2026综合类-建设工程监理案例分析-建设工程合同管理-建设工程合同管理历年真题摘选带答案详解

2026综合类-建设工程监理案例分析-建设工程合同管理-建设工程合同管理历年真题摘选带答案详解一、选择题从给出的选项中选择正确答案（共100题）1、船舶消防演习结束后，指挥官应进行的工作不包括以下哪项？A.讲评演习中发现的问题B.记录演习时间和内容C.立即修复演习中损坏的设备D.总结改进措施并记录在航海日志2、根据国际海上人命安全公约，船舶应配备的便携式灭火器数量应满足什么基本要求？A.全船只需配备2只即可B.应满足各处所灭火需要且总数不少于心安标准C.只要求在机舱配备即可D.数量由船长自行决定3、船舶消防安全管理中的"燃烧三角"理论包含哪三个要素？A.燃料、氧气、热量B.燃料、氮气、压力C.油料、空气、温度D.可燃物、水、火源4、船舶发生火灾时，船长发布弃船命令的前提条件是什么？A.火势无法控制且威胁人员生命安全B.只要有火灾就必须立即弃船C.船员votes多数同意时D.收到公司总部指令时5、船舶危险货物存储区域应设置的专用灭火系统类型是？A.水喷雾系统B.高压二氧化碳系统C.低压二氧化碳系统D.细水雾系统6、船舶防火门应保持的常闭状态是指在不使用时应处于何种状态？A.完全打开状态B.半开状态C.关闭但未锁闭状态D.完全关闭并锁闭状态7、船舶消防演习后发现的问题应在多长时间内整改完毕？A.立即整改B.一周内C.一个月内D.下次港口停靠时8、船舶机舱内的油锅起火应选用哪种灭火器扑灭？A.水基型灭火器B.干粉灭火器C.二氧化碳灭火器D.蒸汽灭火系统9、船舶防火围蔽处所的通风系统应具备何种应急控制功能？A.仅能本地控制B.仅能远程控制C.本地和远程双重控制D.无需控制功能10、船舶机舱区域设置的紧急停止装置应安装在什么位置？A.仅在机舱控制室B.仅在主机旁边C.在机舱内外多个便于接近的位置D.仅在入口处11、船舶消防栓箱内配置的水带长度通常不应超过多少米？A.15米B.20米C.25米D.30米12、船舶上使用的干粉灭火剂的主要灭火机理是什么？A.冷却降温B.化学抑制C.隔绝氧气D.稀释可燃气体13、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人应在收到承包人提交的工程量报告后天内完成核实。A.3B.5C.7D.1414、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程师收到承包人递交的索赔意向通知书后，应在天内予以答复。A.14B.21C.28D.4215、在建设工程合同中，缺陷责任期一般从之日起计算。A.合同签订B.工程竣工验收合格C.工程移交D.竣工结算完成16、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，预付款的扣回方式一般在合同中约定，当进度款累计金额达到合同总价的时开始扣回预付款。A.10%～20%B.20%～30%C.30%～40%D.40%～50%17、根据《标准施工招标文件》，工程质量保修金的扣留比例为结算合同价款的。A.3%～5%B.5%～8%C.8%～10%D.10%～15%18、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，因发包人原因导致工程延期开工的，监理人应于开工日期前天向承包人发出开工通知。A.3B.5C.7D.1419、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后天内，向监理人递交索赔意向通知书。A.7B.14C.21D.2820、根据《标准施工招标文件》，承包人提交的履约保证金金额一般不超过合同价格的。A.5%B.10%C.15%D.20%21、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，当出现合同争议时，调解人应在收到调解申请后天内作出调解决定。A.7B.14C.21D.2822、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人在收到承包人提交的竣工结算报告及结算资料后天内进行核实。A.14B.21C.28D.5623、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程师在收到承包人提交的进度付款申请单后天内完成审核。A.7B.14C.21D.2824、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，不可抗力发生后，承包人应在事件结束后天内向工程师提交正式索赔报告。A.7B.14C.21D.2825、根据《标准施工招标文件》，工程变更引起的价款调整，已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用的价格。A.类似项目B.该子目C.市场价D.成本价26、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人已进场的材料设备，经工程师检查不符合要求时，承包人应按工程师要求的时间运出施工现场，由此产生的费用由承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.设备供应商27、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，因承包人原因导致工程质量不符合约定标准的，发包人有权要求承包人，费用由承包人承担。A.折价补偿B.无偿修理或返工C.支付违约金D.赔偿损失28、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人在收到承包人提交的竣工结算文件后逾期未答复，且合同无特别约定的，视为。A.发包人否决结算B.承包人提交的结算文件被认可C.需重新协商D.提交仲裁29、根据《标准施工招标文件》，工程接收证书颁发后，承包人应按工程师指示对工程进行。A.拆除B.修复C.清理D.加固30、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人未按约定时间支付分包工程价款的，发包人可以。A.直接从应付承包人的款项中扣除B.终止合同C.起诉承包人D.委托第三方结算31、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程师发出暂停施工指示后，承包人应在暂停施工期间。A.自行恢复施工B.妥善保管工程和材料C.撤离全部人员D.等待罚款通知32、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人未按约定支付工程预付款的，承包人可在发出通知后天停止施工。A.7B.14C.21D.2833、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列关于预付款的表述正确的是A.预付款额度原则上不低于签约合同价的10%B.预付款在进度款中扣除，扣除方式由双方约定C.发包人应在进度款中一次扣回全部预付款D.预付款无需提供预付款担保34、根据《标准施工招标文件》，下列关于质量保证金的说法正确的是A.质量保证金不得超过工程价款结算总额的5%B.质量保证金只能从进度款中扣留C.缺陷责任期内承包人认真履行合同约定的责任，到期后发包人应返还质量保证金D.质量保证金的预留期限自工程竣工验收合格之日起算，最长不得超过2年35、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，因发包人原因导致工期延误的，承包人可索赔的内容不包括A.工期B.费用C.利润D.违约金36、根据FIDIC施工合同条件，工程师在收到承包商的索赔报告后，应在天内作出答复A.28B.42C.56D.8437、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列关于工程变更估价原则的说法正确的是A.已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价B.已标价工程量清单中没有适用但有类似子目的，由承包人自行确定单价C.已标价工程量清单中没有适用也没有类似子目的，由工程师单方面确定单价D.变更导致实际完成的工程量超过工程量清单中工程量15%以上时，单价不予调整38、根据《标准施工招标文件》，下列关于工期顺延的说法正确的是A.因承包人原因造成的延误可以顺延工期B.因异常恶劣气候条件造成的延误不可以顺延工期C.因发包人原因造成的延误可以顺延工期D.因不可抗力造成的延误不可以顺延工期39、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，质量保修书中的保修期起算时间是A.合同签订之日B.工程竣工验收合格之日C.工程交付使用之日D.质量保修期满之日40、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列关于暂停施工的说法正确的是A.工程师可以随时要求暂停施工而无需说明理由B.因发包人原因暂停施工的，承包人有权要求赔偿停工损失C.因承包人原因暂停施工的，承包人无权要求工期顺延D.暂停施工持续时间超过28天的，工程师可自行复工41、根据《标准施工招标文件》，下列关于联合体投标的说法正确的是A.联合体各方均应具备承担招标项目的相应能力B.联合体中标的，联合体各方可以不共同与招标人签订合同C.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级D.联合体各方可以就同一项目分别参加投标42、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列关于合同解除的说法正确的是A.发包人可以随时解除合同而无需承担责任B.承包人可以将全部工程转包后解除合同C.因不可抗力导致合同无法履行时，双方均可解除合同D.工程师有权单方面解除合同43、根据《标准施工招标文件》，下列关于投标有效期的说法正确的是A.投标有效期从投标人提交投标文件截止之日起计算B.投标有效期应由招标人自行确定，无最短期限要求C.投标有效期内投标人可以随意撤回投标文件D.投标有效期延长后，投标保证金有效期不变44、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列关于隐蔽工程验收的说法正确的是A.隐蔽工程经工程师验收合格后，可以覆盖B.隐蔽工程验收不合格，承包人不得整改C.工程师未按时参加验收，视为验收不合格D.隐蔽工程验收应由设计单位组织45、根据《标准施工招标文件》，下列关于合同价格调整的说法正确的是A.市场价格波动导致的费用增加一律由承包人承担B.法律变化引起的费用增减由发包人承担C.工程变更引起的费用增减由承包人承担D.政府定价调整引起的费用增减由双方分担46、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列关于工程索赔程序的说法正确的是A.索赔事件发生后，承包人应在28天内提交索赔意向通知书B.承包人应在索赔事件结束后14天内提交正式索赔报告C.工程师应在收到索赔报告后14天内作出答复D.索赔程序无需遵循时间要求，可随时提出47、根据FIDIC施工合同条件，下列关于工程师地位的说法正确的是A.工程师是发包人的代理人，完全代表发包人利益B.工程师是独立第三方，公正处理合同事务C.工程师受雇于承包人D.工程师无权作出任何决定48、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列关于竣工验收的说法正确的是A.工程经竣工验收合格，以验收合格之日为实际竣工日期B.承包人提交竣工验收报告后，发包人应在28天内组织验收C.竣工验收不合格，承包人不得修复D.未经竣工验收，发包人不得使用49、根据《标准施工招标文件》，下列关于招标文件澄清和修改的说法正确的是A.招标人可以对招标文件进行随意修改B.招标文件的澄清或修改应在投标截止时间15天前发出C.澄清或修改内容不属于招标文件的组成部分D.投标人收到澄清文件后无需确认50、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列关于保险的说法正确的是A.工程一切险由承包人投保B.第三者责任险由发包人投保C.工伤保险由发包人投保D.承包人工伤保险由承包人投保51、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列关于合同争议解决方式的说法正确的是A.合同争议只能通过诉讼解决B.合同争议只能通过仲裁解决C.合同争议可通过和解、调解、仲裁或诉讼解决D.合同争议必须先经过行政复议才能提起诉讼52、根据《标准施工招标文件》，下列关于履约保证金的说法正确的是A.履约保证金金额不得超过中标合同金额的15%B.履约保证金只能在合同签订前提交C.履约保证金的有效期应至缺陷责任期届满D.履约保证金可以采用现金、支票、银行保函等形式53、某建设单位采用工程量清单招标方式发包某工业项目，投标人A的投标报价为4850万元，评标委员会发现其分部分项工程费低于成本报价。根据《建设工程工程量清单计价规范》规定，下列关于该情形的处理方式正确的是：A.应直接否决A的投标文件，因其报价低于成本B.应要求A作出书面说明并提供证明材料，若不能证明合理性则否决其投标C.应允许A调整报价后继续参与评审D.应将该投标作为有效标处理，但在合同中约定按成本价结算54、某施工合同约定了预付款条款，合同价款为6000万元，预付款比例为20%。起扣点计算公式为T=P-M/N，其中M为预付款数额，N为主要材料及构件所占比重（按60%计算）。根据该公式，预付款起扣点为：A.3000万元B.4000万元C.5000万元D.6000万元55、甲建设单位与乙施工单位签订建设工程施工合同，合同中约定违约金为合同价款的5%。工程完工后，因乙施工单位延期交付导致甲建设单位损失80万元，而合同约定的违约金为50万元。根据《民法典》相关规定，下列关于违约金调整的说法正确的是：A.甲建设单位只能主张50万元违约金B.甲建设单位可以请求人民法院予以增加违约金至80万元C.乙施工单位可以请求人民法院予以减少违约金至50万元D.甲建设单位可同时主张违约金和实际损失赔偿56、某建设工程实行施工总承包，总包单位将主体结构施工分包给具有相应资质的丙单位。根据《建筑法》和《建设工程质量管理条例》，下列关于该分包行为的说法正确的是：A.该分包行为合法，只要丙单位具有相应资质即可B.该分包行为违法，主体结构施工不得分包C.该分包行为合法，经建设单位认可后即可分包D.该分包行为违法，须经建设行政主管部门批准57、某建设单位与施工单位签订固定总价合同，合同价款为3200万元。合同履行过程中，因设计变更导致工程量增加，增加部分合同价款为280万元。根据建设工程施工合同示范文本，下列关于合同价款调整的说法正确的是：A.合同价款仍为3200万元，不得调整B.合同价款调整为3480万元，按实际发生计量C.变更价款需经双方协商一致后方可调整D.变更价款按定额重新计算后调整58、某工程项目施工合同采用单价合同，签约合同价为4500万元。工程实施过程中，因工程量清单漏项新增一项子目，该子目无可适用也无类似项目单价。根据《建设工程工程量清单计价规范》，该新增项目单价的确定方法是：A.由发包人直接确定单价B.由承包人提出单价，经发包人确认后执行C.双方协商确定，协商不成按定额调整D.由工程造价管理机构发布指导价59、甲施工单位与乙材料供应商签订材料采购合同，合同约定甲向乙支付定金10万元。后因乙材料供应商原因导致合同无法履行。根据《民法典》关于定金的规定，乙材料供应商应当向甲施工单位返还：A.10万元B.15万元C.20万元D.25万元60、某建设工程合同约定工程款支付时间为每年12月31日，但发包人拖欠工程款达6个月未支付。承包人于第7个月向人民法院起诉主张权利，并要求支付工程款利息。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，利息从何时起算？A.工程竣工之日B.当事人起诉之日C.工程款应付之日D.法院判决之日61、某建设单位委托监理单位对工程施工阶段进行监理，监理合同约定监理报酬为80万元。后因建设单位原因导致监理工作暂停，暂停期间监理人未履行任何义务。根据建设工程监理合同示范文本，关于暂停监理的补偿，下列说法正确的是：A.监理人有权获得全部监理报酬B.监理人有权获得已完成工作的报酬及合理补偿C.监理人无权获得任何补偿D.监理人有权获得双倍监理报酬62、某施工合同约定争议解决方式为仲裁，合同价款为5000万元。合同履行过程中，发包人与承包人发生争议，承包人向仲裁委员会申请仲裁。根据《仲裁法》规定，下列关于仲裁裁决效力的说法正确的是：A.仲裁裁决作出后可以上诉B.仲裁裁决一经作出即发生法律效力C.仲裁裁决作出后30日内可申请撤销D.仲裁裁决作出后60日内可申请重新仲裁63、某工程建设项目招标，招标文件规定投标人需提交投标保证金80万元。根据《招标投标法实施条例》，下列关于投标保证金的说法正确的是：A.投标保证金不得超过项目估算价的2%B.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%，且最高不超过80万元C.投标保证金金额由招标人自行确定D.投标保证金不得超过投标报价的2%64、甲建设单位与乙施工单位签订施工合同，合同约定乙单位缴纳履约保证金100万元。工程开工后，因甲建设单位未能按约定提供施工场地，导致乙单位停工损失30万元。根据《民法典》规定，下列关于履约保证金返还的说法正确的是：A.甲建设单位应返还100万元履约保证金，并赔偿30万元损失B.甲建设单位只需返还100万元履约保证金C.甲建设单位可扣除30万元损失后返还履约保证金D.乙单位无权要求返还履约保证金65、某建设工程施工合同约定合同工期为18个月，开工前发包人支付了合同价款15%作为预付款。根据《建设工程价款结算暂行办法》，该预付款的支付比例上限应为：A.20%B.30%C.25%D.10%66、某建设单位与施工单位签订施工合同，合同中约定因不可抗力造成的损失由施工单位承担。根据《民法典》相关规定，该条款的法律效力为：A.条款有效，双方应严格执行B.条款无效，不可抗力损失应按法律规定分担C.条款效力待定，需经建设主管部门确认D.条款部分有效，人员伤亡由各自承担67、某工程建设项目在施工过程中，因承包人原因导致工程质量不合格，发包人要求返工。返工期间造成工期延误20天，直接经济损失50万元。根据施工合同示范文本，下列关于责任承担的说法正确的是：A.承包人承担返工费用和工期延误责任，发包人不承担责任B.承包人和发包人各承担一半责任C.发包人承担返工费用，承包人承担工期责任D.承包人承担工期延误责任，发包人承担返工费用68、甲施工单位将中标项目的一部分专业工程分包给乙单位，分包合同约定分包工程价款为200万元。工程完工验收合格后，甲单位以发包人未支付工程款为由拒绝向乙单位支付分包款。根据《民法典》相关规定，乙单位可以：A.直接向发包人主张工程款B.起诉甲单位，并可申请追加发包人为共同被告C.自行停止后续施工D.直接与发包人签订新的施工合同69、某施工合同约定采用固定单价方式，工程量按实结算。工程结算时，承包人发现发包人对部分工程量计量有异议。根据《建设工程工程量清单计价规范》，工程量计量争议的处理原则是：A.以承包人计量结果为准B.以发包人计量结果为准C.双方协商确认，协商不成可委托工程造价咨询机构鉴定D.直接提请仲裁机构裁决70、某建设单位与施工单位签订施工合同，约定施工单位缴纳质量保证金为工程结算价款的3%。根据《建设工程质量保证金管理办法》，下列关于质量保证金的说法正确的是：A.质量保证金不得超过工程价款结算总额的3%B.质量保证金可以采用银行保函形式C.缺陷责任期满后，建设单位应全额返还质量保证金D.以上说法均正确71、某建设工程合同约定承包人须在收到竣工结算文件后28天内审核完毕，逾期视为认可。承包人提交结算文件后，发包人超过28天未审核。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，下列关于结算效力的说法正确的是：A.发包人逾期未审核，结算文件自动失效B.应以承包人提交的结算文件为准确定工程款C.双方应重新协商确定工程款D.应委托第三方机构重新审核结算72、甲建设单位与乙施工单位签订施工合同，合同约定乙单位提供履约保函。保函金额为合同价款的10%，有效期为工程竣工后28天。工程竣工后第15天，乙单位申请保函延期，甲单位拒绝延期并要求退还保函。根据保函法律规定，下列说法正确的是：A.保函已到期，甲单位应退还保函B.保函自动延长至工程决算完成C.甲单位应在保函到期前退还保函或办理延期手续D.保函有效期延伸至质保期满73、某市政府投资建设项目，招标文件要求中标人提交履约保证金，下列说法正确的是？A.履约保证金不得超过中标合同金额的10%B.履约保证金必须以现金形式提交C.履约保证金只能在合同签订前提交D.履约保证金金额由招标人自行确定，无限制74、某施工合同约定工期为2023年3月1日开工，2024年3月1日竣工。因发包人原因导致工程停工3个月，承包人提出工期顺延申请，下列说法正确的是？A.工期顺延3个月，竣工日期变更为2024年6月1日B.承包人必须证明停工造成实际损失才能顺延工期C.停工期间承包人应继续施工以减少损失D.工期顺延需经监理工程师批准75、某工程采用固定总价合同，施工过程中发现设计图纸与工程量清单不符，承包人按原图纸施工后发现工程量减少，关于价款调整，下列说法正确的是？A.固定总价合同不予调整，承包人承担风险B.应按实际工程量调整合同价款C.工程量减少部分应扣除相应价款D.需双方协商确定是否调整76、某建设项目合同约定，工程师应在收到承包人提交竣工结算报告后28天内核实，无正当理由逾期未核实的，应如何处理？A.视为结算报告未被认可，承包人重新提交B.视为承包人提交的竣工结算报告已被认可C.发包人可自行审核并按审核结果付款D.承包人只能另行协商结算77、某工程因不可抗力导致已建部分损毁，损失承担方式正确的是？A.全部损失由发包人承担B.全部损失由承包人承担C.工程本身的损害由发包人承担，承包人机械设备损坏由承包人承担D.双方各承担50%损失78、某合同约定争议解决方式为仲裁，仲裁机构为北京仲裁委员会。仲裁裁决作出后，当事人对裁决不服，下列救济途径正确的是？A.可以向人民法院提起诉讼B.可以向上一级仲裁机构申请复议C.可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决D.只能接受裁决，无法救济79、某工程合同约定合同价款为1000万元，履约保证金为合同价款的10%，质保金为结算价款的5%，以下说法正确的是？A.履约保证金应为100万元，质保金最多不超过30万元B.履约保证金应为50万元，质保金为50万元C.履约保证金应为100万元，质保金为50万元D.履约保证金和质保金都不得超过30万元80、某工程变更导致合同价款增加，承包人应在收到变更指示后多少天内提交变更估价申请？A.7天B.14天C.28天D.42天81、某施工合同约定工期为365天，发包人要求提前竣工，双方签订提前竣工协议，下列说法正确的是？A.发包人只需支付赶工费，无需其他补偿B.承包人有权拒绝提前竣工要求C.提前竣工协议应明确承包人采取的赶工措施和费用承担D.提前竣工必须经政府主管部门批准82、某工程合同约定预付款额度为合同价款的20%，工程进度款支付至80%时开始扣回预付款，以下说法正确的是？A.预付款应在开工前支付，最迟不超过开工日期后7天B.预付款可在进度款中分期支付C.预付款必须在竣工结算时退还D.预付款无需扣回83、某工程合同约定质量保证金返还时间为竣工验收合格后2年，发包人无正当理由拒绝返还，承包人可采取的措施是？A.只能等待两年后自动返还B.可向人民法院提起诉讼要求返还C.只能申请仲裁D.必须先行协商，协商不成才能诉讼84、某工程合同约定，承包人因发包人原因造成停工，有权索赔的费用包括哪些？A.仅人工费和材料费B.人工费、机械费、管理费、利润C.仅机械费和误工费D.仅直接成本，不含管理费85、某工程采用FIDIC红皮书，工程师在收到承包人索赔报告后多少天内应作出回应？A.14天B.28天C.42天D.56天86、某工程合同约定争议评审机制，争议评审小组在收到争议报告后多少天内作出决定？A.14天B.28天C.42天D.56天87、某工程合同约定承包人提交履约保函，保函金额为合同价款的10%，以下说法正确的是？A.履约保函必须由银行开具B.履约保函应在合同签订时提交C.履约保函有效期必须超过工期D.承包人可拒绝提交履约保函88、某工程因设计变更导致工程量增加超过15%，关于合同价款调整，下列说法正确的是？A.超过15%的部分应予调增，单价按原合同单价执行B.超过15%的部分应予调增，单价可适当调低C.工程量增加不调整合同价款D.超过15%的部分应予调减89、某工程合同约定，发包人未按约定支付工程款，承包人可暂停施工，下列说法正确的是？A.承包人可随时暂停施工，无需通知发包人B.承包人应提前14天通知发包人，发包人仍未支付的，可暂停施工C.承包人必须先申请仲裁才能暂停施工D.承包人无权暂停施工90、某工程合同约定分包工程，关于分包的说法正确的是？A.承包人可将全部工程分包给他人B.分包人不需要具备相应资质C.承包人应对分包工程的质量向发包人承担责任D.分包无需征得发包人同意91、某工程合同约定工期为2023年1月1日至2024年6月30日，实际竣工日期为2024年7月15日，关于工期延误责任，下列说法正确的是？A.延误15天，承包人应承担全部延误责任B.需查明延误原因，区分责任方承担相应责任C.无论什么原因，承包人都要承担延误责任D.延误时间太短，无需承担责任92、某工程合同约定风险分担原则，施工期间主要建筑材料价格波动超过多少幅度时，超出部分应予调整？A.5%B.10%C.15%D.20%93、某工程合同约定，承包人以自有资金承建工程，发包人未按约定支付工程进度款，承包人可采取的措施不包括？A.暂停施工B.要求发包人支付违约金C.擅自将工程转包给第三方D.协商解决94、某工程合同约定索赔时效，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后多少天内提出索赔意向通知？A.7天B.14天C.28天D.42天95、某工程合同约定质量保修期，关于不同工程部位的质量保修期限，下列说法正确的是？A.屋面防水工程保修期为3年B.供热与供冷系统保修期为1个采暖期或供冷期C.电气管线、给排水管道保修期为2年D.主体结构工程保修期为设计文件规定的合理使用年限96、某工程合同约定合同价款调整情形，下列哪种情况不应调整合同价款？A.设计变更导致工程量变化B.法律、行政法规变化影响合同价款C.市场价格波动在约定风险幅度内D.发包人要求变更施工工艺97、某工程合同约定合同解除条件，发包人有权解除合同的情形是？A.承包人未按约定支付工程款B.承包人明确表示或以行为表明不履行合同主要义务C.承包人更换项目经理D.承包人购买的材料价格略高于市场价98、某工程合同约定争议解决方式，仲裁与诉讼的区别是？A.仲裁裁决具有终局性，诉讼可上诉B.仲裁不公开审理，诉讼一律公开审理C.仲裁费用由申请人承担，诉讼费用由法院承担D.仲裁需要双方同意，诉讼无需同意99、某工程合同约定工期索赔，因暴雨导致停工5天，属于哪种类型的工期索赔？A.可原谅可补偿的工期索赔B.可原谅不可补偿的工期索赔C.不可原谅可补偿的工期索赔D.不可原谅不可补偿的工期索赔100、某工程合同约定暂列金额，关于暂列金额的说法正确的是？A.暂列金额由承包人支配使用B.暂列金额未使用部分归发包人所有C.暂列金额必须全部使用D.暂列金额不计入合同价款

参考答案及解析1.【参考答案】C【解析】消防演习结束后指挥官应进行讲评、记录演习内容、总结经验并记入航海日志。演习中发现的设备问题应在后续计划中安排修复，而非必须在演习结束后立即修复。立即修复可能影响后续工作安排和资源调配。2.【参考答案】B【解析】SOLAS公约要求船舶应配备足够数量的便携式灭火器，以满足船舶各处所的灭火需求，且总数不得少于公约规定的最低数量。不同类型和容量的灭火器应合理分布于船舶不同区域，确保火灾时能快速取用。3.【参考答案】A【解析】燃烧三角理论指出，燃烧需要三个基本要素同时存在：可燃物（燃料）、助燃物（氧气）和热量（点火源）。灭火的基本原理就是破坏其中任何一个要素。船舶消防措施就是基于这一原理设计的。4.【参考答案】A【解析】弃船是最后手段，只有在火势完全失控、严重威胁人员生命安全且无法通过现有消防力量控制时才发布弃船命令。船长应综合考虑各种因素做出判断，并按规定向岸上主管部门报告。并非所有火灾都需要弃船。5.【参考答案】A【解析】危险货物存储区域通常配备水喷雾系统，因为不同危险品性质各异需采用适应性强的灭火方式。高压CO2系统对某些化学品可能产生不良反应，低压CO2系统维护复杂成本高，细水雾系统覆盖范围和冷却效果有限。水喷雾系统通过喷射细小水滴实现冷却和窒息双重作用，适用于多种危险品火灾。系统设计需考虑危险品特性和兼容性问题。6.【参考答案】C【解析】防火门应保持常闭状态即关闭但未锁闭，以便紧急情况下人员能够快速推开通过。完全锁闭会阻碍疏散，完全打开或半开则失去防火分隔作用。常闭防火门配备闭门器确保自动关闭功能。部分防火门允许保持开启状态但必须配备电磁释放装置与火灾报警联动。正确使用防火门是维持防火分区完整性的重要措施。7.【参考答案】A【解析】消防演习发现的问题应立即整改以确保随时处于适航状态。演习目的是检验应急准备水平发现问题应及时纠正不能拖延。一周或一个月后整改可能导致隐患长期存在影响安全。下次港口停靠时整改过于宽松不符合安全管理要求。立即整改体现预防为主的安全理念，确保持续改进安全管理体系的有效性。8.【参考答案】B【解析】油锅起火属于B类火灾应选用干粉灭火器扑灭。干粉灭火器通过化学抑制作用中断燃烧链反应，对油类火灾效果好且不易复燃。水基型灭火器遇到高温油类可能造成油滴飞溅扩大火势，CO2对开放式油锅灭火效果有限，蒸汽系统仅适用于固定保护区域。选择灭火器应匹配火灾类型和现场条件确保有效灭火同时避免次生灾害。9.【参考答案】C【解析】防火围蔽处所的通风系统应具备本地和远程双重控制功能。远程控制在火灾发生时能够快速切断通风防止火势蔓延，本地控制便于日常维护和紧急情况下的手动操作。仅单一控制方式存在可靠性风险，无控制功能则完全无法满足安全要求。双重控制设计提高系统冗余度和操作灵活性。通风切断后还需考虑人员疏散和排烟需求。10.【参考答案】C【解析】紧急停止装置应安装在机舱内外多个便于接近的位置确保任何情况下都能快速触及。仅安装在控制室或单一位置可能在紧急情况下无法及时到达。紧急停止包括燃油泵、风机、通风机等设备需在关键位置设置明显标识。位置选择应考虑人员疏散路线和危险区域分布。多位置布置提高应急响应的可靠性和及时性。11.【参考答案】C【解析】船舶消防栓箱内水带长度通常不超过25米这一规定基于实际操作需求和船舶空间限制。过短的水带覆盖范围有限过长则重量增加操作不便且占用空间过大。25米水带能够满足大多数舱室区域的灭火需求同时保证操作的灵活性。水带长度与消防栓布置间距相结合形成有效的灭火覆盖网络。选择合适长度平衡灭火效能和操作便利性。12.【参考答案】B【解析】干粉灭火剂主要通过化学抑制作用中断燃烧链式反应实现灭火。干粉中的化学物质能与燃烧自由基结合阻断链式反应使火焰熄灭。虽然干粉也有一定冷却和隔绝氧气作用但主要机理是化学抑制。冷却降温是水基灭火剂的主要机理，隔绝氧气是泡沫灭火剂的特点，稀释可燃气体是气体灭火剂的作用方式。不同灭火剂机理各异适用不同火灾类型。13.【参考答案】C【解析】根据《标准施工招标文件》通用合同条款规定，发包人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对工程量报表的核实。这一期限是工程量确认程序的重要时间节点，逾期未核实且未提出意见的，视为认可承包人提交的工程量报告。14.【参考答案】B【解析】依据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款规定，工程师在收到承包人递交的索赔意向通知书后，应在21天内给予答复，要求承包人进一步补充索赔理由和证据。若工程师逾期未答复，视为该项索赔已被认可，这是对承包人合法权益的保护措施。15.【参考答案】B【解析】缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，具体由发承包双方在合同中约定。这一规定旨在明确工程质量保修责任的起始时间，确保工程交付使用后出现质量问题时责任界定清晰。16.【参考答案】B【解析】预付款的扣回通常在合同中约定扣回方式和起扣点，一般当进度款累计金额达到合同总价的20%～30%时开始扣回预付款，直至扣完为止。这一机制既保障了承包人的资金周转，又防止了发包人资金风险。17.【参考答案】A【解析】工程质量保修金的扣留比例一般为结算合同价款的3%～5%，具体比例由双方在合同中约定。保修金在缺陷责任期满后，经核实无质量问题或已履行保修义务的，发包人应将剩余保修金退还承包人。18.【参考答案】C【解析】根据合同约定，因发包人原因导致延期开工的，监理人应在原定开工日期前7天向承包人发出变更后的开工通知。承包人应在收到通知后按新日期组织施工，由此增加的费用和延误的工期由发包人承担。19.【参考答案】D【解析】承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。逾期未递交索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和延长工期的权利，但索赔事件终止后果的除外。20.【参考答案】B【解析】履约保证金的金额一般为合同价格的10%，具体比例由招标人在招标文件中规定。履约保证金应在合同签订前提交，用于担保承包人按照合同约定履行义务。缺陷责任期满且承包人无违约行为的，发包人应及时退还履约保证金。21.【参考答案】B【解析】调解人应在收到调解申请后14天内作出调解决定，并将决定送达双方当事人。调解决定对双方具有约束力，除非一方在收到决定后规定时间内提出异议启动仲裁或诉讼程序。这一机制有利于高效解决合同争议。22.【参考答案】C【解析】发包人应在收到承包人提交的竣工结算报告及完整的结算资料后28天内进行核实，给予确认或提出修改意见。发包人逾期未答复的，视为认可竣工结算文件，这是对承包人合法权益的保护性规定。23.【参考答案】B【解析】工程师应在收到承包人提交的进度付款申请单及相关资料后14天内完成审核并报送发包人。审核内容包括已完成工程量、价款计算、扣款项等，审核完成后发包人应在规定期限内支付工程款。24.【参考答案】D【解析】不可抗力事件结束后28天内，承包人应向工程师提交正式索赔报告，详细说明索赔内容和证据。若不可抗力影响持续，承包人应每隔28天提交中间索赔报告，事件结束后再次提交最终索赔报告，确保索赔程序完整。25.【参考答案】B【解析】当变更工作内容与已标价工程量清单中的子目适用时，直接采用该子目的单价确定变更价款。这是合同价款调整的基本原则，体现了合同约定的优先性，避免了价格争议，确保了合同执行的稳定性。26.【参考答案】B【解析】材料设备不符合合同要求时，承包人有义务在工程师规定的时间内将其运出施工现场，并重新采购符合要求的产品。由此产生的所有费用均由承包人承担，包括运输费、采购差价等，这体现了承包人对其采购质量的责任。27.【参考答案】B【解析】工程质量不符合约定时，发包人有权要求承包人无偿修理或返工，这是承包人的基本合同义务。修理或返工后仍不合格的，发包人有权拒绝接收并要求赔偿损失。质量责任是施工合同的核心内容之一。28.【参考答案】B【解析】发包人收到竣工结算文件后28天内未答复且合同无其他约定的，视为认可承包人提交的竣工结算文件。这一规定旨在督促发包人及时履行审核义务，保护承包人的合法权益，避免工程款长期拖欠。29.【参考答案】C【解析】工程接收证书颁发后，承包人应按照工程师的指示完成工程现场的清理工作，包括移除临时设施、整理场地等，以确保工程处于可正常使用状态。清理工作是工程移交的必要程序，通常应在规定时间内完成。30.【参考答案】A【解析】若承包人拖欠分包工程价款，发包人有权从应付给承包人的工程款中直接扣除相应金额支付给分包人。这一规定保护了分包人的合法权益，同时也强化了承包人对其分包合同的履约责任。31.【参考答案】B【解析】暂停施工期间，承包人应妥善保管工程及相关材料，防止工程损失。若因承包人保管不善导致损失，由承包人自行承担责任；若因发包人原因导致暂停，承包人可索赔由此增加的费用和延误的工期。32.【参考答案】B【解析】发包人未按约定支付预付款的，承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到通知后仍未支付的，承包人可在发出通知后14天内停止施工，由此增加的费用和延误的工期由发包人承担。这是对发包人违约行为的合理制约。33.【参考答案】B【解析】预付款额度原则上不低于签约合同价的10%，不高于30%，A错误。发包人应在进度款中按约定比例分次扣回，C错误。预付款担保应在发包人支付预付款前提供，D错误。34.【参考答案】C【解析】质量保证金不得超过工程价款结算总额的3%，A错误。也可在竣工结算时一次性预留，B错误。质量保证金预留期限自工程通过竣工验收之日起算，非最长2年限制，D错误。35.【参考答案】D【解析】因发包人原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。违约金是承包人违约时承担的责任，不能作为索赔内容。36.【参考答案】B【解析】根据FIDIC施工合同条件，工程师在收到索赔报告或进一步充分证明材料后的42天内，应作出批准或不批准的决定，或要求承包商提供进一步补充材料。37.【参考答案】A【解析】B项应由发包人与承包人协商确定；C项应由发包人按照合同约定确定；D项超过15%时，超出部分的单价应予调低。38.【参考答案】C【解析】因发包人原因造成的延误可以顺延工期。承包人原因不能顺延，A错误。异常恶劣气候条件和不可抗力造成的延误均可顺延工期，B、D错误。39.【参考答案】B【解析】质量保修书应在工程竣工验收合格后签订，保修期自工程竣工验收合格之日起计算。这是法定的保修期起算时间，与合同签订时间无关。40.【参考答案】B【解析】工程师要求暂停施工应说明理由，A错误。因承包人原因暂停施工，承包人应承担费用且工期不予顺延，C正确但非唯一正确。工程师不能自行复工，D错误。41.【参考答案】A【解析】联合体各方应具备相应能力，A正确。联合体中标的，各方应共同与招标人签订合同，B错误。同一专业联合体的资质按较低等级确定，C错误。联合体各方不得再以自己名义单独投标，D错误。42.【参考答案】C【解析】因不可抗力致使合同无法履行的，当事人可以解除合同。发包人随意解除需承担责任，A错误。承包人不得转包，B错误。工程师无权解除合同，D错误。43.【参考答案】A【解析】投标有效期从投标截止时间起计算。投标有效期有最短期限要求，B错误。有效期内不得撤回投标文件，C错误。延期后投标保证金有效期应相应延长，D错误。44.【参考答案】A【解析】隐蔽工程经验收合格后方可覆盖。验收不合格可以整改后重新验收，B错误。工程师未按时参加验收且未提出延期要求的，视为验收合格，C错误。验收应由监理人组织，D错误。45.【参考答案】B【解析】法律变化引起的费用增减由发包人承担。市场价格波动按合同约定的调价公式调整，A错误。工程变更费用由发包人承担，C错误。政府定价调整按规定执行，D错误。46.【参考答案】A【解析】索赔事件发生后，承包人应在28天内提交索赔意向通知书。索赔报告应在28天内提交，B错误。工程师应在42天内答复，C错误。索赔有严格的时间要求，D错误。47.【参考答案】B【解析】FIDIC合同条件下，工程师是独立公正的第三方，虽由发包人聘用但应公正处理事务。工程师不是发包人代理，A错误。工程师受雇于发包人，C错误。工程师有权作出决定，D错误。48.【参考答案】A【解析】验收合格之日为实际竣工日期。发包人应在收到报告后14天内组织验收，B错误。验收不合格可以修复后重新验收，C错误。发包人擅自使用的，以转移占有之日为竣工日期，D错误。49.【参考答案】B【解析】澄清或修改应在投标截止时间15日前发出。招标人不得随意修改，A错误。澄清修改是招标文件组成部分，C错误。投标人应确认收到澄清文件，D错误。50.【参考答案】D【解析】承包人工伤保险由承包人投保。工程一切险通常由发包人投保，A错误。第三者责任险由发包人投保，B表述看似正确但需具体分析。工伤保险由承包人投保员工工伤险，C错误。51.【参考答案】C【解析】合同争议可通过和解、调解、仲裁或诉讼等方式解决。仲裁和诉讼是最终解决方式，需选择其一。行政复议不是必经程序。52.【参考答案】D【解析】履约保证金可采用现金、支票、银行保函等形式。金额不得超过中标合同金额的10%，A错误。履约保证金可在合同签订前或同时提交，B错误。有效期至工程竣工验收合格之日，C错误。53.【参考答案】B【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，当投标报价低于成本或高于最高投标限价时，评标委员会应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。若投标人不能合理说明或不能提供相应证明材料，评标委员会应当否决其投标。这是保障工程质量和防止恶性竞争的重要机制。54.【参考答案】C【解析】预付款数额M=6000×20%=1200万元。起扣点T=P-M/N=6000-1200/60%=6000-2000=4000万元。但题目给出的是另一种理解方式，预付款起扣点通常是指累计完成工程量达到某一数值时开始扣回预付款。按题意，T=6000-1200/0.6=4000万元。55.【参考答案】B【解析】根据《民法典》规定，约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，可以适当减少。本题中违约金50万元低于实际损失80万元，甲建设单位有权请求增加。违约金与损害赔偿金不能并用。56.【参考答案】B【解析】根据《建筑法》第二十九条规定，施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。主体结构不得分包是强制性规定，无论是否经建设单位认可或具备相应资质，该分包行为均属违法。这是对建设工程质量安全的底线要求。57.【参考答案】C【解析】固定总价合同在合同约定的风险范围内价格不作调整。但对于设计变更引起的工程量变化，属于合同变更事项，需要发承包双方协商一致后对合同价款进行调整。示范文本规定，变更估价原则应按合同约定执行，双方应就变更价款达成补充协议。58.【参考答案】B【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化，且无适用或类似项目单价的，由承包人提出变更项目的单价，报发包人确认后调整。这是单价合同变更估价的基本原则。59.【参考答案】C【解析】根据《民法典》定金罚则规定，收受定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，应当双倍返还定金。本题中乙收受定金10万元，因乙原因导致合同无法履行，乙应当双倍返还，即返还20万元。60.【参考答案】C【解析】根据司法解释规定，当事人对付款时间没有约定或约定不明的，利息从以下时间起算：建设工程已实际交付的，为交付之日；未交付的，为提交竣工结算文件之日；未交付也未结算的，为当事人起诉之日。本题约定了付款时间，利息应从工程款应付之日起算。61.【参考答案】B【解析】根据建设工程监理合同示范文本规定，因非监理人原因导致监理合同履行暂停时，监理人有权获得已完成工作的报酬，并对暂停期间的合理费用获得补偿。这是公平原则的体现，保护监理人的合法权益，同时也督促委托人履行义务。62.【参考答案】B【解析】根据《仲裁法》规定，仲裁实行一裁终局制度，裁决书自作出之日起发生法律效力。当事人就同一纠纷再申请仲裁或向人民法院起诉的，仲裁委员会或人民法院不予受理。仲裁裁决具有终局性，这是仲裁区别于诉讼的重要特征，有利于高效解决争议。63.【参考答案】B【解析】根据《招标投标法实施条例》第二十六条规定，招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金或支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。本题B选项表述最准确。64.【参考答案】A【解析】履约保证金是为了保证承包人履行合同义务而设立的担保。发包人未按约定提供施工场地属于发包人违约，承包人有权要求返还履约保证金，同时有权要求发包人赔偿因此造成的停工损失。履约保证金与损失赔偿是两个独立的法律责任，可以并存。65.【参考答案】B【解析】根据《建设工程价款结算暂行办法》第十二条规定，包工包料工程的预付款按合同约定拨付，原则上预付比例不低于合同金额的10%，不高于合同金额的30%，对重大工程项目，按年度工程计划逐年预付。本题中标明为15%，在规定的幅度范围内。66.【参考答案】B【解析】根据《民法典》第五百九十条规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。合同中的免责条款不得违反法律强制性规定，约定不可抗力损失全部由一方承担的条款因违反法律规定而无效。不可抗力风险的合理分担是法定原则。67.【参考答案】A【解析】因承包人原因造成的质量问题，应由承包人负责返工或修理，并承担因此产生的费用和工期延误责任。发包人不对承包人原因造成的损失承担责任。这是合同相对性和过错责任原则的体现，承包人对施工质量负有直接责任，应承担相应后果。68.【参考答案】B【解析】分包合同具有相对性，乙单位应向甲单位主张工程款。但根据司法解释，承包人（甲）欠付分包人（乙）工程款的，分包人可以起诉承包人，并可申请追加发包人为共同被告，在发包人欠付工程款范围内承担责任。这有利于保护分包人的合法权益。69.【参考答案】C【解析】工程量计量争议应先由发承包双方协商确认。协商不成的，可以委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行鉴定，鉴定结果作为结算依据。这是工程量争议的常规处理程序，体现了公平原则和专业性要求，有利于争议的公正解决。70.【参考答案】D【解析】根据《建设工程质量保证金管理办法》规定，质量保证金总额不得超过工程价款结算总额的3%；发包人可以采用银行保函方式替换现金保证金；缺陷责任期到期后，承包人可申请返还，发包人应在14天内核实并返还。缺陷责任期内由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修并承担费用。71.【参考答案】B【解析】根据司法解释规定，当事人约定发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持。这是"逾期视为认可"条款的法律效力，体现了意思自治原则。72.【参考答案】A【解析】履约保函具有明确的有效期，保函到期后保证责任自动解除。保函有效期一般至工程竣工验收合格后一定期限。本题中保函有效期至竣工后28天，竣工后15天保函尚未到期，但甲单位要求退还保函时，如保函已到期或条件成就，应予以退还。73.【参考答案】A【解析】根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定，履约保证金不得超过中标合同金额的10%。履约保证金可以采用现金、支票、汇票、投标保函等形式，并非必须以现金形式提交。履约保证金可以在合同签订时或合同前提交，具体时间由招标文件约定。履约保证金金额受到法律限制，不能由招标人自行随意确定。74.【参考答案】A【解析】因发包人原因导致停工，承包人有权要求工期顺延。本案中停工3个月，工期应顺延3个月，竣工日期相应推迟3个月。承包人无需证明实际损失即可主张工期顺延，这是承包人的合同权利。停工期间承包人无需继续施工，反而应妥善保护现场。工期顺延是承包人的权利，不需监理工程师批准。75.【参考答案】C【解析】固定总价合同在约定范围内价格不变，但工程量清单与设计图纸不符属于发包人提供的资料错误。按照合同约定和风险分担原则，工程量减少部分应从合同价款中扣除，因为承包人实际完成的工程量少于清单数量。但如果是工程量的合理损耗范围内的变化，则不调整。最终结算时应按实际完成的合格工程量计算。76.【参考答案】B【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款规定，工程师收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后，应在合同约定的时间内核实，给予确认或提出修改意见。工程师无正当理由逾期未确认也不提出修改意见的，视为承包人提交的竣工结算报告已被认可，发包人应按结算报告支付工程价款。77.【参考答案】C【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款，不可抗力导致的损失分担原则是：工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；承包人施工设备的损坏由承包人承担；发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用。78.【参考答案】C【解析】仲裁实行一裁终局制度，裁决作出后即发生法律效力，当事人不能就同一纠纷再申请仲裁或向人民法院起诉。但对仲裁裁决不服的，当事人可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决，符合法定撤销情形的，法院应裁定撤销。撤销裁决是仲裁裁决有限的司法救济途径，但不是上诉或诉讼。79.【参考答案】A【解析】履约保证金不得超过中标合同金额的10%，即100万元。工程质量保证金不得超过工程价款结算总额的3%，但本题选项中给出的是5%。根据财政部、建设部规定，质保金预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。因此质保金最多应为30万元，而非50万元。80.【参考答案】B【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款规定，承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议的，应通知承包人修改后重新提交。发包人应在收到监理人报送的变更估价申请后14天内审批完毕。81.【参考答案】C【解析】发包人要求提前竣工的，应与承包人协商签订提前竣工协议，明确承包人采取的赶工措施和费用承担。承包人有权根据自身的施工能力和资源情况决定是否接受提前竣工要求。提前竣工协议是双方协商一致的结果，不需要政府主管部门批准。赶工费用的承担应在协议中明确约定。82.【参考答案】A【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，发包人应在开工前支付预付款，最迟不超过开工日期后7天。预付款应专用于本工程，发包人有权要求承包人提交预付款担保。预付款应在进度款中按约定比例扣回，一般在工程进度款支付至一定比例时开始扣回。预付款不是分期支付，也不是竣工结算时退还。83.【参考答案】B【解析】质量保证金是承包人按合同约定从应付工程款中预留，用以保证在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年。发包人无正当理由逾期返还质量保证金的，承包人可向人民法院提起诉讼或通过仲裁方式维权。法律保障承包人的合法权益，不必只能被动等待。84.【参考答案】B【解析】因发包人原因造成停工，承包人可索赔的费用包括：人工费（窝工人工费按窝工单价计算）、机械费（租赁设备按租赁费计算，自有设备按折旧费计算）、现场管理费、企业管理费，以及合理的利润。停工损失赔偿应使承包人恢复到合同正