建设工程项目施工合作协议二篇

建设工程项目施工合作协议二篇篇一甲方（建设单位）：_________________________乙方（施工单位）：_________________________一、项目概况1.项目名称：_________________________2.项目地点：_________________________3.项目规模：_________________________4.项目总投资：_________________________5.项目开工日期：_________________________6.项目竣工日期：_________________________二、工程承包内容1.乙方承包本项目的全部施工任务，包括但不限于土建、安装、装饰等工程。2.乙方负责按照甲方要求，在规定的时间内完成工程项目的施工任务。3.乙方应遵守国家及地方有关建设工程的规定，确保工程质量、安全、环保等符合国家标准。三、合同工期1.合同工期自开工之日起至竣工验收合格之日止。2.乙方应在合同约定的工期范围内完成工程项目的施工任务。3.因不可抗力因素导致工期延误，双方应协商解决，并相应顺延工期。四、工程款支付1.甲方按合同约定，分期支付工程款。2.甲方支付工程款的具体比例、时间及方式如下：（1）开工前支付合同总价款的20%作为预付款；（2）主体结构完成后支付合同总价款的30%；（3）安装、装饰工程完成后支付合同总价款的20%；（4）竣工验收合格后支付合同总价款的15%；（5）质保金为合同总价款的5%，质保期满后无质量问题，乙方将质保金无息退还给甲方。3.甲方应在合同约定的时间内支付工程款，否则应向乙方支付逾期付款违约金。五、工程验收1.乙方在工程竣工验收合格后，应向甲方提交工程验收报告。2.甲方在收到乙方提交的工程验收报告后，应在合同约定的时间内组织验收。3.工程验收合格后，甲方应在合同约定的时间内向乙方支付合同总价款的剩余部分。六、工程质量保证1.乙方应严格按照国家及地方有关建设工程的规定，确保工程质量。2.乙方在工程竣工验收合格后，应承担相应的保修责任。3.保修期为工程竣工验收合格之日起计算，具体保修期限按国家及地方有关建设工程的规定执行。七、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。2.若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、合同解除1.任何一方违反合同约定，致使合同无法履行时，另一方有权解除合同。2.合同解除后，双方应按照合同约定，办理相关手续，并承担相应的责任。九、其他约定1.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。甲方（建设单位）：_________________________乙方（施工单位）：_________________________签订日期：_________________________篇二甲方（建设单位）：_________________________乙方（施工单位）：_________________________一、项目概况1.项目名称：_________________________2.项目地点：_________________________3.项目规模：_________________________4.项目总投资：_________________________5.项目开工日期：_________________________6.项目竣工日期：_________________________二、工程承包内容1.乙方承包本项目的全部施工任务，包括但不限于土建、安装、装饰等工程。2.乙方负责按照甲方要求，在规定的时间内完成工程项目的施工任务。3.乙方应遵守国家及地方有关建设工程的规定，确保工程质量、安全、环保等符合国家标准。三、合同工期1.合同工期自开工之日起至竣工验收合格之日止。2.乙方应在合同约定的工期范围内完成工程项目的施工任务。3.因不可抗力因素导致工期延误，双方应协商解决，并相应顺延工期。四、工程款支付1.甲方按合同约定，分期支付工程款。2.甲方支付工程款的具体比例、时间及方式如下：（1）开工前支付合同总价款的20%作为预付款；（2）主体结构完成后支付合同总价款的30%；（3）安装、装饰工程完成后支付合同总价款的20%；（4）竣工验收合格后支付合同总价款的15%；（5）质保金为合同总价款的5%，质保期满后无质量问题，乙方将质保金无息退还给甲方。3.甲方应在合同约定的时间内支付工程款，否则应向乙方支付逾期付款违约金。五、工程验收1.乙方在工程竣工验收合格后，应向甲方提交工程验收报告。2.甲方在收到乙方提交的工程验收报告后，应在合同约定的时间内组织验收。3.工程验收合格后，甲方应在合同约定的时间内向乙方支付合同总价款的剩余部分。六、工程质量保证1.乙方应严格按照国家及地方有关建设工程的规定，确保工程质量。2.乙方在工程竣工验收合格后，应承担相应的保修责任。3.保修期为工程竣工验收合格之日起计算，具体保修期限按国家及地方有关建设工程的规定执行。七、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。2.若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、合同解除1.任何一方违反合同约定，致使合同无法履行时，另一方有权解除合同。2.合同解除后，双方应按照合同约定，办理相关手续，并承担相应的责任。九、其他约定1.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。2.本合同一