案ABC解析D过于绝对，质量不合格但经修复后合格的，承包人仍可请求支付；E错误，合同解除不免除违约责任。8.关于劳动合同的解除，下列属于劳动者可以立即解除劳动合同的情形有？A.用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的B.用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的C.用人单位未及时足额支付劳动报酬的D.用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的E.劳动者在试用期内提前3日通知用人单位答案AB解析A、B情形劳动者可以立即解除且无需事先告知用人单位；C、D需提前通知；E属于预告解除。9.根据《劳动合同法》，用人单位可以解除劳动合同的情形有？A.劳动者在试用期间被证明不符合录用条件B.劳动者严重违反用人单位的规章制度C.劳动者患病，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作D.劳动者被依法追究刑事责任E.劳动者在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年答案ABCD解析E属于用人单位不得依照无过失性辞退或经济性裁员解除劳动合同的情形。10.关于工伤认定，下列情形中应当认定为工伤的有？A.在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害B.工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害C.在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害D.患职业病E.在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故伤害答案ABCDE解析以上均属于《工伤保险条例》规定应当认定为工伤的情形。11.关于建设工程施工现场环境保护，下列说法正确的有？A.施工单位应当采取措施控制施工扬尘B.在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府生态环境主管部门申报C.禁止在人口集中地区焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质D.施工废水经沉淀处理后可以排入城市排水管网E.在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口答案ABCE解析施工废水须经处理达到排放标准后方可排入城市排水管网，仅沉淀处理可能不达标。12.根据《文物保护法》，关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内施工，下列说法正确的有？A.在文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程B.在文物保护单位的保护范围内进行爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经核定公布该文物保护单位的人民政府批准C.在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，不得破坏文物保护单位的历史风貌D.工程设计方案应当经相应的文物行政部门同意后，报城乡建设规划部门批准E.施工中发现文物，可以继续施工答案ABCD解析施工中发现文物，应当立即停止施工，保护现场，并及时报告文物行政部门。13.关于建筑节能，下列说法正确的有？A.国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度B.不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设C.国家鼓励使用节能灯具D.施工单位应当对进入施工现场的墙体材料、保温材料、门窗等进行查验E.国家明令淘汰的用能设备、生产工艺可以继续使用答案ABCD解析国家明令淘汰的用能设备、生产工艺禁止使用。14.根据《建设工程安全生产管理条例》，下列属于施工单位安全责任的有？A.设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员B.对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训C.在施工现场设置明显的安全警示标志D.为从事危险作业的人员办理意外伤害保险E.保证安全生产条件所需资金的投入答案ABCDE解析以上均为施工单位依法应当承担的安全责任。15.关于建筑施工企业安全生产许可证，下列说法正确的有？A.安全生产许可证有效期3年B.有效期满需要延期的，应当于期满前3个月办理延期手续C.有效期内未发生死亡事故的，经原发证机关同意，不再审查，有效期延期3年D.建筑施工企业变更法定代表人的，应当办理变更手续E.安全生产许可证可以转让答案ABCD解析安全生产许可证不得转让。16.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列属于较大事故的有？A.造成3人以上10人以下死亡B.造成10人以上50人以下重伤C.造成1000万元以上5000万元以下直接经济损失D.造成1人死亡E.造成50人以上重伤答案ABC解析D属于一般事故；E属于重大事故。17.关于生产安全事故报告，下列说法正确的有？A.事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告B.单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门报告C.情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门报告D.事故报告后出现新情况的，应当及时补报E.自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报答案ABCDE解析一般事故伤亡人数30日内补报，道路交通事故、火灾事故7日内补报；题目未限定事故类型，可全选。18.关于仲裁，下列说法正确的有？A.仲裁应当开庭进行B.仲裁不公开进行C.仲裁实行一裁终局D.仲裁裁决书自作出之日起发生法律效力E.当事人可以就同一纠纷再向人民法院起诉答案ABCD解析仲裁实行一裁终局，裁决作出后当事人不得就同一纠纷再向人民法院起诉。19.根据《民事诉讼法》，下列属于民事诉讼证据的有？A.书证B.物证C.视听资料D.证人证言E.当事人陈述答案ABCDE解析以上均为《民事诉讼法》规定的法定证据类型。20.关于建设工程价款优先受偿权，下列说法正确的有？A.承包人行使优先受偿权的期限为18个月B.优先受偿权优先于抵押权和其他债权C.建设工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用D.建设工程价款优先受偿权可以约定放弃E.消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人的优先受偿权不得对抗买受人答案ABCE解析D说法不准确，放弃优先受偿权损害建筑工人利益的，人民法院不予支持。21.根据《建设工程质量管理条例》，下列属于施工单位质量责任的有？A.按照工程设计图纸和施工技术标准施工B.对建筑材料、构配件、设备和商品混凝土进行检验C.对涉及结构安全的试块、试件及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样D.建立、健全施工质量的检验制度E.不得任意压缩合理工期答案ABCD解析E属于建设单位质量责任。22.关于工程监理单位质量责任，下列说法正确的有？A.工程监理单位应当依法取得相应等级的资质证书B.工程监理单位不得转让工程监理业务C.工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场D.未经监理工程师签字，建筑材料、构配件和设备不得在工程上使用或者安装E.监理工程师可以同时在两个以上监理单位执业答案ABCD解析监理工程师不得同时在两个以上监理单位执业。23.关于竣工验收，下列说法正确的有？A.建设工程竣工验收应当具备下列条件：完成建设工程设计和合同约定的各项内容B.有完整的技术档案和施工管理资料C.有工程使用的主要建筑材料、构配件和设备的进场试验报告D.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件E.有施工单位签署的工程保修书答案ABCDE解析以上均为建设工程竣工验收的法定条件。24.根据《建设工程安全生产管理条例》，下列属于建设单位安全责任的有？A.向施工单位提供施工现场及毗邻区域内地下管线资料B.不得压缩合同约定的工期C.在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用D.将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位E.对施工现场安全生产进行检查答