建设工程监理合同

建设工程监理合同合同编号：【填写合同编号】甲方（名称）：【填写甲方全称】证件类型及编号（证件信息统一社会信用代码）：【填写证件信息】联系居住信息：【填写联系地址】联系信息：【填写联系信息】乙方（名称）：【填写乙方全称】证件类型及编号（证件信息统一社会信用代码）：【填写证件信息】联系居住信息：【填写联系地址】联系信息：【填写联系信息】鉴于：甲乙双方就【填写交易背景与事由】事宜，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，本着平等、自愿、诚实信用原则，经协商一致，达成如下协议。第一条标的本合同监理标的为【填写项目名称】建设工程项目，位于【填写项目地址】，包括但不限于土建工程、安装工程及【填写其他工程内容】。项目规模为【填写项目规模】，总建筑面积约为【填写面积】平方米。监理范围涵盖设计阶段、施工阶段及竣工验收阶段全过程监理服务，具体监理工作内容包括但不限于工程质量、进度、投资的控制，以及合同管理、信息管理、协调等工作。监理依据为《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程监理规范》（GB【填写具体内容】）及相关行业标准和规范。第二条数量监理服务总量为【填写监理服务量】单位，以监理服务天数计，具体服务期限为自工程开工之日起至工程竣工验收合格之日止，共计约【填写天数】天。监理服务量根据工程实际需求进行调整，由甲方确认并书面通知乙方。第三条质量与验收标准监理服务质量应符合国家及行业相关标准，具体包括但不限于《建设工程监理规范》（GB【填写具体内容】）的规定。监理服务质量验收以甲方及相关行业主管部门的验收标准为准。乙方应定期向甲方提交监理工作报告，报告内容应真实、准确、完整。甲方有权对乙方提交的监理报告进行审核，并提出修改意见。乙方应在收到甲方修改意见后【填写天数】日内完成修改并重新提交。监理服务质量的异议期为工程竣工验收后【填写天数】日，乙方应在异议期内对甲方提出的异议进行答复并采取相应措施。第四条价款或者报酬本合同监理服务费总额为人民币【填写金额】元，包含监理服务费、税金及其他相关费用。监理服务费按工程进度分阶段支付，具体支付节点为工程开工后支付【填写比例】，工程主体结构完成支付【填写比例】，工程竣工验收合格后支付【填写比例】，剩余【填写比例】作为质保金，质保期满无质量问题后支付。支付方式为银行转账，乙方应在收到甲方支付通知后【填写天数】日内提供等额发票。第五条履行期限、地点和方式监理服务履行期限自【填写起始日期】至【填写终止日期】，共计约【填写天数】天。监理服务地点为【填写项目地址】。监理服务方式为乙方派驻现场监理工程师，通过定期巡查、旁站监督、资料审核等方式实施监理服务。监理工程师应配备必要的办公设备和交通工具，确保监理工作的顺利进行。监理服务的验收由甲方组织相关单位进行，乙方应积极配合并提供所需资料。监理服务过程中，乙方应与甲方、施工单位保持良好沟通，及时解决工程中出现的问题。第六条履行期限甲方权利与义务：甲方有权要求乙方按照合同约定提供监理服务，并对乙方提供的监理服务质量进行监督和检查。甲方应按时支付监理服务费，并配合乙方完成监理工作的相关事项。甲方有权对乙方违反合同约定的行为进行处罚，包括但不限于扣除部分或全部监理服务费。乙方权利与义务：乙方有权按照合同约定收取监理服务费，并要求甲方按时支付。乙方应按照合同约定的监理范围和标准提供监理服务，并对监理服务质量负责。乙方应配备足够的监理人员，并确保监理人员具备相应的资质和经验。乙方应保守甲方的商业秘密，不得将甲方的工程信息泄露给第三方。第七条违约责任甲方未按时支付监理服务费的，每逾期一日，应向乙方支付逾期支付金额【填写比例】的违约金。乙方未按照合同约定提供监理服务的，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此造成的损失。双方任何一方违反合同约定的，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。第八条争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向【填写仲裁委员会名称】申请仲裁，或向【填写法院名称】提起诉讼。第九条不可抗力因地震、洪水、战争等不可抗力因素导致合同无法履行的，双方应及时通知对方，并采取必要的措施减少损失。不可抗力因素消除后，双方应继续履行合同。第十条合同生效本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。第十一条合同份数本合同一式【填写份数】份，甲方执【填写份数】份，乙方执【填写份数】份，具有同等法律效力。第十二条其他约定双方可根据实际情况对本合同进行补充约定，补充约定与本合同具有同等法律效力。第六条费用、税费与结算甲方应按照国家及地方相关法律法规规定，承担本建设工程项目监理服务的全部费用。具体费用标准为每日人民币【填写金额】元，自本合同生效之日起计算，按月支付。乙方在提供服务期间产生的税费，由【填写具体内容】方承担，具体承担比例及方式由双方另行协商确定。结算周期为每月【填写期限】日，甲方应于结算周期结束后【填写期限】日内完成费用支付。甲方支付的费用应包含乙方为完成监理服务所发生的所有合理费用，包括但不限于交通费、通讯费、资料费等。如因甲方原因导致费用支付延迟，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息，利息计算标准为每日【填写具体内容】‰。第七条知识产权在本合同履行过程中，甲方提供的与本建设工程项目相关的所有背景资料、设计文件等知识产权归甲方所有。乙方在履行本合同过程中产生的监理报告、检查记录、技术方案等成果的知识产权，在合同履行完毕后归【填写具体内容】方所有。乙方有权在完成监理服务后，将监理成果用于【填写具体内容】方内部管理或宣传，但不得侵犯甲方或其他第三方的知识产权。若乙方在履行本合同过程中，擅自使用甲方提供的知识产权或违反相关保密义务，应承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。第八条双方权利与义务甲方权利与义务：1甲方有权对乙方的监理工作进行监督、检查和指导，并要求乙方按照本合同约定的标准和要求提供监理服务。2甲方应向乙方提供履行本合同所需的必要条件，包括但不限于提供项目相关资料、现场工作条件等，并保证资料的准确性和完整性。3甲方应按照合同约定及时支付监理费用，如因甲方原因导致费用支付延迟，应支付逾期付款利息。4甲方应保护乙方的监理成果，不得侵犯乙方的知识产权。乙方权利与义务：1乙方有权按照本合同约定的标准和要求提供监理服务，并要求甲方提供必要的支持和配合。2乙方应配备足够的专业监理人员，并确保监理人员具备相应的资质和经验。3乙方应按照合同约定履行监理职责，包括但不限于现场巡查、质量检查、安全监督等，并及时向甲方报告监理情况。4乙方应妥善保管甲方提供的资料和文件，并遵守保密义务。第九条保密条款双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术信息等保密信息承担保密义务。保密期限为本合同履行期间及合同终止后【填写期限】年。任何一方不得将保密信息用于本合同约定之外的目的，或泄露给任何第三方。如因一方违约导致保密信息泄露，应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的损失。第十条陈述与保证甲方保证其具备履行本合同所需的合法资质和条件，并已获得所有必要的内部批准。乙方保证其具备履行本合同所需的合法资质和经验，并已获得所有必要的授权。双方保证在本合同履行过程中，遵守国家及地方相关法律法规，并履行各自的权利和义务。任何一方违反本条款的陈述与保证，应承担相应的法律责任。第十一条违约责任若一方未能按照合同约定履行其义务，则构成违约。违约方应承担由此给对方造成的直接经济损失，包括但不限于材料损失、人工损失、工期延误损失等。违约金的具体计算方式为合同总金额的百分之【填写具体内容】，但最高不超过人民币【填写金额】元整（【填写具体内容】）。若违约金不足以弥补守约方实际损失的，违约方还应赔偿差额部分。任何一方在承担违约责任后，仍可要求违约方继续履行合同义务。若因一方违约导致合同无法继续履行，守约方有权解除合同，并要求违约方支付相当于合同总金额【填写具体内容】的赔偿金。双方同意，在任何情况下，违约金总额不超过人民币【填写金额】元整（【填写具体内容】）。第十二条不可抗力（不可抗力情形、通知义务、后果分担。）不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、战争、政府行为等。若发生不可抗力事件，导致合同部分或全部无法履行，双方互不承担责任。遭遇不可抗力的一方应在事件发生后【填写期限】日内书面通知对方，并提供相关证明材料。双方应根据不可抗力事件对合同履行的影响程度，协商决定是否延期履行、部分履行或解除合同。若不可抗力事件持续超过【填写期限】日，双方有权解除合同，并互不承担违约责任。因不可抗力造成的损失，由双方各自承担。第十三条争议解决（协商、调解、诉讼或仲裁的管辖约定。）凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。若协商不成，双方同意将争议提交至【填写具体内容】市【填写具体内容】区人民法院诉讼解决。双方在提交诉讼前，应先向【填写具体内容】市【填写具体内容】区人民法院申请调解，调解不成的再行诉讼。任何一方在诉讼期间不得单方面申请仲裁或采取其他法律行动，但仲裁条款的约定除外。第十四条通知与送达（通知方式、送达地址、变更通知义务。）双方在本合同首部列明的地址为正式通知地址。任何一方变更通知地址，应至少提前【填写期限】日书面通知对方，并附变更后的地址证明。通知可以通过专人递送、挂号信、传真、电子邮件等方式送达。若通过专人递送，送达时需对方签收；若通过挂号信，挂号信发出后【填写期限】日视为送达；若通过传真或电子邮件，发出后【填写具体内容】小时视为送达。若通知地址错误或通知方式无效，导致对方未能收到通知，因此产生的一切后果由未通知方承担。第十五条合同的生效、变更与解除（生效条件、变更程序、解除情形、终止后处理。）本合同自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。合同的任何变更，须经双方书面协商一致，并签署书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。若出现以下情形之一，守约方有权解除合同：（1）对方根本违约，且在收到守约方书面通知后【填写期限】日内仍未纠正；（2）对方进入破产、清算或解散程序；（3）因不可抗力导致合同目的无法实现。合同解除后，双方应妥善处理已完成的工作，并返还对方提供的资料、物品