建设工程项目施工合同样本合同二篇

建设工程项目施工合同样本合同二篇篇一甲方（以下简称“甲方”）：[甲方全称]乙方（以下简称“乙方”）：[乙方全称]一、工程概况1.1工程名称：[工程名称]1.2工程地点：[工程地点]1.3工程规模：[工程规模]1.4工程类型：[工程类型]1.5工程合同价：[工程合同价]二、合同工期2.1工程开工日期：[开工日期]2.2工程竣工日期：[竣工日期]2.3工期延误责任：如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的责任。三、工程质量3.1工程质量标准：按照国家现行工程质量标准执行。3.2工程验收：工程完工后，甲方组织验收，乙方应积极配合。3.3质量保证期：自工程竣工验收合格之日起，质量保证期为[质量保证期]。四、工程款支付4.1工程款支付方式：按照工程进度分阶段支付，具体支付比例和节点由双方协商确定。4.2工程款支付时间：按约定支付时间支付，逾期支付应承担相应的违约责任。4.3付款凭证：乙方应向甲方提供合法的发票、收据等付款凭证。五、工程变更5.1工程变更范围：在工程实施过程中，因设计变更、现场条件变化等原因，需对工程进行变更的，双方应协商一致。5.2工程变更程序：变更前，乙方应向甲方提出变更申请，经甲方同意后，双方签订变更协议。5.3工程变更费用：变更费用按照实际发生费用计算，由双方协商确定。六、工程保险6.1乙方应按照国家规定和工程实际情况，办理工程保险，包括但不限于建筑工程一切险、意外伤害险等。6.2保险费用由乙方承担，保险期限自工程开工之日起至工程竣工验收合格之日止。七、违约责任7.1甲方违约责任：（1）未按时支付工程款的，应向乙方支付违约金；（2）未按时组织验收的，应承担相应的责任；（3）其他违约行为，按法律规定承担相应责任。7.2乙方违约责任：（1）未按时完成工程的，应向甲方支付违约金；（2）工程质量不合格的，应承担修复责任；（3）其他违约行为，按法律规定承担相应责任。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。8.2协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。九、合同生效及终止9.1本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同履行完毕或双方协商一致解除合同，合同终止。十、其他10.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。10.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：________乙方（盖章）：________代表人（签字）：________代表人（签字）：________签订日期：________年________月________日篇二甲方（以下简称“甲方”）：[甲方全称]乙方（以下简称“乙方”）：[乙方全称]一、工程概况1.1工程名称：[工程名称]1.2工程地点：[工程地点]1.3工程规模：[工程规模]1.4工程类型：[工程类型]1.5工程合同价：[工程合同价]二、合同工期2.1工程开工日期：[开工日期]2.2工程竣工日期：[竣工日期]2.3工期延误责任：如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的责任。三、工程质量3.1工程质量标准：按照国家现行工程质量标准执行。3.2工程验收：工程完工后，甲方组织验收，乙方应积极配合。3.3质量保证期：自工程竣工验收合格之日起，质量保证期为[质量保证期]。四、工程款支付4.1工程款支付方式：按照工程进度分阶段支付，具体支付比例和节点由双方协商确定。4.2工程款支付时间：按约定支付时间支付，逾期支付应承担相应的违约责任。4.3付款凭证：乙方应向甲方提供合法的发票、收据等付款凭证。五、工程变更5.1工程变更范围：在工程实施过程中，因设计变更、现场条件变化等原因，需对工程进行变更的，双方应协商一致。5.2工程变更程序：变更前，乙方应向甲方提出变更申请，经甲方同意后，双方签订变更协议。5.3工程变更费用：变更费用按照实际发生费用计算，由双方协商确定。六、工程保险6.1乙方应按照国家规定和工程实际情况，办理工程保险，包括但不限于建筑工程一切险、意外伤害险等。6.2保险费用由乙方承担，保险期限自工程开工之日起至工程竣工验收合格之日止。七、违约责任7.1甲方违约责任：（1）未按时支付工程款的，应向乙方支付违约金；（2）未按时组织验收的，应承担相应的责任；（3）其他违约行为，按法律规定承担相应责任。7.2乙方违约责任：（1）未按时完成工程的，应向甲方支付违约金；（2）工程质量不合格的，应承担修复责任；（3）其他违约行为，按法律规定承担相应责任。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。8.2协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。九、合同生效及终止9.1本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同履行完毕或双方协商一致解除合同，合同终止。十、其他10.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。10.2本合同一式两份，双方各