2026年监理工程师建设工程合同管理模拟题及答案

2026年监理工程师建设工程合同管理模拟题及答案一、单项选择题（每题1分，共50题。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据《民法典》合同编，关于建设工程合同的说法，正确的是（）。A.建设工程合同应当采用书面形式B.建设工程合同可以采用口头形式C.建设工程合同包括勘察合同、设计合同、施工合同、监理合同D.建设工程合同是诺成性合同，不以书面形式为要件2.关于建设工程施工合同无效的情形，下列表述错误的是（）。A.承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的B.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的C.建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的D.承包人将其承包的全部工程转包给第三人，但经发包人同意的3.根据《招标投标法》，下列必须进行招标的项目是（）。A.涉及国家安全、国家秘密的项目B.施工单项合同估算价在400万元人民币以上的国有资金投资项目C.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目，但规模标准未达到的D.抢险救灾项目4.关于招标文件的澄清或者修改，下列说法正确的是（）。A.招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变实质性内容B.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前通知所有获取招标文件的潜在投标人C.澄清或者修改的内容应当在投标截止时间至少10日前通知所有获取招标文件的潜在投标人D.澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分，但对所有投标人不具有约束力5.根据《标准施工招标文件》（2007年版），招标人应当合理确定投标人编制投标文件所需的时间，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）。A.10日B.15日C.20日D.30日6.关于开标，下列说法正确的是（）。A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行B.开标地点可以由招标人临时决定C.开标时由招标人直接确定中标人D.开标过程应当记录，但无需存档7.根据《招标投标法实施条例》，下列关于评标委员会的说法，错误的是（）。A.评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成B.评标委员会成员人数为5人以上单数C.其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二D.评标委员会成员可以私下接触投标人，但不得透露评标情况8.关于中标和签订合同，下列表述正确的是（）。A.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同B.招标人和中标人可以再行订立背离合同实质性内容的其他协议C.中标人可以选择性履行合同，先完成主体部分D.招标人有权要求中标人降低报价，以签订合同9.根据《民法典》合同编，关于要约和承诺，下列说法正确的是（）。A.招标公告属于要约B.投标文件属于要约邀请C.中标通知书属于承诺D.招标文件属于承诺10.某施工合同约定工程预付款为合同总价的20%，合同总价为5000万元，主要材料费占合同总价的60%，预付款起扣点为完成工作量金额（）万元。A.2500B.3000C.3333.33D.400011.根据《标准施工招标文件》，监理人在收到承包人提交的进度付款申请单后的（）天内完成审查，报发包人确认后出具进度付款证书。A.7B.14C.28D.4212.关于施工合同变更，下列说法正确的是（）。A.合同变更必须经监理人指示才能进行B.承包人收到监理人变更意向书后，认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人说明原因C.变更指示应由发包人直接发出D.承包人应在收到变更指示后的14天内向监理人提交变更报价书13.根据《标准施工招标文件》，关于计日工，下列说法错误的是（）。A.计日工是在合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或额外工作所采用的计价方式B.发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作C.采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付D.计日工只适用于工程量清单中的计日工项目，不适用于变更项目14.某工程合同履行中，因监理人指示错误造成承包人费用增加，承包人有权获得（）。A.费用和利润B.费用，但不能获得利润C.工期顺延，但不能获得费用D.费用、利润和工期顺延15.根据《标准施工招标文件》，因发包人原因导致工期延误，承包人可以要求（）。A.延长工期，但不能索赔费用B.延长工期和（或）增加费用，但不能索赔利润C.延长工期、增加费用，并支付合理利润D.只能索赔违约金16.关于缺陷责任期，下列说法正确的是（）。A.缺陷责任期自工程接收证书中写明的实际竣工日期起计算B.缺陷责任期最长不超过2年C.缺陷责任期等同于保修期D.缺陷责任期内，承包人不对已交付使用的工程承担缺陷修复义务17.根据《标准施工招标文件》，关于竣工结算，下列说法正确的是（）。A.承包人应在工程接收证书颁发后28天内向监理人提交竣工付款申请单B.监理人应在收到竣工付款申请单后的14天内完成核查C.发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14天内支付D.竣工结算只涉及合同内工程，不包括变更和索赔18.关于索赔程序，根据《标准施工招标文件》，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后（）天内，向监理人递交索赔意向通知书。A.7B.14C.28D.4219.承包人发出索赔意向通知书后，应在发出索赔意向通知书后（）天内，向监理人正式递交索赔通知书。A.7B.14C.28D.4220.根据《标准施工招标文件》，若承包人未在约定时间内提出索赔意向通知，则（）。A.仍可提出索赔，但需说明理由B.丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利C.监理人可酌情处理D.发包人应主动补偿21.关于争议评审组，下列说法正确的是（）。A.争议评审组由合同双方共同选定B.争议评审组的评审意见具有最终法律约束力C.争议评审组在签订合同后自动成立D.争议评审组只能由一人组成22.根据《标准施工招标文件》，关于工程保险，下列说法正确的是（）。A.承包人应以发包人和承包人的共同名义投保建筑工程一切险B.发包人应投保第三者责任险C.承包人只需投保施工人员意外伤害险D.保险费用由发包人承担23.根据《标准施工招标文件》，关于工程预付款，下列说法错误的是（）。A.预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备或购置施工设备等B.预付款必须专用于合同工程C.预付款在进度付款中扣回D.预付款保函的担保金额应随预付款的扣回而增加24.某工程采用固定总价合同，在履行过程中，因钢材价格大幅上涨，承包人向发包人提出调整合同价款，发包人正确的处理方式是（）。A.同意调整，因为价格上涨属于不可抗力B.不同意调整，因为固定总价合同的风险由承包人承担C.同意调整，但只调整超过5%的部分D.双方协商调整，但不得超过合同价的10%25.关于成本加酬金合同，下列说法正确的是（）。A.成本加酬金合同不利于发包人控制投资B.成本加酬金合同适用于工程内容和技术经济指标非常明确的项目C.成本加酬金合同通常采用固定总价方式D.成本加酬金合同承包人风险较大26.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201），除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人提交的工程量报告后（）天内完成对工程量报表的审核并报送发包人。A.3B.7C.14D.2827.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于竣工清场，下列说法正确的是（）。A.竣工清场费用由发包人承担B.承包人应在工程竣工验收合格后，按专用合同条款约定的内容和期限完成竣工清场C.竣工清场后，承包人仍应负责工程照管D.竣工清场仅指拆除临时设施，不包括建筑垃圾清理28.关于建设工程监理合同，下列说法正确的是（）。A.监理合同属于建设工程合同B.监理合同属于委托合同C.监理合同属于承揽合同D.监理合同属于技术合同29.根据《建设工程监理合同（示范文本）》（GF—2012—0202），监理人应完成的正常工作包括（）。A.审查施工承包人提交的竣工结算申请B.主持第一次工地会议C.编写工程质量评估报告D.组织竣工验收30.关于监理人的赔偿责任，下列说法正确的是（）。A.监理人因过错造成委托人损失的，应承担全部赔偿责任B.监理人赔偿限额以监理报酬总额（扣除税金）为限C.监理人对承包人造成的损失承担连带责任D.监理人不对任何损失承担赔偿责任31.根据《民法典》，关于建设工程价款优先受偿权，下列说法正确的是（）。A.建设工程价款优先受偿权优先于抵押权和其他债权B.建设工程价款优先受偿权优先于商品房买受人的权利C.建设工程价款优先受偿权包括承包人因发包人违约所产生的损失D.建设工程价款优先受偿权行使期限为自竣工之日起3年32.关于建设工程质量保证金，下列说法正确的是（）。A.质量保证金原则上由发包人从应付工程款中预留B.质量保证金的总预留比例不得高于工程价款结算总额的5%C.缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后承包人可向发包人申请返还保证金D.质量保证金只能以现金方式缴纳33.根据《民法典》，关于情势变更原则，下列说法正确的是（）。A.合同成立后，客观情况发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于当事人一方明显不公平的，受不利影响的当事人可以请求变更或者解除合同B.情势变更必须由法院或仲裁机构主动适用C.情势变更等同于不可抗力D.当事人因情势变更解除合同的，无需承担任何责任34.某工程因发包人原因导致停工，承包人按照合同约定进行了人员、设备撤离，由此产生的费用应由（）承担。A.承包人B.发包人C.监理人D.承包人和发包人共同35.根据《标准施工招标文件》，关于工程接收，下列说法正确的是（）。A.工程具备竣工条件时，承包人应向监理人提交工程接收申请B.监理人经发包人同意后向承包人颁发工程接收证书C.工程接收证书中写明的实际竣工日期以承包人提交申请日期为准D.发包人提前使用未接收工程，责任由承包人承担36.关于不可抗力，根据《标准施工招标文件》，下列说法正确的是（）。A.不可抗力导致的人员伤亡由发包人承担B.不可抗力导致施工设备损坏由发包人承担C.不可抗力发生后，承包人应采取措施尽量避免和减少损失的扩大D.不可抗力持续发生，合同不能继续履行时，双方均可解除合同，且互不承担任何费用37.根据《标准施工招标文件》，关于暂估价，下列说法正确的是（）。A.暂估价指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备及专业工程的金额B.暂估价必须由承包人自行采购C.暂估价与暂列金额的含义相同D.暂估价项目不需要招标38.关于建设工程分包，下列说法正确的是（）。A.分包工程必须经发包人同意B.分包单位可以将其承包的工程再分包C.主体结构可以由分包单位施工D.分包单位应对总承包人负责，无需对发包人承担责任39.根据《民法典》，关于承揽合同与建设工程合同的关系，下列说法正确的是（）。A.建设工程合同是承揽合同的一种特殊类型B.建设工程合同与承揽合同是完全不同的两类合同C.承揽合同适用建设工程合同的有关规定D.建设工程合同包括承揽合同40.关于监理人的权限，下列说法错误的是（）。A.监理人无权免除发包人和承包人各自的责任B.监理人无权改变合同约定的任何权利和义务C.监理人发出的指示应视为发包人的指示D.监理人有权确定变更价格41.根据《标准施工招标文件》，关于竣工验收，下列说法正确的是（）。A.竣工验收由监理人组织进行B.竣工验收时，承包人应提供完整的竣工资料C.竣工验收不合格的工程，承包人修复后可直接重新验收，无需监理人检查D.发包人收到竣工验收报告后14天内组织验收42.关于缺陷责任期的起算时间，根据《建设工程质量保证金管理办法》，缺陷责任期从（）起计算。A.工程通过竣工验收之日B.工程实际竣工之日C.工程提交竣工验收申请之日D.工程交付使用之日43.某施工合同约定，因设计变更导致工程量增加，综合单价调整方法为：工程量增加幅度超过15%时，超过部分的综合单价调低。若原综合单价为100元/m³，实际工程量由1000m³增加至1300m³，则新增300m³中超过15%的部分为（）m³，该部分单价应（）。A.150，调低B.150，调高C.100，调低D.100，调高44.根据《标准施工招标文件》，关于材料设备的到货检验，下列说法正确的是（）。A.承包人负责采购的材料设备，到货后应由发包人进行检验B.发包人供应的材料设备，到货后由承包人负责检验C.承包人采购的材料设备，到货后由承包人会同监理人进行检验D.所有材料设备必须由第三方检测机构检验45.关于施工进度计划，根据《标准施工招标文件》，承包人应在接到开工通知后（）天内，编制详细的施工进度计划和施工方案说明报送监理人审批。A.7B.14C.28D.3046.根据《标准施工招标文件》，监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加的，由（）承担赔偿责任。A.监理人B.发包人C.监理人和发包人共同D.承包人与监理人协商47.关于建设工程施工合同解除，下列说法正确的是（）。A.发包人未按约定支付工程款，承包人即可解除合同B.承包人解除合同的，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款C.合同解除后，双方不再承担任何义务D.因一方违约导致合同解除，违约方无需赔偿损失48.根据《标准施工招标文件》，关于竣工付款申请单的内容，不包括（）。A.竣工结算合同总价B.发包人已支付承包人的工程价款C.应扣留的质量保证金D.拟支付的剩余工程款49.关于建设工程勘察、设计合同，下列说法错误的是（）。A.勘察、设计合同的内容包括提交有关基础资料和文件的期限B.勘察、设计的质量不符合要求造成发包人损失的，勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计，减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失C.发包人未按约定支付价款的，勘察人、设计人有权拒绝开始工作D.勘察、设计文件应当符合有关法律、行政法规的规定和建筑工程质量、安全标准50.根据《保障农民工工资支付条例》，关于农民工工资支付，下列说法正确的是（）。A.施工总承包单位应当开设农民工工资专用账户，专项用于支付该工程建设项目农民工工资B.建设单位应当将人工费用与其他工程款合并支付C.分包单位可以代发农民工工资D.农民工工资可以按季度支付二、多项选择题（每题2分，共30题。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）51.根据《民法典》，下列属于建设工程合同的有（）。A.工程勘察合同B.工程设计合同C.工程施工合同D.工程监理合同E.工程造价咨询合同52.关于建设工程招标投标，下列说法正确的有（）。A.依法必须进行招标的项目，其招标投标活动不受地区或者部门的限制B.任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构C.招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜D.招标人不得划分标段E.依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日53.根据《标准施工招标文件》，下列关于投标人资格要求的说法，正确的有（）。A.投标人应当具备承担招标项目的能力B.国家有关规定对投标人资格条件有规定的，投标人应当具备规定的资格条件C.投标人可以以低于成本的报价竞标D.投标人不得相互串通投标报价E.投标人不得排挤其他投标人的公平竞争54.关于联合体投标，下列说法正确的有（）。A.联合体各方均应具备承担招标项目的相应能力B.联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任C.联合体投标的，联合体各方可以以自己的名义单独投标D.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同E.联合体各方不得在同一招标项目中以自己名义单独投标55.根据《标准施工招标文件》，合同文件优先解释顺序正确的有（）。A.合同协议书优先于中标通知书B.中标通知书优先于投标函C.专用合同条款优先于通用合同条款D.图纸优先于已标价工程量清单E.投标函优先于合同协议书56.根据《标准施工招标文件》，发包人的义务包括（）。A.发出开工通知B.协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件C.组织设计交底D.负责施工场地内地下管线的保护E.按合同约定向承包人及时支付合同价款57.根据《标准施工招标文件》，承包人的义务包括（）。A.对施工作业和施工方法的完备性负责B.负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作C.依法纳税D.编制施工组织设计和施工措施计划E.负责取得施工许可证58.关于工程变更，根据《标准施工招标文件》，下列说法正确的有（）。A.变更只能由发包人提出B.监理人发出变更指示前应征得发包人同意C.承包人可以对工程提出变更建议D.变更指示应以书面形式发出E.变更涉及改变工期时，监理人应与承包人协商59.根据《标准施工招标文件》，可以调整合同价款的因素包括（）。A.法律变化引起的价格调整B.物价波动引起的价格调整C.工程量清单缺项D.不可抗力E.承包人施工质量优良60.关于物价波动引起的价格调整，根据《标准施工招标文件》，采用价格指数调整价格差额的方法，下列说法正确的有（）。A.调价公式中的各可调因子为定值权重B.变值权重由投标人在投标函附录中约定C.价格指数应首先采用投标函附录中载明的价格指数D.调价公式不适用于固定总价合同E.工期较短的项目一般不进行价格调整61.根据《标准施工招标文件》，关于工程计量，下列说法正确的有（）。A.计量工作由监理人负责B.计量周期按合同约定，通常为每月C.承包人完成的工程量必须经监理人确认后方可计量D.监理人应在收到承包人提交的工程量报表后14天内进行复核E.计量结果作为进度付款的依据62.根据《标准施工招标文件》，关于进度付款，下列说法正确的有（）。A.承包人应在前一个周期结束后7天内向监理人提交进度付款申请单B.监理人应在收到进度付款申请单后14天内完成审查C.发包人应在监理人收到进度付款申请单后28天内支付D.监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额E.进度付款涉及政府投资的，按国库集中支付规定执行63.关于竣工结算争议处理，下列说法正确的有（）。A.发包人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正B.监理人收到竣工付款申请单后，应在14天内完成核查C.发包人应在监理人出具竣工付款证书后14天内支付D.承包人对发包人未及时支付竣工结算款享有逾期付款违约金请求权E.竣工结算争议只能通过诉讼解决64.根据《标准施工招标文件》，关于最终结清，下列说法正确的有（）。A.缺陷责任期终止后，承包人应按合同约定向监理人提交最终结清申请单B.最终结清申请单应列明质量保证金金额和缺陷责任期内发生的修复费用C.发包人应在收到最终结清申请单后14天内审批D.发包人对最终结清申请单内容有异议的，可要求承包人修正E.最终结清证书由监理人出具65.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201），下列属于发包人违约的情形有（）。A.发包人未按合同约定支付工程价款B.发包人原因导致开工通知发出后无法正常开工C.发包人无正当理由不接收工程D.发包人未能按合同约定提供施工现场E.发包人指令承包人加快施工进度66.关于承包人违约，根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列属于承包人违约的情形有（）。A.承包人违反合同约定进行转包或违法分包B.承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备C.承包人原因导致工程质量不符合合同要求D.承包人拒绝修复质量缺陷E.承包人未能按合同约定完成竣工清场67.根据《标准施工招标文件》，关于争议的解决，下列说法正确的有（）。A.争议评审组作出的书面决定对双方具有约束力，任何一方不得再提出异议B.合同争议解决前，双方应暂缓履行合同C.争议评审组由3人或5人组成D.双方同意争议评审组决定后，应遵照执行E.仲裁或诉讼是最终的争议解决方式68.关于建设工程价款优先受偿权，下列说法正确的有（）。A.建设工程价款优先受偿权优于抵押权B.建设工程价款包括工作人员报酬、材料款等实际支出的费用C.装饰装修工程属于建设工程，承包人也享有优先受偿权D.消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人E.建设工程价款优先受偿权的行使期限为18个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算69.根据《民法典》，下列关于合同解除的说法正确的有（）。A.发包人提供的主要建筑材料不符合强制性标准，致使承包人无法施工，经催告后在合理期限内仍未履行，承包人有权解除合同B.承包人将工程转包的，发包人有权解除合同C.合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款D.合同解除后，已经完成的建设工程质量不合格的，承包人无权请求支付工程价款E.因一方违约解除合同的，违约方应承担违约责任70.关于建设工程施工合同中的索赔，下列说法正确的有（）。A.承包人未按约定程序提出索赔的，丧失索赔权利B.发包人也可以向承包人提出索赔C.索赔仅指承包人向发包人提出D.监理人处理索赔时，应独立公正E.索赔事件发生后，承包人应首先自行处理，不得通知监理人71.根据《标准施工招标文件》，下列费用中，属于工程进度付款内容的有（）。A.已完成的工程量价款B.变更金额C.索赔金额D.预付款的扣回E.质量保证金的预留72.关于建设工程施工合同的工期，下列说法正确的有（）。A.开工日期包括计划开工日期和实际开工日期B.实际开工日期以发包人发出的开工通知载明的日期为准C.因发包人原因导致实际开工时间推迟的，工期顺延D.工期不包括法定节假日E.承包人在合同约定的工期届满前完成全部工程，视为提前竣工73.根据《标准施工招标文件》，关于工程隐蔽部位覆盖前的检查，下列说法正确的有（）。A.经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在覆盖前通知监理人进行检验B.监理人未按时到场检验，承包人不得自行覆盖C.监理人到场检验合格的，承包人方可覆盖D.监理人因故不能按时到场，应提前24小时向承包人发出书面延期要求E.覆盖后，监理人提出重新检验且质量合格的，费用由发包人承担74.关于建设工程监理合同中的附加工作，下列说法正确的有（）。A.附加工作是指正常工作的范围以外，因非监理人原因增加的工作B.附加工作包括委托人要求增加监理工作的内容C.附加工作包括因变更导致监理工作量的增加D.附加工作的酬金应另行支付E.附加工作属于正常工作，不再另付酬金75.根据《建设工程监理合同（示范文本）》，监理人的义务包括（）。A.应公正、独立、自主地开展监理工作B.应维护委托人和承包人的合法权益C.应妥善使用委托人提供的设施D.应在约定期限内完成监理工作E.应负责协调施工合同双方的所有争议76.根据《标准施工招标文件》，关于施工安全管理，下列说法正确的有（）。A.发包人应对其委托的勘察、设计单位的安全负责B.承包人应对其施工场地内的安全负责C.监理人应负责施工现场的安全管理D.承包人应编制安全措施计划和重大危险源辨识E.发包人应按合同约定履行安全防护责任77.关于建设工程设计变更，下列说法正确的有（）。A.设计变更可以由发包人提出B.设计变更可以由设计单位提出C.设计变更可以由承包人提出D.设计变更必须经原设计单位书面同意E.设计变更无需监理人审查78.根据《民法典》，下列关于建设工程施工合同发包人权利义务的说法正确的有（）。A.发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查B.发包人未按照约定提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失C.因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用D.发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款E.发包人对建设工程的竣工工程，无需组织验收即可使用79.根据《标准施工招标文件》，关于材料和工程设备，下列说法正确的有（）。A.承包人负责采购的材料和工程设备，应由承包人会同监理人进行检验B.发包人供应的材料和工程设备，应由发包人负责检验，承包人协助C.运至施工场地用于工程的材料和待安装设备，由承包人负责保管D.承包人采购的材料和工程设备，其质量应由发包人负责E.监理人有权对承包人的材料采购进行监督检查80.关于建设工程施工合同的计价方式，下列说法正确的有（）。A.单价合同适用于工程量不确定的项目B.固定总价合同适用于工程量明确、工期较短的项目C.成本加酬金合同适用于紧急抢险工程D.可调总价合同在履行中可因物价上涨调整合同价款E.所有合同均应采用单价合同三、案例分析题（每题20分，共3题。根据所给材料回答下列问题，需写出分析过程）案例（一）某国有资金投资的大型市政工程项目，采用公开招标方式确定施工承包人。招标人于2025年6月1日发布招标公告，6月6日开始发售招标文件，招标文件规定的投标截止时间为6月30日。投标人A在6月25日对招标文件中的部分内容提出疑问，招标人于6月26日对疑问进行书面答复，并同时修改了招标文件中的工程量清单，将其中一项工作内容进行了调整。6月27日，招标人通知所有获取招标文件的潜在投标人，修改内容对投标文件编制有影响，但未延长投标截止时间。投标人A认为该修改导致其需要重新计算投标报价，时间不足，于6月28日向招标人提出异议，要求延长投标截止时间至7月5日。招标人答复称修改内容不影响投标文件编制，不予延长。投标人A在投标截止时间前提交了投标文件，但报价中未考虑该修改内容。开标后，评标委员会发现投标人A的报价与修改后的工程量清单不符，经评审，投标人A的投标文件被否决。最终，招标人确定投标人B为中标人，并于7月10日向中标人发出中标通知书，7月25日双方签订了施工合同，合同价格与中标价一致。后因合同履行中发生争议，投标人A向行政监督部门投诉，主张招标程序违法。问题：1.招标人对招标文件的修改及未延长投标截止时间的行为是否合法？请说明理由。2.投标人A的投标文件被否决是否合理？请说明理由。3.招标人与中标人签订合同的时间是否符合法律规定？请说明理由。4.投标人A向行政监督部门投诉的程序是否正确？其主张能否得到支持？案例（二）某综合办公楼工程，采用《标准施工招标文件》招标，施工合同约定：合同工期为18个月，合同总价为8000万元，预付款为合同总价的10%，预付款在进度付款中按比例扣回，起扣点为合同总价的20%（即完成1600万元工作量后开始扣回），扣回比例为每次进度付款的30%。主要材料费占合同总价的60%，质量保证金按进度付款的3%预留。工程于2025年3月1日开工，施工过程中发生如下事件：事件1：2025年4月10日，监理人发现承包人施工的基坑支护工程存在安全隐患，要求承包人立即整改。承包人整改后，监理人于4月15日检查合格。但该整改导致承包人增加费用15万元，工期延误5天。承包人于4月18日向监理人提交了索赔意向通知书，并于5月5日提交了正式索赔通知书，要求增加费用15万元，延长工期5天。事件2：2025年5月，因发包人未能按合同约定提供施工图纸，导致承包人停工待图10天，造成人员窝工和机械闲置损失共计20万元。承包人于5月20日向监理人提交了索赔意向通知书，并于6月1日提交了正式索赔通知书，要求增加费用20万元，延长工期10天。事件3：截至2025年5月底，承包人累计完成工作量（经监理人确认）为1800万元。监理人于6月5日收到承包人提交的5月份进度付款申请单，申请支付5月份完成工作量800万元。监理人于6月12日完成审查并出具进度付款证书，确认应支付金额为550万元。发包人于6月25日支付了该笔款项。事件4：2025年6月10日，因当地发生罕见暴雨（气象部门认定为不可抗力），导致承包人施工现场部分已完工程受损，修复费用为30万元；承包人施工机械损坏，修理费用为10万元；承包人现场管理人员和工人窝工费用为5万元。承包人于6月12日向监理人提交了索赔意向通知书，要求发包人承担上述所有费用合计45万元。问题：1.事件1中，承包人提出索赔的程序是否合法？其索赔要求能否得到支持？请说明理由。2.事件2中，承包人的索赔要求能否得到支持？请说明理由。3.计算5月份进度付款中应扣回的预付款金额、应预留的质量保证金金额，并判断监理人出具的进度付款证书金额550万元是否正确？如不正确，请计算正确的应支付金额。4.事件4中，承包人提出的费用索赔是否合理？请分别说明各项费用的承担方，并计算发包人应承担的金额。案例（三）某商业广场工程，建设单位甲公司与施工总承包单位乙公司签订了施工总承包合同，合同约定乙公司不得转包或违法分包。乙公司中标后，将其中的幕墙工程分包给丙公司，将劳务作业分包给丁劳务公司。幕墙工程合同约定由丙公司自行负责材料采购。施工过程中，发生以下事件：事件1：丙公司在幕墙施工中，采购的硅酮结构胶不符合国家强制性标准，监理工程师发现后要求乙公司立即更换。乙公司通知丙公司后，丙公司以合同约定材料由丙公司采购为由，拒绝更换。监理工程师随即下达暂停施工令。后经更换合格材料，工期延误20天，造成乙公司额外支出5万元。事件2：丁劳务公司招聘的钢筋工张某在绑扎钢筋时，未按操作规程操作，导致从高处坠落受伤。张某与丁劳务公司签订了劳动合同，但丁劳务公司未为其缴纳工伤保险。张某要求乙公司承担工伤赔偿责任。事件3：因甲公司未能按期支付工程进度款，乙公司多次催告后仍未支付，乙公司于2025年8月1日书面通知甲公司解除施工合同。合同解除时，乙公司已完工程质量合格，完成工程量对应价款为6000万元，甲公司已支付3000万元，剩余3000万元未支付。乙公司要求甲公司支付剩余工程款，并主张对已完成工程折价拍卖价款优先受偿。甲公司认为乙公司擅自解除合同构成违约，拒绝支付剩余工程款。问题：1.乙公司将幕墙工程分包给丙公司是否合法？丙公司以合同约定为由拒绝更换不合格材料是否正确？请说明理由。2.张某的工伤赔偿责任应由谁承担？请说明理由。3.乙公司是否有权解除合同？请说明理由。4.乙公司主张对已完成工程享有优先受偿权能否成立？甲公司以乙公司构成违约为由拒绝支付剩余工程款的理由是否成立？请说明理由。参考答案及详细解析一、单项选择题1.A解析：根据《民法典》第七百八十九条，建设工程合同应当采用书面形式。B错误。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同，不包括监理合同，监理合同属于委托合同，C错误。建设工程合同是要式合同，D错误。2.D解析：承包人将承包的全部工程转包给第三人是违法行为，即使经发包人同意也无效，转包本身就是法律禁止的。A、B、C均属于合同无效的情形。故D错误。3.B解析：根据《必须招标的工程项目规定》，施工单项合同估算价在400万元人民币以上，且使用国有资金投资的项目必须招标。A、D属于可以不进行招标的情形。C规模未达到的，不属于必须招标。4.B解析：招标人对已发出的招标文件可以进行必要的澄清或者修改，但不得改变其实质性内容（A错误）。澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前通知所有获取招标文件的潜在投标人，该时间规定是15日，不是10日（B正确，C错误）。澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力（D错误）。5.C解析：《招标投标法》第二十四条规定，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。6.A解析：开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点，不能临时决定（B错误）。开标由招标人主持，邀请所有投标人参加，但不能直接确定中标人（C错误）。开标过程应当记录，并存档备查（D错误）。7.D解析：评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受