建设工程项目施工合同模板

建设工程项目施工合同模板合同协议书本合同由以下双方于____年____月____日在____地签订：发包人（以下简称“甲方”）：法定代表人：地址：联系人：联系电话：承包人（以下简称“乙方”）：法定代表人：地址：联系人：联系电话：根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方委托乙方施工的“____”建设工程项目（项目批准文号：____），经双方协商一致，达成如下协议：1.工程概况工程名称：“____”工程地点：____工程内容：____（包括但不限于土建、安装、装饰等）工程规模：建筑面积约____平方米，结构类型：____，层数：____层工程结构类型：____工程质量标准：达到国家及地方现行的相关工程质量验收标准的____级标准，并通过竣工验收工程工期：自____年____月____日开工，至____年____月____日竣工，总工期____日历天2.合同文件构成本合同包括以下文件，并构成对双方有约束力的合同文件：（1）本合同协议书（2）通用条款（3）专用条款（4）附件____、____、____（包括但不限于：工程量清单及报价表、技术标准和规范、图纸、工程地质勘察报告、发包人供应材料设备清单等）组成本合同的上述文件互为补充和说明，解释顺序以上述排列顺序为准。除合同另有约定外，优先适用后签订或修改的文件。3.合同价款本合同采用____（固定总价/固定单价/可调价）方式计价。合同总价款（含税）：人民币____元（大写：____元整）。此价格为____（含/不含）发包人供应材料设备的费用。工程量清单及报价表作为本合同附件，是确定合同价款的基础。4.工程变更在工程实施过程中，任何一方提出工程变更，应提前____日以书面形式通知对方。变更内容确认后，双方应根据变更内容协商调整合同价款和工期，并签订书面变更协议。变更估价按照工程量清单及报价表或双方协商确定。因乙方原因造成的变更，费用由乙方承担；因甲方原因造成的变更，乙方应在确认变更后____日内提出变更估价，甲方应在收到估价报告后____日内予以确认。变更引起的价格调整应作为合同附件。5.发包人供应材料设备甲方承诺按照专用条款约定的名称、规格型号、数量、质量要求和供应时间，向乙方提供材料设备，并承担相应的费用和风险。乙方应按照合同约定接收、检验甲供材料设备，并妥善保管。因甲供材料设备原因造成的工程缺陷及损失，由甲方承担责任。甲供材料设备的结算按专用条款约定执行。6.进度计划与工期乙方应根据合同工期要求编制详细的施工进度计划，报送甲方批准。乙方应按批准的进度计划组织施工，确保工程按期完成。因甲方原因（包括提供资料延误、未及时提供施工条件、指令错误等）导致工期延误，经乙方确认后，工期相应顺延。因乙方原因（包括管理不善、资源投入不足等）导致工期延误，乙方应承担违约责任，并采取措施加快进度。乙方应接受甲方根据合同情况发布的工程指令，并及时调整进度计划。7.质量与验收乙方应严格按照国家、行业及地方现行的相关技术标准、规范和设计图纸施工，确保工程质量达到合同约定的标准。乙方应建立完善的质保体系，并接受甲方及监理单位的监督、检查和验收。隐蔽工程验收前，乙方应提前____日通知甲方或监理单位验收，验收合格后方可进行下道工序。工程竣工验收按照国家相关规定及合同约定进行，乙方应负责办理竣工验收相关手续，并承担费用。8.安全文明施工与环境保护乙方应严格遵守国家及地方有关安全生产、文明施工和环境保护的法律法规，建立健全安全管理体系，配备必要的安全设施，做好现场安全防护和环境保护工作，承担因其原因造成的安全事故和环境污染责任及由此产生的所有费用。乙方应服从甲方及政府相关部门的安全管理要求。9.工程款支付合同价款支付按照以下方式执行：（1）预付款：合同签订后____日内，甲方支付合同总价款的____%作为预付款，计人民币____元。预付款在____（按月/按进度）支付进度款后逐次扣除。（2）进度款：乙方按月（或按形象进度）向甲方提交工程量报表及进度款支付申请，经甲方或监理单位审核确认后，甲方应在收到申请后____日内支付该批次进度款，每次支付比例不超过已完成工程量价款的____%。甲方累计支付进度款达到合同总价款（扣除预付款和甲供材设备款后）的____%时停止支付进度款。（3）竣工结算：工程竣工验收合格后____日内，乙方提交竣工结算报告及完整的结算资料，甲方应在收到后____日内完成审核确认，并支付至结算总价的____%作为结算款。剩余____%作为工程质量保证金，于工程交付使用满____个月后（或根据缺陷责任期）无质量问题后支付。甲方支付工程款应按照合同约定的时间和金额执行，逾期支付应按逾期金额每日____‰支付违约金。10.索赔与争议解决因不可抗力或甲方原因（包括指令错误、提供资料延误、未及时支付工程款等）导致乙方遭受损失的，乙方应在事件发生后____日内向甲方发出索赔通知，并提供相关证据，甲方应在收到索赔通知及证据后____日内予以答复或确认。双方应通过友好协商解决索赔事宜。若协商不成，任何一方均可将争议提交____（协商、调解、仲裁委员会仲裁/有管辖权的人民法院诉讼）解决。仲裁地点为____，法院选择为____。选择仲裁的，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。选择诉讼的，应约定管辖法院。11.不可抗力不可抗力是指合同双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、洪水、战争等。任何一方因不可抗力导致无法履行或无法完全履行合同义务时，应在不可抗力发生后____日内通知对方，并提供有效证明。根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，或允许延期履行。不可抗力消除后，应恢复履行合同。12.分包与转包乙方不得将承包的工程转包。乙方可根据工程需要，将非主体结构的部分工程或专业工程分包给具有相应资质的分包单位，但分包单位必须具备国家规定的资质条件，并不得再次分包。分包工程必须报甲方批准，并纳入整体工程管理。分包工程的质量、安全及工期责任由乙方承担。13.保险乙方应自行投保工程一切险和第三方责任险，并将甲方列为附加被保险人。甲方应自行投保与本项目相关的其他保险。双方应根据法律规定和合同约定，承担相应的保险费用和责任。14.合同生效与终止本合同自双方签字盖章之日起生效。合同在双方权利义务履行完毕后自然终止。发生以下情况之一，本合同可提前终止：（1）合同双方协商一致同意终止；（2）因一方严重违约，导致合同目的无法实现；（3）依法被责令终止。15.合同份数与送达本合同正本____份，甲方执____份，乙方执____份，具有同等法律效力。副本____份，分别送____（相关部门备案）。双方在本合同中载明的联系地址和联系方式为有效送达地址。任何书面通知或文件按此地址邮寄（或送达）即视为有效送达。16.保密甲乙双方应对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术信息承担保密义务，非经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。此保密义务不因合同的终止而失效。17.法律适用与争议解决（重申）本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。对于本合同第10条约定的争议解决方式，双方一致选择在____（仲裁委员会名称）进行仲裁。18.通知与送达本合同项下的所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式作出，并按照本合同首页载明的地址寄送。任何一方变更联系方式或地址，应提前____日书面通知对方。邮寄送达以挂号信或快递发出后____日视为送达；专人送达以签收人为准；传真或电子邮件送达以