2026年一级建造师执业资格考试（建设工程法规及相关知识）仿真试题及答案

2026年一级建造师执业资格考试（建设工程法规及相关知识）仿真试题及答案一、单项选择题（每题1分，共70分）1.下列法的形式中，由国务院制定并公布的是（）。A.《建设工程质量管理条例》B.《建筑业企业资质管理规定》C.《中华人民共和国招标投标法》D.《北京市建设工程招标投标管理条例》答案A2.关于法人成立条件的说法，正确的是（）。A.法人可以不设法定代表人B.法人应当有自己的名称、组织机构、住所、财产或者经费C.法人以其注册登记地为住所D.营利法人自领取营业执照时取得法人资格答案B解析A错误，法人应当依法设立法定代表人；C错误，法人以主要办事机构所在地为住所；D错误，营利法人经依法登记成立，营业执照签发日期为营利法人成立日期。3.建设单位授权其工作人员王某作为项目代表，与施工单位签订工程施工合同，王某因疏忽大意未仔细核查合同价款条款，导致建设单位多支付工程款50万元，关于该责任承担的说法，正确的是（）。A.王某应当向施工单位承担赔偿责任B.建设单位应当自行承担该损失，不得向王某追偿C.建设单位承担责任后，可以就存在过错的王某的行为进行追偿D.施工单位应当承担连带赔偿责任答案C4.下列物权种类中，属于用益物权的是（）。A.抵押权B.留置权C.居住权D.质权答案C5.施工现场的施工噪声扰民，产生的债属于（）。A.合同之债B.侵权之债C.无因管理之债D.不当得利之债答案B6.甲设计单位受建设单位委托设计小区住宅楼的施工图，双方未就著作权归属作出约定，关于该施工图著作权的说法，正确的是（）。A.著作权全部归建设单位所有B.著作权全部归甲设计单位所有C.建设单位可以在委托范围内使用该施工图D.甲设计单位许可第三人使用该施工图无需经过建设单位同意答案C7.关于保证担保的说法，正确的是（）。A.机关法人一律不得为保证人B.当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任C.保证期间为主债务履行期限届满之日起1年D.一般保证的保证人不得行使先诉抗辩权答案B8.关于建筑工程一切险的说法，正确的是（）。A.建筑工程一切险的被保险人仅包括建设单位和施工单位B.建筑工程一切险的保险责任自工程竣工验收合格之日起终止C.设计错误引起的工程损失属于建筑工程一切险的保险责任范围D.建筑工程一切险承保因自然灾害和意外事故造成的损失答案D9.下列法律责任中，属于行政处分的是（）。A.罚款B.记过C.责令停产停业D.吊销资质证书答案B10.关于施工企业项目经理部的说法，正确的是（）。A.项目经理部是施工企业的常设下属机构B.项目经理部具备独立的法人资格C.项目经理部行为的法律后果由施工企业承担D.项目经理签字确认的材料款，由项目经理自行承担偿还责任答案C11.关于知识产权保护期限的说法，正确的是（）。A.发明专利的保护期限为10年，自申请日起计算B.注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算C.外观设计专利的保护期限为15年，自授权公告日起计算D.自然人作品著作权的保护期限为作者终生及死后30年答案B12.下列情形中，构成不当得利的是（）。A.施工单位向工人支付工资B.施工单位多支付给材料供应商的货款C.施工单位为村民修缮被暴雨冲毁的村道D.建设单位在合同约定的预付款支付日提前3天支付预付款答案B13.根据《建筑法》，建设单位申请领取施工许可证应当具备的法定条件不包括（）。A.已经办理该建筑工程用地批准手续B.已经确定施工企业C.有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料D.具备分期施工的进度安排答案D14.某建设单位2025年3月1日领取了施工许可证，因特殊原因不能按期开工，遂向发证机关申请延期，根据《建筑法》，该工程最迟应当于（）开工，否则施工许可证自行废止。A.2025年6月1日B.2025年9月1日C.2025年12月1日D.2026年3月1日答案C15.下列工程中，需要办理施工许可证的是（）。A.建筑面积280平方米的社区便民服务站B.按国务院规定权限和程序批准开工报告的水利工程C.某军事保密工程D.建筑面积5000平方米的住宅小区配套商业楼答案D16.关于建筑业企业资质的说法，正确的是（）。A.建筑业企业资质分为施工总承包资质、专业承包资质、专业作业资质三个序列B.施工总承包资质分为特级、一级、二级三个等级C.企业发生合并的，应当直接注销原有资质，重新申请资质D.资质证书有效期为3年答案A17.关于一级建造师注册的说法，正确的是（）。A.注册证书有效期为5年B.申请人申请注册前，应当受聘于一家具有建设工程相关资质的单位C.受到刑事处罚的，一律不予注册D.注册建造师变更聘用企业的，应当重新申请初始注册答案B18.某一级建造师担任某施工项目负责人，在项目竣工验收前，因个人原因拟更换工作单位，下列说法正确的是（）。A.只要建设单位同意，即可变更项目负责人B.只要施工单位同意，即可变更项目负责人C.应当与建设单位办理交接手续，并按规定办理项目负责人变更手续D.项目负责人在项目竣工验收前一律不得更换答案C19.下列国有资金占控股地位的项目中，必须进行招标的是（）。A.某涉密军事工程，不适宜进行招标B.某需要采用不可替代的专利技术的工程C.某采购人依法能够自行建设的办公大楼D.某使用财政预算资金2000万元的市政道路工程，施工单项合同估算价500万元答案D20.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标，下列情形中，可以邀请招标的是（）。A.技术复杂、有特殊要求，只有少量潜在投标人可供选择B.需要采用不可替代的专利或者专有技术C.采购人依法能够自行建设、生产或者提供D.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设答案A21.下列投标人的行为中，属于合法竞争行为的是（）。A.投标人相互约定抬高投标报价B.投标人以低于成本的报价竞标C.投标人以高于成本的报价竞标D.投标人借用其他企业的资质证书投标答案C22.关于投标保证金的说法，正确的是（）。A.投标保证金不得超过招标项目估算价的5%B.投标保证金有效期应当与投标有效期一致C.招标人应当在中标通知书发出后5日内退还所有投标人的投标保证金D.投标人在投标截止前撤回投标文件的，招标人可以没收投标保证金答案B23.依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于（）。A.3日B.5日C.7日D.10日答案A24.关于建设工程分包的说法，正确的是（）。A.总承包单位可以将其承包的全部工程转包给他人B.施工总承包单位可以将房屋建筑工程的钢结构工程分包给具有相应资质的单位C.分包单位可以将其承包的工程再分包给具有相应资质的单位D.总承包单位将工程分包给个人的，分包合同有效答案B25.下列情形中，不属于挂靠的是（）。A.没有资质的单位借用其他施工单位的资质承揽工程B.有资质的施工单位相互借用资质承揽工程，资质等级高的借用等级低的C.施工总承包单位将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包D.实际施工单位与施工单位之间没有建立劳动关系，也没有缴纳社会保险，施工单位只收取管理费答案C26.根据《建筑市场信用管理暂行办法》，关于建筑市场信用信息公开的说法，正确的是（）。A.建筑市场不良信用信息一律不得公开B.建筑市场不良信用信息公开期限一般为3年，对涉及严重失信行为的，公开期限延长至5年C.建筑市场主体基本信息长期公开D.信用信息公开后不得变更或撤销答案C27.下列情形中，视为投标人相互串通投标的是（）。A.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容B.投标人之间约定中标人C.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制D.投标人在投标前约定部分投标人放弃投标答案C28.关于开标的说法，正确的是（）。A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间之后公开进行B.开标由建设行政主管部门主持，邀请所有投标人参加C.投标人少于3个的，不得开标，招标人应当重新招标D.开标时只能由招标人代表检查投标文件的密封情况答案C29.建设工程招标文件属于（）。A.要约邀请B.要约C.承诺D.新要约答案A30.下列合同中，属于无效合同的是（）。A.施工企业超越资质等级签订的建设工程施工合同，在竣工前取得相应资质等级B.施工企业与建设单位串通签订的施工合同，损害第三人合法权益C.施工单位因重大误解签订的材料采购合同D.建设单位在合同签订时存在显失公平情形的施工合同答案B31.某建设工程施工合同约定工程价款为1000万元，建设单位应当在工程竣工验收合格后1个月内支付全部价款，合同对工程价款支付地点没有约定，双方也未能达成补充协议，按照合同相关条款和交易习惯也无法确定，建设单位作为付款方，应当在（）履行付款义务。A.建设单位所在地B.施工单位所在地C.工程所在地D.合同签订地答案B32.关于建设工程施工合同解除的说法，正确的是（）。A.承包人将建设工程转包的，发包人有权解除合同B.发包人未按约定支付工程价款的，承包人可以立即解除合同C.合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人无需支付工程价款D.合同解除后，当事人无权要求对方承担违约责任答案A33.建设工程施工合同约定，施工单位逾期竣工的，每逾期1天支付违约金2万元，工程实际逾期10天竣工，经查，因施工单位逾期竣工给建设单位造成的实际损失为15万元，关于本案违约金的说法，正确的是（）。A.施工单位应当按照合同约定支付20万元违约金，不得请求调整B.施工单位可以请求人民法院适当减少违约金，人民法院应当判决支付15万元违约金C.施工单位可以请求人民法院适当减少违约金，人民法院应当以实际损失为基础，结合合同履行情况、过错程度等确定违约金数额D.合同约定的违约金过高，违约金条款无效答案C34.某施工企业与新招聘的员工张某签订了为期2年的劳动合同，根据《劳动合同法》，该劳动合同约定的试用期最长不得超过（）。A.1个月B.2个月C.3个月D.6个月答案B35.下列情形中，用人单位可以随时解除劳动合同的是（）。A.员工张某在试用期内被证明不符合录用条件B.员工王某因患病住院，在规定的医疗期内C.员工李某因工负伤被确认部分丧失劳动能力D.员工赵某在孕期不能胜任工作，经培训后仍不能胜任答案A36.关于劳务派遣的说法，正确的是（）。A.劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立2年以上的固定期限劳动合同B.劳务派遣单位可以向被派遣劳动者收取服务费用C.用工单位可以将被派遣劳动者再派遣到其他单位D.被派遣劳动者不得参加用工单位的工会组织答案A37.根据《劳动法》，关于女职工特殊保护的说法，正确的是（）。A.不得安排女职工从事矿山井下作业B.不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业，不得安排从事任何体力劳动C.对怀孕7个月以上的女职工，可以适当安排延长工作时间D.女职工生育享受不少于60天的产假答案A38.关于承揽合同当事人权利义务的说法，正确的是（）。A.承揽人发现定作人提供的图纸不合理，应当直接按照合理的技术方案修改后继续施工B.定作人未向承揽人支付报酬的，承揽人对完成的工作成果享有留置权或者有权拒绝交付C.定作人在承揽人完成工作前不得解除合同D.承揽人工作成果不符合质量要求的，定作人只能要求承揽人承担修理、重作责任，不得要求减少报酬答案B39.关于借款合同利息的说法，正确的是（）。A.借款合同对支付利息没有约定的，按照银行同期同类贷款利率计算利息B.自然人之间的借款合同对支付利息约定不明确的，视为不支付利息C.借款人提前返还借款的，应当按照原合同约定的借款期间计算利息D.民间借贷的利率不得超过合同成立时一年期贷款市场报价利率的2倍答案B40.某施工企业租赁脚手架，租赁期限为10个月，下列说法正确的是（）。A.该租赁合同应当采用书面形式，当事人未采用书面形式，无法确定租赁期限的，视为不定期租赁B.承租人经出租人同意，可以将租赁物转租给第三人，承租人与出租人之间的租赁合同自动失效C.在租赁期限内，出租人转让租赁物所有权的，租赁合同对新的所有权人不发生效力D.租赁期限届满，承租人继续使用租赁物，出租人没有提出异议的，原租赁合同继续有效，租赁期限为原合同期限答案A41.关于融资租赁合同的说法，正确的是（）。A.出租人承担租赁物的维修义务B.承租人破产的，租赁物属于破产财产C.承租人占有租赁物期间，租赁物造成第三人人身损害的，出租人不承担责任D.出租人和承租人可以约定租赁期限届满租赁物归承租人所有，承租人已经支付大部分租金但无力支付剩余租金，出租人解除合同收回租赁物的，无需返还承租人已支付的租金答案C42.根据《噪声污染防治法》，关于建筑施工噪声污染防治的说法，正确的是（）。A.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行任何建筑施工作业B.因特殊需要必须连续作业进行夜间施工的，应当有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明，并公告附近居民C.建筑施工场界环境噪声排放限值，昼间75dB（A），夜间55dB（A）D.夜间是指22:00至次日8:00之间的时段答案B43.关于施工现场大气污染防治的说法，正确的是（）。A.施工单位应当将防治扬尘污染的费用列入工程造价B.暂时不能开工的建设用地，施工单位应当对裸露地面进行覆盖C.施工现场出口应当设置车辆冲洗设施，车辆冲洗干净后方可驶出D.城市范围内主要路段的施工工地应当设置高度不低于1.8米的封闭围挡答案C44.根据《绿色施工导则》，关于施工节水的说法，正确的是（）。A.施工现场喷洒路面、绿化浇灌应当优先使用市政自来水B.施工现场生活用水应当实行定额管理，计量考核C.施工中采用先进的节水施工工艺，力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于10%D.基坑降水阶段，应当将地下水直接排入市政管网，不得回收利用答案B45.关于施工中发现文物的报告和保护的说法，正确的是（）。A.施工单位发现文物后，应当在12小时内报告当地文物行政部门B.文物行政部门接到报告后，应当在48小时内赶赴现场C.施工发现的文物属于国家所有，任何单位或者个人不得哄抢、私分、藏匿D.建设单位可以在文物发掘前组织施工人员先行发掘，提高施工效率答案C46.关于建筑节能的说法，正确的是（）。A.国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度，不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设B.已经建成的不符合强制性节能标准的项目，可以投入使用，后期进行节能改造C.新建建筑应当全部使用节能设备，不得使用传统能源D.施工单位应当对进入施工现场的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备进行查验，不符合施工图设计文件要求的，经监理单位同意后可以使用答案A47.关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是（）。A.安全生产许可证的有效期为5年B.企业在安全生产许可证有效期内，未发生死亡事故的，安全生产许可证自动续期C.建筑施工企业变更名称的，应当在变更后10日内办理安全生产许可证变更手续D.安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当在期满前1个月向原发证机关办理延期手续答案C48.关于施工单位安全生产责任的说法，正确的是（）。A.施工单位主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责B.施工单位项目负责人对工程项目的安全施工负监督责任C.施工单位专职安全生产管理人员对安全生产承担领导责任D.建筑施工企业应当为所有职工办理意外伤害保险答案A49.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经（）考核合格后方可任职。A.县级以上人民政府B.建设行政主管部门或者其他有关部门C.安全生产监督管理部门D.劳动保障行政部门答案B50.对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应当编制专项施工方案，下列专项施工方案中，施工单位应当组织专家进行论证、审查的是（）。A.基坑支护与降水工程B.模板工程C.地下暗挖工程D.起重吊装工程答案C51.关于施工现场安全防护的说法，正确的是（）。A.施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、基坑边沿等危险部位设置明显的安全警示标志B.施工单位可以在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍C.施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证，无需进行验收即可入住D.施工现场的安全防护用具，由施工人员自行采购后即可使用答案A52.下列情形中，应当认定为工伤的是（）。A.员工张某在工作时间和工作岗位，突发疾病经抢救在72小时后死亡B.员工王某在下班途中，因本人主要责任发生交通事故受伤C.员工李某在工作时间因工作原因受到事故伤害D.员工赵某因故意犯罪在工作场所受伤答案C53.关于施工生产安全事故应急救援预案的说法，正确的是（）。A.施工单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接B.建筑施工单位应当至少每半年组织1次生产安全事故应急救援预案综合演练C.应急预案制定后无需定期评估修订D.施工单位的应急预案分为综合应急预案和专项应急预案两类答案A54.某施工项目发生生产安全事故，造成3人死亡，10人重伤，直接经济损失800万元，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故答案B55.上述第54题中的事故，应当由（）负责调查。A.国务院或者国务院授权有关部门B.事故发生地省级人民政府C.事故发生地设区的市级人民政府D.事故发生地县级人民政府答案C56.下列建设单位的安全责任中，符合法律规定的是（）。A.建设单位可以根据工程进度，适当压缩合同约定的工期B.建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用C.建设单位可以明示或者暗示施工单位使用不符合安全施工要求的安全防护用具D.建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位，无需向有关部门备案答案B57.关于施工单位质量责任的说法，正确的是（）。A.施工单位对建设工程的施工质量负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任B.施工单位可以按照工程设计图纸和施工技术标准施工，在不影响结构安全的前提下，可以适当修改工程设计C.施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时修改设计，保证施工进度D.施工单位未对建筑材料进行检验就使用，造成工程质量缺陷的，施工单位承担保修责任后，无需承担其他责任答案A58.关于施工检测的见证取样制度的说法，正确的是（）。A.施工人员对涉及结构安全的试块、试件，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样B.见证取样的试块取样后，由施工单位直接送施工单位自有实验室检测C.检测机构可以与所检测工程项目的施工单位有隶属关系D.检测报告经建设单位确认后，由施工单位归档，检测机构不需要留存答案A59.根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应当在竣工验收合格后（）内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.15日B.30日C.3个月D.6个月答案A60.关于建设工程质量保修期限的说法，符合法律规定的是（）。A.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的最低保修期限为50年B.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏的最低保修期限为2年C.供热与供冷系统的最低保修期限为2个采暖期、供冷期D.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限为5年答案C61.根据《建设工程质量保证金管理办法》，建设工程质量保证金的预留比例不得高于工程价款结算总额的（）。A.1%B.2%C.3%D.5%答案C62.关于工程监理单位质量责任的说法，正确的是（）。A.工程监理单位可以转让工程监理业务B.工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理C.监理工程师采取旁站、巡视和平行检验等形式实施监理，对建设工程的质量缺陷承担主要责任D.监理单位与被监理工程的施工承包单位有隶属关系的，可以承担该工程的监理业务答案B63.下列条件中，不属于建设工程竣工验收应当具备的法定条件的是（）。A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容B.有完整的技术档案和施工管理资料C.有施工单位签署的工程质量保修书D.已经完成工程结算审计答案D64.下列纠纷中，属于行政纠纷的是（）。A.施工单位与材料供应商因材料质量产生的纠纷B.建设单位因施工单位逾期竣工产生的纠纷C.施工单位因被建设行政主管部门暂扣资质证书产生的纠纷D.施工单位与工人因工资支付产生的纠纷答案C65.建设工程施工合同纠纷的管辖法院是（）。A.被告住所地人民法院B.合同签订地人民法院C.工程所在地人民法院D.原告住所地人民法院答案C66.下列证据中，属于书证的是（）。A.工程质量鉴定报告B.施工过程中拍摄的工程质量缺陷照片C.建设工程施工合同文本D.施工单位与建设单位法定代表人谈话的录音答案C67.建设工程施工合同纠纷的普通诉讼时效期间为（），自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。A.1年B.2年C.3年D.20年答案C68.关于仲裁协议的说法，正确的是（）。A.仲裁协议可以采用口头形式订立B.仲裁协议应当包含请求仲裁的意思表示、仲裁事项、选定的仲裁委员会三项内容C.合同无效的，仲裁协议也无效D.当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭后提出答案B69.关于法院调解的说法，正确的是（）。A.法院调解达成协议的，人民法院应当制作判决书B.法院调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力，效力与判决书相同C.调解未达成协议或者调解书送达前一方反悔的，人民法院应当重新调解D.所有民事案件都必须先经过调解，才能作出判决答案B70.下列行政行为中，属于可以申请行政复议的是（）。A.建设行政主管部门对施工单位作出的罚款处罚B.行政机关对其工作人员作出的记过处分C.建设行政主管部门对民事纠纷作出的调解D.行政机关发布的具有普遍约束力的规定答案A二、多项选择题（每题2分，共60分）1.关于法人的说法，正确的有（）。A.法人分为营利法人、非营利法人和特别法人B.营利法人包括有限责任公司、股份有限公司和其他企业法人等C.事业单位、社会团体、基金会属于特别法人D.农村集体经济组织法人、城镇农村的合作经济组织法人、基层群众性自治组织法人属于特别法人E.法人以其全部财产独立承担民事责任答案ABDE解析C选项错误，事业单位、社会团体、基金会属于非营利法人。2.下列权利中，属于担保物权的有（）。A.抵押权B.建设用地使用权C.留置权D.质权E.地役权答案ACD解析BE属于用益物权，担保物权包括抵押权、质权、留置权三类。3.关于保证担保的说法，正确的有（）。A.保证合同是保证人与债权人订立的合同B.保证方式包括一般保证和连带责任保证C.当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的，为连带责任保证D.连带责任保证的债务人不履行到期债务时，债权人可以请求债务人履行债务，也可以请求保证人在其保证范围内承担保证责任E.保证期间是确定保证人承担保证责任的期间，不发生中止、中断和延长答案ABDE解析C选项错误，当事人约定债务人不能履行债务时由保证人承担责任的，属于一般保证。4.下列建设工程相关保险中，属于法律规定必须投保的强制保险有（）。A.建筑工程一切险B.安装工程一切险C.工伤保险D.建筑施工企业安全生产责任保险E.第三者责任险答案CD解析ABE属于商业自愿保险；工伤保险是《社会保险法》规定的强制参保险种，安全生产责任保险是《安全生产法》规定的高危行业强制投保的险种。5.关于施工许可证的说法，正确的有（）。A.建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工B.施工许可证延期以两次为限，每次不超过3个月C.在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起1个月内，向发证机关报告D.中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证E.施工许可证可以在工程开工后1个月内补办答案ABCD解析E选项错误，施工许可证必须在开工前申请领取，未取得施工许可证不得擅自开工。6.关于一级建造师执业的说法，正确的有（）。A.一级建造师可以担任特级、一级建筑业企业资质的建设工程项目施工的项目经理B.一级建造师可以从事建设工程项目总承包管理或施工管理C.一级建造师原则上不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，法定特殊情形除外D.注册建造师签章完整的工程施工管理文件方为有效E.注册建造师有权拒绝在不合格的施工文件上签字盖章答案ABCDE7.下列项目中，属于必须进行招标的范围，且达到规定规模标准，必须招标的有（）。A.使用国有资金投资的大型体育场项目，施工单项合同估算价600万元B.使用世界银行贷款的农村饮水安全项目，重要设备采购单项合同估算价200万元C.某商品住宅项目，监理服务采购单项合同估算价100万元D.某国有企业投资建设的办公楼项目，设计服务单项合同估算价80万元E.某民间资本投资建设的城市停车场项目，施工单项合同估算价300万元答案ABC解析必须招标项目的规模标准为：施工单项合同400万元以上，重要设备材料采购200万元以上，勘察、设计、监理等服务采购100万元以上。D选项设计合同估算价未达100万元标准，E选项施工合同估算价未达400万元标准，不属于必须招标的项目。8.下列情形中，属于直接认定投标人相互串通投标的有（）。A.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容B.投标人之间约定中标人C.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人D.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标E.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出答案ABD解析CE属于视为投标人相互串通投标的情形。9.关于投标保证金的说法，正确的有（）。A.招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%B.投标保证金有效期应当与投标有效期一致C.招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息D.投标人在投标截止后撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金E.投标保证金必须以现金形式提交答案ABCD解析E选项错误，投标保证金可以采用现金、支票、银行汇票、银行保函等多种形式。10.关于建设工程总承包的说法，正确的有（）。A.建设单位可以将建设工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位B.工程总承包单位可以是具有相应工程设计资质和施工资质的单位C.工程总承包单位可以将其承包的全部工程转包给有资质的单位D.工程总承包单位应当对其承包的全部建设工程质量负责E.仅具有设计资质的单位一律不得承接工程总承包项目答案ABD解析C选项错误，工程总承包单位不得转包工程；E选项错误，设计单位可以与施工单位组成联合体承接工程总承包项目。11.下列行为中，属于违法分包的有（）。A.总承包单位将房屋建筑工程的主体结构施工分包给具有相应资质的单位（钢结构工程除外）B.专业承包单位将其承包的专业工程中的劳务作业分包给具有相应资质的劳务单位C.施工总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位D.专业作业承包人将其承包的劳务再分包E.未经建设单位认可，施工总承包单位将部分工程分包给具有相应资质的单位（劳务作业除外）答案ACDE解析B选项属于合法分包，劳务作业分包无需建设单位认可。12.根据《民法典》，关于合同效力的说法，正确的有（）。A.无民事行为能力人实施的民事法律行为无效B.行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效C.违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为一律无效D.违背公序良俗的民事法律行为无效E.行为人与相对人恶意串通，损害他人合法权益的民事法律行为无效答案ABDE解析C选项错误，违反强制性规定的民事法律行为无效，但是该强制性规定不导致民事法律行为无效的除外，并非一律无效。13.关于合同权利义务转让的说法，正确的有（）。A.债权人转让债权，未通知债务人的，该转让对债务人不发生效力B.债务人接到债权转让通知后，债务人对让与人的抗辩，可以向受让人主张C.债务人将债务的全部或者部分转移给第三人的，应当经债权人同意D.当事人一方经对方同意，可以将自己在合同中的权利和义务一并转让给第三人E.依照法律规定不得转让的债权，债权人仍可自由转让答案ABCD解析E选项错误，根据债权性质、当事人约定、法律规定不得转让的债权，不得转让。14.下列情形中，劳动者可以随时通知用人单位解除劳动合同的有（）。A.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件B.用人单位未及时足额支付劳动报酬C.用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费D.用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全E.用人单位在劳动合同中免除自己的法定责任、排除劳动者权利答案ABCE解析D选项情形下，劳动者可以立即解除劳动合同，不需事先告知用人单位，不属于“随时通知解除”的范畴。15.关于劳务派遣的说法，正确的有（）。A.劳务派遣只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施B.劳务派遣单位是劳动合同法所称的用人单位，应当履行用人单位对劳动者的义务C.用工单位应当与被派遣劳动者订立劳动合同D.被派遣劳动者享有与用工单位的劳动者同工同酬的权利E.劳务派遣单位应当将劳务派遣协议的内容告知被派遣劳动者答案ABDE解析C选项错误，劳务派遣单位与被派遣劳动者订立劳动合同，用工单位与被派遣劳动者为用工关系，不订立劳动合同。16.下列合同中，属于可撤销合同的有（）。A.基于重大误解订立的合同B.一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同C.一方或者第三人以胁迫手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同D.一方利用对方处于危困状态、缺乏判断能力等情形，致使合同成立时显失公平的E.违反法律强制性规定的合同答案ABCD解析E选项属于无效合同。17.关于买卖合同中标的物毁损灭失风险承担的说法，正确的有（）。A.标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担，法律另有规定或者当事人另有约定的除外B.因买受人的原因致使标的物未按照约定的期限交付的，买受人应当自违反约定时起承担标的物毁损、灭失的风险C.出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担D.出卖人按照约定将标的物置于交付地点，买受人违反约定没有收取的，标的物毁损、灭失的风险自违反约定时起由买受人承担E.因标的物质量不符合质量要求，致使不能实现合同目的，买受人拒绝接受标的物或者解除合同的，标的物毁损、灭失的风险由买受人承担答案ABCD解析E选项错误，该情形下标的物毁损灭失的风险由出卖人承担。18.关于施工现场水污染防治的说法，正确的有（）。A.禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液B.禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物C.在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口D.施工现场的废水可以直接排入市政管网E.兴建地下工程设施，应当采取防护性措施，防止地下水污染答案ABCE解析D选项错误，施工现场废水应当经过处理达标后，方可排入市政管网。19.关于施工中发现文物的说法，正确的有（）。A.进行大型基本建设工程，建设单位应当事先报请省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门组织从事考古发掘的单位在工程范围内有可能埋藏文物的地方进行考古调查、勘探B.任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门C.文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见D.施工中发现的文物属于集体所有E.发现文物后，施工单位可以继续施工，待文物部门到场后停止作业答案ABC解析D选项错误，我国境内地下、内水和领海中遗存的一切文物属于国家所有；E选项错误，发现文物后应当立即停止施工，保护现场。20.关于施工单位安全生产责任的说法，正确的有（）。A.施工单位主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责B.施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员C.建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责D.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任E.分包单位不服从总承包单位的安全生产管理导致生产安全事故的，由总承包单位承担主要责任答案ABCD解析E选项错误，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。21.关于危大工程安全专项施工方案的说法，正确的有（）。A.专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施B.对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证C.专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核和总监理工程师审查D.专项施工方案经论证需修改后通过的，施工单位修改完善后即可实施E.危大工程实行分包并由分包单位编制专项施工方案的，专项施工方案应当由总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人共同审核签字并加盖单位公章答案ABCE解析D选项错误，专项施工方案经论证需修改的，施工单位修改后应当重新履行审核、审查程序，经专家复核通过后方可实施。22.下列情形中，视同工伤的有（）。A.在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的B.在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的C.职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的D.在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的E.在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的答案ABC解析DE属于应当认定为工伤的情形，不属于视同工伤。23.关于生产安全事故报告的说法，正确的有（）。A.事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告B.单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告C.情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告D.事故报告应当包括事故发生单位概况、事故发生的时间、地点以及事故现场情况、事故的简要经过等内容E.事故报告后出现新情况的，无需补报答案ABCD解析E选项错误，事故报告后出现新情况的，应当按规定时限及时补报。24.关于生产安全事故责任承担的说法，正确的有（）。A.生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡、他人财产损失的，应当依法承担赔偿责任B.事故发生后不立即组织事故抢救的，对单位主要负责人处上一年年收入40%至80%的罚款C.所有等级生产安全事故均对